2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题带答案解析(黑龙江省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题带答案解析(黑龙江省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测300题带答案解析(黑龙江省专用).docx（85页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2014年真题）下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应监理人要求承包人照管工程的费用【答案】 BCU7T6M4A9N10K6W1HW1Y3F8D9L7P3A10ZR3W2D6C6U5Q7D32、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()A.投标期间开支的费用B.上级单位管理费C.保险费D.临时设施费【答案】 BCI10G9L2I1U9L4F3HF7D2G4A9N6E2C5ZC1

2、A1D9K6N8Z9G93、关于工程量清单，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单是投标人编制的B.工程量清单是投标人编制投标报价的重要依据C.工程量清单是招标人编制招标控制价的重要依据D.工程量清单由招标人随招标文件发布【答案】 ACX5L5J10U6Y8V4H8HT9W10A5C5N7I2N7ZU8Z10Y1L5C3P4X94、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=（措施项目工程量相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他

3、项目费+规费+税金【答案】 DCJ9O3H4L3H2X1I3HG9B4Q8R6T8L4P6ZA5T6O7X6Y7B10I15、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】 BCH3V2B7Q4H1U4E7HC2R1R8Y3L5K1G1ZS4C3F6I10Y2S1B76、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（）。A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.质量合格证书D.各种预付款支付凭证【答案】 CCD9

4、A10I6O9O9F8Q9HN6X5T1H5M4T10J7ZA3R9G8A5F9P10G97、根据建设工程工程量计价规范（GB50500-2013），在招标工程量清单中，关于其他项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.利润.规费和税金B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等【答案】 BCD3V7D3W4O1G8K5HU3C6T4G8V6N4L8ZE8A3W6Q1W4X8Z1

5、08、（2019年真题）关于预付款担保的说法，正确的是（）。A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答案】 DCP10U10H9P6S7D10D9HK3X3W5M3P10C10U7ZI3Q8L7Z9B6Y7A69、某建设工程项目关键线路上的 A 工作由于非承包商的原因推迟了 5 天，还有一个 非关键线路上的 B 工作也是由于非承包商的原因推迟了 2 天，B 工作的总时差为 3 天， 则承包商可以索赔的工期是（ ）天。 A.2B.5C.7D.8【答案】 BCS5E6C4P8D7F6

6、N2HD6L2L9H7Q7O4V6ZX7J6Y6O4M8B5F110、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（ ）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评审D.不平衡报价分析【答案】 DCH9D3R7D3R5S7U10HZ1U6P3P9K4Y2O8ZE8U8Y9D5R4S7E611、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（ ）。A.建设成本上升费用B.项目间接建设成本C.未明确项目准备金D.不可预见准备金【答案】 DCT10X9W7R1O9C9H7HQ4B6J9V7M4W4B2ZQ7H4U4P4

7、X1D9D1012、下列各项费用中，工程建设其他费用中的技术服务费应包括（ ）。A.技术经济标准使用费B.联合试运转费C.工程保险费D.生产准备费【答案】 ACW7S8W3O8Q6M3H3HR9U7L6K9R8J1J1ZS1Q1I10B8D8P9W213、根据 FIDIC施工合同条件的规定，当工程量变化时，下列条件会采用新的费率和价格的是（ ）。A.该项工作实际测量的工程量变化超过工程量清单或其他报表中规定的工程量的10%B.该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过中标合同金额的0.1%C.工程量的变化直接导致该项工作的单位工程量费用的变动超过5%D.该项工作是工

8、程量清单或其他报表中规定的“固定费率项目”【答案】 ACG3W6L10H4T9Z9S9HL7Q1W10B5V2L1V7ZN9Z2U5E7I7O10J614、计时观察法的局限性，是在于（ ）。A.观测精度不足B.观测方法陈旧C.考虑人的因素不够D.采用的技术手段落后【答案】 CCZ7X9D3F10Y4V3N7HX7F3I5Y5C4D10Q9ZQ6F10Q1J10I3K10U515、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（ ）计算其应纳税额。A.离岸价B.到岸价C.抵岸价D.组成计税价格【答案】 DCZ1B1C5T4G1P8V4HU8M3D10C3P5H4F7ZR9Q5Z6I10T4Y9

9、A1016、下列情形中，属于投标人相互串通投标的是()。A.不同投标人的投标报价呈现规律性差异B.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制C.不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜D.投标人之间约定中标人【答案】 DCK7D1O3H2B5T3K7HK10G4M9M4Y10Y5W10ZK4T5N7E2Z8X2X717、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，下列正确的做法是（ ）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目应报省级工程造价管理机构备案C.补充项目的工作内容可不明确D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】 BCH9V4Q4M10X9

10、H1Y9HV6C9R1H3Y10E5S5ZL9M4B8B1B8Q1S418、当不可抗力发生之后，应由承包人承担的损失包括（）。A.承包人的施工机械设备损坏及停工损失B.承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用C.工程所需清理、修复费用D.导致的工期延误【答案】 ACG1F2K3K9T8T8M9HP10R8R1C5Y1U2R5ZZ10S4V1S3D10L9R519、（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工

11、具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】 CCX6F5C10M7J10W9X9HR1S4H6O5Q10N5N4ZM8Z2A10X2Q5K1P620、在编制工程总承包投标文件时，要特别注意（ ）的内容，同时还应当按照发包人提供的载明了工程内容的各项费用和数量的项目明细编制“价格清单”“承包人建议书”“承包人实施计划”等。A.招标公告B.投标人须知C.合同条款及格式D.发包人要求【答案】 DCP4A1I8B9P8H9W10HX6Y10U6N6H10I6G4ZB6G4R7D10N6G3C921、当进行国际

12、工程投标报价时，施工机械台班单价的计算通常不需计算（ ）。A.基本折旧费B.大修理费C.运杂费D.装拆费【答案】 BCF9Y1L1O10C9Q1H1HQ2L4D9M4X9E7Z5ZA10T3Z3P8T9G1X322、用于混凝土抹灰砂浆贴200300瓷砖墙面，灰缝宽5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（ ）m2。A.103.6B.104.3C.108D.108.7【答案】 ACV5G7Z9L6D6J3V10HB6E8X4V5J10E5Q2ZX7P1Y8F4B10J5V1023、下列关于投标准备时间的说法错误的是（）。 A.采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于

13、20日B.投标准备时间是投标人编制投标文件所需要的合理时间C.招标文件修改或澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间D.投标准备时间自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止日止【答案】 ACZ8L6Q7G4M1B1H5HS7J4Z1D6V3S7P6ZM10X6Q6Y6X8Z1P724、（2018年真题）某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，当发生工程欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设

14、工程未交付的，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】 ACL2O9V8W3J3Y4L1HL7E3D5D2C9H1U2ZO4S10Z10C5H5P3S925、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A.将该工程自主拍卖 B.将该工程折价出售 C.将该工程抵押贷款 D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息【答案】 DCB4X7F1Y5F2O2D1HL2Z9N2P2H10M2Q6ZV5W1H8O8E10Z3D626、关于现场签证，下列说法中正确的是（ ）。A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求B.现场签证的工作如果已有

15、相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付【答案】 CCS7S7R4R4X4Y6Z1HW8Q1A3G8K8A5T8ZX6O5R2K7Y9T4P727、（2016年真题）关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（）A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关

16、D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】 BCI6J3C8Q2U6G1Z1HO4Y10W4H6U1S9J3ZF10Q10D1I9U6I10U728、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3、 2、18。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。 A.0.994B.0.765C.0.876D.0.975【答案】 ACF5P4Z10Q1O1O4Z4HP4N2R3S7E5N10R7ZD2C9V9V8E9O10O229、从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造

17、价信息划分为（）。A.宏观信息和微观信息 B.文件式信息和非文件式信息C.固定信息和流动信息 D.系统化信息和非系统化信息【答案】 ACH6A2V8T4W10L5Z9HW4S2F8H2G4U5C5ZN4I3Z7M1Q1S3A930、已知某建筑材料的供应价格为30000元/吨，材料运杂费为1000元/吨，采购及保管费率2%，运输损耗率1%，则该材料的运输损耗为（ ）元/吨。（各项价格均不含进项税额）A.300.0B.316.2C.324.5D.310.0【答案】 DCO5J4X4J6W3O5G2HB4U6B2H4Y2H1S5ZG10X10T5U3S1P1Y131、某建设项目估算的静态投资额为50

18、00万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资价格上涨率为8%，则项目建设期的涨价预备费为()万元。A.196.2B.400.0C.611.8D.832.0【答案】 CCN3Y6Z10G5D4R7M1HM9T8Q10N10O3C4W4ZO2N4N10Q6Q3Q10T632、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（ ）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费、材料费与机械费之和【答案】 ACF10K9S10L2O9O6G3HS3T5R10Q7W2O9J7

19、ZT7K3X2D7O7J6H433、某建设项目工程费用为7200 万元，工程建设其他费用为1800 万元，基本预备费率为5%。项目前期年限1 年，建设期2 年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%。则该项目建设期第二年价差预备费（ ）万元。A.564.54 B.592.77 C.464.74 D.589.63【答案】 BCA4O3V8F6S9K9C8HZ8R6F4B9H4B1S3ZU4U7V2L3G7H5Q334、某分部分项工程计划单价为6万元/m，当月计划完成工程量10m，当月实际完成工程量16m，实际单价5万元/m。下列关于该月投资偏差分析的结果，正确的

20、是()。A.进度相对偏差为20万元，进度提前B.进度绝对偏差为-20万元，进度提前C.进度相对偏差为36万元，进度提前D.进度绝对偏差为-36万元，进度提前【答案】 DCO3X10J4W1X10V3U8HE10D6R6U3Z8U8L10ZO7Y1D7T10Q10M4N135、对于民用建设项目，衡量单元组成、户型设计的结构面积系数是（ ）之比。A.住宅结构面积与建筑面积B.建筑面积与住宅结构面积C.住宅结构面积与房屋平均面积D.房屋平均面积与住宅结构面积【答案】 ACB10E8V4E8G5E2P5HT7X5B1V9F4L6J7ZH2X4X7A9C3N8C436、根据建设工程工程量清单计价规范（G

21、B 505002003)，下列有关分部分项工 程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（ ）。A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目， 投标人可据实增加项目内容报价C.分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计 量单位由投标人确定D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施 项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准【答案】 BCK4E2Y9V9A6V8G3HU9M9Y4X8G6O4U4ZF8R4R8Y7L4Z2X437、下列用

22、工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工【答案】 CCC5Z4U7C2Q4Q5S1HB4I5W7Y9U8K10I3ZG7T5G8X6C5N1O638、根据标准设计施工总承包招标文件，下列不属于变更程序的是（）。 A.变更的提出B.变更估价C.变更指示D.变更的审核【答案】 DCB9F10A10D1L9U4E7HU7J5L2M7R5D1I4ZC8E7V4E7N4R2T939、当进行工艺流程方案选择时，应考虑的问题是（ ）。A

23、.研究与项目产品有关的国内外工艺流程，分析比较其优势和发展趋势B.研究拟采用的工艺流程是否符合节能和清洁的要求C.研究工艺流程各工序间的合理衔接，工艺流程应通畅、简捷D.研究拟采用的工艺流程是否与采用的原材料相适应【答案】 CCI8Y7R5K10U8X10U8HK5X3C7D6H9V1Q9ZU6O7S8K7G4S2U740、根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规走，下列费用中属于安全文明施工费的是（）。A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人的安全防护用品的构置费用C.地下室施工时所采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】 BCV3Y10V10X6W3V8L5

24、HX2H8H1R8L2C9K4ZF2W5T1R6L2V8K841、某建设项目业主与甲施工单位签订了施工承包合同，合同中保函手续费为40万元，合同工期为500天。合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟50天，因不可预见的外界条件停工20天，因异常不利的气候条件停工15天，因季节性大雨停工5天，因分包单位延期交工停工10天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工单位可索赔的保函手续费为（ ）万元。A.1.6B.6.8C.5.6D.8【答案】 ACH5C10N10J9L7W7T2HQ6S1U8Z5E10D2R8ZI4B5G1W7Y3M9F442、由于承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期

25、间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，采取的调整合同价款原则为（ ）。A.按不利于承包人的原则调整合同价款B.合同价款均应予以调整C.合同价款均不予以调整D.造成合同价款增加的，合同价款应于调整；造成合同价款减少的，合同价款不予调整【答案】 ACP5N10X9F4E5M9R2HX5F10D8D4U8H2Q9ZS5T4M10D9B10P3C343、关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是（）。 A.招标人不得自行决定是否编制标底B.招标人不得规定最低投标限价C.编制标底时必须同时设有最高投标限价D.招标人在公布招标控制价时，不得公布招标控制价各组成部分的详细内容【答案

26、】 BCQ7K8W1G3Y4H10B7HT6I10A7I5P4X5J2ZA1D8W3G3M9J8F844、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象， 每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项 目编码 为 010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（ ）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【答案】 BCB3U1W3W4X8K2H6HZ5E6Q2N1I2F10F5ZN5V5P10I7B7K4I745、工程组价包括工程单价的确定和总价的计

27、算，其中工程单价包括（ ）。A.工料单价和实物量单价B.工料单价和全费用综合单价C.工料单价和综合单价D.清单综合单价和全费用综合单价【答案】 CCZ4W2W9V5J5L9W8HZ4F7W2V7B10Y1Y10ZC7X6W9L5H5L7I546、关于施工机械台班单价的确定，下列表述式正确的是（）。 A.台班折旧费=机械原值（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班=检修间隔台班（检修次数+1）C.台班检修费=一次检修费检修次数/耐用总台班D.台班维护费=（各级维护一次费用各级维护次数）/耐用总台班【答案】 BCM5L2G8U5U7D10D7HW3J5H6S2E3Q2F1ZT7D4X5B9B8L9

28、Y1047、在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。A.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工【答案】 DCD2R5S4S4C6C1H6HY3Y7L2V1K7Z1U8ZT8A1D8G10T1F10P1048、对于依法必须招标的项目，关于投标保证金的退还，下列处置方式错误的是（ ）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后5日内向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息【答案

29、】 CCJ1H4W3D3G4V10F10HC8L9Y1M3G5B1D8ZW5U4X6X5I6V3Q249、关于现场签证，下列说法中正确的是（ ）。A.承包人在收到发包人要求完成合同以内的零星项目指令后，应及时向发包人提出现场签证要求B.现场签证的工作如果已有相应的计日工单价，现场签证报告中仅列明完成该签证工作所需的人工的数量C.若发现合同工程内容因场地条件、地质水文、发包人要求等不一致时，应提供所需的相关资料，提交发包人签证认可，作为合同价款调整的依据D.承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，与结算款一同支付【答案】 CCZ1S5Q8E2H1I6T1HO8G5X

30、8R1C6F5O1ZI3P8S2X5K6B4O950、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的是()。A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复C.缺陷责任期最长不超过3年D.保修期自实际竣工日期起计算【答案】 DCY5R4H4H6P5S5X5HB9K1Z4M1X6J8Y2ZN7P4K7H7F5F6V351、某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98.假定

31、以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为（ ）元/。A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4623.75【答案】 DCL2A1H9E8S8D2U8HO10Y5R3O8B10X2C10ZM6Z9U1W6P2T3H152、某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为500 万元，并约定合同价的60%为可调部分。可调部分中，人工占40%，材料占40%，其余占20%。结算时，人工费价格指数增长了10%，材料费增长了15%，其他未发生变化。则该项工程项目应结算的工程价款为（）万元。A.520B.530C.540D.550【答案】 B

32、CJ9S2R1Q9V9B8G6HC7J2B1D8O7Y2Q1ZE3X1Z8A8O3N2X953、（2016年真题）关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（）。A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项【答案】 CCG5S7L6B5H6E8T6HT5Q9A9S1B7M8N5ZY10Z8Z7N9T3D2O454、某施工合同约定人工工资为 100 元/工日，窝工补贴按人工工资的 60%计算。在施工过程中 发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20

33、 个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 个工日；几天后场外停电，停工 1 天，人员窝工 10 个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。 A.1500B.2600C.4500D.5500【答案】 BCO8Q9P6U4A4G10A9HO1X7C7V3T7Q2B5ZK4Z2Q3R5Y2P7M1055、已知计算工程预付款起扣点的公式为T=PM/，其中N的含义是（ )。A.工程预付款额 B.承包工程价款总额C.主要材料及构件所占比重 D.开始扣回预付款时累计完成工作量【答案】 CCA10R7I2X8D6G9N9HW6F6P9E3W8Q8J3ZS5Z10U8D3V9H5V956、技

34、术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是（）。A.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计【答案】 ACY6Q2L4M7Z3Q4K4HR6L9N10J1X8Q9S10ZN3C6T10F5V4Q9I357、某分部分项工程5月份拟完工程量100m，实际工裎量160m，计划单价60元/m 实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（ ）。A. -0.60 B. 0.25C. 0. 28 D. 0. 60【答案】 ACP2T6N5W9V2R5I6HP7L2W1U3F5T3D1ZA8M7H9X8K4L5H958、建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)规定，招标时用于合

35、同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入()中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费【答案】 BCD4G3V5O5A8Y3X5HI6A6T6C9K7L3F3ZJ4R2V1U3K10H1O459、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由（）组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位【答案】 ACP7X8D8Q7V3Y7J3HT5I3B7U4P3I1F3ZB1E9Q2A5C5K3H860、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（ ）。A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会

36、可以接受投标人主动提出澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】 CCQ5V5L2R5I2L9L9HY5B5T5W3O9E1M7ZD4Q9N10X7X5Y2O361、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】 CCF7S3M1T4E7U9V10HC5N7B6S6D1Z2Y1ZZ9A6Y5P1J10T10N1062、以下关于招标控制价、标底的说法中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目

37、只能有一个标底，标底必须保密C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCH2D9L10T5S4I1U4HM5H3E9I3I2J8C8ZN3H8V7R8G10A6F763、（2021年真题）下列费用，属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。A.新产品试制费B.设计规定在建设过程中必须进行的试验验证所需费用C.施工单位技术革新的研究试验费D.施工单位对建筑物进行一般鉴定的费用【答案】 BCO4V9C1G3U3I8I1HX10D2U10X1F4R1Z10ZG4R1O7K8B7W10Z964、关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是（ ）

38、。A.生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和B.工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和C.固定资产投资为建设投资和建设期利息之和D.工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和【答案】 CCC2N9T4X2V4H3N3HN4B8N7Q7L8S4F9ZC1R3G2W2T4F2L765、（2019年真题）关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。A.工程索赔是指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿要求的行为B.由于发包人原因导致分包人遭受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期

39、违约责任D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔【答案】 CCM1P5D3A5A2Z3Y2HX3O2X6X5M4Z3H7ZJ4Q5R4O6Y9H8P266、某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定的，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款发放利率中的高值计息B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日【答案】 ACL5T10L1F7A5O4O8HQ6G9U9W1J5Y3P1ZY9G9H2I

40、9T3Y9G667、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（ ）。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定34 次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】 BCC1P4Y8M1T2S10O2HO1Q3O6L2M7U1C8ZH6T8A1C6R7O1J668、（2015年真题）关于工程量清单的编制，下列说法中正确的是（）。A.项目编码以五级全国统一编码设置，用十二位阿拉伯数字表示B.编制分部分项工程量清单时，必须对工作内容进行描述C.补

41、充项目的编码由计算规范的代码与B和三位阿拉伯数字组成D.按施工方案计算的措施费，必须写明“计算基础”、“费率”的数值【答案】 CCX9X7L9G6M10A1T7HK8G9I3Q9C2F2F10ZS1W6U10I9Z3L8X669、（2020年真题）采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；编写概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 ACR8S2W1P1L6H5P7HM6D7A3A8Y9C1M7ZH8I1C7M4C7O7E1070、假设qA.KB.KC.KD.K

42、【答案】 CCA10C10P5O1K3P5Y8HZ3H5F6V10Z9N8A2ZE4W5S1K6G8R4R771、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（ ）费用。A.设计变更增加的B.局部地基处理增加的C.利率调整增加的D.预防自然灾害采取的措施【答案】 CCR4P5S10E3N3N7N9HQ1C1G9G10S8Y1Z8ZT8C9M10E8W7Z6O372、关于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。A.建筑周长系数越高，建筑工程造价越低B.多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济C.大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价D.建筑物面积或体积的增加，一

43、般会引起单位面积造价的增加【答案】 BCL3T1O1Z3X4T4U7HG5Z1M8B10X4H4U8ZM4G10E3F7R10V7F673、关于最高投标限价的公布，下列说法正确的是（ ）。A.应在发布招标文件时一并发布B.应在开标时公布C.应在评标时公布D.不应公布【答案】 ACX6A3F7C9I7B8I2HD10S2K3S8E3D6F3ZM1X1Y7A7K2I7V874、建立工程造价资料数据库要解决的首要问题是()。A.工程分类与编码B.数据搜集与录入C.建立造价资料积累制度D.造价数据库网络化管理【答案】 ACU5B2M9H1M8I8G9HQ7Z6U3Z1Z8H2L4ZL7J2J7Q3C3

44、B8F1075、下列各项中不属于其他项目费的是（ ）。A.暂列金额B.计日工C.总承包服务费D.分包工程管理费【答案】 DCI2B1Z8E8P7E9U1HE1G4T2X3L4U1S7ZR6W6R9U10V1I2E676、关合同价款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。 A.施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的B.发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的C.施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的D.未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的【答案】 ACL6S2Q5J9Z7C6L9HH7B10C2A3U

45、4T8U8ZQ4H8S10F5N7T4D377、鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过（ ）。每个鉴定项目延长次数一般不得超过（ ）。A.20日；2次B.20个工作日；3次C.30日；2次D.30个工作日；3次【答案】 DCB6C4Q8D1J2J6R1HK9J3A5H9C5C10B2ZN5Q6M5O8Y5H4L778、工程量清单计价模式下，确定分部分项工程单价的工作包括：分析各清单项目的工程内容，确定计算基础，计算人工、材料、机械费用，计算工程内容的工程数量与清单单位含量，计算综合单价。对上述工作先后顺序的排列，正确的是()。A.B.C.D.【答案】 BCI2I10W7H1G1U10E7HJ4X9O8S6Q8Z10D1ZR2V6R2M7C2J1O979、在FIDIC合同条件中，工程是确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，其中支付证书中应增加该费用的()作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCC3R7P3W7O1W1B2HT10X4B2E2T5W7D8ZI2W1B9Q9E3K9B580、国外建筑安装工程费用中，单项工程费用由（ ）构成。A.各分部分项工程费、单项工程开办费B.直