2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库提升300题及一套完整答案(江苏省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库提升300题及一套完整答案(江苏省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库提升300题及一套完整答案(江苏省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A. 单项工程竣工验收B. 分部工程竣工验收C. 分项工程竣工验收D. 单位工程竣工验收【答案】 BCO7N7Y9Z3Z5T6R6HD6Y5H8N4T1Y4D2ZD9A8F4R3Q3X2E72、对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地【答案】 DCO4H8S2W5G9G10B10HP4P3J10A6R6Q8L10ZB10O6X2K6Q10S10R33、（2013

2、年真题）编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时，已知基本用工，辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日，人工幅度差系数为10%。则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。A.27.0B.27.2C.27.3D.27.5【答案】 DCM3G8U3L8U2Z1Q7HB9R1W9X7R4P9V5ZE6M10F9D3V9Y1V74、关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（ ）。A.单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润B.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费C.单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用D.建

3、设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费【答案】 BCH5T6C7M6F1S8U7HK1T7F5V6N6L7F10ZR4C8E7C2G2T4N85、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元（不含税），维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】 ACN8M6T10C7X7Z9G5HZ2E6H5X1H4L2G2ZQ8R5W7H6Z5D2P26、按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，

4、下列关于企业管理费的说法正确的是（ ）。A.包括企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具费B.当采用一般计税方法时，检验试验费中增值税进项税额以9%的税率扣减C.对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费D.企业管理费中的税金包括营业税、城市维护建设税【答案】 ACV9G7I4K7P3R10O10HE9L10L5V7A1M9W7ZI4T10H3N8G3X10G67、总承包工程报价时，承包商大都采用的估算方法是（ ）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法【答案】 BCP2A5A2Y8W10E4M4HZ4P3C7Q8S

5、9K7N10ZT8X2C6W9F6U6W78、（2018年真题）因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】 BCZ10N9W6Y1U3U10J8HU8O1F5G10F5T9A9ZP7K9I10J9R7A4X99、招标工程量清单中某分部分项清单子目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单子目综合单价不可或缺的工作是（ ）。A.计算工程内容的工程数量B.计算工程内容的清单单位含量C.计算措施项目的费用D.计算管理费、利润和风险费用【答案】 DCL2Y7S1

6、0Q1J5F6Q3HB6L5R10M5H5F6G8ZQ8L4J2D5R2L8O910、招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是（）。A.35B.510C.1015D.1520【答案】 CCI1K10J4G6Y5O10X7HV8Z3X9V5A1D3E1ZM2Z9P2R4A1H8Z411、下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（ ）。A.对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构B.对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构C.对于多层房屋或大跨度结构，钢筋混凝土结构更优D.对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济【答案】 CCW10E3L6Q7T2S8K5H

7、I1V9E8O7X6B8W10ZF5K4E9P4S6S9U212、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指数分别为113.15和117.60、128.60，则此工程价差调整额为（）万元。A.109.2B.228.8C.31.5D.140.8【答案】 ACW7C5F2L4W2M9Y7HR4B7R8Y7O6J8Q3ZP2Z4Y6X10R10Q8L1013、建设项目总概算的组成内容不包括()A.

8、单项工程综合概算B.流动资金概算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算【答案】 BCJ8Z5Z4C6E4O10G9HA5Q3S9R7C9I6O4ZX7K1S3H7I8H5G314、根据标准施工招标文件，下列工作属于发包人应承担的义务是()。A.协助承包人办理法律规定的有关施工证件B.组建现场监理机构C.保证施工人员的安全D.负责施工场地周边环境与生态的保护【答案】 ACI8H1V7V2M3R6S10HY7K6Q5Z7L8R2A4ZO4G1Y7I1N8Y10T915、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（ ）。A.冬雨季施工费是冬、雨季施工增加的临

9、时设施，防滑处理，雨雪排除等费用B.施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成C.当单层建筑物檐口高度超过15m 时，可计算超高施工增加费D.已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用【答案】 ACD10X9A9K4T2P4Z4HD5Y9A1C2A2H2P5ZW3L8G8L5M3F7R816、下列选项中，属于项目规模确定中需要考虑的主要环境因素的是()A.技术进步加快B.新竞争对手加入C.燃料动力供应D.原材料供应价上涨【答案】 CCF10H4R3G9I2D7C1HC8K10B10J6P5B6F9ZT8I2Q9E3R4D10Z117、

10、已知某机械台班单价为 350 元/台班，具体组成为：台班折旧费 100 元，台班检修费 30 元，台班维护费 20 元，台班安拆及场外运费 60 元，台班人工费 120 元，台班燃料动力费 15 元。若该机械为承包人自有施工机械，则台班停滞费为（ ）元/台班。A.100B.220C.225D.350【答案】 CCZ9Z8O5T5P6H8N9HG4S1Y2I4R4Y4K4ZF4B3R1P4R6N3E618、下列文件和资料中，可作为建设工程工程计量依据的是（）。 A.造价管理机构发布的调价文件B.造价管理机构发布的价格信息C.有关计量的补充协议D.各种预付款支付凭证【答案】 CCI3Z2V1X8D

11、10M7J5HW7P4V3Q3I1B2H5ZV3G8O4I6C1N2Z719、某进口设备离岸价为255万元，国际运费为25万元，海上保险费率为0.2%，关税税率为20%，则该设备的关税完税价格为（ ）万元。A.280.56B.281.12C.336.67D.337.35【答案】 ACG3Q1Z3L10W8M7C1HE5E10O6A7R3K9S5ZY1X4Q2K2P6H2C420、某工程采用两票制支付方式采购某种材料，已知材料原价和运杂费的含税价格分别为 500 元/t、30 元/t，材料运输损耗率、采购及保管费率分别为 0.6%、3.6%。材料采购和运输的增值税率分别为 13%、9%。则该材料

12、的不含税单价为（ ）元/t。A.480.87B.481.47C.488.88D.489.84【答案】 DCU5M10P7I3X3O6N3HT10Z7A9I6U9Q10R9ZQ9V8Z2S1C2V4S421、（2021年真题）在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包含在（ ）中。A.直接工程费B.管理费C.开办费D.其他摊销费【答案】 CCL10J7W9Y6T2I4A3HQ1J5H10H8N5N4Q1ZB1N1M1C2I3P5J122、世界银行关于不可预见准备金的表述，正确的是（ ）。A.支付估算时不可能明确的潜在项目费用B.支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用C.支

13、付建设成本上升费用D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用【答案】 BCK4G1J8T9O6F6S5HE1O7O4N1E5F1N2ZZ4K10P9N10E7E4E423、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：确定工、料、机单价；确定所组价定额项目名称；计算组价定额项目的合价；除以工程量清单项目工程量；计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（）。A. B. C. D.【答案】 ACI2K3O2G8O7A10Y10HW7Q9Q1L5R4R8E8ZD2A7H8F1G5L9P1024、下列因工程变更引起的价款调整，需考虑承包人报价浮动率的是（

14、）。A.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的桩基增量工程B.已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的脚手架增量工程C.已标价工程量清单中没有类似于变更工程项目的桩基增量工程D.已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的脚手架增量工程【答案】 CCM2U10B10D6J1R9W6HQ6H5Z3V8W9K6V3ZG5R6Y5J7W8L6T325、（2016年真题）建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 ACJ5J1V6L4X10G3Y8HI7

15、N10G10P4Q3X1V7ZE1V1Q3X9T5V1I426、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是()。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担C.工程设备的损害发包人承担D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担【答案】 BCU6S2X6H10L2W9V5HD1O3U5A6T3Y6V2ZW4N7K9A9K3O7P1027、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCV5W2Q2S2N8

16、L1A4HJ3U2T6A1K10U1W4ZP5F8T8L4B8A8G128、下列不可抗力造成的损失，应由承包人承担的是（ ）。A.用于施工的材料和待安装的设备的损害B.发包人人员伤亡C.工程所需清理、修复费用D.施工机械设备损坏及停工损失【答案】 DCX3D6R10C10W1X6N1HV3S8Z9Q8K9K5C1ZR6U4W7U8P5I4E1029、根据财政部关于进一步加强中央基本建设项目竣工财务决算工作通知（财办建200891号）的规定，对于先审核后审批的建设项目，建设单位应在项目竣工后（ ）内完成竣工财务决算编制工作。A. 两个月B. 三个月C. 75天D. 100天【答案】 BCZ1L5

17、C5X5Q9Y3J10HK3N5L6F2R2T9E9ZF9V9S5B3C2R4D230、投标报价时，综合单价的确定过程中应计算清单单位含量，清单单位含量是指（ ）。A.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的清单工程数量B.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的清单工程数量C.每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的定额工程数量D.每一计量单位的定额项目所分摊的工程内容的定额工程数量【答案】 CCT5M7V8S8S10T8L2HX1M3E9G10H4B10S3ZO6A2W4B1S2G7O731、下列各项中不属于其他项目费的是（ ）。A.暂列金额B.计日工C.总承包服务费D.分包工程管理费【答

18、案】 DCL7I8I3F8S5I2V9HP3M8H8L4V5J3R5ZF4L7M7W3V8U5O132、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】 BCK3G6N5N4Z5X6J7HZ8Y1T1V4C4W1S10ZV6W3H3P4Q6X4F933、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（ ）A.从国外购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外购买材料，换算

19、成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】 BCC3E6C10I9H9U1V9HD2V8H5R9Z5M2I1ZM7O6M3X10E8E4Y334、工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的资料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是（ ）。A.有效的施工合同B.经审批的施工方案C.当事人双方确认的现场签证D.对争议事件各方当事人理由【答案】 DCJ4B10U7W9I10W9U10HR10I5U7G9O7M3W6ZR7X10O8G6V8A6J135、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已

20、完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】 DCW8C7N10V9V4V7G3HY1M5C6L1Q4I5K4ZR4L9Y9K7C6B6C136、当采用价格指数法调整价格差额时，现行价格指数的日期通常是指（ ）。A.承包人申请签发进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的时间B.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书的签发时间C.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天D.进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书后相关周期最后一天的前42天【答案】 DCP9Y8E6I8V8O8N10HK2B10P8X6N9B

21、10T9ZF7J6T1L8N9F6Z337、国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入（ ）。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额【答案】 CCK8O7R4F9U5Q5X8HE8P6R2H4Z10A1B10ZQ6F3F5C6L7P2Y238、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的

22、项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】 BCA3G10E7H10U4O9I10HM2B6D7O3F10E1D10ZQ2A3X8Y7Z6K6K339、某装载容量为15m3的运输机械，每运输10km的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为10min，15min、8min、12min，机械时间利用系数为0.75，则该机械运输10km的台班产量定额为（ ）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】 CCK6H8B5O9D9C5X5HH8Q6Z6P8U4Z4N2ZR8L7X10W1I3L7B940、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第

23、1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A. 359. 62B. 525. 00C. 543. 22D. 719. 23【答案】 CCG2O1D6Q2N6W9X3HD6Z2D3R10O1V5V7ZR8T4P6A7N5E10O141、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9

24、.09%【答案】 DCZ6O5F2Q6K8F3X10HD10Z8J6Z2D2G5V8ZW2R2E8N9W5V8B942、在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.预算单价法D.综合吨位指标法【答案】 BCJ9P3D7E9R5N6L5HA9U3G9V7Z10E9K2ZT10Q6J8O3M2U1U743、表明某经济现象某一期对其上一期或前一期的综合变动程度的指数属于()。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.平均数指数【答案】 BCK3Y8R8S4E7B5B6HS10M7B6B6N3I6R10ZJ10P4P3M5

25、C8T8K244、根据FIDIC施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。 A.颁发履约证书后 B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后 D.缺陷通知期满后【答案】 ACJ10Q9G8G7E8X6Z9HO1Q5V3Y10L8N3E9ZU5Q1D1G1P10K2L945、关于流动资金估算的计算公式，正确的是（ ）。A.流动资产=应收账款+存货+现金B.应收账款=（在产品+产成品）应收账款周转次数C.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品D.现金=（年工资及福利费+年其他费用）现金周转次数【答案】 DCF9I6P7Y7Y8S10Q4HD10N3T4P7A9W2Y6ZM6G7P4K

26、5F1S1O246、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（ ）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】 DCH1V7I2B5G6M9W3HX4R7C2V10I7N8F3ZE8R2I10T5I2H2L647、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手

27、册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】 BCL8U9D10L7P4B5G3HY9Q3F10Z10Y2P3M3ZA2U9J3B5R3W8K448、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产 40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的 拟建项目静态投资为（）亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】 ACC5I10M8T10Z6E2F2HH5G7S7D7Z5M1T5ZR5M9Q10Z3G

28、1S1D949、关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（ ）。A.建设投资由固定资产投资和流动资产投资组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费和流动资金四部分组成C.铺底流动资金指为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金D.工程造价是指在建设期预计或实际支出的建设费用【答案】 DCJ5H10W5N4Q6X4A6HC2E6D2J9C4J5E7ZG7J7R5S7M7K6Q650、某建设项目建设期为二年，建设期内第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，贷款在年内均衡发放，年利率为10。建设期内只计息不支付，则该项目建设期贷款利息为

29、（）万元。A.85.0B.85.9C.87.0D.109.0【答案】 CCE7V4G4R4S2M4V9HV6B2P4J10H8K9N6ZP2D10O4N8R5S10A151、下列关于工程计价的说法，正确的是（）。A.工程计价可分为工程计量和总价计算两个环节B.工程实物量是计价的基础，不同的计价依据有不同的计算规则规定C.工程总价包括工程单价的确定和工程组价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【答案】 BCL3F10U6A8S8N8G5HQ4Y2J4R10T10A6Y6ZA10M3R1D10A10F10C352、在钢筋混凝土柱浇筑的施工中，所用下列材料属于形成工程直接性材料的是（ ）。A.

30、爆破所需的雷管B.水泥砂浆C.混凝土模板D.脚手架【答案】 BCH1G3C3T1T3P10A10HY9X5H9L1P4D8Z8ZK4R6H7Q10D2E10B353、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是（ ）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】 CCY6F3M5K6T3I8P3HE6P6D3A2A8L1L1ZC4B5G10B9W5R4C754、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）A.发包人应当承担基准日之前发生

31、的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格（如人工.材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28 天作为基准日D.承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整【答案】 BCH3Y1R9D9F3E1K3HE10B3F10G6A3D6A4ZZ6R3K2O9Q3S6V455、某项目进口一套加工设备，该设备的离岸价为100万美元，国外运费为10万美元，运输保险费

32、率为0.5%，银行财务费率为0.3%，外贸手续费率为1.5%，关税税率20%，增值税率13%，无消费税，则该设备的关税为（）万元人民币（外汇汇率：1美元6.30元人民币）。A.126.00B.138.60C.139.30D.141.76【答案】 CCY3X6K6L4X2Q10V3HX7N7F9B10D6C6P10ZZ5X3V5P3G1D2X956、关于测定时间消耗的工作日写实法的特点的说法中，不正确的是（ ）。A.工作日写实法用于取得编制定额的基础资料时，需要测定34 次B.有观察人员在场，且做了充分准备，在工时利用上，非常真实C.技术简单、费力不多、应用面广，是我国采用较广的定额编制方法D.

33、应按工时消耗的性质分类记录各类工时消耗量【答案】 BCT6P1L1E5J1U1T9HL10K10U3G1Z3D4G3ZS4M7I9X1O8Q8G957、下列不属于建设工程造价指数的是（ ）。A.消耗量指数B.人材机市场价格指数C.单项工程造价指数D.建设工程造价综合指数【答案】 ACW4T8B3Z2X10T4R9HF10U8B7T5K10Z3E3ZX8E9H8R7C1V8Z558、关于施工招标工程的履约担保，下列说法中正确的是（）。A.中标人应在签订合同后向招标人提交履约担保B.履约保证金不得超过中标合同金额的5C.招标人仅对现金形式的履约担保，向中标人提供工程款支付担保D.发包人应在工程接收

34、证书颁发后28天内将履约保证金退还给承包人【答案】 DCW4I3Y3N3Y2K3B9HR7N3K6L5I1C9V5ZE2V1E4Y2D5T4S759、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】 DCA1J3T9C1L10Y3M5HS4K4W9G1X1S8D9ZP4J1N6L1D1R7Z960、施工合同中约定

35、，承包人承担的钢筋价格风险幅度为10%，超出部分依据造价信息法调差。已知中标人投标价格、基准期发布价格分别为 3300 元/t、3500 元/t。实际结算时造价信息发布价为 4000 元/t，则该月钢筋的实际结算价格为（ ）元/t。A.3650B.3450C.3825D.3625【答案】 BCA5M6W9I1G9P8K5HA4P8Z3S6M5P8M9ZA7W9Z7Y6K7P1N461、有关投标文件的递交，说法正确的是（ ）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为3060

36、天【答案】 ACB7Q9V4U4T10E9X8HB7K4G3U1Y7O10M6ZW1W10G10V7A8G8R162、“工程造价信息应针对不同层次管理者的要求进行适当加工，针对不同管理层提供不同要求和浓缩程度的信息。”这体现了工程造价信息管理应遵循的（）原则。A.标准化B.有效性C.定量化D.高效处理【答案】 BCN10I1L4S8I1Q3R10HE5K5K5Y8N6H10O7ZQ4I10F7E10P8R2M363、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投

37、标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】 DCW5E2Y2K3S9U1Z3HA3Y3F2Y4R8O6H3ZQ5H6O7M7Y8B2K364、关于计算新增固定资产的表述，正确的是（ ）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值【答案】 BCE1E3X7T5I6H8C9HJ3

38、W6Z10A2L4L1W8ZW4Z6A2A5M10J9J865、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法包括()。A.按照建筑面积以“m2”计算B.按照垂直投影面积以“m2”计算C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算D.按照垂直运输距离以“m”计算【答案】 ACR3A4U2Q5J4B8M8HU6P7W5M8T6G10O7ZU7S1I9J9F9J8C466、根据建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确的是（ ）。A.所有清单项目的工程量应考虑施工中的损耗和需要增加的工程量B.在编制工程量清单时，当出现工程量计算规范附录中未包括的

39、清单项目时，招标人应作补充C.补充未包括的清单项目时，在工程量清单中应附补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工作内容D.工程项目特征中无须描述工程内容【答案】 DCD2L2T4A10B6X7R2HK4J4L6N8V4V7J1ZW3N9G6G2Q4H10H767、（2018年真题）关于施工机械台班单价的确定，下列表达式正确的是（）。A.台班折旧费机械原值（1-残值率）/耐用总台班B.耐用总台班检修间隔台班（检修次数1）C.台班检修费一次检修费检修次数/耐用总台班D.台班维护费（各级维护一次费用各级维护次数）/耐用总台班【答案】 BCT3I3U4D4Q2B9L1HV7E1V10M3M5

40、F9Y2ZY5B6V1A4X3P1I768、在项目决策阶段，工程造价合理性的前提是()A.项目决策的内容B.项目决策的正确性C.项目决策的深度D.项目决策的全面性【答案】 BCL2H6I10S7T1S5D9HE5G10Q6Y3J9L7V5ZJ5G6G4Z6O3X9W969、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费【答案】 DCR10E1W4S3Z3G9Q7HX5P3M10S1M4E1J9ZO6W1T9M6F4N4X870、下列工程中，属于概算指标编制对象的是（ ）。A.分项工程B.分部工程C.单位工

41、程D.整个建筑物【答案】 CCK1I6H5U9N6A5B9HW1D10G8I8O7Q1C4ZN8N8V10O10Y10I7K371、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。A.专业工程暂估价的3%5%B.专业工程暂估价的1.5%C.分包的专业工程估算造价的3%5%D.分包的专业工程估算造价的1.5%【答案】 CCL1N9M6A6R6T7C4HT8Y6A1Q3O8O3Z6ZB4H8V6M1E4D5X572、按照标准施工招标文件中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。 A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人

42、的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】 DCO4D10K2P1M6R2A5HN2L8L2R4H1F5U9ZH10C8H10Z7N3T8A373、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由（）组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位【答案】 ACD8E3H6J2F4J1T6HW6L1C7C3U7G7C7ZE5H8M7R7L6Y3L1074、我国银行收取的年保函手续费一般占保函金额的( )。A. 0. 4%B. 1%C. 0. 4%0. 6%D. 1%1. 5%【答案】 CCU8Z2H9C

43、7I10T3M5HJ3V3J3D1E6R6K6ZR3U6T5I8R4I7I575、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（）。 A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力单位投资表示C.单位工程指标反映建筑工程费，以每m2、m3、m、座等单位投资表示D.投资估算指标的编制要贯彻静态和动态相结合的原则【答案】 DCF10G10J4K6D6L10E8HZ1C1M6R9V4T7G9ZT1H2X9G7K2K5Z876、中小型机械报废回收时的残值率应为()A.2B.3C.4D.5【答案】 DC

44、B1D7F7F4M10O6L10HH3Z7L4X3P3E7W1ZA7F2X5P2V3Z9M1077、关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是（ ）。A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.投资估算的深度影响项目决策的精确度D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大【答案】 BCW10J7A8J5Z7V10L3HY3E6U5Z1B9W8Q8ZR7H6O6W3H2W7Q478、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。 A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运输在内费

45、+进口从属费【答案】 CCK10Z9E8N5S8Q4P4HI4B2E5P5Q6M10F4ZO8X10R7A2G7C3C379、在概算指标编制时，关于不同类型工程应选取的计算单位，下列说法中符合要求的是()。A.安装工程以占设备购置费的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.建设项目以实用功能的单位投资表示【答案】 ACM8E3L5J8K2S2H4HZ4P10A3C6K1E3S8ZH1L9G2G6V1F10T580、（2013年真题）根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（）。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化【答案】 BCS4A6O10E10B1H4G4HZ5W8W9M7W8Y6D6ZC7T9Y4Q2K3Z1V581、建设项目规模的合理选择关系到项目的成败，决定着项目工程造价的合理与否。影响项目规模合理化的制约因素主要包括（ ）。A.资金因素、技术因素和环境因素B.资金因素、技术因素和市场因素C.市场因素、技术因素和环境因素D.市