2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题含下载答案(河北省专用).docx

《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题含下载答案(河北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题含下载答案(河北省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（）万元。A.589.63B.464.74C.515.14D.1104.77【答案】 DCK5T10A5S10O2S3B8HJ7W10Z6J5O5Z1D8ZN8L1W4N2I5C7D92、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A. 单项工程竣工验收B. 分部工程竣工验收C. 分项工程竣

2、工验收D. 单位工程竣工验收【答案】 BCJ2L5W2V3H4T3S4HF8L1Z7D3E6D5G10ZO1S4O9B2C8C3B103、 发承包人进行最终结清活动的时间通常是（ ）。A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后【答案】 CCU8H6L2D7K8H9N10HG8B7A10S8Y5B9B5ZR10Z8F9W3X1G7L54、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列有关编制补充项目的说法中正确的是()。A.补充项目编码应由B与三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报县级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容应予以明

3、确D.补充项目编码应顺序编制，起始序号有编制人根据需要自主确定【答案】 CCV7M10T7H2R7E1N9HQ4P2W2A9B1Z1V4ZT7I5U10F2J10L5K15、招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是（）。A.服务金额B.项目名称C.费率D.金额【答案】 BCM3O5P8F5K9V1C2HP5I3V2G4Q5I5H5ZE8I5U10X9F3B5Q86、根据建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的是()。A.现场防火B.垂直方向交叉作业保护C.安全警示标志D.现场围挡【答案】 BCS10

4、V8F10D2I7Q9L2HM8A4C3B4Z2W9C1ZU1Q10O2V1R4V4Y87、（2014年真题）单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。A.通风、空调工程概算B.工器具及生产家具购置费概算C.电气、照明工程概算D.弱电工程概算【答案】 BCW10P7P4U10P6P5N8HO3C9W4Z10S8M7T8ZI8N9B3Z7A2J2K68、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（ ）。A.筑路机在工作区末端的掉头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不

5、足而在低负荷下工作的时间【答案】 BCB7S4L9C8L5J5J1HD4W7B4B2G2F4I10ZK9W7S8Q5A6O6P79、在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用下列材料属于形成工程直接性材料的是（ ）。A.爆破所需的雷管B.水泥砂浆C.混凝土模板D.脚手架【答案】 BCA1D4G2T9K7T8Z8HO1C7D8Z9W8J3S8ZH9A2J4S4J6T6I1010、根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。A.停止当期结算B.自行调整付款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承

6、包人协商抵减合同总额【答案】 CCT7N5C7E6H5A8Y9HB8U8W7W7Z7U6A3ZS10Q2P10Z7I3Q8Q211、根据建设工程质量保证金管理办法（建质【2017】138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）A.19%B.2%C.3%D.5%【答案】 CCN5Q10E1B4O1K5A1HM1J5N2L8D5S4W2ZG6K10P6G10Y1A7D912、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）。A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用B.新产品试验费C.施工企业技术革新的研究试验费D.设计模型制作费【答案】 ACX1H4S9E3C5R1E8HO6

7、Y5C2R3O2U6M9ZA2Y5N3U5K10X3J213、（2011年真题）用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，需要考虑的费用项目是（ ）。 A.特殊设备安全监督检查费B.供销部门手续费C.运输包装费D.外购配套件费【答案】 DCW7G3D6W9S9O1G4HZ1Y6G9H6Q1R9W9ZN1P5S1F10Z7O1D514、施工企业发放的劳动保护费属于（）。A.企业管理费B.措施费C.规费D.分部分项工程费【答案】 ACF10H8J3G3L1O4S6HD1L4Y1U8K7L9G10ZE8Q5Z6J10N9B4D815、建设地点选择时需进行费用分析，下列费用中应列入项目生产经营费用比较

8、的是（ ）。A.土石方工程费B.燃料运入费C.动力设施费D.建材运输费【答案】 BCZ2Y6N9T4O3Y4N9HM7H6C7L1J6E7J5ZK10N8X10A6A10Q7L1016、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（ ）。A.分部分项工程费B.措施费C.规费D.企业管理费【答案】 BCH7D4G8P8U4N4L3HP5W8X2D7N9B6X4ZE6C5G6K7A8G4K1017、下列选项中，不属于企业管理费中的办公费的是()A.办公用的文具费用B.现场临时宿舍取暖费用C.上下班交通补贴费用D.办公软件费用【答案】 CCP2F9K10P5K5D5P4HF2P9Q10I3L1

9、0E2O4ZI9C3I5G9I8J10I418、某装修公司采购1000m2 花岗岩，运至施工现场。已知该花岗岩出厂价为1 000 元/m2，运杂费30 元/m2，当地供销部门手续费率为1%，当地造价管理部门规定材料采购及保管的费率为1%，单位材料量检验试验费为3 元/m2，则这批花岗岩的材料费用约为( )万元A. 152B. 105C. 104D. 102【答案】 BCF8N9P1M6U3M2C10HA7J4N7I5A3M1B10ZG9N8R9Q3T8O4S319、某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定同时对多个标段的评标修正率为 4%。现投标人甲同时投、标段，其报价分别

10、为 7000 万元、6000 万元。在投标人甲已中标标段的情况下，其标段的评标价应为（ ）万元。A.5720B.5760C.6240D.6280【答案】 BCH8V7S9I7J2F3F6HD5H7E8L5Y7C8U8ZO4W6F9G10E4H9O720、（2013年真题）关于规费的计算，下列说法正确的是（）。A.规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用B.规费由社会保险费和工程排污费组成C.社会保险费由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成D.规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成【答案】 CCF2U5D8Z9Y6P3L1HL

11、8U1W3M7D4M1L4ZU6H10Z10N9P4S9L1021、根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（）。A.仪器仪表使用费B.施工机械财产保险费C.大型机械进出场费D.大型机械安拆费【答案】 ACH7D6V10N2R7Y4E8HB7I1A10K1H6N2B2ZU10W2L6G8G2N3R322、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内

12、对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCV4Z9C6V7U8H2L7HY1P4E1I5Q1R7P5ZZ5J9Q4Q10P1T2U1023、某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8 B.2376.0 C.2362.9 D.2352.6【答案】 BCI4M3Y7G3G4G9A2HU4V1R5K8D6C3D7ZN2U6A2T6

13、O3U2B1024、（2016年真题）根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】 CCH2C6T1B7Z1C8W10HA9T10I3Z1L1V9Y4ZO6N2O7A3S8K6U825、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（ ）元/吨。（各项价格均不含进项税额）

14、A.300.0B.316.2C.324.5D.310.0【答案】 DCP9N3A4Q5D8T2O7HJ8G2I8A4T3U3J1ZT9L9X7W7A9E8Q1026、概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】 ACF2D8B9D1U1I4H8HM1U5J7E3S2L9L3ZN6H1U6J3D10T9H827、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】 BCS4R10V10T1L1E9J7HX10V7G2G6

15、H7X1T5ZD1J5P8C10I2C5I828、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】 CCX5G5A2H5D9O3E2HW8T6N10M1J7Z3A7ZW8Y2D7M9H4B9N329、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。 A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】 BCZ3V9J8H2Y2B9Q4HJ2Y5P5R9L1G2T1Z

16、L2A1O1I1K8U5S1030、在我国，判断项目是否需要进入下一阶段工作和审批项目建议书的依据是()A.项目可行性研究阶段项目投资概算B.项目可行性研究阶段项目投资估算C.项目建议书阶段项目投资概算D.项目建议书阶段项目投资估算【答案】 DCB8C10D1U4T5T1T10HK3E7E2D7V2G6P10ZY3T10N1E1I7B1D131、若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%、和12%，则该工程时间定额为（ ）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0

17、.659【答案】 DCU7E7R10Q3Q2M3P9HQ2S6E9Q4Q5M3B3ZR2I2G8C1A6C9Y132、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（）。A.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势 B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅.简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应【答案】 CCP10W7R6L4X8A3R3HZ4R10E1U2A8F4C1ZD7Z6U8T7H10Y6F533、投资估算的主要工作包括：估算预备费估算工程建设其他费估算工程费用估算建 筑安装工程费。其正确的工作步骤是

18、（）。 A.B.C.D.【答案】 BCS4A9M4N4H5W3L8HX7U7U3L4W1O2W6ZN9U8D3U9G2O10I434、关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的5%B.自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起C.缺陷责任期最长不超过3年D.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，自动进入缺陷责任期【答案】 DCL2T10R1P4X2I1A1HS1J3N5V9M4F2F7ZI8Z5D7L9P1B1U935、关于建设工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）。A.招标文件必须由专业咨

19、询机构编制，由招标人发布B.材料的品牌档次应在设计文件中体现，在工程量清单编制说明中不再说明C.专业工程暂估价中包括企业管理费和利润D.税金、规费是政府规定的，在清单编制中可不列项【答案】 CCH6S5F2Z8S5N10H10HV3U4U10N4S4S9L4ZT8M2R4E6B3M8Q236、用于混凝土抹灰砂浆贴200*300瓷砖墙面，灰缝宽5mm ，假设瓷砖损耗率为8%， 则100m2瓷砖墙面的瓷砖损耗是（ ）m2。A.103.6B.104.3C.108D.108.7【答案】 ACD8Z7U8A9P7N5Y5HK4T4F2B1B10N1L6ZV7I8W7A9C2Y2E837、按费用构成要素划

20、分建筑安装工程费，下列费用不属于劳动保险和职工福利费范围的是（）A.职工退职金B.冬季取暖补贴C.夏季防暑降温费用D.防暑降温饮料费用【答案】 DCU7N1Z4E6N1C7A7HN1P3A2L2Y1P1O8ZC5W1L10U2V8W7I238、某工程的招标工程量清单中人工挖土方数量为5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为11200m3，人工、材料、机械费用之和为50元/m3，综合单价确定为80元/m3，则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（ ）。A.1.93B.1.60C.0.63D.0.52【答案】 ACF5T7J10M4S8J8G5HO9D5Q1M1

21、U3D6B6ZV9J3C9V6K7K10T539、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。 A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】 DCQ4B3I10L10G8I1L2HD3P9V2Z5N7Z5H3ZI6O6P3Q8V4Z4P240、属于研究试验费的有（ ）。A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费B.施工企业对建筑材料、构件和建筑

22、物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费C.勘察设计费或工程费用中开支的项目D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用【答案】 DCH8T2W1H4S9D7N8HM10F7V7V3F7Y2F2ZA10K1P2G6V2O9Z241、投资估算指标的内容因行业不同而各异，其一般可分为（ ）。A.设备购置费用指标.设备安装费用指标.建筑安装工程费用指标B.建设项目综合指标.单项工程指标.单位工程指标C.建筑安装工程费用指标.设备及工器具费用指标.工程建设其他费用指标D.人工消耗指标.材料消耗指标.机械消耗指标【答案】 BCX9C10G10G8Q5P10H4HN8S1J7

23、Z3G10V5O4ZG10W10K7C4J9N2B442、在编制材料（工程设备）暂估单价及调整表时，通常应由招标人填写的是（）A.暂定数量B.暂估金额C.暂估单价D.暂估合价【答案】 CCZ10P4W4X8Q1T5X9HB3L2P7P6D1E9G10ZS7P9A3N8P4R8I743、如果要求专业分包进行管理和协调，并同时要求提供配合服务，招标工程量清单中总承包服务费按照专业工程估算造价计算比例是（ ）。A.1.0%2.0%B.2.0%3.0%C.3.0%4.0%D.3.0%5.0%【答案】 DCK3I4Y1E2P6F7W9HO7M4N1M9I2P8G9ZE10A10O5B5X1S6K644、

24、根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定，下列有关工程竣工验收的表述 中，正确的是（）A.发包人应在收到承包人提交的竣工验收报告后14天内组织验收B.发包人应在验收后28天内对竣工验收报告给予认可或提出修改意见C.在竣工验收报告认可后28天内，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整结算资料D.承包人收到竣工结算价款后，应在28天内将竣工工程交付给发包人【答案】 CCM7U9I7I3G10U9A6HH9A7G5H3S9U3I6ZE1E1V5J4R7D9D345、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和为（）。A.建设项目总投资B.固定资产投资C.建设投资D

25、.工程费用【答案】 ACL9N5F7W7E3C1I9HZ8X10S2O1B8Y1L1ZI9H9N8N4Y5A5S946、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（ ）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】 DCX1D8E5E1X4T7O4HE10E10U3V6R6P4C1ZJ9L7H2J8A6J10S747、某建设项目建安工程费3000万元，设备购置费2000万元，工程建设其他费800万元，

26、基本预备费200万元。项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（ ）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【答案】 CCX10N4S5L3K8P4X10HN3L2L4M9Y8E1J6ZI5A9G9X3O5Q9U848、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（ ）。A.建设规模确定中首要考虑的因素是技术因素B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑

27、的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】 DCR5M8D3E10D9O2T3HF4U6L8W4U5B5C6ZT8O7O5O7A6M1S949、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500，当实际增加的工程量超过清单工程量 15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】 CCD9D7M9F1E4C3Q5HR1Y10D5H3H6C9H5ZT2O3D8Z9J1K5X650、关于土地征用及拆迁补偿费的说法，正确的

28、是（ ）。A.征用林地、牧场的土地补偿费标准为该地被征用前三年平均年产值的610 倍B.拆迁补偿的方式可以实行货币补偿C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.每公顷被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30 倍【答案】 BCC6P3K3M9J8X9A3HD2D3J2Q9J10U2S1ZU2I8A2E3L1Y2P851、关于工程造价指数，下列说法正确的是（ ）。A.按编制方法的不同，可分为数量指标指数、质量指标指数B.产品成本指数、价格指数、平均工资水平指数均属于质量指标指数C.按所反映现象的性质不同，分为综合指数和平均数指数D.设备、工器具价格指数通常用平均数指数的形式来

29、表示【答案】 BCU3H5Q7Z8P7A6J9HQ1I4P3C6R7H7Q4ZT2Y8Y6X5N2K4X352、根据建设工程工程量计价规范（GB50500-2013），在招标工程量清单中，关于其他项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.利润.规费和税金B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等【答案】 BCJ4M3Q3O4Z6P10L5HB1J2V3S5E9B2U3ZW3B1

30、0A3B5C4O8T353、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。 A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCW5S8S10J5N7A2F6HN6Q6O8E10F3E8P3ZS7D4M2M8P2G4J454、采用计日工计价的任何一项变更工作，承包人提交的报表

31、和凭证应包括的内容是（ ）。A.工作名称、内容和数量B.投入人员的姓名、工种、级别、耗用工时和单价C.投入材料的名称、类别、数量和单价D.投入的施工机械型号、台数、耗用台时和单价【答案】 ACK7Z3K9Z8P3F3H8HI4O1C4K7R2F7X5ZU9V7U7M10P4Y10M155、根据建设工程质量保证金管理办法（建质【2017】138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）A.19%B.2%C.3%D.5%【答案】 CCR1R3J4J5K3Z9M10HF6Y9M2M1D2K3E7ZN5G8Y4Y6A6G5W456、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地质断层引起的索赔

32、属于（ ）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.不可预见的不利条件索赔D.合同终止的索赔【答案】 CCF8N2Y6C2H1T5N10HO3L2U10Z5G10F9X10ZB10H8Q6D8R8K6R357、国内生产某台非标准设备需材料费18 万元，加工费2 万元，专用工具费率为5%，废品损失率10%，包装费0.4 万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】 DCP6V4C4K10S9Z10B6HA10V4Z10B7N6T10P1ZY2L9D2B4E7J9D258、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）。A

33、.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据 B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破 C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据 D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据【答案】 DCX4S10Q5X5Q3Q9J5HK3G6N3K1L3Z5Q10ZM4N2W4U4V6H9L959、某地市政道路工程,已知与其类似已完工程造价指标为600元/m2，人、材、机占工程造价10%、50%、20%,拟建工程与类似工程人、材、机差异系数为1.1、1.05、1.05。假定以人、材、机为基数取费，综合费率为25%，则该工程综合单价为（ ）。A.507B.608.4

34、C.633.75D.657【答案】 CCE3A2N9C1N5E8Q3HD3U10D3U6G10R2Q9ZI7F8Z9R7G4X2M1060、关于工程造价的分布组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案】 DCC6O2E6Q3O10R8M10HJ4P5S10B1Q1Z1T4ZU5P2S10V9J2T8W961、7.按照国外建安工程费用的构成，下列费用中，不属于单项工程开办费的是（ ）。A.工人招聘解雇费B.施工用水、

35、用电费C.临时设施费D.驻工地工程师现场办公室及所需设备费用【答案】 ACG3G7O7F6R8L3L2HK1L6E7H3H7A8K6ZB2D4J5R3R6G7K362、下列关于招标控制价的说法中，正确的是()。A.招标控制价必须由招标人编制B.招标控制价只需公布总价C.投标人不得对招标控制价提出异议D.招标控制价不应上调或下浮【答案】 DCD9A9X10B4S9T4K2HC6X4L6O9S8S6R5ZD4B2D1H8Z3S7H263、在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（ ）。A.准备钻孔机械的费用B.抽水、值班、降水设备维修等费用C.泥浆制作、固壁费用D.对接上、下

36、井管的费用【答案】 BCR10O5N2S1P1W9H9HZ3F5H9P7Q9A6X5ZT2X10G9E7E10Y7I464、某工程施工过程中发生如下事件：因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工 作曰；遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据标准施工招标文件：（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1 天，4000元【答案】 CCB2E7X7E3Q4X4Y1HY10W9

37、K10N10P3A10X5ZJ3Q10M4B4G10D1F165、（2018年真题）工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（）。A.分部分项工程的清单数量B.安全文明施工费的清单总额C.已标价工程量清单综合单价D.总承包服务费清单总额【答案】 CCT8C6R8B9A10L9H6HD10Z2T7L10S9O9V7ZT4X1V10J7K10I6S966、（2017年真题）国际竞争性招标投标过程中，只对标书的报价和其他因素进行评比，不对投标人资格进行评审的工作是（）。A.清标B.审标C.评标D.定标【答案】 CCY9S9V5D7B10J3D8HG7U1C3A9X1H7

38、P2ZM4X4R8O5L8G3T267、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在510为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】 DCU10A1X6M8J1N6B9HK4M3N9T9T10O5O9ZN1L4Z5B7T9L6X968、（2015年真题）工程总承包投标报价成本分析过程中，被归入公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】 ACN2S8Y3E3U4Y7F4HJ7A7W5E

39、1W10C9U4ZR6E9Q5U5E5F1Q469、某合同约定，施工现场主导施工机械一台，为施工企业自有。台班单价为300 元/台班，其中各项组成为折旧费100元/台班，检修费30元/台班，维护费20元/台班，进出场及安拆费20 元/台班，人工费90元/台班，燃料动力费25元/台班。人工工资为100元/工日，窝工补贴按60%折算。以人工费为基数的现场管理费费率为25%，总部管理费费率为15%，在施工过程中，由于发包人应承担责任的事件造成停工2天，人员窝工25工日，则承包人可获得的索赔费用为（ ）元。A.2255B.2285C.2480D.2510【答案】 BCX9T6G8E1R6D10G3HJ

40、4I8Z4W4K1G4X9ZM5M2X5I7C3G1S670、竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项专出投资支出的项目是（）。A.产权属于本单位的城市绿化B.不能形成资产的城市绿化C.产权属于本单位的专用道路D.产权不属于本单位的专用道路【答案】 DCL4C6X5J8P4C4E9HO2R1U4O5Q4D1P4ZJ3V6P2X7I8R1C871、关于评标报告与评标结果的描述，下列说法中错误的是()A.评标报告由评标委员会全体成员签字B.评标委员会成员对评标结果持有异议的，可以口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结

41、论D.评标委员会应当对评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的情况做出书面说明并记录在案【答案】 BCY10B8C8H3L9O4F5HB1H7L7L6B9K3Z2ZO2A8S6F7V4L6B572、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。A.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容【答案】 BCJ7K5O3F9O7P3B2HU5R2X1I9L8Q6X6ZQ2U5N8M7K1D4V1073、关于征地补偿费用，下列表述正确的是（ ）。A.地上附着物补偿应根据协调征地方案前地上附着物的实际情况确定B.土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的15

42、倍C.征用未开发的规划菜地按一年只种一茬的标准缴纳新菜地开发建设基金D.征收耕地占用税时，对于占用前三年曾用于种植农作物的土地不得视为耕地【答案】 ACL5V7Q3F5I1C9E9HR5L8K3U10L8M2I4ZT4Y1N4V5Z1N10T374、某项目投标截止日期为 2017 年 8 月 1 日，通过评标确定中标人后，签订的合同总价为 700 万元。合同约定期末一次付清。约定最终结清的时间为 2019 年 7 月 30 日。A.751.14B.764.26C.737.31D.750.19【答案】 ACU8U7P6P10T10G8P3HW6Q7D6I3Q5F3W9ZU9B9D6I7A4U8X

43、375、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元6.30元人民币）。A.126.00B.138.60C.139.30D.141.76【答案】 CCE5V5G3U8U5V10B10HJ1U6S10D9C1I3A1ZF7D3E10K2E10B5V676、某项目施工合同约定承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%，超出部分采用造价信息法调差，已知钢筋的承包人投标价格、基准期造价信息发布价格分别为5700元/t、

44、6100元/t，2021年7月的造价信息发布价格为5600元/t，则该月钢筋结算价格为（ ）元/t。A.5233B.5505C.5600D.5700【答案】 DCK3N4I4J1M5T7J7HA1O4Z8J10J10G5U8ZC1D3V8P9L10E7L377、在项目建议书阶段的投资估算方法中，生产能力指数法的独特好处在于()A.与单位生产能力估算法相比精确度略高B.不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模C.任何情况下，估算误差都较小D.任何承包形式的工程报价时，承包商都采用生产能力指数法进行估价【答案】 BCQ2Y2D8U7R5F4A3HO9Y9U7D1I1V5Z6ZZ3Y9C3

45、I2E5D7C1078、根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（ ）。A.建筑安装工程费 B.设备及工、器具购置费C.建设用地费 D.可行性研究费【答案】 BCI4E4H4C4W2E2O6HL10F6Q8P4E6F6K10ZB1P9V2I5T2D10K479、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是（ ）。A.规费是由县级政府和县级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费由社会保险费.住房公积金和工程排污费组成C.社会保险费和住房公积金费率可以每万元发承包价的生产工人人工费和管理人员工资含量与建设单位所在地规定的缴纳标准综合分析取定D.投标人在投标报价时填写的规费应该按照规定标准计算【答案】 DCO8B1O4B7Z6D3X8HC3P6R7I7D6F7F7ZK6V9V8T10W10A8W1080、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。 A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】 ACT5F8H4X4P2Q6N7HL5J2C5W2J2I7S7ZI2H