2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库深度自测300题附有答案(河南省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库深度自测300题附有答案(河南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库深度自测300题附有答案(河南省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（ ）A.总价措施项目B.专业工程暂估价C.计日工D.规费【答案】 CCB9C3H8S6U7R8G1HR6H6R8O10C6A4V8ZN5J2S10J4J1H10W82、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案

2、】 DCY9I9W7S1E1E5O6HH9S9E8Z5S7O5M9ZW2G9F10O7I10I9Q103、假设新建一座宿舍大楼，其建筑面积4000m2。已知概算指标中的单位造价为826元/m2，其中一般土建工程660元/m2，其余为采暖、给排水、照明等部分造价。新建宿舍设计资料表明采用的是钢筋混凝土带形基础，而概算指标采用的是毛石带形基础。概算指标中每100m2建筑面积所分摊的毛石带形基础为20m3，毛石带形基础单价为145.65元/m3。而设计资料中每100m2建筑面积所分摊的钢筋混凝土带形基础为18m3，钢筋混凝土带形基础单价为183.62元/m3，则该新建宿舍大楼的概算造价为（ ）万元。

3、A.265.57B.328.43C.330.00D.331.97【答案】 DCD10F2R5S5X10R9A4HN6Z5E1B8O3D2K6ZI10B10Z1V5P2Q2G94、由于招标工程量清单中措施项目缺项，承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按照工程变更事件中有关规定调整合同价款，调整的原则表述正确的是（ ）。A.单价措施项目费，已标价清单中有类似项目的，直接采用该单价B.单价措施项目费，已标价清单中有适用项目的，参照适用项目调整C.单价调整项目费，已标价清单中没有适用也没有类似项目的，承包人提出变更单价，报发包人确认后调整D.总价措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，

4、但应考虑承包人报价浮动因素【答案】 CCX5A9T3S1V5O2R5HP4D9D2D7J7E4Q3ZI3K8G10F8S8W10X25、某项目建设期为 3 年，第一、二年贷款各 2000 万元，第三年贷款 1000 万元，贷款年内均 衡发放，年利率为 10%，建设期内只计息不付息。该项目第三年建设期利息为（）万元。 A.491B.591C.410D.1010【答案】 ACI10Q3R4L6S7A7T3HY8P10I2K3P6T8R4ZP2K9T10M5R1W1M76、关于项目融资前财务分析的表述，正确的是（ ）。A.融资前分折只进行营利能力分析B.融资前分析从项目投资表获利能力角度，考虑投资的

5、合理性C.融资前分析以非折现现金流量分析为主D.融资前分析一般只进行所得税后指标分析【答案】 ACN7A9T7N10K7D7G4HX9M5W5A7O8G5I7ZV7I1L7R6V7D8V47、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（）。A.单位工程预算表B.单项工程综合预算表C.总预算表D.附件【答案】 BCI4N1Q5P3N5S6P6HP2G6H6T10J5P2S7ZX1J7P8D8I8G2K78、关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息包括在建设期内发生的为工程项目筹集资金的融资费用利息B.总贷款分年均衡发放时，建设期利息计算可按当年借款在年初支用考虑C.

6、建设期利息不包括国外贷款银行以年利率方式收取的各种管理费D.建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费【答案】 ACW3O3K3E2O2W8R3HG2Y8I5V7R8L3O4ZV1U1U3L8Z6H5H109、某工程所在地人力资源和社会保障部门所发布的最低日工资标准为50元。某安装企业一般技工的最低日工资单价不得低于（ ）元。A.50B.65C.100D.150【答案】 CCG5H5S6I3F7Q2C8HJ4M2D3C4T4P8T1ZV6C8J10J5S8K9X1010、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个 主要组成部分的人工、材料和设备等

7、未知价格增长部分的是（ ）。A.直接建设成本B.建设成本上升费用C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCM9J9A9O1L1R6W4HB9W10W8N3X4A4R7ZO6P10R6S9G7R6M511、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是( )。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 CCA6J2Z4P5Q7Z2J2HZ2L4R4S8W6Z6D3ZJ6T5X7J2F3E10H412、某工程施工合同对

8、于工程付款时间约定不明，工程已全部完工但尚未交付，工程价款已初步结算，现承包人起诉，发包人工程欠款利息应从（ ）之日计付。A.工程计划交付B.提交竣工结算文件C.当事人起诉D.竣工验收合格【答案】 BCL10B6Z3E5S5W10O5HT8O4I10W1K1N8V2ZW9M6X6S7C8G9Y313、在计算施工机械台班单价时，不计算安拆费及场外运费的是（ ）。A.不需安拆的施工机械B.固定在车间的施工机械C.不需相关机械辅助运输的自行移动机械D.自升式塔式起重机【答案】 BCF5S9Y4V4S4M6A5HI10Q2K4C8U8X7K9ZP2U6D2S7R1I6F1014、（2018年真题）关于

9、工程计价定额中的概算指标，下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】 BCD10Q4B4H8M6Q10T9HC3O9R2V4Q10F7V7ZG6J6B1C2L5A2H215、关于联合试运转费，下列说法中正确的是（ ）。A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费C.包括试运转中暴露的应设备缺陷发生的处理费用D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费【

10、答案】 BCK5G6Z8S10P4Y9T5HS2Z5B4E2B4V5Y6ZK3S9U8Z7X6P6C116、建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（ ）。A.生产能力指数法与系数估算法B.系数估算法与比例估算法C.单位生产能力估算法与比例估算法D.系数估算法与单位生产能力估算法【答案】 BCV7B6Y3B2Z2R7Y2HY3G1D2P10C4O10M5ZZ9G8I8G2W6R5R617、（2015年真题）下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究

11、试验费D.设计模型制作费【答案】 ACS8C3Y8H6X1P2O4HX10A10Q3D6G3C3X1ZD4S1U9G5O5H8T318、在工人工作时间分类中，由于材料供应不及时引起工作班内的工时损失应列入 ( )。A.施工本身造成的停工时间 B.非施工本身造成的停工时向 C.准备与结束工作时间 D.不可避免的中断时间【答案】 ACB7R1B5G6G4N7F6HV2M7P4K7N9H5G9ZG9G4Y10O5J1B5I919、（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用费率”计算的是（）。A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】 D

12、CK1L2U8S10V9E3B1HS9W10P5X4M1L8Q2ZU10C2C9W9X6I5E220、某分部分项工程计划单价为6万元/m，当月计划完成工程量10m，当月实际完成工程量16m，实际单价5万元/m。下列关于该月投资偏差分析的结果，正确的是()。A.进度相对偏差为20万元，进度提前B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前C.进度相对偏差为36万元，进度提前D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前【答案】 DCW9Y4J7J2B7B8O1HR2F10A2U6T6R10W6ZB9L10A4B2V6S6P421、当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（ ）。A.单位工程概算、

13、单项工程综合概算和建设项目总概算二级B.单位工程概算和单项工程综合概算二级C.单项工程综合概算和建设项目总概算二级D.单位工程概算和建设项目总概算二级【答案】 DCW8L6H7A8D5N6E7HB8Y2F1P4C8E3L5ZS4O9E6S8U4U9K1022、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（ ）。A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责C.投标人对已标价工程星清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责【答

14、案】 ACB6A1Y8Z6Q5Z3A5HX4K1Q7F1H5F4W8ZV9G4P2H9P3G2I923、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。A.前期研究、勘测费用B.施工现场监督的费用C.工厂投料试车必需的材料费用D.建筑保险和债券【答案】 DCL2A10C4H2C2A6M3HV8T6S8U10K1F8T5ZD6S1W8V1M1X1L524、依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（ ）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.定额项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】 CCG4K6K2

15、J1P2N5O9HF7E6B2B4A1A9B1ZD1U6A9E1D1L4P125、（2014年真题）未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建设安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【答案】 CCS2G8G10G6S5P1Y6HV8Y10I3K1U6X4B8ZO5K8D3Y9I9I10W526、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（ ）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，

16、应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】 BCF3T3P5T3W2B3K7HA3J1G7I6V5O4C1ZH1R9F7D8O7Y9N327、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002013），当实际増加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】 CCF8N6W8E2C10H5W3HB6H1T10Q7H7I2R1ZP1Q10X7P1

17、0J9G3A528、招标人应当自收到评标报告之日起（ ）日内公示中标候选人。A.1B.2C.3D.5【答案】 CCF9K6Z8L9V7Y1M1HS9W5I8S7T6H10M7ZR6M3O7T6D2H4L629、根据评标委员会和评标方法暂行规定等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由（ ）进行修正。A.评标委员会B.招标监督机构C.招标人D.投标人【答案】 ACK7K7J10K8R3Q8P8HJ8X2G7C2D6E6U5ZV1T1U5N8B7J3O630、根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（ ）。A.建筑安装工程费 B.设备及工、器具购置费C.建设用地费 D.可行性研

18、究费【答案】 BCF5J3E3V10P5D4K5HI3U1U1O4N5N8M5ZV2C7R4J2H6J9R331、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。A.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施【答案】 BCP3X3Y8F8M2G7R4HO2T8C10V10F3I7V9ZH6F5E2B1K1E6K932、对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）A.邀请招标 B.公开招标 C.议标 D.直接订购【答案】 DCZ1A3Q2Y4E2U10H2HE6F5T3H2E4X3L4ZX4J7M4L10U1D10A633、某施工机械原值为50000元，耐用

19、总台班为2000台班，一次大修费为3000元，大修周期为4，台班经常修理费系数为20%，每台班发生的其他费用合计为30元/台班，忽略残值和资金时间价值，则该机械的台班单价为()。A.60.40B.62.20C.65.40D.67.20【答案】 ACC5D8O6Q7X10H2U5HD8W1Z5D5Y2W6D8ZS5E9R7U4T8M2L634、关于工程总承包合同价款调整的相关说法正确的是（ ）A.变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议两种形式B.变更引起的工期调整的，按实际工期增减天数调整C.因发包人原因造成暂估价合同订立延迟的，发包人只需承担费用和工期，不承担相应的利润D.计日工由承包

20、人汇总后，在最终结算是一并计列。【答案】 ACK8S5G8V7H3Y3Q7HV9M5E9R9D2G10M9ZJ10U6V3G8L10M1G335、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】 BCW2P7P6Y8G9J7V10HC3B9J6I1W5O1Y6ZO7H6X5H8G2S5A1036、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是()。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而

21、发生的验证费【答案】 DCR10B1Y10Z10K4V7C10HA7K8C2H4I5P8Z1ZP5L2K2R5P5Z10R1037、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（ ）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件【答案】 BCJ2S6H5D2A7V4H4HN3D6P10B1A4U4I6ZE8P7E5W3S2C10I438、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCK6K8M1D8Q3C6Y9HK4

22、G1P8W1N10A4L5ZZ10K2S5T10V1X3M239、有关投标有效期的规定，下列表述中正确的是（ ）。A.投标有效期从投标截止时间起开始计算，至双方签订合同时结束B.一般项目投标有效期为60天C.投标保证金的有效期应当投标有效期保持一致D.投标有效期的长短需考虑组织清标小组进行清标的时间【答案】 CCP3R4M5M2S6T3J6HK10E1J4E5G3E7F4ZN5U1W7R8N8I1I140、新增流动资产中的各种存货的计价依据是（ ）A.制造时的各项支出B.买进时的各项支出C.入账时的实际成本D.取得时的实际成本【答案】 DCN8P1W8B6Q9R7O4HF5X2O9M7I10O

23、3A1ZR2B8V5S4F6R9F841、采用分项详细估算法估算项目流动资金时，流动资产的正确构成是()。A.应付账款+预付账款+存货+年其他费用B.应付账款+应收账款-存货+现金C.应付账款+存货+预收账款+现金D.预付账款+现金+应收账款+存货【答案】 DCZ5Z3C3V3F9J6I1HG4S5I5O10I4X9I7ZZ4Z5B7S8S3L2Q742、下列关于措施项目费的计算，说法正确的是（ ）。A.大型机械设备进出场及安拆费按“项”计价B.排水.降水费用可按日历天数按昼夜计算C.超高施工增加费，按超高部分的长度计算D.脚手架按建筑面积计算，不能按垂直投影面积计算【答案】 BCN6W10S

24、4L5H4C2C2HW5W2E8V3E5S8X7ZK5M5K5U1T7S10Z543、下列费用项目中，包含在国外建筑安装工程材料费中的是（ ）。A.单独列项的是增值税B.材料价格预涨费C.周转材料摊销费D.各种现场用水、用电费【答案】 BCA10P7K5X3P3B7X3HJ5N7P4I4O3D10J5ZV7Q2M3E8P9S7O444、（2020年真题）关于概算定额，下列说法正确的是（）。A.不仅包括人工、材料和施工机具台班的数量标准，还包括费用标准B.是施工定额的综合与扩大C.反映的主要内容、项目划分和综合扩大程度与预算定额类似D.定额水平体现平均先进水平【答案】 ACG4S8V3B7A8B

25、4T3HI3Y7A7G6U2Y3L3ZX1T6C7R9M7I9J1045、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】 BCG7X5U6E4T6L8C6HD1T9E10W1R1H2A9ZL3W2N6C5H8B8C146、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 CC

26、S7H8B3I7Q1Q7D1HK5P6D10U8H10N2Z9ZW1P4K1D6G6C9F247、关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是()。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【答案】 DCQ6Q3A10B4V3S8D10HD7S3V9F5Q9Y6C3ZC10G1L2V7A6W6T548、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.水文地质勘察费C.特殊设备安全

27、监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费【答案】 DCM7M10P3V1P2A10H1HB7H2W1R3L8E7Q4ZZ10B10R4M4S1K2B1049、某进度款支付申请报告包含了下列内容：本期已实施工程的价款；累计已完 成的工程价款；累计已支付的工程价款；本斯已完成计日工金额；应扣减的质量保证金。据此，发包人本期应支付的工程价款是（ ）。A.+一一 B.一+一C.+一十一 D.+一【答案】 BCS3B5W3K6U7Q9D2HT5V9S5S2V7D9I8ZA8B3H1M8M7L9O350、某地 2019 年拟建一座年产 40 万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017 年已

28、建年产 30 万吨相同产品的项目的建筑工程费为 4000 万元，安装工程费为 2000 万元，设备购置费为 8000 万元。已知按 2019 年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为 9500 万元，征地拆迁等其他费用为 1000 万元，且该地区 2017 年至 2019 年建筑安装工程费平均每年递增 4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】 CCH7O3X6N8L4Z2O8HI5K7U3A4F10S5D3ZT7V3M10U8C8P6J551、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作

29、为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】 BCU9Y8J9O10E9R8S5HN8L2J9G3Y1Z7P6ZP9N1X8U2L3K4Q952、关于合同价款调整，下列说法正确的有（ ）。A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%C.因为不可抗力造成的承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日

30、工单价的，由承包人提出，报发包人确认【答案】 CCF6V2Y6Y2Y10M1H6HU8P9H2L1O5U5H1ZU10T4Q9Z6M10Y2S653、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】 ACS3A5H8V2N6P2H4HT2T7A3H6B4Z9M5ZK6K10O8X2G3C5C654、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂，该地区2015年建成的年产15万吨相同产品的类

31、似项目实际建设投资为6000万元。2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。A.7147.08B.7535.09C.7911.84D.8307.43【答案】 BCW1Q7Q8B5F2N3O9HL2D7L7B9A1N6Y5ZB6X5R1G1V8H9I955、按照世界银行工程造价的构成，下列费用中，属于项目间接建设成本的是（）。 A.开工试车费B.工艺设备费C.服务性建筑费用D.未明确项目准备金【答案】 ACR5M4O9G8Q4P6L4HL7Z5G5Z8Q9D

32、2L3ZT10I6H8P5W2Y2J256、当进行国际工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（ ）。A.基本折旧费B.大修理费C.运杂费D.装拆费【答案】 BCG1J4C8C6U1O2B2HA6T1L5K2A1W6P1ZN6E3H10C5U4X7S357、具有下列行为，应被视为投标人相互串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.某投标人的项目管理成员曾在另一投标人单位任职的D.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜【答案】 DCN6N9R5U8O2W2I6HA7P6W2W7E8K3H8ZN5P1C9R4C10U10K658、下

33、列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费，按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】 DCZ8B8F10O9O3K1M9HD1I1P2B8U8Q6U1ZT7Y7H5Y6Q10K9S659、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万

34、元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143【答案】 CCZ7G10G1Y4W1Q7A8HH8W10U4X8H6U5P1ZG3J8Y5S5P3E3B260、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的( )。A. 10%B. 15%C. 20%D. 25%【答案】 CCE5F8Q3D7W3V2G8HP8O8S4H3X2P8I7ZA2N2R6G7K3L6T761、根据建设工程工程量清单计价规范（G

35、B50500-2013），关于工程预付款的支付和扣回，下列说法中正确的是（）。A.预付款的比例原则上不低于合同金额的10，不高于合同金额的20B.承发包双方签订合同后，发包人最晚应在开工日期前14天内支付预付款C.在发出要求预付通知的14天后，承包人仍未收到预付款时，可以停止施工D.发包人应在预付款扣完后14天内一次性将全额预付款保函退还给承包人【答案】 CCT3V10W4N6L1R3I3HV1C6R8K7X1A4V6ZZ1M3V10Y9Y1J4U462、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与

36、其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCM8J3C1T6Z5S4H9HJ7P4W2C6T4X5N1ZS4J5T10L6J1W3Z1063、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=在产品+产成品/应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料十在产品+产成品D.现金=(年工资及福利费+年其

37、他费用)/现金周转次数 【答案】 DCU7G8K8J8P5I10A2HJ4T3U5Y7F9F4P7ZO2K5H2J8S8Q3C164、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（ ）。A.材料费包括原材料、半成品、构配件、工程设备、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料费中包括对构件做一般性鉴定检验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积【答案】 ACJ7D2M5K10J10J1A8HP9Q7P2V1F3D3W10ZK6Q1L9M3P7N4R665、（2017年真题）国际竞争性招标投标过程中，只对标书的报价和其他因素进行评比，不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.

38、清标B.审标C.评标D.定标【答案】 CCM5V4X2F8E3E2W5HT8Q6C7C1F3O3B3ZM10F10U8T9K6P5W666、对外贸易货物运输保险费的计算公式是（ ）。A.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1-保险费率）保险费率B.运输保险费=（CIF+国外运费）/（1-保险费率）保险费率C.运输保险费=（FOB+国外运费）/（1+保险费率）保险费率D.运输保险费=（CFR+国外运费）/（1-保险费率）保险费率【答案】 ACY7V5B7I10A2Y2Q10HH7W8E2L4I2K10S10ZA2T8D5N10P4X8V967、某建设项目工程费用为 7200 万元，工程建设其他费

39、用为 1800 万元，基本预备费率为 5%。项目前期年限 1 年，建设期 2 年，各年完成静态投资额的比例分别为 60%与 40%，年均 投资价格上涨率为 6%。则该项目建设期第二年价差预备费（）万元。 A.564.54B.592.77C.464.74D.589.63【答案】 BCJ7C9I3F7Z3P6J7HT5O10J2F4Z1N8A6ZQ3L6W3Z1B8Y8C568、（2020年真题）关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价B.对招标文件中可以不公开最高投标限价C.最高投标限价与标底的本质是相同的D.政府投资的建设工程招标时，应设最

40、高投标限价【答案】 DCT10U6B5J4B1S2O4HB8W6W8R7L1U4A6ZU3E8T7O8E3W8H269、对于不实行招标的工程，一般以（ ）的第28天作为基准日。A.施工合同签订前B.提交投标文件截止时间前C.发出招标公告前D.发出中标通知书前【答案】 ACM8U10Y1P8S1D10U8HT9T6T4K3V9E1I5ZL4V3R2Q6P10J3M670、在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主要方法是（ ）。A.实验室试验法B.现场技术测定法C.现场统计法D.系数估算法【答案】 BCU5E5U1S9D10R8A10HM10O4M1M9N1Z8W1ZA4W6S2P7

41、Y2L7C771、某项目投标截止日期为 2017 年 8 月 1 日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为 700 万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为 2019 年 7 月 30 日。A.751.14B.764.26C.737.31D.750.19【答案】 ACO8Q2Z2N1B2Q10V5HX8P7A10W7A6J1E9ZH2Z9C3I10R5G8J672、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况【答案】 DCJ9R3B10R5O4H8

42、S9HB9U9E8O7W3P7Z8ZQ4E6G7C10W5C9C873、下列不属于清标的工作主要包括（）。 A.对招标文件的实质性响应B.错漏项分析C.初步评审标准分析D.不平衡报价分析【答案】 CCX10C1W3Y7C7P1G1HR10I1G10M5V1X10B9ZP4H2B10H4D2W7U874、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（

43、）。A.28B.24C.14D.4【答案】 CCE1X8T3I10P2Z9L2HK10T3X10B2T6R8H3ZE10Q2A1K10B10P10B175、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）。A.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和B.工程费用为直接费、间接费、利润和税金之和C.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和D.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和【答案】 ACQ10W9P8K8U4R6X2HH1Y10Q2O1U2U1K9ZF4C6W5R5L7G5V776、（2020年真题）某国内设备制造厂生产某台非标准设备的生产制造成本及包装费用20万元，外购

44、配套件费为3万元，利润率为10%，利润为（）万元。A.2.00B.2.26C.2.30D.2.60【答案】 ACU7E4V6S7X5Z7Z1HL6Y4V4U9U1V6O1ZW10Q4W7O2R3H2I677、下列措施项目中，属于环境保护项目的是（ ）。A.工程防扬尘洒水费用B.现场围挡的墙面美化C.生活用洁净燃料费用D.现场绿化费用【答案】 ACE4C1L8R9O5M8B2HY3T4J10N5F5O8F1ZQ6O7S3L6X5C4U578、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太

45、完善D.更准确、完善，且观察技术较简单【答案】 ACZ4Z1X9I4V8Z5O1HH1X7F1A6S2A8T8ZN9P10A1P8D10V4Q279、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（）。A.施工合同签订前的第28 天B.提交投标文件的截止时间前的第28 天C.施工合同签订前的第56 天D.提交投标文件截止时间前的第56 天【答案】 ACU3T9O7M9N9H8R2HI1V8B8I4Q2T9B9ZV10W8Q4N4B9N7C180、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的 定额是（）。 A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】 BCF6S7V2Y9D5I7P5HU4V6P6F5U2W5Z3ZQ10N8B8G8N8Z8Q281、某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元台班，租赁费为2000元/台班。人工工资为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%，在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为()元。A.2250B.2925C.5800D.7540【答案】 DCO