2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题(含答案)(青海省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题(含答案)(青海省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题(含答案)(青海省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（ ）A.总工程量清单编制B.分部分项工程项目清单编制C.措施项目清单编制D.规费税金项目清单的编制【答案】 ACL8N9P8Y10J4G3Z5HN6W8I10L8U9S2A7ZM7L3V4L3E1S5F42、关于国际竞争性招标过程中开标的说法正确的是（ ）。A.开标时允许提问B.开标时允许解释C.开标时允许录音D.开始宣读标书以后收到的标书不可以拒绝【答案】 CCL10J3E8L10V7U8P10HH5K9L9X3U6Q10O4ZP8I7P5G3G10M

2、4B83、（2020年真题）某项目施工合同约定，由承包人承担10%范围内的碎石价格风险，超出部分采用造价信息法调差。己知承包人投标价格、基准期的价格分别为100元/m3、96元/m3，2020年7月的造价信息发布价为130元/m3，则该月碎石的实际结算价格为（）元/m3。A.117.0B.120.0C.124.4D.130.0【答案】 BCP7T7P7M2W6B3C9HR10F10V5Z9F3K8J9ZM3K8Y9S7A1U8F34、投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（ ）。A.50%70%B.70%90%C.70%D.75%90%【答案】 BCT4G3R5Q2C4S1V6H

3、S1F9Z3A6T1G9L8ZX7Q9Z2Q8G6L7J85、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是（）。A.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计【答案】 ACZ4C4Z1X1J1U8O6HJ6O9X7W9X5N7E7ZK9P7G9B9V3S9A16、关于评标结果，下列表述正确的是（ ）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 CCT10J8Y

4、8W10H4T3X2HJ4F7N4R5F5H7O10ZB3R10G3U3X3Q8Y97、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（ ）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代价【答案】 BCG6J2F5F6L2M7E8HQ7E4D7G9I7D9Q3ZA9Y9L7S3E10I7F58、下列关于工程总承包合同价格的描

5、述中，正确的是（ ）。A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用于竣工结算D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款【答案】 DCP2O5I7K7M6F4G9HT9X4V8O10E3P6Y6ZS7J7Y9L8A9C6B69、（2020年真题）下列定额中，定额水平应反映社会平均先进水平的是（）。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标【答案】 ACH6E1Z7R4U3C6C1HI2U1Y3Z9Y4C9L3ZQ9I1K8L10A9C7K410、在

6、投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（ ）。A.地质情况B.商品混凝土的供应能力和价格C.现场附近的生活设施D.市政、消防供水管道管径、压力、位置【答案】 DCP1E4M7F3W3G9U1HN3I3T9M10M8P6Z7ZE8B4P3D10C2N8V411、（2017年真题）根据标准施工招标文件（2007年版），进行了资格预审的施工招标文件应包括（）。A.招标公告B.投标资格条件C.投标邀请书D.评标委员会名单【答案】 CCH3E6A1I10Q4L6V2HF8S10Y10V4G3Y3G4ZC1Q1L5P6V9Q8R1012、在投资估算指标编制过程中，下列单项工程中属于公用工

7、程的是（ ）。A.传达及收发室B.厂区食堂C.供电及通信系统D.商业服务点【答案】 CCN1F5T7E7N5A6E1HY10R9V6Y4Y2Z1K6ZO7T8U1Q3O8U7Q213、根据建设工程工程量清单计价规范，某工程在2018年5月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2018年6月15日，在2018年6月6日招标人公布了修改后的招标控制价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（ ）。A.将投标文件提交的截止日期仍确定为2018 年6 月15 日B.将投标文件提交的截止日期延长到2018 年6 月18 日C.将投标文件提交的截止日期延长到2018 年6 月21

8、日D.宣布此次招标失败，重新组织招标【答案】 CCF2M8K7P1J1A9L4HA9Z5G10O9J6T4Q5ZM9T3X8Y1Q6P10B314、发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 （），其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。 A.50B.60C.70D.80【答案】 BCL10W5X4J4V4J7L5HQ6Z8Z6X6I4F2X1ZX5A7W1M5N7C8A615、下列关于国外建筑安装工程费用的说法，正确的是（）。A.材料费包括材料原价.运杂费.税金.运输损耗及保管费.预涨费B.当地采购的材料原价是指到达当地海港的交货价C.进

9、口材料的运杂费是指从采购地点至工程施工现场的短途运输费.装卸费D.预涨费按材料原价.运杂费之和的一定比例计算【答案】 ACZ7E8Y4K2D8J8G10HP2Y10B9I2Q1F9C3ZT2O2C3L5C3X9A1016、关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）。A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重复C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个【答案】 ACE6S1H8C1F7S1V7HW5Z6C7V2G3M

10、1C9ZB5A9X8I10D4G10V817、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACV1J1C10Y6W8W4O8HW10F9W8Z8C10O6R4ZL1Q1Q10J1J1A3K118、下列对我国计价信息管理的现状描述正确的是（ ）。A.工程计价信息采集技术已达到先进水平B.能做到单位内部数据成果文件共享，并可以实现更大范围内共享C.已出台了有关的规范和指导性文件D.建设项目各参与方之间可以保证信息标准的统一性【答案】 C

11、CR7L6T4M5I5Z1D7HD7Q3A4Z3K4E6U5ZD1A10Z10U1W2B3O119、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【答案】 BCM8M1F5J2L4J8E7HD4Z10J8K10L9A3A6ZL6I4L1K2M5M1R720、某分部分项工程的人工、材料、机械台班单位用量分别为3个工日、1.2m3和 0. 5台班，人工、材料、机械台班单价分别为30元/工日、60元/m3和80元/台班。措施

12、 费费率为7%，间接费费率为10%，利润率为8%，税率为3. 41%。则该分别分项工程全A. 245. 25 B. 248.16C. 259.39 D. 265.53【答案】 BCO4B2N5T7S4C6O5HW6Z9Q2I4L3N5B7ZH5G1S10E1I6I3S121、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是()。A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用【答案】 BCJ3A9G4K1A9T3T9HQ9Z5Z7W2H10G1F2ZX

13、7R2G4B2I10X3O822、按照标准施工招标文件中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。 A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】 DCL1A10T1P7T10F3Y3HA8G3Z4F4L7F9N2ZQ10Y10U4N8L3V10T623、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延

14、期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（ ）万元。A.1.6B.6.8C.5.6D.8【答案】 ACM7F2U2L10I9Y4D8HK4J6I10P4C9S4Y2ZC6M9R8P7B8H8K724、投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（ ）。A.50%70%B.70%90%C.70%D.75%90%【答案】 BCJ3S6R9R10O8W4D4HW10H4M7J5C5T8U5ZA5X10R2Y10G1K8C925、劳动保护费属于（ ）。A.规费B.企业管理费C.措施费D.直接费【答案】 BCQ9J5Q1H5F6G3J8HO1Q8R1J6B1

15、0G6F5ZI3J10A9O10F2L6V326、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较的是（ ）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费【答案】 BCG3H7V5T10W5K10D7HB5S10M8R5Q4Q1Z8ZR8I7K3T3X7D1H327、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分是()。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCQ2J1I4X9P6O4T9HZ8P5Y3W5V8U7J8ZU2O2J6C5Y6X10

16、P928、关于专利及专有技术费的计算，下列表述中正确的是（）。A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理【答案】 DCK3I1T6J10A1B6G1HK6I1Y5A7S8Q7V9ZQ10F8M5C9O10E7B429、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（ ）。A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费

17、组成C.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标准计算【答案】 DCA10R6L5J1V1L10T6HH10F9O9E10M6O5O8ZO1E7Q4E8J6T8K130、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（ ）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】

18、 DCJ3R3T10M6H2H1E5HL3F4K2Q8C5K6D3ZU4G1W2N9H5C8Q131、如果要求专业分包进行管理和协调，并同时要求提供配合服务，招标工程量清单中总承包服务费按照专业工程估算造价计算比例是（ ）。A.1.0%2.0%B.2.0%3.0%C.3.0%4.0%D.3.0%5.0%【答案】 DCW6F5R9O10T9Q9B3HB7M7B5Z10W5M6K6ZV3N6H1S4V3Q4R632、已知某建筑概算指标中的综合单价为350 元/m2,每m2 建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70 元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若

19、每m2 建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120 元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m2。A.322 B.378 C.350 D.400【答案】 BCX6Z9K2G4X8B5Z9HN8K8E3J7G9P1T10ZB3N4J6Q2M1N8R633、砌筑IOm3砖墙需基本用工20个工日，辅助用工为5个工日，超运距用工需2个 工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。A. 27. 7 B. 29.0C. 29.2D. 29. 7【答案】 DCZ2B4J8C6X3Y7B6HA10Z1Q4T2X8Q2Z

20、10ZO6V3J4F8B6Y9K134、（2019年真题）工作日写实法测定数据显示，完成10m3某现浇混凝土工工程需基本时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%，则该项混凝土工程的时间定额是（ ）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】 BCQ4Y4G6L10T9Q10G10HW1M3A6X1I9M7M7ZX8X10D5E8D1T4U835、关于工程招标中投资审查的说法，正确的是()。A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审B.合格制审查无需进行详细审

21、查C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审【答案】 ACQ9C9Z8B10T6Y10G3HE4K3P2M2F6D5V3ZB8P2Q7E4N9H1B336、工程总承包招投标中，投标有效期均为（ ）天。A. 60B. 90C. 100D. 120【答案】 DCU6A7O10T5M8P4A4HP3Z5G1E6O6P1B9ZL3O4J6F8F7Q5X737、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣出。具体的扣出标准是（ ）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.

22、按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】 ACK10Q10T4S2G4D10M3HU10T7U2L8U6C3K9ZF8U9Z4I8B5I8Y938、已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2，每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础综合单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（）元/m2。 A.322B.378C.350D.400【答案】 BCZ2C3V7D6C10Z7D4HJ7Z8S10O3X

23、8Z9L7ZU6I9B8Y1H9T8L139、（2013年真题）工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】 ACJ8F6C2X6N3W9N1HZ9R2L5I3J8C2A9ZQ3L4N9P7M7P4O740、（2014年真题）根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】

24、 DCM7P8R7M8K6O1D5HW10K5O6Y8M8N3F5ZT2Y7N7N2L10A5H941、世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的()才能公开发售。A.通知后B.批准后C.授权后D.“无意见”表示后【答案】 DCF2A4Q7E5J10J10S9HF10K5P8Y9E9V2J2ZL4D2K7F2T1L3L742、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万兀。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】 CCX2K8M7I9Z8Q6I10HW2H8E4X2E4K5U3ZO7L

25、2X8P3R3O1C543、世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的()才能公开发售。A.通知后B.批准后C.授权后D.“无意见”表示后【答案】 DCY7W2H2V7C8H4R9HZ6Y7Q8O9P10B4U1ZK3Y3A9H6X7Y8S144、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】 BCU4D3R4J8Q1G4G1HE5X5I2C3E2N3Y10ZB9R5C4F7V3Q6P745、建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）规定，招标时用于合同约定调

26、整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（ ）中。A.分部分项综合单价B.材料暂估价C.暂列金额D.总承包服务费【答案】 CCO4O4T10D10I9Q2B9HZ6I6U2I7J4X5Q2ZY8M3L10P9M7F10V346、已知某进口工程设备 FOB 为 50 万美元，美元与人民币汇率为 1：8，银行财务费率为 0.2%，外贸手续费率为 1.5%，关税税率为 10%，增值税率为 17%。若该进口设备抵岸价为 586.7 万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（ ）万元人民币。A.406.8B.450.0C.456.0D.586.7【答案】 BCO10D8H7V10X5X6B3HD4L6U1

27、P2E6V5B2ZV3E1S5O4R9D1B347、某工程承包人向发包人递交了200万元的进度款支付申请。按照建设工程价款结算暂行办法的规定，下列关于工程进度款支付的说法中，正确的是()。A.发包人应在收到该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款B.发包人应在批准该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款C.发包人应在收到该申请的14天内，向承包人支付不少于120万元的进度款D.发包人应在批准该申请的15天内，向承包人支付不少于180万元的进度款【答案】 BCX1K5O4M3D1C1X2HF8X2O9O1K9K8T7ZQ9K9W2Q2O2X5R548、下列工程造价指数

28、中，适合采用综合指数形式表示的是()。A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【答案】 ACF5G3Q2I3K1V1K9HW4M6K2R10C10W3W5ZT4G10S6W5H8J5Y449、（2016年真题）投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（）。A.承包人任务B.计价方式C.付款办法D.合同价款调整【答案】 BCU5S1B7E9Q1P9V1HS8Y2S1B5R6Q1U4ZR3U4V5N1R9D7W750、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ ）。A.人工费是指支付给直接从事建

29、筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】 BCL9O7X3I10O9F4P7HP7T6X5K6H4C2W1ZP7M6J2B3U3H1Q151、（2011年真题）砌筑每m3一砖厚砖墙，砖（240mm115 mm53 mm）的净用量为529块，灰缝厚度为10 mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】

30、DCX8G3A3K8V10U4J1HB9N1J5J2J7S10Z10ZN8L1V10C5Q2X9I952、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】 BCO4W4A9H6P3E5L9HO10B4J4Z1X10N6X7ZV10Y10Q9D8M10J10J653、计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（ ）。A.专用工具费=（材料费+加工费）专用工具费率B.加工费=设备总重量（1+加工耗损系数）设备每吨加工费C.包装费的计算基数中不应包含废品损失费D.利润的计算基数中不应包含

31、外购配套件费【答案】 DCO1O9E1Y2M3S4U7HL8E1L5R3I8U5S1ZN8L1E9T8Z7E10I454、国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（ ）。A.间接费B.分包费C.盈余D.上级单位管理费【答案】 BCM9K8U1U2S8H10B6HU6F5U8B6S4P4I9ZZ2E6D6Y8D7F4V255、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ ）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构

32、成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】 BCM9D7V6W10Z7L9Q3HD5X8M9X6A5V7L1ZW5U1K6X3H2M4S556、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（ ）。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定34 次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】 BCI4N8A8O3I2H6Q10HM4A9P6T9S4K2H8ZT1O3X8S7M4P6G457、工程造价鉴定工作

33、中，下列鉴定依据中，属于委托人移交的证据材料的是（）。 A.适用于鉴定项目的法律、法规B.与鉴定项目相关的国家或行业标准规范C.与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格D.质证记录、庭审记录等卷宗【答案】 DCQ1Y1Y5O9S4Y3U2HX3G6O9O1I6T7L5ZK9O10G7H1K8I8P758、某建设项目投资估算中，建设管理费 2000 万元，可行性研究费 100 万元，勘察设计费 5000 万元，引进技术和引进设备其他费 400 万元，市政公用设施建设及绿化费 2000 万元，专利权使用费 200 万元，非专利技术使用费 100 万元，生产准备及开

34、办费 500 万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】 CCK7G3F8X8O8X2E10HA8M6D3B4A4Z6R2ZM9A9Y6C4N4Y2S1059、（2014年真题）单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.

35、弱电工程概算【答案】 BCS6T5I10G10M2A10C3HR7J1F10P1D3O5W3ZE7F8T10W9H8E10M660、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范，下列可精确计量的措施项目是（ ）。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水.降水费【答案】 DCD6F3P10X1D9Z5P2HH3M5G9D6T7G6Y4ZS7N7H7F2D7J7P261、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的

36、增加，一般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCD6D5K2P2M2M5D6HX2Z7R5S10M6K3N1ZI4C10C5J8O9P2V762、根据标准施工招标文件（2017 年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（ ）。A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备B.工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】 DCY2S10V5J5A8W6R4HK3H1O7F7G10Z7S6ZM2C3Q6K1U6T4C163、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是（）。A.它是由设备购置费和工具、器

37、具及生产家具购置费组成B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 DCY6F7L6N5F2I8T9HL4T9F7H3I7K6F8ZL5K6R8L7Z1V7V364、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无

38、质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】 BCV4C5M2K2S6M5U9HG1J5X6M2A10P7K2ZV7C2Y8C8W4Y8Z665、（2021年真题）按照形成资产法编制建设投资估算表，生产准备费应列入（ ）。A.固定资产费用B.固定资产其他费用C.无形资产费用D.其它资产费用【答案】 DCQ8E8N8I6F2T1X4HF2W4I5Z6L8K8I5ZI1A3H4R10S8A6W566、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销

39、项增值税为（ ）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】 DCQ9P4E9F9L2D6A9HK8X5K7U6N5E3X2ZX8Q10U2Y1Q10X9U1067、施工投标报价工作包括：工程现场调查；组建投标报价班子；确定基础报价；制定项目管理规划；复核清单工程量。下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 DCC7K1R9T4L3O3K7HX4Z7B7C5A3D1S6ZZ7C4X3L7C7Z5L1068、当工程变更引起安全文明施工费发生变化的，其调整原则为（ ）。A.按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人的报价浮动因素B.按照分部分项工程费的调整方法调整单

40、价C.安全文明施工费为包干使用，不得调整D.按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动【答案】 DCQ9R8G5Y1H2G4L5HX3U5M3H9G7D5P6ZM1I2C2C7W1M1J669、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】 ACY4E7K2C10C5L2B2HD6A2Q8B1S5O6R3ZG8W9J3M6A7F1P470、（2014年真题）当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【答案】 ACP8Y9

41、E5M7E10I3K10HJ3Z5A4P3S6F10C4ZD8P3R6H6X9G4H371、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】 DCX2W9P4Q9X1N1B4HJ3P5F3S3E9E5B2ZZ4S9P3C9H10V7Z472、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013），关于材料和专业工程暂估价的说法中，正确的是（）。A.材料暂估价表中只填写原材料.燃料.构配件的暂估价B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项

42、目综合单价C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写【答案】 BCA5N6F5G10M6R9N1HB8T9B9F3A8L10K2ZP4U7R4L1U9H6Z473、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（ ）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】 DCV6Q10J10Q2C9P5G1HS10T2U5D7Z8U6W2

43、ZS3F8H2R10Q1Y1N374、关于发全文明施工费的支付，下列说法正确的是（）。A.按*工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付B.按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%【答案】 CCN7T3D7W7M9L1R2HK3M10D7S2U8D9P7ZA1P3X1I7B9X2S1075、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人一定可以得到补偿是（ ）。A.不能获

44、得补偿B.工期延长C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】 BCM3T10W5B9Q6Q5D6HV7Y1L1W6H6D3P10ZQ3N2T2M6Z2N9K376、单项工程综合概算的组成内容是（ ）A.单位建筑工程概算和一般土建工程概算B.单位建筑工程概算和特殊构筑物工程概算C.单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算D.单位建筑工程概算和建设项目总概算【答案】 CCK3V9N1C4L2R10F7HO3T5W4K5Z2W2K2ZT5H9N3M4X3L8K877、材料损耗量是指在正常条件下不可避免的材料损耗，如现场内材料运输及施工操作过程中的损耗等，下列等式错误的是（ ）。A

45、.材料损耗率=损耗量/材料消耗量B.材料损耗量=材料净用量损耗率C.材料消耗量=材料净用量+损耗量D.材料消耗量=材料净用量（1+损耗率）【答案】 ACR8O4M5I9Q10T4F5HE6B3H6J1K2Q4U3ZE2S1N4O3J6U8K978、建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（ ）。A.生产能力指数法与系数估算法B.系数估算法与比例估算法C.单位生产能力估算法与比例估算法D.系数估算法与单位生产能力估算法【答案】 BCB10D7L5W1A9Q10O7HD6J3C5Y6K10E5F5ZS4P2T6K9E5M1P1079、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)的规定，在合同约定之外的或者因变更而产生的、工程量清单中没有的且难以事先商定价格的额外工作，应计入()之中。A.暂列金额B.暂估价C.计日工D.措施项目费【答案】 CCJ3T5W2H9B5N8M9HI7V10F4K8A10E5W7ZG2M9K1U5B5O9F180、在单位设备及安装工程概算编制方法中，综合吨位指标法通常适用于（）。A.初步设计深度不够，设备清单不完备B.初步设计较深，有详细的设备清单C.价格波动不大的定型产品和通用设备产品D.设备价格波动较大的非标准