2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库评估300题精品及答案(浙江省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库评估300题精品及答案(浙江省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库评估300题精品及答案(浙江省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60% B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80% C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算 D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】 ACK7A9J6R6L5H3O2HX8L3X1S8D6Y4Q2ZS3J9N4A4O1F9O82、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.

2、直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】 DCV8K6E7A7P2L5D1HU2X3R2J4T7I1N8ZC3A7V9P6N3T2N13、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的时间要求。造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】 ACD7T5G3U2O2U3Q8HD1S3F6M3J2M6B5ZT2J4N6P4J3S9H94、（2014年真题）正常

3、施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A.13.50B.13.40C.12.50D.11.60【答案】 BCW8T10W3J1X7U2Z3HG10U10I5D3D10B4G9ZM4F3Y1D4T6T6E55、下列有关竣工结算中其他项目计价规定的表述，正确的是（ ）。A.暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归发包人B.总承包服务费以发承包双方确认调整的金额计算C.计日工应按发承包双方签证资料确认的金额计算D.施工索赔费用应依据承包人提交的索赔报告中列明的索赔事项和金额计算【答案】 ACH2Q7X6

4、J3F9O3E4HT9G1Q9J9P2R1D1ZQ1G1I3S3S8J4U96、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输保险费率3，则离岸价为（ ）万元。A.881.08B.883.74C.880.18D.882.90【答案】 ACT7Z2Z8R3O8I4D1HJ1R6M2V4P6A3O8ZY2Q1N1R6B2H8J77、根据标准施工招标文件（2007年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（）。A.发包人提前向承包人提供材料和工程设备 B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工 C.因发包人原因导致工程试运行失败 D.异常恶劣的气候条

5、件导致工期延误【答案】 DCM9Z8B6T5D1B3A7HX8L10R9M9L3F3L5ZP6O1S3C5E4P7P28、招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。A.35B.510C.1015D.1520【答案】 CCY6J4T1S10A10C1P9HX5P7H2V10I4C2U3ZB7N8R2U5M1K2I19、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（ ）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计

6、入其他项目清单费用【答案】 CCP6C7X5V6N2I4K4HX7G2C6U8E10Q9C6ZD3T8D2K9D10K8Q910、某项目投标截止日期为 2017 年 8 月 1 日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为 700 万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为 2019 年 7 月 30 日。A.751.14B.764.26C.737.31D.750.19【答案】 ACP1W2O7Q8Y9N9N9HD5S4Q5T3C9F2E9ZV5E5T10O7V9U3M911、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。 A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从

7、属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费+进口从属费【答案】 CCK1G10N1T8C10P7Q1HC8X7L9P10W1P10N1ZE7N3Z3I7Z1L4O412、根据招标投标法实施条例的规定，下列关于投标限价的表述中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCE7X9Q6O9Q2H1J5HY8R1C8C3S3R3S3ZQ5F3Q4U4H5B7L313、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（ ）。A.当未进行资格预

8、审时招标文件不包括招标公告B.应规定重新招标和不再招标的条件C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的，抵触内容无效【答案】 ACM4C6Y8M7D9N3Q7HW1T6U8U8A2G6W3ZV1M7O1T3W8R7W214、关于标段划分的说法，正确的是()。A.越是大型的项目，作为一个整体进行招标越能提高竞争性B.标段划分时要考虑项目建设中时间和空间的衔接C.一般可将一个项目分解为分部、分项工程进行招标D.一个项自是整体招标还是分标段招标对工程投资而言没有影响【答案】 BCI10K1H8Y5S8D9B9HV2R1Y4G8E2H9G2ZU4

9、J8A7L10X4B2I415、已知某挖土机挖土，一次正常循环工作时间是 40s，每次循环平均挖土量 0.3m3，机械正常利用 系数为 0.8，机械幅度差为 25%。则该机械挖土方 1000m3 的预算定额机械耗用台班量为（ ）。 A.6.83B.5.21C.8.09D.7.23【答案】 DCL5U1Y4C2J5R1F8HV7P7W6T8Z10I8D9ZA4D4E3I1O8M2V816、下列施工机械，其安拆及场外运费不能计算到施工机械台班单价中的是（ ）。A.工地间移动较为频繁的小型机械 B.移动有一定难度的大型机械C.不需安拆且自身又能开行的机械 D.部分中型机械【答案】 BCK1X10R1

10、0X2M2K4S3HP6W6X9O7A7R7F5ZZ1Y1M6C1F5H3C1017、投标保证金退还投标人应在书面合同签订后（）。A. 3天内B. 5天内C. 10天内D. 14天内【答案】 BCW9Q10U5Z4S8Z8F8HL10T9M7E8J10G7E7ZP3V10D4V7S8Y9T318、有关投标文件的递交，说法正确的是（ ）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为3060天【答案】 ACM9O3A2V1J4P7S7HM2F10S4W8F5E1Q8ZZ6C7B9

11、I7T6H3M119、下列关于投资估算指标的说法中，正确的是（ ）。A.反映项目建设前期的动态投资B.一般分为综合指标和单项工程指标两个层次C.不需要考虑影响投资的动态因素D.建设项目综合指标为各单项工程投资之和【答案】 ACF3G4J2R10N4B5Z10HT5W8F6N6A1V1X2ZE9M6E10J8T10V4D520、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42 天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑D.承包人原因导致的

12、工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】 CCS1W6G3N8I7X5G9HK10Y2L9G5M2N10C3ZR5Q7P8O3Y10D7Z221、某进口设备的到岸价为200 万元，银行财务费1 万元，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率17%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（ ）万元。A.244.0 B.284.8 C.293.2 D.484.0【答案】 BCZ2L5T6A4S7T8B2HS5I7E2K5Q5L4S1ZR7T10R9G3H6C9E922、下列费用中属于人工日工资单价的是（ ）。A.流动施工津贴B.集体福利费

13、C.上下班交通补贴D.离休干部经费【答案】 ACT2M4R2V2Z8R2T4HW3R1B4E10Y5B4X8ZE10J5S8Z2R5H4F723、由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用()。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个【答案】 DCV9A6Z9L4C8D8G10HK10H10F7W3O3P2B5ZH3P6U4M4I4V2I724

14、、投标报价有算术错误的，对其修正程序表述正确的是（）。A.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力B.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力C.评标委员会按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力D.投标人按照有关原则对投标报价进行修正，修正的价格经招标人书面确认后具有约束力【答案】 ACP8Z1J2N1K7P10T10HI1V9V3Y10B5M3F10ZX7L9A5V7F4L8X725、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/，其中人工、材料、施工机具使用费分别占

15、工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（ ）元/。A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4623.75【答案】 DCY2W1R6T4W10B9I3HH8T9Y6X6Q8H5X6ZG10T4I1A8W9Y1D526、BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误，这属于BIM的（ ）特点。

16、A.可视化B.协调性C.模拟性D.互用性【答案】 DCS4L5A7L10O2A4B9HT10D5Q3F1N6B3J2ZK9B5Y9Z8K9J10L627、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（ ）。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】 BCK7J7T7S8J4C6F9HA2G3J5W8L7D5U1ZU6G2T7H1E1S8F12

17、8、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（ ）。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定34 次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】 BCK10X10R5Q3G8E4I10HZ2F5I4S3B3V10C2ZR7D7B10U2D10Z8W929、下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是（）。A.通用合同条款B.标准合同条款C.专用合同条款D.合同附件【答案】 BCM4F5P8V9Y10O3L10HP9S10X5I7A7A7V8

18、ZG10J9N1L2K5S1J430、下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.水文地质勘查费C.特殊设备安全监督检验费D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费C项和研究试验费是平行的。【答案】 DCE5I10M2Q2W10F5T6HQ2B2P5V2V9Q2V1ZY7Z7F8C9V9U4Q931、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（）。A.交钥匙总承包 B.EPC总承包 C.设计施工总承包 D.工程项目管理总承包【答案】 BCX9W5V2I1W2M7L6HC1U4S6

19、J5R9V5L5ZP1M1I8Q10N9N4Z432、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。 A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】 BCX6T10A2X10A7I6K7HF4F1A10T6K7W1A10ZM6P1I6H9E2Q10D333、关于联合体和串通投标，下列说法错误的是（ ）。A.联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级C.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异，视为投标人相互串通投标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投

20、标，视为投标人相互串通投标【答案】 DCT9K7L7J1U6Z5O8HZ5D4B7V1A9B9M2ZY6L6I3I6V8C4W534、某项目施工合同约定，由承包人承担10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期的价格分别为100/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实结算价格为（ ）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】 BCF2V8Q9O9A9M5F9HA1Z3R9K5U4C10G3ZO4H4T4Q7B6D6G535、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（

21、）。 A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】 BCE5T9E6Z6O4K3U7HP4P7B9H9F9F4M10ZN7I10F7D1P6V1L636、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中不正确的是（ ）A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和原有设施拆除费用B.建设场地的大型土石方工程

22、费用应计入场地准备费C.凡可回收材料的拆除工程采用以料抵工方式冲抵拆除清理费D.场地准备及临时设施费不应包括已列入建安工程费中的施工单位临时设施费【答案】 BCM10B9F7C3L10G6L8HW6Z5E6D7X1D4Q1ZE4Z1B7J4P7Z4W337、根据现行建设工程工程量清单计价规范，对于不实行招标的建设工程，以建设工程施工合同签订前的第（ ）天作为基准日。A.28B.30C.35D.42【答案】 ACJ9F5W4P3B4U4Y9HX2S6B10U2S2K4F4ZY8M8F7Z4L8V6Z538、关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（）。A.单位工程的验收由施工单位组织B.大型项目单

23、位工程的验收由国家发改委组织C.小型项目的整体验收由项目主管部门组织D.工程保修书不属于竣工验收的条件【答案】 CCL9H3Z8V6C10T10E9HY4X4I6G6V1T8Q10ZZ7P10R6A6Y7I7N639、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。 A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）人民币外汇汇率银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）人民币外汇汇率保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）人民币外汇汇率外贸手续费率【答案】 ACY5E5D6I2F2S6S3HT7E10R6J5T8P4J10ZX4X9M4R1A8E7H

24、540、某建设项目投资估算中，建设管理费 2000 万元，可行性研究费 100 万元，勘察设计费 5000 万元，引进技术和引进设备其他费 400 万元，市政公用设施建设及绿化费 2000 万元，专利权使用费 200 万元，非专利技术使用费 100 万元，生产准备及开办费 500 万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】 CCB10H6G6E3H3J5B10HS7S3

25、O7Y5U7B6K4ZR8I2L5W9T5U10E1041、下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是（）。A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检猃鉴定损耗D.施工加工损耗【答案】 DCU3D2P5Q10Q8Z6I3HB1E8A2P6U10N8F9ZZ1K8C3Z1R4J4B942、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（ ）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】 DCQ6O10K8

26、B2R8G5M6HM6H2F1J9D7D3H1ZG4H5P5B4U4V9K643、当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3，则增值税的计算基数为()A.直接费+间接费+利润+规费B.直接费+间接费+企业管理费+利润+规费C.人工费+材料费+施工机具使用费+利润+规费D.人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润+规费【答案】 DCN2Y6K8D6K4A4Q10HZ9D3J8M10Z5R2O2ZG6B9F10E2G1G8Y1044、（2012年真题）在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明（）。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容【答案】 ACK8

27、Y9Q8L10B10I1G3HT4C6R3I8A8K4T5ZD6C6E9D9P9K3Y845、某建设项目工程费用5000 万元，工程建设其他费用1000 万元，建设期利息800 万元。基本预备费率为6%，年均投资价格上涨率5%，项目建设前期年限为1 年，建设期为3 年，计划前两年各完成投资30%，第三年完成40%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（ ）万元。A.247.52B.280.52C.290.38D.300.47【答案】 ACT5V4C1A5T4S8T10HR2R6Q8U9J10T6W6ZN1H6M5N8A3X3R446、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设

28、备价款调整的说法正确的是（ ）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】 BCE8C10V6N4T2Y4J4HH3E8J4F4G6H8H4ZT10E5E10S1A10P9E547、某市属建筑公司收到某县城工程一笔1000万元的进度款，已知营业税率为3，教育费附加为3，地方教育附加为2，市区、县城城市维护建设税率分别为7、5，则该建筑公司为这笔进度款缴

29、纳的建筑安装工程税金为（）万元。A.33.60B.33.00C.34.77D.34.13【答案】 BCQ9K7H10V7A6O2P4HS3O2Q7S6T7Z1M9ZI7Q7U6H4U6K7A148、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。A.不能获得补偿B.工期延长，但很难得到费用补偿C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】 BCQ9X6Q10V2A9C3K1HJ7B4U8L3S9L8T2ZT4N4T10K10I1V3Y1049、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基数应为

30、定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“”为单位计算【答案】 ACG2U4R9B4K7F4N4HW10N10K3L3U4V9E7ZI6A2Y6N8L10S2D150、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为6建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息不支付，建设期应计利息合计为（）万元。A. 171. 24B. 222. 00C. 225. 24D. 342. 4

31、8【答案】 CCW8R4L3F1I7L1C10HS4D1O7Y6W4J8D3ZJ1H3B6V1V7H8Q751、根据标准施工招标文件，下列工作属于发包人应承担的义务是()。A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件B.组建现场监理机构C.保证施工人员的安全D.负责施工场地周边环境与生态的保护【答案】 ACL7U1C10F8W10Q4L5HN8Z10P7Q10K1F6G5ZH5V2C9F6O3E9W852、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是（）。 A.已完工程及设备保护B.冬雨季施工增加费C.安全文明施工费D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】 DCU3F8P9K9G8Q3E6HF7K6M

32、8H9B8X4J3ZX2U2L8X3Y7P2E853、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】 BCW4C7V3U10N10G6C3HR9N5I6G2C7Z8Q10ZY8H3X6P3I3A4Q554、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A

33、.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】 BCH7Z4Z4F4E1K6F7HR7C10Z8O2C2F9H1ZQ6E8Z1B7A2A5B555、利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100建筑面积中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩地面的人工消耗量分别为37工日/100和24工日/100。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%。则对概算指标修正后的人工消耗量为（ ）工日/100。A.316.55B.491.55C.508.45D.845.00【答案】 BCQ9R

34、7U10S8T4Z8I7HB3Y6X6N6N4U5I5ZF9S8N6T6M8Z8F656、关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（）。A.应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内B.各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力C.工业布局的集聚程度越高越好D.相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率【答案】 DCT10R7M5T4N1F6P7HE10P6K7C5P2A8K4ZF5G8Y6Y8W6Q8X257、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起

35、的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】 DCC9N4G2G4Q1T7P10HD4X9Y3N5A8F9G6ZM10B7X6R5C5E7U1058、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACX4X10Q4F4H1L7O7HR6M4N6K6M9Q7E7ZL10H7N8S1H2P1T759、（20

36、13年真题）关于规费的计算，下列说法正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】 CCQ9L6W3P4P8Z5L1HE7K2K10K5F9S1Q8ZX3Q7E10S6R9B2F1060、与我国建筑安装工程费用相比，国外建筑安装工程费用的管理费用特有的是（）。 A.检验试验费B.办公费C.差旅交通费D.业务经费【答案】 DCJ6M8A6U10K2I6D4HM1X7K5D1U7J

37、9E2ZP6D1V2U3C2J2H561、关于建设工程投标报价的编制，下列说法正确的是（ ）。A.可不考虑拟订合同中的工程变更条款B.应仔细研究招标文件中给定的工程技术标准C.可不考虑施工现场用地情况D.不必关注工程所在地气象资料【答案】 BCD8L3X2G5S4N1T3HK3U6V3U5G5E2L9ZI1M4L6J3I5G9N862、已知砖墙的砂浆损耗率为 2%，则 1m3标准砖（灰缝为 10mm）的砂浆总消耗量为（ ）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236【答案】 ACZ9D10F8V2L5X5P10HU5B8W3M3U8M4F1ZM9O8F7N4B7A9C363、

38、关于预付款担保和安全文明施工费，下列说法错误的是（ ）。A.预付款担保提供的时间是承包人与发包人签订合同后领取预付款前B.预付款担保的主要形式是银行保函C.发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付D.发包人在付款期满后的7天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担主要责任【答案】 DCL7X8U2P2I3A1E2HK9C7Y5R8U5C1F7ZK3F3M8G2Z5Y6H264、进行经济费用效益分析时，对于项目产出物正面效果的计算应遵循的原则是 ()。A.受偿意愿原则 B.支付意愿原则C.机会成本原则 D.实际价值原则【答案】 BCM10S2Z10J6Q1F3C5HZ9S5T

39、10D4E6Z4P5ZS2B8Z8Y7T2F5E365、（2016年真题）关于征地补偿费用，下列表述中正确的是（）。A.青苗补偿费应补偿给农民个人B.征收农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每年调整或者重新公布一次C.县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系D.征地补偿费不包括耕地开垦费和森林植被恢复费【答案】 CCU5H4P7Q7X8C7H1HH3L1S3C9Y2C5O3ZC8T6O10S1W3Y9I266、关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是()。A.适用于资格后审而不适用于资格预审的项目B.使用与依法必须

40、招标的项目而不适用于一般项目C.适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目【答案】 CCP7I7M9L5V4O2J2HN10E8O4E10W8U6B7ZQ1W9R3D1Y10M1A367、下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法是()。A.概算定额法B.类似工程预算法C.扩大单价法D.概算指标法【答案】 CCQ5P1O7C9Z9C2M2HF5R9U6W9E9X1G1ZB8U6P5K7N6I3J368、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每IOm2混凝土柱工程量需消耗10. 5m2 的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机

41、，测得搅拌机每循环一次需4min，机械的正常 利用系数为0. 85。若机械幅度差系数为0，则该现浇混凝土柱IOm2需消耗混凝土搅拌机 ( )台班。A. .0.206 B. 0.196C. 0.157 D. 0.149【答案】 ACH5I6H4F4N5G10A2HV4P1V9Y4G6V10R8ZW7H1N7N3N3Z6Y969、甲建筑公司承包A市某商品住宅大楼，工程含税造价为1100万元。甲公司将其中的门窗工程分包给乙公司，门窗工程含税造价90万元。甲公司应缴纳的城市维护建设税和教育费附加的税（费）率分别是7%、3%，则甲公司应缴纳的营业税额为()万元。A.29.30B.30.30C.31.33

42、D.34.13【答案】 BCL10I4T3R8P2K10E5HI2L6G7S4T2H10T5ZY10U4Q3G7M9G3Y570、在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明()。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容【答案】 ACV4U7T8A4F1Q5T5HI9C1C9G10R5I8F9ZV10F1C2L6Q6F10I171、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人工费为()元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35【答案】 DCD4W4J1V9X9I7W7

43、HG3S3P3E3S2C10E10ZB10J1R8N2H2U9S872、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照建设工程价款结算暂行办法的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款【答案】 BCL1Y5K3Z3V6D10J2HZ7L3Y2B6C1H8Q5ZK5R4Y10Y2P3O2F

44、473、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33【答案】 BCX8Q9Y7F7U5D3V2HX3W2D6T3X7B5S2ZV10Q8D3K4I8B4M674、根据我国现行建设项目总投资及工程造价组成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用,应包含在（ ）内。A.未明确项目准备金B.工程建设不可预见费C.暂列金额D.不可预见准备金【答案】 BCU8X3A

45、5G2T8Y4D2HY4Z8T8P1U1I10A8ZR7C1W9F7K5U4T1075、采用清单计价的某分部分项工程，招标控制价的综合单价为320元，投标报价的综合单价为265元，该工程投标报价浮动率为5%，结算时，该分项工程工程量比清单量增加了18%，且合同未确定综合单价调整方法，则综合单价的处理方式是（ ）。A.上浮18%B.下调5%C.调整为292.5元D.可不调整【答案】 DCW10B3C6Q4X1H8K2HX10D4R1A8L10R1K6ZV6U1Z8I3O8T1N776、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D

46、.经济合理【答案】 BCY9S9T9K7O6J2P10HD6T7Z4A10M8G4B10ZI1I2C5U10L4K6I977、概算定额与预算定额的表述正确的是（ ）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额【答案】 DCM7F7V6D7M2R10N1HR1F9K2A9S1Q5J2ZC6U3G4W8U10S3P478、根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（ ）A.施工单位参加联合试运转人员的工资B.设备安装中的试车费用C.试运转中暴露的设备缺陷的处理费D.生产人员的提前进