2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测模拟300题带答案解析(安徽省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测模拟300题带答案解析(安徽省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库自测模拟300题带答案解析(安徽省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于设备及工器具购置费用，下列说法中正确的是( )。A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家具购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 CCE2B1H1Y1D9G3M8HU7I8J6J6T3C7J8ZK1X4J7D8A8K1S72、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（ ）A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失C.发包人原

2、因导致工程延期期间的超期储存费用D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费【答案】 BCR10G1N3Z6Q3M9F7HY2E5L7A3X8P9U7ZH5Z8B4S8T4D1L23、关于专利及专有技术费的计算，下列表述中正确的是（）。A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理【答案】 DCL3K7V4F1J10O6K5HY6K8G5C8Z9G1W2ZX6M1

3、0L1K7G1Q1R94、关于建设期利息计算公式qj=（Pj-1+1/2Aj）i的应用，下列说法正确的是（）。A.按总贷款在建设期内均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】 ACY5P4I9P1Y1O2P6HZ2K7G6U6M7G9S3ZT7Z3P4E3W10W4Q75、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（）A.开始发放招标文件之日B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日D.停止发放招标文件之日【答案】 CCM7F9Z9U1P7E6

4、W4HJ9F7H6J5Q4W8Z6ZG4C10Z7T1A1A3U36、根据标准设计施工总承包招标文件，除投标人须知前附表另有规定外，工程总承包招标的投标有效期为（）天。A.60B.90C.120D.180【答案】 CCY5D1O9E5C9B9W10HA2I1X1G4X8S3X1ZC2C1Q7U7H4V10J87、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未

5、验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】 BCX3A2V1X10X10K9E4HH6B1O7G4O4O5U6ZE10M8M3T6Q9C8F58、根据招标投标法实施条例，中标候选人的公示时间为()A.发出中标通知书之日起3日内B.评标结束之日起3日内C.签署评标报告之日起3日内D.收到评标报告之日起3日内【答案】 DCS1R10B4Y9T10F5O8HY2Q10O9K9G8S6G4ZN7V4Y1N7W2I3M99、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工

6、作时间【答案】 BCJ9W6A10U3I8L5U3HK7O8R3V6B10J2X7ZQ8V6J1S6R8I6H310、关于财务分析的说法，正确的是()。A.融资前财务分析是从息前税后角度进行的分析B.融资后财务分析是从息前税前角度进行的分析C.融资前财务分析包括盈利能力分析和财务能力分析D.融资后财务分析包括盈利能力分析、偿债能力分析和财务生存能力分析【答案】 DCI2J1J3C1I9A1N9HP10P2W3C7K7L8R4ZE3Z10U9H3G10Y6Y611、关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=（措施项目

7、工程量相应的工料单价）C.其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费D.单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金【答案】 DCE1E8Z3U2J5Y8I3HU9Q2J3C6S10H10K7ZZ5O10W10Q4X5L2K512、下列关于其他项目清单编制的说法，正确的是（ ）。A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，因此只填报单价即可，不必估算暂定数量C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的10%15%确定【答案】 C

8、CD8P2O6I1P10G5F5HK5O3E5R2Y3P9F8ZO1Z9T2C7C5K9Q313、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措施费中的()。A.环境保护B.文明施工C.安全施工D.临时设施【答案】 BCB5Z10T5T10C7W4G4HM6V1J9F2M7U7B4ZO7N1S10Z4Y6L6Q914、关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（）。A.当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书B.应规定重新招标和不再招标的条件C.投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准【答案】 BCZ4P6W6Z9I7W

9、6R2HB7O1Q3S6C1B10Z9ZT8V7P8X5K9O3G715、关于工程预付款的说法中，符合FIDIC“新红皮书”规定的是()。A.是否必须先提交履约保函由业主决定B.是否必须先提交预付款保函由业主决定C.若业主不支付预付款，承包商拥有终止合同的权利D.预付款在施工期前半段全部扣回【答案】 CCT6J8Z2J9C1I3H9HI10J8F6G10Z5E3N5ZK6Q2U7V3H6S4J616、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员

10、费用【答案】 CCX10Y6C7M6B10G5J3HO1M6V6R6N7A3S6ZO4X10H1V8S8D6D417、（2019年真题）工作日写实法测定数据显示，完成10m3某现浇混凝土工工程需基本时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%，则该项混凝土工程的时间定额是（ ）工日/10m3。A.1.44B.1.45C.1.56D.1.64【答案】 BCG7L3W4E7Y10F3T3HW8I9J4B9M7T4O7ZB5I10S5U3S5U6S618、对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型

11、是（ ）A.木结构B.砌体结构C.钢结构D.钢筋混凝土结构【答案】 CCD6G8S3E10O9W7S9HA5B8S8W6V6T5C5ZX7W7R9D3H10G4Y719、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。 A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任【答案】 BCH7P8I4R6H8I3S6HG1X5C2Y9Y8A8Q4ZW3Q4E3Z10E4F5K52

12、0、根据国家发改委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知（发改价格2015299号）文件的规定，下列各项费用中应采用市场调节价的是（ ）。A.联合试运转费B.专项评价费 C.场地准备及临时设施费D.工程保险费【答案】 BCP1G10T8O3A9R6H3HT5C6L4N7F1C6D10ZD1E7G9R1W5S2F221、（2020年真题）根据基本建设项目建设成本管理规定，建设项目的建设成本包括（）。A.为项目配套的专用送变电站投资B.非经营性项目转出投资支出C.非经营性的农村饮水工程D.项目建设管理费【答案】 DCH10B6N10P5S1I8I2HJ1P7W7F8K7M4X8ZR10J1F2G

13、3D7H6I922、有关工期索赔时应注意的问题，下列表述中正确的是（ ）。A.可原谅的延期对非关键线路工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，应给予相应的工期顺延B.可原谅的延期通常都应给予相应的费用补偿C.承包人的原因造成被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上的施工内容，应给予相应的工期顺延D.只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期【答案】 ACR2P3N8G8Q4S6Y1HA2V3S4Z1G1Z8A9ZZ6P1N3O8M1P10A123、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。 A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标

14、人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】 ACP7I3T2L3Y5A8D2HY5C9H6O9Z1O3F6ZD2E8J5A9E10G9Y224、某施工合同约定人工工资为200 元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2 天，人员窝工20 个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20 个工日；几天后场外停电，停工1

15、天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（ ）元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】 CCS9I10D5Q7H6S4U7HK2K5C2R7F2W6C8ZR4R9Z2D6X6P7Z925、有关工期索赔时应注意的问题，下列表述中正确的是（ ）。A.可原谅的延期对非关键线路工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，应给予相应的工期顺延B.可原谅的延期通常都应给予相应的费用补偿C.承包人的原因造成被延误的工作是处于施工进度计划关键线路上的施工内容，应给予相应的工期顺延D.只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期【答案】 ACJ4G2Z5V1Y

16、3Z1C3HP9E4P10W3G5D4I10ZD4Z1B5Y4C2Z5P126、单位建筑工程预算的费用项目包括（）。A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费B.人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金C.人、材、机费用及企业管理费、工程建设其他费用D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用【答案】 BCO4R1N6J2V9K9I7HT1D3X1Y6W1N1R1ZJ4G9J6D1G2U2Y327、确定投标有效期应考虑的因素不包括()A.签订合同需要的时间B.确定中标人需要的时间C.投标人提交投标文件需要的时间D.组织评标委员会完成评标需要的时间【答案】 CCP1

17、0Z1W7C8C9C7W3HE10G1D9A9Z4R6P8ZL9J1O6Y8S10W9C528、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是（）。 A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复费用的不予支持B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人承担C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承包人部分修复费用D.承包人在工程完工后不再对主体结构质量承担责任【答案】 BCG1N9P7L7P7Y3E7HQ2W9X3R9X9F8M1ZE6Z5U8R7H9U4U329、关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（ ）。A.建设规模确定

18、中首要考虑的因素是技术因素B.市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素C.先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障D.项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件【答案】 DCX9C2S7S10U9B6Z3HX3I5P10C7W5M2F8ZA8M10M6G4D4F2S130、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%，超出部分依据建设工程工程量清单规范（GB505002013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t，2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t

19、，2600元/t.则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（ ）。A.2280，2520 B.2310，2690C.2310，2480 D.2280，2480【答案】 CCS7V9A8B9E1V6A2HF2N6Z1G4J3J5T10ZW6Q4S6X2S5R2W431、某进口设备通过海洋运输，到岸价为972万元，国际运费88万元，海上运输危险费率3，则离岸价为()万元。A.881.08B.883.74C.1063.18D.1091.90【答案】 ACC8E4P2V9H8W4I10HB7P1E6D7W10Z4K7ZH3W3E6Z3Z1Z3F532、对于材料单价的计算，下列表述中正确的是（ ）。A.当材料

20、供货方是小规模纳税人时，购货方购买价格中包含的增值税是不能扣除的B.对于进口材料，材料原价是指抵达买方边境、港口或车站并交纳完各种手续费、税费后形成的价格C.当同种材料有几种原价时，应根据不同供应地点的需要量为权重计算加权平均综合单价D.材料运杂费中包含装卸费、运输费和运输损耗等【答案】 BCG1N4B8X5C9Y6L4HH1F5N2H4E10O9J5ZP3L2T6T7I6F10Y1033、下列关于设备购置费的说法，正确的是（）。A.进口设备原价一般指的是设备的出厂价格B.国产非标准设备单件生产、无定型标准，但可以通过市场交易获得其价格C.设备原价通常包含备品备件费在内D.在非标准设备原价的组

21、成中，加工费指的是生产工人工资和工资附加费、燃料动力费和车间经费等，不含设备的折旧费【答案】 CCC7O3G1Q5K4P8W5HB4L4L5L1W2Q2J2ZZ10X3C9G4G10V10N1034、大中型和限额以上建设项目及技术改造项目，工程整体验收的组织单位可以是()。A.监理单位B.业主单位C.使用单位D.国家发改委【答案】 DCC5A3U2P5O5G7W2HG10K9F10B3I6H3B6ZQ1U6A1D2E5B6A435、根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（ ）中。A.材料费B.暂定金额C.开办费D.其他摊销费【答案】 CCR7W1Y10N8M4C7T8

22、HE4Q10N3K5W10E2J9ZM7S10Z9L5H7R10G336、建设项目场地准备费是指为使工程项目的建设场地达到开工条件，由（）组织进行的场地平整等准备工作而发生的费用。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位【答案】 ACS1E9Y3Q2N2E8J4HG5J9X9K1N6C5L6ZT8X9O3M4F6Q6P637、关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的是()。A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在综合单价中考虑B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的描述C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最方便计算的单位D

23、.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，可采用相同的项目编码【答案】 ACY2X8Z3E2X6F4Q9HK9O10W8K2K10U8D6ZQ3Q10U3T7Y7P3T538、关于建设期利息计算公式的应用，下列说法正确的是（）。 A.按总贷款分年均衡发放考虑B.Pj-1为第（j-1）年年初累计贷款本金和利息之和C.按贷款在年中发放和支用考虑D.按建设期内支付贷款利息考虑【答案】 ACA8J1W9X9K10P10V4HW1D8T6W3W2J10W9ZZ9P8T9K5W4Q9J139、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50584的规定，下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制

24、的是（）。 A.施工排水、降水B.冬雨季施工C.垂直运输D.大型机械设备进出场及安拆【答案】 BCA8C9T10H3J5I8P7HI4U8R3V10O10E2R1ZN3D3J5G10R1T3I740、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】 ACF3O7J1L6U6O5A3HQ7L3G1M5Z7Z2F3ZA3U4N6M1C1H1H241、依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组

25、价时,首先应确定的是（ ）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.定额项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】 CCR8C5T7B7A6T6C10HX3K1Y2E2L5Y4U10ZG2Z2E7K1I7N6P1042、民用建设项目中，小区规划设计的核心问题是（ ）。A.提高结构面积系数B.增大居住建筑面积密度C.总平面设计要合理D.提高土地利用率【答案】 DCK8S1N8S2O7S4U2HC4I9W8V2R7L8X5ZM2K9W1V7K6N7R1043、在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（ ）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙

26、体面积系数D.减少结构面积系数【答案】 DCS10D10Y2J2Q8C5J3HA4C2N7J2K4F5J1ZN6X3I1O4J8T5W644、（2017年真题）已知人工挖某土方1m3的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，则该人工挖土的时间定额为（）工日/10m3。A.13.33B.13.16C.13.13D.12.50【答案】 BCS6Z1A2V9U5C9R3HJ6D2Z7Z3C2T6X6ZO8E10P3T8I4M6G145、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土

27、0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（ ）。A.0.065 台班/m3 B.0.072 台班/m3C.13.824m3/台班D.15.360m3/台班【答案】 BCI9R10T9L4V1V3T3HM2B6H3H1O8F8U6ZF8Z7D7J5B2Q8H946、工程师对合同缺陷的解释导致工程成本增加和工期延长，此时的索赔方向是 ( )。A.承包人向工程师索赔 B.工程师向发包人索赔C.发包人向承包人索赔 D.承包人向发包人索赔【答案】 DCI4P1O5L4U7Q7S6HA1L5C7Q8W6A10U10ZP4W4Q8F7Y8G8V247、根据最

28、高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCT7J8I5M6F8C10R7HV6K1O5B5X8U1U1ZS1Z9A4F4O2V3R148、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（

29、）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】 ACC2T2G7R10U4I7B9HY4D1Y3I8I6R5O6ZT5M6F1E9Q3N8I1049、在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（）。A.人工费B.材料费C.管理费D.暂定金额【答案】 CCQ8U10O9C10R10G1O1HD6W2B7R1M8V9A1ZD3O9A4R9Y1L7Q650、某建筑工程钢筋综合用量1000t。施工合同中约定，结算时对钢筋综合价格涨幅5以上部分依据造价处发布的基准价调整价格差额。承包人投标报价2400元t，投标期、施工期造价管理机构发布的钢筋综合基准价格分别为2500元t、280

30、0元t，则需调增钢筋材料费用为（）万元。A.17.5B.28.0C.30.0D.40.0【答案】 ACD7B4X9H6B2K3V10HJ4F1M6Z10L9H5G8ZF6Y9R8Q6N5X3R851、已知某人工抹灰10m2的基本工作时间为4 小时，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的6%、11%、3%。则该人工抹灰的时间定额为（ ）工日/100m2。A.6.30B.6.56C.6.58D.6.67【答案】 CCL8S7L7Z3T7T3C7HD10O4X7C8A10A6N7ZR1U2Z7I6A9Y5S852、关于工程竣工结算说法正确的是

31、（）。A. 承包人按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，向承包人进行最终工程价款的结算B. 工程项目竣工结算仅指工程项目竣工总结算C. 进行工程竣工结算的前提是工程验收质量合格并符合合同要求D. 工程竣工结算由承包人编制，发包人审查【答案】 CCC6X8J10P9G9O4M3HF5C9C7M4K9W10P1ZH4E6P8J5Y9O5E253、（2014年真题）关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括社会保险费和住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的

32、投保费用【答案】 BCA6E1P2V9Q5F5R10HC10N8G9V7I10T9M8ZP5J2B4Q3J9P1Z354、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】 BCJ8L3S5A4C1P9K5HH2E1X10S3T7Y1V3ZC6H8X1Q8G5G8A155、完成10m3砖墙需消耗砖净用量10000块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76；1000块m3B.4.76；1050块m3C.5；1

33、000块m3D.5；1050块m3【答案】 DCP10F8I7J1P10Q7X1HU9T10N8Y7B5X3G1ZD6R8J8I2B7Y5G1056、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCL9R6X4S1W10K5H4HT1J6D2Z8W6P3Q3ZJ8B5S2L4X3Y7N957、有关投标文件的澄清和说明，以下说法中错误的是（ ）。A.对投标文件中含义不明确的可以进行澄清和说明B.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性的问题C.澄清和说明不得超出投标文件的范围D

34、.投标人可主动提出澄清和说明【答案】 DCH9Z1L2P1S7S3K5HP2W1Y3Y2Q4D10Q4ZN4T9F9M9J9T8J458、下列费用中，属于技术服务费的是（）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费【答案】 DCC8K1N1V5L7N9L10HA10R8D9V2J3S2Q6ZF1G2F1C2R4H6V1059、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ ）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为9%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采用一般计税法时，税前

35、造价不包含增值税的进项税额【答案】 DCZ10H9X8O1Y1Y2Y5HY8J9R8A4A8J7D1ZQ4M3W5R1O7X8E1060、下列费用项目中，不属于企业管理费的是（ ）。A.社会保险费B.劳动保护费C.检验试验费D.劳动保险和职工福利费【答案】 ACD5T3A5A8Q9X9E7HP4S4Z1Z8O4P2D8ZH5O2Q6D9D9L10D161、征地补偿费与拆迁补偿费相比，可能都会发生的补偿费用包括（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.地上附着物补偿费D.安置补助费【答案】 DCH8L4G4Z2K8D7Q1HI3K5O8S3C3B9U5ZG7K3N10R8Z4N2R162、某工程的招

36、标工程量清单中人工挖土方数量为 5800m3，投标单位根据己方施工方案确定的挖土工程量为 11200m3，人工、材料、机械费用之和为 50 元/m3，综合单价确定为 80 元/m3，则在人工挖土方分项工程的综合单价分析表中，“数量”一栏应为（）。A.1.93B.1.60C.0.63D.0.52【答案】 ACI7R4O6O10J10Q10C10HA3F9E5L4L1S6G9ZQ7V2V9A8T1L3D163、在编制现浇混凝土柱预算定额时，测定每10m3混凝土柱工程量需消耗10.5m3的混凝土。现场采用500L的混凝土搅拌机，测得搅拌机每循环一次需4min，机械时间利用系数为0.85。若机械幅度差

37、系数为10%，则该现浇混凝土柱10m3需消耗混凝土搅拌机（ ）台班。A.0.206B.0.196C.0.157D.0.226【答案】 DCS7D2N10U7M2J2K9HV1J5G1Y9Q2H9Y5ZO8B4E7B7G1V9B964、如果建设项目中有两个单项工程，则单项工程综合概算应该包括的内容有（ ）。A.设备及工器具购置费B.建设期利息C.基本预备费D.工程建设其他费用【答案】 ACV2T6Y2K10U5K5S8HV2J9S2E6W8T6D3ZO3R5V5A10V1O4I1065、在 FIDIC 合同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其时间费用后，其中支付证书中

38、应增加费用的（ ）作为工程材料和预备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCJ7A10W1S7Z6V3C2HM10P8X6D6H1O5M6ZH8V7N10W1I9T3K1066、关于合同价款调整，下列说法正确的有（ ）。A.当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差（不包括因工程变更等原因导致的工程量偏差）超过15%时，对综合单价进行调整B.发包人压缩的工期天数不得超过定额工期的25%C.因为不可抗力造成的承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担D.任一计日工结束，已标价工程量清单中没有该类计日工单价的，由承包人提出，报发包人确认【答案】 CCF5F8X6Y7

39、U10R7L10HY2T1T2F1G1U9K8ZT10T4S1N6G4G3F667、关于工程造价机构从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。A.工程造价机构应向委托方收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标B.工程造价鉴定人员及辅助人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师C.接受鉴定项目当事人人吃请和礼物的鉴定人，必须回避D.鉴定机构对同一鉴定事项，应指定2 名及以上鉴定人共同进行鉴定【答案】 DCM2X2O6L5B8U9W2HS4L10T10Z3M3W8M7ZK4E4X8V1A8T7J868、（2014年真题）某工程合同价格为5000万元，计划工期是200天，施工期间因非承包人

40、原因导致工期延误10天，若同期该公司承揽的所有工程合同总价为2.5亿元，计划总部管理费为1250万元，则承包人可以索赔的总部管理费为（）万元。A.7.5B.10C.12.5D.15【答案】 CCU1Z10N3J8I2N2O1HY6F2B10H5P1Q10R1ZN5U10O8N10J4T6A369、中小型机械报废回收时的残值率应为()A.2B.3C.4D.5【答案】 DCE10N3S6V7F3H6W6HP5W10Q9P10T4S7R2ZO8E8D3E8K8U2L270、在总承包服务费计价表中，应由投标人自主报价的是（）。A.项目名称B.费率C.项目价值D.服务内容【答案】 BCS8F2P6I6H

41、6S5A10HJ6I3Z6E7A7R6Q3ZZ2F3S4N3W6W8J1071、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，施工机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工费分别按100元/工日、50元/工日计，以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致工程修复用工10个工日，主导小机械1个台班，为此承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】 BCT4J8S10R6B8Z2G10HP5B

42、3P8B1S8K4Z10ZK3R1Z4K10Q9D8Q972、关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是()。A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后【答案】 BCI6D3D3Z3F7L5E4HL7U3S7N6F3D8Y9ZB6A8F6Z9F4A9A773、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（ ）。A.产量定额B.时间定额C.工日定额D.台班定额【答案】 BCM3S9X3K3T10L7C5HP9Q2A6J6L7J

43、9G7ZX8O1G9O9U1T7P274、某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，利润率为10%，增值税率为17%。假设不在发生其他费用，则该设备的销项增值税为（ ）万元。A.4.08B.4.09C.4.11D.4.12【答案】 DCQ9M2R6C9X1M3J3HN9S1N3V3Z9B1Y1ZP7U3P7S7J6X10Z775、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是（ ）。A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何

44、解释，但允许录音D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封【答案】 CCV5D1Y1U8G3X10Z10HE9F6J10B8X6Q1U4ZG3B1U3U1G7P10Z376、根据世界银行工程项目总建设成本的构成，以下各项中属于直接建设成本的是（）。A.前期研究、勘测费用B.施工现场监督的费用C.工厂投料试车必需的材料费用D.建筑保险和债券【答案】 DCZ9K10Z5X3N1X10Y3HB9Y5J5Z2D4M4J6ZK2V10Y8M3M7S4V177、关于工程总承包合同价款中暂估价的调整，下列说法正确的是（ ）A.总承包工程中暂估价是对未来工程实施过程中可能会发生的

45、项目的预留金额B.依法必须招标的暂估价项目，约定由承包人作为招标人的，承包人只需将评标结果报送发包人审批C.依法必须招标的暂估价项目，确定中标金额后将其与价格清单中所列暂估价的金额差列入合同价格即可D.不属于依法必须招标的暂估价项目，经发承包双方协商后，可以由承包人自行实施【答案】 DCJ10B5Y6P8B8K4V3HU4B9B7G6Z8Z7T5ZK1A6G3K2Z8P3V178、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】 CCA3R10V7K4V1P4D8HN3Y10P2J5N2I7Q5ZC4C7I9Y10T4D5F679、下列关于国家发展和改革委员会审批地方面投资项目的舰中，正确的是（）。A.地方政府直接投资的政府核准的投资项目目录范围内的投资项目，应报国家 发改委审批 B.需上报审批的地方政府投资项目，只需报批项目建议书C.地方政府投资项目申请中央政府投资补助的，需在报批资金申请报告的同时，报审可行性研究报告D.地方政府投资项目申请中央政府贴息和转贷的，需在