2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库模考300题a4版(四川省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库模考300题a4版(四川省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库模考300题a4版(四川省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、建设期计列的生产经营费中，联合试运转费是指（ ）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分【答案】 DCW10Y4N6Y9T4E5W9HL9I9L7B2F7Y10H7ZD5D1M2L9R9D5D62、（2019年真题）根据建设工程造价咨询规范（GB/T510952015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。A.营业执照的有效性B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性C.投标函

2、上签字与盖章的合法性D.投标文件是否实质性响应招标文件【答案】 DCY2J5T10S3S4D3Z1HJ2M1Y3Z1X6Q1M6ZT10D6X10V8J5V8R63、建设项目投资估算可以根据主体专业设计的阶段和深度采用混合法，下列方法中两两混合后属于混合法的是（ ）。A.生产能力指数法与系数估算法B.系数估算法与比例估算法C.单位生产能力估算法与比例估算法D.系数估算法与单位生产能力估算法【答案】 BCC8D1R10X1Q6F2M5HN1J1G9W6S6G2A4ZL5P3V3R10N1N6Z64、（2014年真题）某工程合同总价为5000万元，合同工期180天，材料费占合同总价的60%，材料储

3、备定额天数为25天。材料供应在途天数为5天。用公式计算法求得该工程的预付款应为（）万元。A.417B.500C.694D.833【答案】 ACJ2P5S10B5C2R7T6HF7P3F4D10L8M1W10ZC5F8Z6W8Z2W2S35、关于设计概算的含义和作用，下列说法正确的是（ ）。A.静态投资作为项目筹措、供应和控制资金使用的限额B.设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个部分C.当出现超出原设计范围的重大变更时，报主管部门审批同意后，允许调整概算D.政府投资项目设计概算一经批准，将作为控制建设项目投资的最高限额【答案】 DCS8M9A7X6A5N5F7HI9D2Z5D8K4M3E

4、1ZR6O5E1E6U3N6F76、在投标报价的前期工作中需要研究中标文件，其中在合同分析中属于合同条款分析的内容是（ ）。A.合同监理方式B.合同承包方式C.合同计价方式D.合同付款方式【答案】 DCX4J8Q5I5S5K2V6HO5M7C7F2D5Q9O10ZS8E10J1M7M10B10S57、某工程施工工期为280天，现场搭建可周转使用的临时办公用房200m2，造价为 180元/m2。该临时设施可周转使用5年，年利用率90%。在一次性拆除费用为1000元 的情况下，该临时办公用房应计的周转使用临建费为（）元。A. 5109. 04 B. 5970.96C. 6307. 46 D. 71

5、36.99【答案】 DCA10C6Z3L7K9Q4H3HS9J1M9J9V10O8H4ZO8M7E6O9U10X2O28、根据标准施工招标文件，关于缺陷责任期内缺陷（ ）。A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭掼坏的，承包人应负责修复， 直至检验合格为止C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相 应的合理利润【答案】 BCW6I10I9C7T6Y2Q9HA7H9H1W7V8C10U8ZN8K8G6C1M10R7M89、按我国现行投资构成

6、，下列费用中属于建设期计列的生产经营费的是（）。A.劳动安全卫生评价费B.场地准备费C.工程保险费D.生产准备费【答案】 DCC5B4Q10X2F10B6I5HI7G9P6G1L8N6I7ZW8U8E4S5O2S7W310、下列关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费【答案】 CCB10G7I2Z8T4M5G6HV4A5M9J

7、8P2S4Q9ZV2V3Y4R8Q7U6B511、某分部分项工程招标工程量清单数量为 1500m3，施工中由于设计变更调整为 1200m3，该项目最高投标限价综合单价为 350 元，投标报价为 405 元，已知该项目最高投标限价为 5000 万元，投标报价为 4800 万元，则该分部分项工程的结算价格为（ ）元。A.483000B.463680C.486000D.607200【答案】 CCL1C8S8C2W5X6J10HN8U3K4M7X7C8M4ZO9I8Z6Y9X6O4Y112、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计

8、概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】 BCD2F1M8N8L4K9I1HB6G4P10T1C5G4B2ZV5B1G10P3N3W4A213、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（ ）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代

9、价【答案】 BCO10A7B8W10X5T10Q2HW6W6Y10K1F4Q10S1ZM9C1P6K8V7G4B814、（2019年真题）某地2019年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2017年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费2000万，设备购置费8000万。已知按2019年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2017至2019年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万。A.16989.6B.17910.0C.18206.4D.19152.8【答案】 CCH

10、2E6A7S9P10K8Q7HT2O7C9Z5D6O4F3ZE8S7X8S1F8O10R515、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应责成招标人改正。A.2B.3C.4D.5【答案】 BCC1Y7J1W7A4I4C1HB4F8W7R8Z8C9H5ZT3M6O1G10W3F4T316、下列不属于建设项目竣工验收对象的是（）。A. 单项工程竣工验收B. 分部工程竣工验收C. 分项工程竣工验收D. 单位工程竣工验收【答案】 BCP4P5I6K5Y3T8U7HE4O10Z8C3D4T10X1ZQ7I4A7N3J1T1C717、（2013年真题）根据规定，因

11、工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（）。A.合同工程量偏差超过15%B.合同工程量偏差超过15%，且引起措施项目相应变化C.措施项目工程量超过10%D.措施项目工程量超过10%，且引起施工方案发生变化【答案】 BCR8W5X1O2E3E6Y2HD5H3T3H1B1X5W8ZO2O7V2E3L4T6W218、某新建项目，建设期2年，建设期内贷款分年度均衡发放，且只计息不还款，第1年贷款600万元，第2年贷款400万元，年利率为7%。则该项目的建设期利息为（ ）万元。A.77.00B.78.47C.112.00D.114.94【答案】 BCS9G8L3S2Q7H9C7HD7O7U6D9U2

12、Z4Z3ZH7H4X4O7H4L5J319、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（ ）。A.分项工程预算定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=（现行预算定额中人工工日用量人工日工资单价）C.材料费=（现行预算定额中各种材料耗用量相应材料单价）D.机具使用费=（现行预算定额中机械台班用量机械台班单价）【答案】 DCK9R2S1A3Q3Y9Q3HZ2J9W10D5F4H4Q2ZX7D10J8D1I9G4N420、（2015年真题）依法必须采用工程量清单招标的建设项目，投标人需要采用而招标人不需采用的计价依据是（）。A.国家、地区或行业定额资料B.工程造价信息、资料和指数C.计价活动相关规

13、章规程D.企业定额【答案】 DCC10W4R9M8T2J8U6HR1T1Y5X8W4U8X1ZC4Z2J4V6Y2M4A721、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地质断层引起的索赔属于（ ）。A.工程变更索赔B.工程延误索赔C.不可预见的不利条件索赔D.合同终止的索赔【答案】 CCH4L8K5Q7Z1P6G7HV9B7H7G6V8Q7J3ZX7H1E6W2O8M10E122、BIM模型中所有数据只需要一次性采集或输入，就可以在整个建筑物的全生命周期中实现信息的共享、交换与流动，使BIM模型能够自动演化，避免了信息不一致的错误，这属于BIM的（ ）特点。A.可视化B.协调性C.模拟性D.互用性

14、【答案】 DCB8C6J6C8D8G8G6HK4O1A9W8D8H4N3ZE4A10H4Q7G1H10D123、某大型施工机械预算价格为 5 万元，机械耐用总台班为 1250 台班，检修周期数为 4，一次检修费为 2000 元，维护费系数为 60%，机上人工费和燃料动力费为 60 元/台班。不考虑残值、进项税和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】 ACV2F1N4S7S5D4Z4HE10Z2W3E2Q6Z1J6ZI1L1Y3B1R5W4Z224、在施工过程中，工序的特点是（ ）。A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不

15、变B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换【答案】 ACX2D7M6T9Y9I7I7HF3D10O10N7Q10Z6A10ZL3I4O8K3O10J4P625、某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%，以年利率方式收取的担保费和管理费率共计2%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是（ ）万元。A.36.00B.54.54C.56.73D.58.38【答案】 CCT8W1W8A6T5L10U1HG7Q4P9E9M3V

16、3A4ZN7R2T7J9J8C4K226、在项目建议书阶段采用系数估算法进行投资估算时，世行项目投资估算常用的方法是( )。A.朗格系数法B.设备系数法C.主体专业系数法D.生产能力指数法【答案】 ACL1J5A1W7P4I5M4HL5O1N7M5H6I3V6ZB6S6W5K4U6U9Q427、在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精度要求是（）。A.允许误差30以外B.允许误差30以内C.允许误差20以内D.允许误差10以内【答案】 ACU4K8W4L7X10H10V2HA8I1T6V9I1M4A6ZV2O1V4X6X6H5C828、单位工程指标按规定应列入能独立设计、施工的工

17、程项目的费用，即（ ）。A.建筑安装工程费用B.分部分项工程费C.措施项目费D.其他项目费【答案】 ACU5U1P2J4S3J4H2HV10F10Z10J4H4S6I7ZZ1G1Q6Q9M3R10H329、工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D.无论何种情况，合同价款均应予调整【答案】 CCF2I9L4Y6N10E10S7HY6T1S1A1J1E1C10ZM6F8J6W5Q10X3E230、关于国际工程招标项目，下列说法中正确的是

18、（）。A.投交标书的方式应该加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时一般不允许提问或作任何解释，但允许录音D.采用“两个信封制度”的，对于技术上不符合要求的标书才能开启第二个信封【答案】 CCC9I2G8K9M6N2J9HP5O10D2O5D7B6P10ZC1H6Y10I7C7Z9Z1031、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程总承包类型是（ ）。A.交钥匙总承包B.EPC 总承包C.设计施工总承包D.工程项目管理总承包【答案】 BCO3U10A6P5G5E7K4HP

19、8O7I3C6J1A10H7ZP6V10G7L2Z7O6B432、直接发包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同价应以（）为准。 A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCS7H9M10L6G2D8P1HH10T9T1E6H10M5U7ZE4E3E3H9O5A8F433、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法中正确的是()。A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.专利权转让价格按成本估计进行C.自创非专利技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨

20、的土地使用权作为无形资产核算【答案】 CCH10K1K8W2A9K7C10HT2O10Q8R6Y1B1O4ZW3U1D1C9I1Y6E434、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（ ）。A.总包人对专业工程的投标费B.承包人自行采购工程设备的保护费C.总包人施工现场的管理费D.竣工决算文件的编制费【答案】 CCZ10R1U10K9K1Z8L4HP1J6R4S2M7S9C5ZQ7I8G3R3O7G4R235、根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017）,关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（ ）。A.从鉴定机构函回复委托人接手委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接

21、手委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】 DCE8B10R5N8H6L5A1HT4I8U10B9I1C6Z10ZD1Q2E3B3S7W9R436、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是（ ）。A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.环境治理技术和管理技术D.生产技术和管理技术【答案】 DCT1V7F2Q1V4M8C5HM10U9J5I7R1G9N8ZI6K1N7D5J8Z10N1037、关于工程质量保证金，下列说法中正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于签约合

22、同价的5% B.已经缴纳履约保证金的，不得同时预留质量保证金 C.采用工程质量保证担保的，预留质保金不得高于合同价的2% D.质量保证金的返还期限一般为2年【答案】 BCV5M5P4J7F9K7P4HJ5U9G5G8H6R4I8ZN10Z4Y4C2C8N4A838、下列关于概算定额的说法，正确的是（）。A.概算定额手册内容基本上是由文字说明和定额项目表组成B.概算定额用于设计概算的编制C.概算定额应该贯彻社会先进水平和简明适用的原则D.文字说明是概算定额手册的主要内容，包括总说明和分部说明【答案】 BCG9L3R3R7Q9I1R1HR8U6Y1S9P10X6F2ZI3C1E4Q2N10W8J2

23、39、根据建设工程工程量清单计价规范（GB 505002003)，下列有关分部分项工 程量清单计价与措施项目清单计价的对比中，正确的是（ ）。A.分部分项工程量清单项目有十二位项目编码，措施项目仅九位编码B.对于分部分项工程，投标人须按招标人提供的工程量清单填报价格，而措施项目， 投标人可据实增加项目内容报价C.分部分项工程量清单计价表中，有统一的计量单位，而措施项目清单计价表中计 量单位由投标人确定D.分部分项工程量清单计价表中，应填写综合单价与合价，并以单价为准，而措施 项目清单计价表中，也须填写单价，但它以合价为准【答案】 BCN8N5G5D1X6W8U4HV4S9I8T10A2B3J3

24、ZP6C4W5C1C1R7W140、投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是（ ）。A.单位生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.比例估算法【答案】 CCH9N1E5L8F9F7T1HT7E2M4O10W5B2B1ZE8R3G7Q3C2J9P841、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（ ）。A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级D.联合体投标的，可以联合体

25、牵头人的名义提交投标保证金【答案】 DCF5O5G9V1T8N10Y8HU1F2L6X10B2F9K3ZG10A7J2M1Y7V7V742、（2017年真题）在计算预算定额人工工日消耗量时，包含在人工幅度差内的用工是（）。A.超运距用工B.材料加工用工C.机械土方工程的配合用工D.工种交叉作业相互影响的停歇用工【答案】 DCJ6P1G1I1Y4V5J8HD10B8L2G2K5L10Y9ZL4X3V1I10A8T9U1043、承包人可以进行材料费索赔的事项不包括（ ）A.发包人原因导致工程延期期间的材料价格上涨B.承包商管理不善造成材料损坏失效产生的损失C.发包人原因导致工程延期期间的超期储存费

26、用D.索赔事件的发生造成材料实际用量超过计划用量而增加的材料费【答案】 BCM6E5U8T10J1C1S4HS9Q6G4Z10S7E3U8ZZ10G7R9B9H5F10A244、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACX8V5L2W5P5M3U5HX8M1A2P8E9G2P1ZR9Z3Q10U10Q1I5N245、某新建项目，建设期2年，第一年贷款600万元，第二年贷款400万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为

27、12%，按季度计息，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（ ）万元。A.105.13B.130.22C.142.78D.167.88【答案】 CCN7M7A3H4D10Y1E10HO8W8T1N9X3S7W2ZS4Z1L5A8N7K8S846、根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习，履行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（ ）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 DCZ6Q4H8D7P2Z1L4HF1P5T1A3Q3E5Q7ZW5J6N8N10S5Q6I647、下列各类项目中必须采用工程量清单计价方式的是（

28、）。 A.使用国有企事业单位自有资金的项目B.使用外国政府或者国际组织援助性贷款的项目C.使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金的项目D.国有资金占投资总额不足50%且国有投资者实质未拥有控股权的工程建设项目【答案】 CCM5P10F2A3H10D4E6HT1Q7G4J2Y4K4D10ZD4B5K10B4F3S6L848、根据建设工程工程量清单计价规范GB50500，当实际增加的工程量超过清单工程量 15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减

29、【答案】 CCQ9L6Q4O5G10Q1H6HJ5L10E2R3Y8L3N1ZK9G5P5C6X5R2E749、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（ ）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】 ACT3P10G2G10G8E7G3HH10G8U1O4A5U10X9ZZ2D6Q1S10A5E7P350、某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中 包括自己施工的建筑安装工程费800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款 100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳 的营业税为（ ）万元

30、。 A. 31.5 B. 30. 69C. 27 D. 28. 98【答案】 CCF10W9Q5V4N2R8F6HC7B7Q7K8M5L4Q1ZB6A1U8H5J7P7C851、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（ ）。A.有根据地降低负荷下的工作时间B.机械的多余工作时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】 DCW4K10I9V7D5X1W10HT10B7M2B6Q7B9X9ZT7V4P1Y9W7P10K652、国内生产某台非标准设备需材料费 18 万元，加工费 2 万元，专用工具费率 5%，废品损失费率 10%

31、，包装费 0.4 万元，利润率为 10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。A.2.00B.2.10C.2.31D.2.35【答案】 DCP10Y4Z8Q5P8W3H9HM9F10Z8Y5L7T2M3ZZ10G6O6H7M7O2R753、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ ）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】 BC

32、F5D3A9D8B10H10M5HW4K8T8U5K3P4N7ZJ2V5M8W1J1P6M754、某土方施工机械一次循环的正常时间为2.0min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.85。则该土方施工机械的产量定额为（ ）m3/台班。A.15.0B.102.0C.120.0D.141.2【答案】 BCN8A8G7K4W7P9B2HO10D10L2K9O7Y8E7ZV4B3U3N8Q4D5E155、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按（ ）计 算。A.年法定工作日B.年制度工作日C.365天日历天D.年有效施工天数【答案】 CCI9D8Q

33、5I6W5A7X2HK10V1Q6Q10N8N7N8ZJ6E3A3H1W2R1O456、（2014年真题）根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】 CCR6V10X4T5N3P9N1HB6H8X2U10V4B8H1ZH1A5T1M5W3I7L257、在建筑安装工程费的仪器仪表使用费中，下列不属于仪器仪表台班单价构成内容的是（ ）。A.折旧费B.维护费C.人工费D.动力费【答案】 CCH7O5A8C9C2U3V2HB9J9K7L2D3S7X1ZG7S9O10A6E2R4Z

34、258、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.承包人的施工机械设备损坏D.承包人的停工损失【答案】 ACE3A9F1M3G7D8U5HS10O6P4U2Z6X10M9ZQ8B8O3E2N1V8D659、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（ ）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据【答案】 DCT2Q3T2X6M4M3B2HU8A1P9K7V5F7V5ZY1I2T9C8J6G4Y760、在招标文件的各项内容中

35、，各项中属于投标邀请书的是（ ）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】 BCI4U6X10U7S10Y6S9HQ10N10D8N8Z6G1Y7ZF9T1L6M8U1X3P561、某施工机械配操作人员 3 名，年制度工作日为 250 天，年工作台班为 220 台班，人工日工资单价为 80 元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元。A.272.73B.240C.207.27D.211.2【答案】 ACW7I10F9K9D6F9P6HS6P6V10P10P6I9W2ZI9R9G2A6I6K1X562、已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费、加

36、工费和辅助材料费共 20 万元，专用工具 费率 5%，废品损失费率 5%，外购配套件费 5 万元，包装费 2 万元，利润费率 10%，税金费 率 17%，非标准设备设计费为 1 万元。则该设备的税金为（）万元。 A.5.52B.5.35C.5.64D.5.18【答案】 BCO1V6B1S6A2E6M7HJ4I6P6F1H10J10J2ZZ1E9V7V1Q2I2P763、采用分项详细估算法进行流动资金估算时，应计入流动资产的是（ ）。A.应收账款B.预收账款C.流动负债D.流动资金【答案】 ACD9M7T5Q2F8A2X9HU3P1T2I4U6P3B4ZZ7C3Y3S4I9K4Z364、由发包人

37、提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣出标准是（ ）。A. 按签约单价和签约数量B. 按实际采购单价和实际数量C. 按签约单价和实际数量D. 按实际采购单价和签约数量【答案】 ACC8Z5V9T6B3H7P3HK3G8J2D8R1N8R2ZQ3Y1W8B1S1H10Y165、在投标报价的前期工作中，下列各项内容中属于施工条件调查的是（ ）。A.地质情况B.商品混凝土的供应能力和价格C.现场附近的生活设施D.市政、消防供水管道管径、压力、位置【答案】 DCB3C1B4Y2P1R8M10HS6V2L7A9K5I6T7ZL9B2W2C1B7H2M866、关于招

38、标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）。 A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.投标人经复核认为招标人公布的招标控制价未按照规定进行编制的，应在招标控制价公布后3天内向招标投标监督机构和工程造价管理机构投诉C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审核部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于5%时，应责成招标人改正【答案】 ACY1I4C4B3T9M7I7HU1S3X10N5D7B3S4ZQ3R1V7T2Q2A9D167、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500

39、 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（ ）。A.10.64%B.10.11%C.10.00%D.9.09%【答案】 DCT10U8E1L9W4O9Z7HI10W8F7B8F1N4J1ZT8F7W7T8H8A5I968、国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（）。A.直接建设成本B.建设成本上升费C.不可预见准备金D.未明确项目准备金【答案】 BCZ1U5X9R6Z2X3X3HH9K3X7B5F4O10G6ZG2F7N7P3O6G10S969、根据建设工程造价鉴定

40、规范（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（ ）。A.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起算【答案】 DCW6H9M3C10D4K2X9HH1Z5I5V5B5S5E1ZU8W7S3S10Y9T2L370、编制工程量清单出现计算规范附录中未包括的清单项目时，编制人应作补充，下列关于编制补充项目的说法中正确的是（）。A.补充项目编码由附录顺序码与B和三位阿拉伯数字组成B.补充项目也是五级十二位阿拉伯数字，应报省级工程造价管理机构备

41、案C.补充项目需明确工作内容D.补充项目编码由编制人根据需要自主确定【答案】 CCO7I8G7F4A8R3L2HR10M7G10W5U6G10X8ZP1S5N8I8K8G3E1071、有关工程欠款利息的计息日，下列说法中正确的是（）。A.建设工程已实际交付的，为交付之日B.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之日C.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人提出申请之日D.建设工程有争议的，为提交工程造价鉴定之日【答案】 ACE6M2D1S6X5Y2R1HB3D6Q5S10Z7M9N7ZD5B8D4U8D6V9N1072、根据标准施工招标文件，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是()。A.

42、发包人要求承包人提前竣工B.发包人要求向承包人提前交付工程设备C.承包人遇到不利物质条件D.承包人遇到异常恶劣的气候条件【答案】 CCB4L2S6O10A5V3T1HE3T9X8L6T8N5P7ZP6R3V2W1Z4V4V373、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（ ）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】 BCK9J4F6M10X1

43、S1Z8HX9C9Z9G6H5T3H6ZZ5K5Y3B8Y4G10W974、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（ ）。A.投标联合体没有提交共同协议B.投标文件的大小写金额不一致C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字D.同一投标人提交了两个不同的投标文件【答案】 ACT3R2K10B8R8O9X6HA1N8S10U6S7A6X7ZF7Z10B2O4J6S10E275、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金

44、计算【答案】 CCH5G7U4X7N3M6U8HJ1K7T9M5F6T4V5ZD9L2X1N9M10A2O576、对于不实行招标的工程，一般以（ ）的第28天作为基准日。A.施工合同签订前B.提交投标文件截止时间前C.发出招标公告前D.发出中标通知书前【答案】 ACX2T10P6L10P2X7O5HX5G1Y2N4A3L3F2ZG1I2T8T4Q9X10A477、关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（）。A.不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在发包方B.社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管C.非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务D.发包人在接到承包人返还质量保

45、证金申请后，应于28 天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实【答案】 BCM10R10Q6Z1U9S6N8HI2P1T7Y8R2O4D8ZF6H3W8A6K9L3M578、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（ ）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】 DCY5F3M9M10F10J6K6HF10T2O10D7X6Q9U5ZS6R9X4X2Y10Y6W179、（2016年真题）关于工程定额，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】 CCG10M4Q6B6N2H3T5HD9L6Q4T5S7G3Z10ZZ4P7W8T7X1D7Y180、（2014年真题）未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建设安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【答案】 CCQ10A2E4H9T4Z5L8HT10A9D3U6K10I4U10ZC5F6C10J8K10H10Q1081、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（）A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通