2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题（考点梳理）(山西省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题（考点梳理）(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题（考点梳理）(山西省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、建设项目施工公开招标资格预审阶段的步骤不包括（ ）A.发布资格预审公告 B.发售资格预审文件C.资格审查 D.发资审合格通知书【答案】 DCT6H7Z6P8J4C9F6HE6D5P6C6C3S2Y2ZA7J9O3G4S1P6M92、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（ ）。A.施工单位参加试运转人员的工资B.单台设备的单机试运转费C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答案】 ACP1C8K6R2M8K7P10HI8W3Y9H6X8Y1Q7ZN1D2T

2、7P7O6U2C73、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACB6B3C4J1R5H8K1HS7F4O3S3J3D3T9ZB4D4V7D7Z4Y2O104、某年产量10万吨化工产品已建项目的静态投资额为3300万元，现拟_类似项目 的生产能力为20万吨/年。已知生产能力指数为0.6，因不同时期、不同地点的综合调整 系数为1.15，则采用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资额为（）万元。A. 4349 B. 4554C. 50

3、02 D. 5752【答案】 DCA8K10B6Z10Q3W6L10HL10J9V9O4G10G2C2ZP7B5Q9U10L1E9W45、在建设期内因各种不可预见因素的变化而预留的可能增加的费用是()。A.流动资金B.建设期利息C.预备费D.其他资产费用【答案】 CCY7T5V5M4Z1Z6I9HN4U5C3C2L9N9P5ZE6E7J4Y3F4R5A56、（2019年真题）根据2017版FIDIC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（ ）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程已经约定，合同实施过程中不得调整C.调价公式中

4、所列各项费用要求的权重一经约定，合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整【答案】 BCJ3L3K3I8F2F2L6HW8M9U5R8F2Z9D1ZR9Z4O1R9J3Q10D47、某工程建设期2年，第一年投入2000万元，第二年投入3000万元，建设期利息只计息不付息，利率10%。建设期利息是（ ）A.455B.460C.720D.830【答案】 BCE8J4F9P1C6D8I8HG1Z8Y10E1A5B2D9ZX3Y7D8D3B9W9U28、我国建设项目规划阶段对投资估算精度的要求为控制在（ ）以内。A.20B.25C.30D.35【答案】 CCS4V2G

5、10N2C8J3E4HG8L3V5G2D7R10Z9ZG7F4E8Q4Z7O4M39、招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（ ）天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标 人，但不能指明澄清问题的来源。 A.7B.15C.30D.45【答案】 BCT7X8B7Y10K5R2I2HD4F7P3D8U1R7L4ZS3V4A5X3N10Z4R310、在建设项目施工招标过程中，大型项目投标有效期为（）。A. 3060天B. 6090天C. 120天D. 一年【答案】 CCP8O9J5H6Z6I10R1HM9X4B7G5B5Q2C8ZU6A4X8Y7V1J6A911、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基

6、本预备费范围的是（ ）费用。A.设计变更增加的B.局部地基处理增加的C.利率调整增加的D.预防自然灾害采取的措施【答案】 CCK6H7Y3W1N8K3J2HX3A3C7G2K9A9B3ZI4W6D1L7L8J10K212、某建设项目工程费用为7200万元，工程建设其他费用为1800万元，基本预备费为400万元，项目前期年限1年，建设期2年，各年度完成静态投资额的比例分别为60%与40%，年均投资价格上涨率为6%，则该项目建设期价差预备费为（）万元。A.589.63B.464.74C.515.14D.1104.77【答案】 DCE6L9W6R6O8S9D2HL3T8J2X7X10T10T5ZR1

7、P4B7V2J2X5M613、 发承包人进行最终结清活动的时间通常是（ ）。A.接收证书颁发后B.竣工验收合格后C.合同约定的缺陷责任期终止后D.试运行结束后【答案】 CCL3C4O10N7G10Z3P9HC6A6B1Z6A10D2P4ZI3C2R2K8J7S8Z514、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加工费和辅助材料费共 20 万元，专用工具 费率 5%，废品损失费率 5%，外购配套件费 5 万元，包装费 2 万元，利润费率 10%，税金费 率 17%，非标准设备设计费为 1 万元。则该设备的税金为（）万元。 A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18【答案】 BCV6F6R

8、6Y7I5E3X7HH7Y2Q7M7P4E4Y7ZD5O8Y6X2A5D9N815、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。 A.购买项目所需土地而发生的费用B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用C.建设期投融资产生的利息D.委托工程勘察设计所支付的费用【答案】 CCO1Q1Q5C5W3Z2P2HL7C7Q10A4K5Y8D7ZA5A6C3L10V9S1X416、关于投标有效期，下列描述正确的是（）。A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但由此引起的费用增加由招标人承担C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人

9、无权收回其投标保证金D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还【答案】 DCI4E7W10H7B7Q10A5HJ4X3Q5Z6I2S6F7ZJ2P9M3Y6J5G5A417、下列关于投标文件的澄清和说明中错误的是（ ）。A.评标委员会接受投标人主动提出的澄清.说明或补正B.对投标文件的相关内容作出澄清.说明或补正，其目的是有利于评标委员会对C.评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清.说明或补正D.投标文件不响应招标文件的实质性要求和条件的，招标人应当否决【答案】 ACD1W4E7O4P6R9L8HY6O4F5M5H8O9S6ZI

10、5K10S7C2E9E2R1018、下列关于其他项目清单计价表的叙述，错误的是（ ）。A.暂列金额由招标人填写，如不能详列， 也可只列暂定金额总额，投标人应将暂列金额计入投标总价中B.材料（工程设备）暂估单价单独列项，不计入工程量清单综合单价报价中C.专业工程暂估价由招标人填写， 投标人应将暂估金额计入投标总价中D.投标时，计日工单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中【答案】 BCV4Y7D6Q9P10L9Z5HU3J9S4B8Q2D5N4ZJ7W5F7C2M5K8M219、关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是（ ）。A.包含在用地与工程准备费中B

11、.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用道路、专用通信设施费【答案】 CCG1M3D3N10F4Z5A5HG9K1L5Q5R5E2Y9ZS4S2V3B6C9R9G120、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是()。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位和各分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】

12、 BCV5X7E8A10A2Y4K7HP3H8L2N4O7D6Z9ZS4P8Y7P1J9Z4A121、关于工程建设其他费用中场地准备及临时设施费的内容，下列说法中正确的是()。A.场地准备费是指建设项目为达到开工条件进行的场地平整和土方开挖费用B.建设单位临时设施费用包括了施工期间专用公路的养护、维护等费用C.新建和改扩建项目的场地准备和临时设施费可按工程费用的比例计算D.建设场地的大型土石方工程计入场地准备费【答案】 BCI8X5O6U8E10J4F6HJ9W3P1W4V10J6D8ZE8Z10R9E2A1X4R722、在编制措施项目清单时，关于钢筋混凝土模板及支架费项目，应在清单中列明()

13、。A.项目编码B.计算基础C.取费费率D.工作内容【答案】 ACA6W2H3K8J5Y4D5HH4K6J8F3Y2E10Y2ZM1Y8P9I5M8L9I423、下列索赔事件中，属于按索赔目的和要求划分的是（ ）。A.总承包人和分包人之间的索赔B.工期索赔C.合同终止的索赔D.工程变更索赔【答案】 BCM9C1O6S9V3N5B9HU6P9I9R4J9H2W7ZF4D1M9O9A5E6Z424、下列工程中，属于概算指标编制对象的是()。A.分项工程B.单位工程C.分部工程D.整个建筑物【答案】 BCS3D6T5C10A3O7B7HN6B8T2J4I2O6B3ZP5V6E10V10T8O8P525

14、、关于提前竣工和误期赔偿的说法，正确的是（）。 A.招标时，招标人压缩的工期天数不得超过定额工期的30%B.赶工费用主要包括人工费、材料费、机械费C.施工过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，承包人不能拒绝D.约定的误期赔偿费的最高限额不得超过合同价款的10%【答案】 BCG9X4Z8O1S1Q8B9HU7Q2W9W1S3U7U3ZY9E1O3J5V10B2P826、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。 A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费与其他费用之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCB5Q8

15、A3F9X10J10G5HW9F1U6F1S1S10X8ZC7F8U1V10T1T9G1027、在招标控制价的编制过程中，暂列金额通常应以（ ）。A.分部分项工程费与措施费总额的10%15%为参考B.分部分项工程费的10%15%为参考C.分部分项工程费与措施费总额的15%20%为参考D.分部分项工程费的15%20%为参考【答案】 BCW5M9S4B2N10F1Q1HG5M9Q10M4U5F5F10ZT8T9U4G5J6B6O628、有关概算指标的编制，下列说法中正确的是（ ）。A.概算指标分为建筑工程概算指标和设备及安装工程概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标

16、对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，需进行建筑面积换算【答案】 ACX6E6L5R6Y3A8N1HQ1P4Q4O5C6K1Z2ZY5A5B7O3W10K7G329、关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（ ）。A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120 天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法【答案】 BCL9E7Z4I10G4G6K1HS6W8Q1U1H1E5G7ZS6D6I4C9S9L6D430、（2017年真题）工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成

17、本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】 CCJ4O7X1S7P5N4M2HK10O6N4X4S9U8B9ZN9P3S3U7R1Q7S631、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）中对最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调B.招标人可以只公布最高投标限价总价，也可以只公布单价C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时

18、公布D.高于最高投标限价的投标报价应被拒绝【答案】 DCP5R4L4F7H8H1W7HR9D1J9K8Y9E3M5ZT3W5G2F3A1X9Z532、国外工程设计阶段的投资估算精度要求的误差控制在（）以内。A. 5B. 10C. 15D. 20【答案】 ACM2R10V10U3M2T7R1HA7I8W5I2S5M7L4ZI1L4R10Q2N4Y10M933、下列情形中评标委员会应否决其投标的是（）。 A.采用了明显的不平衡报价策略B.招标文件未允许情况下，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价C.未对招标工程量清单的所有项目都进行报价D.投标总价金额与依据单价计算出的结果不一致【答案

19、】 BCC8K10B8K6S10C6Q3HT10L6E5H2Z1Y10B6ZE6Y1F10O10C7C10H434、根据建设工程工程量清单计价规范，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（ ）。A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价【答案】 CCF3T10C8G7L6X5B8HL8E6A10I7G2N5W2ZR5O4K9K3R10Q9O1035、某建设项目在竣工验收时，为了鉴定一项隐蔽工程质量，进行了必要挖掘，则该项挖掘费用应计入（ ）。A.涨价预备费B.基本预备费C.间接

20、费D.其他间接费【答案】 BCD3U4W6J6D9I4B2HD10W3Z2T5H4U9M5ZZ9M9N9U9L2T10X1036、根据建设工程造价咨询规范GB/T 51095-2015 规定，下列对投标文件的评审内容，属于清标工作的是（ ）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】 DCK6H2X6N8G3H3V10HF2D10O1L3H2U5E7ZM7U5E8Q6L8O6D937、综合单价确定的步骤：分析每一清单项目的工程内容；确定计算基础；计算综合单价；分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的

21、计算；计算工程内容的工程数量与清单单位的含量。下列工作排序正确的是（ ）。A. B.C. D.【答案】 DCZ10B8X2S3Z10U2Z1HT8V10L5P10T2I5F2ZD8W9P2E2K10U9F738、（2018年真题）依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】 DCA1X7L10S5M3V4S10HE9L4K10A7F5K5S5ZZ8I5W8U1Q5T10Y439、下列属于施工中实体材料中的辅助材料的是（）。 A.钢

22、筋B.水泥C.炸药D.碎石【答案】 CCZ3R6A4R10M4X9D1HE4T10M9S7O8W7V8ZQ4B4X10B2T4B5D940、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】 BCP5F2D6N5F7Q3I9HY7K10D3Y2J8A5Z1ZU10B10K9E5N5K2L541、（2019年真题）在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（）。A.增加住宅层高B.分散布置公共设施C.增大墙体面积系数D.减少结构面积系数【答案】 D

23、CK4C3D6H9X10L7G10HL8D9Q6E7I10V9T8ZM4N3R6A5Q4V4P542、在用起扣点计算公式 T=PM/N 确定起扣时间和扣回比例时，计算公式中的 M 通常是指（ ）。A.起扣点B.承包工程合同总额C.工程预付款总额D.主要材料及构件所占比重【答案】 CCG1I9J9Z9O2O10W8HH10K10X3U9S5T7C9ZM4Z4A8K3M7I10N243、住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低（）。A. 0. 5B. 1. 0C. 1. 5D. 20【答案】 CCA3F4L2P4B2G9P5HK9O2S9C1W5D2Q3ZF7K2W9F7X3E2E244、投

24、标人在进行建设工程投标报价时，下列事项中应重点关注的是（ ）。A.施工现场市政设施条件B.商务经理的业务能力C.招标人的组织架构D.暂列金额的准确性【答案】 ACF6M6X9G3O1Z2A10HH2S4Y3Y10K9M7T3ZP9Y1V1I7X1U8W845、根据房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（建市规（2019）12号）的规定，企业投资项目的工程总承包宜采用（ ）总价合同A.单价合同B.总价合同C.成本加酬金合同D.固定期限合同【答案】 BCP1A1T8E6W7U8P2HK8D9T10E4S2U9T5ZJ7B10D5P4U9A9G1046、由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，

25、应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】 ACT7M10L6M8D7E10A9HQ9E4K4F10X8R8U1ZG2U5E10A9S8J10B1047、根据建设工程工程量计价规范（GB 50500-2013），关于*编制和计价，下列说法正确的是（）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包括企业管理费和利润【答案】 ACG1Q10D5K4Q5I1K8HQ8X9A2E9N

26、2J5S3ZW2S6J8J5I10Y3P948、根据建筑工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)在招投标文件中另有要求的情况下， 投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（）。 A.政策法规的变化B.人工单价的市场变化C.政府定价材料的价格变化D.管理费、利润的风险【答案】 DCQ10S3M7P1N1G3F6HC3K10P10N10I4L8P1ZB7V4P7M5N4E8K449、根据建设工程质量管理条例的规定，供热与供冷系统的保修期为（ ）。A. 5年B. 2个采暖期和供热期C. 2年D. 工程的合理使用年限【答案】 BCH6H3Z3Y9P9H2G3HT6E9O7O10H8D6P3Z

27、D3T1U6F3Q7R10M650、某行政大厅工程项目，建设期为3年，建设期内在第1年和第2年均衡获得的贷款额分别为2000万元，第3年均衡获得的贷款额为1500万元，贷款年利率为6，期内只计息不支付，建设期应计利息为（）万元。A.359.62B.525.00C.543.22D.719.23【答案】 CCN9J7B7T6R8C4I7HV2X4G10C9L6W9Y6ZR10E8L2O8N2V7G151、对于项目决策和工程造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.项目决策的广度影响投资估算的精确度D.工程造价的数额影响项

28、目决策的结果【答案】 CCK3D8X5T1K3V9H1HH4B5Q10Y1T7F2M2ZF2E7V4R1V10X2V452、某建设项目建安工程费为2000万元，设备购置费310万元，工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（ ）万元。A.336.23B.358.21C.378.71D.424.97【答案】 DCL4D4U4I1Z5F4Z3HT4Z9J3G9Y6M10B9ZF6S6A5X9X9F8U353、已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工器具费合计为30

29、万元，废品损失率为10% ,外配套件费为5万元，包装费率为2% ,利润率为10%。用成本估算法计算该设备的利润值为（）万元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】 CCW10V6C1B4R4H5F9HI6X4N7J4Q2V2O3ZR4W6E8C7J5Y5P154、在投资估算的编制中，动态部分的估算应以（）的资金使用计划为基础来计算。A.基准年静态投资B.基准年动态投资C.编制年静态投资D.编制年动态投资【答案】 ACP1Z10V9M10J10Q8G1HY10V1B5P2J6L9Z6ZQ4V9C10N6T6H6Y855、进口一批车辆，已知到岸价为800 万美元，关税税率

30、为10%，增值税税率为17%，消费税税率为5%，进口车辆购置税税率为10%，则该批车辆的进口车辆购置税为( )万元。(1 美元=6.6 元人民币)A. 611. 37B. 712. 8C. 750. 32D. 877. 87【答案】 ACA1T5H8X7D9E7L5HA3I2P3X5D3P5M2ZC10L4M4N7M1C5E256、关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.在初始延误发生作用期间，其他并发延误者按比例承担责任 B.若初始延误者是发包人，则在其延误期内，承包人可得到经济补偿 C.若初始延误者是客观原因，则在其延误期内，承包人不能得到经济补偿 D.若初始

31、延误者是承包人，则在其延误期内，承包人只能得到工期补偿【答案】 BCB5G2G8R6Q6G10M2HB6G7V8R6I8Y5C7ZT5X5X8B5L10T4X857、根据我国现行的关于工程预付款的规定，下列说法中正确的是()。A.发包人应在合同签订后一个月内或开工前10 天内支付B.当约定需提交预付款保函时则保函的担保金额必须大于预付款金额C.发包人不按约定预付且经催促仍不按要求预付的，承包人可停止施工D.预付款是发包人为解决承包人在施工过程中的资金周转问题而提供的协助【答案】 CCT4T8W2P8S10R5B6HG2I8Q9Y9M2Y4W5ZM1D6S6I4K5O6W358、下列关于工程计价

32、的说法中，不正确的是（ ）。 A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解和价格的组合【答案】 BCV6H10B8Y10Q2F4X2HN5K4X8B4J9J6T3ZK9H5E2Q10M7A7D259、关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（ ）。A.规费是指由县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括住房公积金C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用【答案】 BCJ3Z2F1T10R6G2

33、W8HM5K2I8W7W2Z8C10ZB2P9X3B10D5Y2I960、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（ ）。A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】 DCF5F2P9K7S7U7Q10HU8H4Z9V5B2P6W4ZI7D10J9G2X10O10H261、采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：列出分部分项工程项目名称并计算工程量；搜集基础资料；编制概算编制说明；计算措施项目费；确定各分部分项工程费；汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 ACB10U8N3U10O1Q5D5HT10E8X7Q5S

34、1Z5S1ZF4J1T7N2H2D6Q262、关于变更引起的价格调整，以下原则描述中正确的是（）。 A.已标价工程量清单中有适用于变更工作项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整B.已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工作子目的，采用该项目的单价C.已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整D.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认【答案】 DCY6J8V5Y3K9J8Y10HW1I7W8Q6Z6E6X5ZL2

35、B2T3G6F7W9Z763、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为( )。A.开始发放招标文件之日 B.投标人提交投标文件之日C.投标人提交投标文件截止之日 D.停止发放招标文件之日【答案】 CCI2W5N2Z4A1T3Y6HT3O1Q4K6M10B1H3ZF4A10H2K9X1S9X264、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。 A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法

36、与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCY7N4I10Z5A8Z10A6HF7X4I10U10U2Y6F10ZD3G7I2X10X7V8B665、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（）A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】 DCE5P2O1Y8V9B8I5HS2G7E4B7K7N2X4ZQ7V7C3O10P5C5T466、根据招标投标法实施条例的规定

37、，下列关于投标限价的表述中错误的是（ ）。A.招标人可以自行决定是否编制标底B.一个招标项目只能有一个标底C.招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者其计算方法D.招标人可以规定最低投标限价【答案】 DCR7S10Y3O1W3F10A6HC2V4G4Z8I5U7F9ZC4D7V5C7W5R8U867、从工程造价信息的反映面来划分，可将工程造价信息划分为（）。A.宏观信息和微观信息 B.文件式信息和非文件式信息C.固定信息和流动信息 D.系统化信息和非系统化信息【答案】 ACB7A1O7R10R3I3W1HP8J4C5H1V4Z6E3ZM6A9I8T3F5N6D768、建设

38、工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用（）测算。A.典型工程法B.数据统计法C.比例分析法D.汇总计算法【答案】 ACN5P10F2U6V4Q7W9HG4E1O9R2R5R10U10ZF7V7I2J3G6O8V869、投资估算有多种方法，下列算式中，属于系数估算法的是()。A.B.C=EKC.CD.C【答案】 BCL3Y8J10P8A3M9N4HG8V2G6K2I3J1I1ZP3R9K10N8M5K7W470、关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是（）。A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量C.复核有助

39、于防止由于物资少购带来的停工待料D.复核中发现的遗漏和错误应向招标人提出【答案】 CCZ2R3C7X10F2X9M5HH1D6O1F4Y3H6H10ZE10R2Q7X9G4B1A171、（2011年真题）关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【答案】 BCM10E2H10L5H6D5L1HL5K10X10I10Q7A10F3ZD1T5D1X7P1S4P772、当工程变更引起分部分项工程费调整时，若已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且工程造价管理机构发布的信息（参考）价格缺价的，此时工程变更的组价依据中不包括下列

40、哪一项（ ）。A.报价浮动率B.变更工程资料C.计量规则和计价办法D.通过市场调查等的有合法依据的市场价格【答案】 ACM7J3I8O1H10Y9Z8HB1X7Y8G8Z4A10I3ZM7Z7Y1E2S9C9F573、国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率 5%，废品损失费率 10%，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】 DCW3O1V10R8U4J10Y4HQ1X10J10Z5X5K3S3ZP6J5K3Z5X8H10X474、（2013年真题）国外建筑

41、工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCA5L2T3M8B7Q4Y2HV3Z9N7T8M6E4P10ZU3X1U6C4K5O5R475、根据建设工程工程量清单计价规范，一般情况下编制招标控制价采用的材料优先选用（ ）。A.招标人的材料供应商提供的材料单价B.近三个月当地已完工程材料结算单价的平均值C.工程造价管理机构通过工程造价信息发布的材料单价D.当时当地市场的材料单价【答案】 CCU7T3Q1K7O7Z9Y7HR4B6C7H

42、9V9W5J4ZK10M1S9U5T9G3H476、关于项目决策与造价的关系，下列说法中错误的是（）。A.项目决策的正确性是工程造价合理性的前提B.项目决策的内容是决定工程造价的基础C.造价的高低并不影响项目决策D.项目决策的深度影响投资估算精确度【答案】 CCW5H4A7I4R10O6P4HI1R10H10G5Z9B2A3ZY9Q3S7J4H1D8O477、某地 2019 年拟建一座年产 40 万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2017 年已建年产 30 万吨相同产品的项目的建筑工程费为 4000 万元，安装工程费为 2000 万元，设备购置费为 8000 万元。已知按 2019 年该地

43、区价格计算的拟建项目设备购置费为 9500 万元，征地拆迁等其他费用为 1000 万元，且该地区 2017 年至 2019 年建筑安装工程费平均每年递增 4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】 CCP7J10I5M2G2R10H2HX2Y8F9Z3U6F9O9ZL3W1U9M2K1B10U1078、某新建项目，建设期2年，建设斯内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款。 第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为 ( )万元。A. 77.00 B. 78.47C. 112.

44、00 D. 114.94【答案】 BCG1U2V3A6W1W9R5HL6J1F5V2K5B10N5ZQ3M10H10Y7P4H10N479、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】 DCK2Q1Q9G9M1E2M6HK3P4F3K10R1I10I5ZF4G5Z8J4P3J2F580、建设项目投资决策阶

45、段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（ ）。A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求【答案】 DCO6L9V3X9P6Z8D6HY9G8I8K2C3L9X7ZC1F9X3E5A4Y3S381、在建设地区选择时，应尽可能靠近原料产地的项目是（ ）。A.能耗高的项目B.技术密集型的建设项目C.农产品、矿产品的初步加工项目D.劳动密集型的建设项目【答案】 CCC6T1U4W5H9L4X6HO4D6Z6S2M3Y3I10ZJ4I7O8K2P9O3U582、（2021年真题）与其他工程总承包方式相比，交钥匙总承包的优越性体现在（ ）。A.承包人承担的风险比较小B.业主可以深度介入项目管理中C.能满足业主的某些特殊要求D.更能提高工程设计质量【答案】 CCP7J10I4V3H1A9X8HR8G10O2J7C3U4L10ZG9X2V3L1E8S4D583、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。 A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=