2022年一级建造师(一建工程法规)考试题库高分通关300题精品含答案(河南省专用).docx

《2022年一级建造师(一建工程法规)考试题库高分通关300题精品含答案(河南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级建造师(一建工程法规)考试题库高分通关300题精品含答案(河南省专用).docx（89页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 根据建筑法,建筑工程实行施工许可制度,办理施工许可证的申请由建设单位提出,建设行政主管部门接到申请后的()内,应对符合条件的申请者颁发施工许可证A.7日B.30日C.15日D.3个月【答案】 ACR2J1L8U10Z7J1Q4HC9A3O7B1F4F6W7ZU3M1O5J10A4U8N32、下列关于授予专利权的条件的说法，正确的有（ ）。A.授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性B.申请专利的发明创造在申请日前6 个月内，在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的，丧失新颖性C

2、.实用性要求发明或者实用新型已经产生积极效果D.授予专利权的外观设计，只要同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者网内公开使用过的外观设计不相同和不相近似即可【答案】 ACO6I2T3Q9S5C1V8HA9I6T9U8S8V5I10ZG7Y8I3R8A6P2Z93、下列关于代理的说法，正确的是（ ）。A.代理人在代理权限内，以自己名义实施民事法律行为，对被代理人发生效力B.委托代理授权必须采用书面形式C.建设工程活动中涉及的代理多为法定代理D.代理行为的法律后果归属于被代理人【答案】 DCA4P8B8F9O10S10N5HO6J4R9Y3G9K5P8ZT8J2Q6U3Y4Y4Z74、关于城市

3、、镇规划许可证的说法，正确的是（）。A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门申请建设用地规划许可证B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能向县级以上土地管理部门申请用地C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】 CCO10U5Z7E4N9K10V1

4、0HB4T9I6V5D6E8U2ZS8F7D6Z9T10J1G35、甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请,撤销了该合同，则该合同自（ ）起不发生法律效力。A. 人民法院决策撤销之日B. 合同订立时C. 人民法院受理请求之日D. 权利人知道可撤销事由之日【答案】 BCQ1U3L1O1H9F4D1HT4R7B7V2W9P6U7ZU4J1Z5S2U7Q7P86、关于夜间施工，说法正确的是（）。( 2015真题 )A.禁止夜间进行建筑施工作业 B.因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明 C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同

5、意 D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业的除外【答案】 DCF5I2P3I10R4Z1M2HK8L1C1W6F2X7J8ZT6X1H9G2A7C3Q17、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。（2014）A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担全部责任D.总承包单位与分包单位承担连带责任【答案】 DCS6R6I7K5G4K7A9HG10V8A6T6L4S3S9ZA10M10G10G5N4K9Q68、根据我国民

6、法典的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是( )。A.运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质B.施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场C.发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议D.施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延【答案】 DCM7S7G9E9K1S3Y10HM7T4R5T3I9M2N4ZN7Z2Z3V10R5A6R59、根据建设工程质量管理条例的规定，( )应当建立质量责任制，确定工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】 CCS3A4B3I1N7N7X2HN7L

7、5E3Q3Y1V7H6ZS1K2S6K7R3N6V710、根据建设工程质量管理条例,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()内,进行建设工程竣工验收备案。A.5日B.10日C.15日D.30日【答案】 CCX4W2K8R4Z4R3Y6HL8X7D3X7Y3J3J8ZG10V3P3E1J6P9I911、甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于()。A.要约撤销B.要约邀请C.要约撤回D.要约生效【答案】 CCD7B2W8L8Q9X1Z1HK1G9N8W9J3G3T

8、1ZR5T1Y10X7P4I10D212、根据环境保护法，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物受到罚款处罚，可以按日连续处罚。关于“按日连续处罚”的说法，正确的是（）。A.责令改正，拒不改正的，可以按原处罚数额按日连续处罚 B.是否可以按日连续处罚，与是否责令改正无关 C.责令改正，拒不改正的，可以重新确定处罚数额按日连续处罚 D.地方性法规不得增加按日处罚的违法行为的种类【答案】 ACU4V8Q10A5P8K7L8HH7R1B3C9Z1F5A5ZQ4Q10H2M7W8L6R1013、双方当事人达成仲裁和解协议后,一方撤回仲裁申请。当另一方拒不履行和解协议时,当事人()。A.可申请仲裁机

9、构强制执行B.只能向人民法院起诉C.可中请仲裁庭恢复审理D.根据原仲裁协议再次申请仲裁【答案】 DCJ5L10M8T9P8N5R7HY3Y1Y9B9I7T6T5ZC5P6I9T9P7R8R914、关于城市建设维护税的说法，正确的是（ ）。A.凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人B.城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据C.城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳D.凡缴纳消费税、增值税、营业税的个人，不是城市维护建设税的纳税义务人【答案】 ACB6N8B6Q8L9C5D5HG9V10O10K7Z1N4Q4ZZ6O2G1R4K

10、6J5G915、住所位于甲市 A 区的甲房地产开发公司在甲市 B 区开发一片住宅小区，经过招标投标，住所地在甲市 C区的乙建筑工程公司中标，双方签订承包合同并在合同中约定，若就本合同发生争议由甲市 A 区基层人发法院管辖。后因为工程质量不合格双方发生争议。对此案第一审有管辖权的法院是( )。A.甲市 A 区基层人民法院 B.甲市 C 区基层人民法院C.甲市 B 区基层人民法院 D.甲市中级人民法院【答案】 CCB3F9C10Z1H5V3E7HM9E6D2B4U8T8J10ZR3Z10B10F5M9H8W616、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还

11、有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。2017A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定【答案】 CCZ8T6V3Q1P9N7O9HA3F10R10J4G1U6O6ZW8U3Y2E10Z10F6E817、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定2016 年12 月30日竣工。2016 年11 月15 日，该地区发生了地震，使得在建的工程坍塌，导致施工单位没能按时交付工程，此时施工单位（ ）。A.构成违约，应承担违约责任B.构成违约，但是可以申请免除或部分免除责任C.不构成违约，但应承担工程延误

12、损失D.不构成违约，可以不承担违约责任【答案】 BCQ7D8F3T10T4R6W9HF8R9M2A4P3C8Z1ZJ1X5J1Q8U5X8L318、某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台约定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则合同中应（ ）承担违约责任。 A. 乙向丙B. 乙向甲C. 丙向甲D. 丙向乙【答案】 BCR3Z1R9I7J10D4I3HX8B2S8W2J6J2C5ZN6M6Z1J10L3L10A819、根据建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行），关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。（2

13、016）A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册B.处以一定比例的罚款C.不得再担任项目负责人D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册【答案】 ACK6X3U10U7R9T8N7HI8B6Y10S7V2A7D8ZK4S7M3P9C1J5L220、下列责任中，不属于建设单位安全责任的是（ ）。 A. 提供安全施工措施资料的责任B. 对拆除工程进行备案的责任C. 提供安全生产费用的责任D. 进行安全生产教育培训的责任【答案】 DCJ9R6W10K2K8D9K4HK7K2P9T10Z4M7I4ZW4B10Z8H9I4T10F921、关于中标人再次发包

14、的行为，下列说法中正确的是（）。A.中标人将中标项目转让给他人的合法B.将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的合法C.分包人再次分包的违法D.将中标项目肢解后分别转让给他人的合法【答案】 CCE2Q8G3Q6E4I4B4HL8H7O6T8X4C2L1ZJ7E1U5C5J8S7J422、根据保险法的规定，保险合同的当事人为()。A.投保人和被保险人B.保险人和投保人C.被保险人和受益人D.保险人和被保险人【答案】 BCT1J4O10V7T10B3Q4HZ7B4D6U2X6J8G5ZO10H9V5L4H3R10F223、根据我国民事诉讼法的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决

15、书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉；不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起()日内向上一级人民法院提起上诉。A.3B.5C.10D.15【答案】 CCO2Q2C2P8A1J3U6HV3O4O5H10G8I4B8ZT8E8Y9K9G6H3B724、书面的授权委托书应当载明的内容，下列不包括（ ）。A.代理人名称或姓名B.代理事项C.代理的收费标准D.代理的权限和期限【答案】 CCO8W1J10T5H9J7K8HZ10V2O1D10G9S1I5ZI6I9G2L8Q3O5Q625、关于表见代理的说法，正确的是（）。A.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力 B.表见代理中

16、，由行为人和本人承担连带责任 C.表见代理对本人产生有权代理的效力 D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理【答案】 CCJ4F2C2W10H7N6M9HT2L4L10E2Z2H9K4ZW10G9C4M4B3E1G1026、（2020年真题）关于专利权期限的说法，正确的是（）。A.发明专利权和实用新型专利权的期限为20年B.外观设计专利权的期限为15年C.专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收到之日为申请日D.专利权的有效期自授予之日起计算【答案】 BCZ7I7Q5X7E4R7H8HI2K10X9N3F4U5A9ZZ3R7C6I8M5M10I527、甲为某事业

17、单位的技术人员，取得一级建造师资格证书后，正确的做法是（）。2018真题A.甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B.甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C.甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D.甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业【答案】 BCL4K8Y10M1S2D2L5HM3W2N7K6A2T2E6ZO10J5T8A7Z3J1D328、根据安全生产许可证条例,安全生产许可证的有效期为()年。A.1B.2C.3D.5【答案】 CCZ10W9U4V4S7F4T10HK1C1N9Q5H3P7R2ZM4S8Z6R6Q3H5Z629、根据公司法，公司法人成立日期是（ ）之日。A.公司营业执

18、照签发B.申请公司设立C.工商管理机关批准D.组织机构代码证签发【答案】 ACW9K7B9C4D1B10S3HC2P6K10S2J1E8Q7ZR4R5Z4Y3X8H6A830、某施工项目合同中安全防护、文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以( )罚款。A.5万元B.10万元C.20万元D.25万元【答案】 BCQ6N5J5B1B8T5C8HX7L9H4L1O4V1Y10ZH2H9Y10O2E9D9Y831、招标投标法、建筑法规定，联合体各方均应具备承担招标项目的相应能力。同一专业两个以上不同资质等级的单位组成联合体的，应

19、当按照资质等级低的单位确定其资质。这些规定主要是为了防止以联合共同承包为名而进行()的不规范行为。A.肢解发包B.违法分包C.资质挂靠D.串通投标【答案】 CCQ6U10K5N5F1T1W9HT10T3K8B10S6G3G2ZX4I4Q4D3A1B2R232、根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是（ ）A.与历史事件有关的史迹B.具有历史价值的石刻C.历史上各时代的文献资料D.古建筑【答案】 BCU8Q6K7F8G1B1A10HR7S3W7B7S4U5M6ZQ10N4Y3N5V4Q4P333、甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委

20、员会裁决。后双方因质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关于本案中仲裁协议效力的说法，正确的是（ ）。 A. 分包合同无效，则仲裁协议无效B. 分包合同有效，则仲裁协议有效C. 分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定D. 分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性【答案】 DCM8J6X5N10G10V6I7HM1C6L4B6M5E1E6ZN10K9P3M7Z10U3F234、某工程事故造成3人死亡，10人重伤，直接经济损失达2000万元根据生产安全事故报告和调查处罚案例，该事故等级为()（2013）A.特别重大事故B.较大事故C.重大事故 D.一般事故【答案】 BCM6K7B8H

21、2T3O2O6HZ10X3L2G10C9K9C3ZF5H2J9J3E3A10D135、某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中，甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标，并与该地税局签订工程承包合同。之后不久，此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是（ ）。A. 地税局与甲公司签订的承包合同无效B. 甲公司应承担违约责任C. 甲公司应承担缔约过失责任D. 甲公司的行为违反了我国招标投标法的规定【答案】 BCM5F5R4V6P4C9W1HK2R2Q3Y1H10H9T3ZC2F6X4C4A8B1W736、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒

22、塌，所以停止了作业。这属于从业人员在行使()。A.知情权B.拒绝权C.紧急避险权D.检举权【答案】 CCZ9M5I4B5J3E6Y8HD9O8B6B10F5R3S1ZG10W5O9M2W1Q2Z237、关于建设工程代理行为的终止，下列说法正确的是（ ）。A.建设工程代理行为中，委托人不能单方解除合同，必须取得对方同意B.在建设工程活动中，任何一方的法人终止，代理关系均随之终止C.委托代理中，被代理人有权单方取消委托，但代理人不能单方辞去委托D.法律规定委托代理当事人任何一方取消委托代理时，必须对方同意为前提，并已通知到对方时，代理权即行消灭【答案】 BCR3C4T10Y4J5N7I10HC2D

23、1T8X6H6W4F7ZE7Z10Z5M4E2Y7H938、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。A.重点是防治排放物污染 B.爆破作业须选择风力小的天气进行，做好计划 C.结构施工阶段，作业区的目测扬尘高度小于1米 D.施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米【答案】 BCS4G2P3V9P2H10E10HU8Y3X10C1I3Z3H4ZH9K3A4U7O4V4H439、根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后( )内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。A. 6个月 B. 3个月C. 9个月 D. 1年【答案】 BCR2E1Z9C2E8D7D3HA2P7K3U

24、2Z3N3J8ZG4O2U9J5I1W10Y940、根据环境噪声污染防治法规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或者（ ）环境噪声污染防治设施时，必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。A. 维修B. 检测C. 闲置D. 使用【答案】 CCC8H1G3X6U3D1D1HV4T10H8Y1W10Z2O7ZP2U8Y9E7K8X1H541、关于中标和签订合同的说法，正确的是（ ）。A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B.招标人与中标人签订合同的标的、价款、质量等主要条款应当与招标文件一致，但履行期限可以另行协商确定C.确定中标人的权利属于招标人D.中标人应当自中标通知书

25、送达之日起30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】 CCE5N9Z10P4E8D6V1HC8U8W9V7X4D8I2ZS2C1Q9D9Z10M6M742、根据建筑业企业资质管理规定，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）。A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列 B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理 C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理 D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处【答案】 ACF5F5O7C5Q9E1A4HE8M1K5G8K3X2O4Z

26、F9W2H4B3A8F3V343、根据建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当组织专家对超过一定规模的危险性较大工程的专项施工方案进行论证、审查，下列工程需要编制专项施工方案但是不需要专家论证的工程是（ ）。A.爆破工程B.深基坑工程C.高大模板工程D.地下暗挖工程【答案】 ACG2D8N5C4X1W10C7HJ4Z1L3J9V6O9L9ZU9C3E1A4B7Z4J144、下列关于建设工程招标方式的说法中，正确的是( )。A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定法人、其他组织投标B.全部用国有资金投资的项目必须公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上不特定的法人发出投标邀请

27、书D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标【答案】 DCS7M2I7T7P7L3F8HS6E4X5J1I6Z7A6ZJ1S3T9K10U2K6P945、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商公布了三个电子邮箱，并且没有特别指定。则此要约的生效时间是（ ）。A. 该要约进入任一电子邮箱的首次时间B. 该要约进入三个电子邮箱的最后时间C. 该供应商获悉该要约收到的时间D. 该供应商理解该要约内容的时间【答案】 ACX6U2M2U8G2B7L10HF8P3G5D5J6T1M5ZR3X3X9G10L10S10U44

28、6、根据中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立（）制度。A.统一管控B.分级管控C.重点管控D.分类管控【答案】 BCR3G10V10O6B9N7I4HP4X5W8K5P6F7J7ZF3H10T6Z2N7O8D447、关于工程监理的说法，正确的是（）。A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系 B.工程监理单位可以分包监理业务 C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务 D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系【答案】 DCO8D1V2B9E8N8P5HN4I6T4F1S3Y2W1ZG8A1D6X5B2H5K648、以下各项中，属于

29、监理单位主要安全责任的是()。A.组织专家论证、审查深基坑专项施工方案B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议【答案】 BCA10D8O4C3G5X2O9HW8K3G3Q6L9L4H9ZD3H9Z7D5Y3T1W549、某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由()。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C.业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损

30、失【答案】 CCO1V8Q9R8T8M5Q7HZ3F3Q3I1Y3U8T8ZV7G6J10V8D9L4S250、根据招标投标法规定，在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人（ ）。A.不得补充、修改、替代或者撤回已经提交的投标文件B.撤回已经提交的投标文件的，其投标保证金将被没收C.可以补充修改或者撤回已经提交的投标文件，并书面通知招标人D.须经过招标人同意才可以补充、修改、替代已经提交的投标文件【答案】 CCO1K2D10Z7M10I9Y4HP3R7G4A4Y2Y8K8ZT5M1P7G8M9Z5J751、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务

31、致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。（2016）A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】 DCD1P1T8O6Q3L6B7HJ5U7L6J2B1U8F5ZE2I1E1O9R10H1E652、根据中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见,针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位,建立()制度。A.统一管控B.分级管控C.重点管控D.分类管控【答案】 BCJ4T6K10O4G6G6O8HT8N5U9D9G9V1M9ZG4I3Q2K10X10Q

32、6A153、根据建设工程质量管理条例，关于勘察设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（）。A.从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书 B.勘察单位提供的地质、测量、水文等勘察成果必须真实、准确 C.设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设计 D.勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】 DCF7E1Z10L1B2G6Y1HV8P5Q10X6F6Z5M7ZK7L4L2G6T3E7L1054、安全监督检查人员的职权包括()。A.不坚持原则B.指定被审查单位购买产品权C.对被检查单位技术保密权D.纠正施工中违反安全生产要求的行为【答案】 DCM8M7B10Z10U10F3V9HQ

33、9M7G1P7K3I8W6ZO7Y1J8Y1E2E2L455、根据著作权法的规定，著作权包括著作人身权和著作财产权，则不属于著作人身权的是（ ）。 A. 发表权B. 署名权C. 使用权D. 修改权【答案】 CCA4C8L6T1Z1M7D10HA1Y6S6S8J8F2B2ZB10Y10P10C10P1G2K556、根据人民调解法的规定，双方达成的调解协议书()。A.经人民法院确认后有效B.具有强制执行力C.司法确认是必经程序D.经人民法院确认后具有强制力【答案】 DCD5S3E1Y9G5O2V4HS6V2Y6V8M3P2R10ZL7N6P7G1C2C5Y357、甲设计单位自行研发的异形特种结构设

34、计技术获得国家专利，乙建设单位投资700万元建设某一必须使用该专利技术的旅游项目。则对该项目设计任务的发包方式表述正确的是（）A.因施工合同估算价超过200万元，故必须公开招标B.釆用特定的专利技术，经有关主管部门批准后可以直接发包 C.关系社会公共利益的项目，即使采用特定的专利技术也不能直接发包 D.若其设计费超过50万元必须公开招标【答案】 BCX5E4W4A5R2A6T3HW3M7P6M2U9B9H5ZC9V3C5C6X8W3A258、民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须有委托人的授权，该授权属于（）A.一般授权B.特别授权C.无条件授权D.全面授权【答案】 B

35、CI2S5Z9X8I5T6T2HU5L8A3X4O5Q10R4ZD7B9F10L2I8J8W459、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。（2014）A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【答案】 ACY5E3Z2O1N4K8R6HQ9N4V9E8E9Q4C2ZJ1X1T4B6G9M6C360、王某应聘到某施工单位，双方于4月15日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个 月，次日合同开始履行。7月18日,王某拟解除劳动合同,则（ ）。A.必须取得用人单位同意B

36、.口头通知用人单位即可C.应提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位【答案】 CCJ8M10A1A5I3P5A8HT7I3V2X4P5T5N7ZE6N5E7P7O6P10E1061、下列权利中，不属于物权的是（ ）。A. 抵押权B. 房屋产权C. 房主的租金D. 建设用地使用权【答案】 CCB6T8I6G9H10I1E6HH2T1N8S6J8F8P4ZD10Q6C5N7C2Z9N1062、甲委托乙去采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是()。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担

37、D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任【答案】 DCR10A2N5A8D4I3Q3HM5K4G3S4O5M2F1ZP6U7U8E5D8J8E363、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（ ）。A.不良行为记录按照其社会影响程度不同，分为当地发布和全国发布B.对于取消担任评标委员会成员资格的行政处理决定应当给予公告C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】 BCS6

38、U6I2U7E9I4G1HI1U3R10F6B5Y8G9ZN6Y1W5T8C2G9Y164、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（ ）。A. 可以收取费用B. 不能收取费用C. 如需组织专家论证，可收取费用D. 如需现场查验，可收取费用【答案】 BCX8G9U8F4U4K9N9HK6O2I6W8I2K4B2ZO4Q8V3O5H8Z7S465、某施工合同签订于2008年5月1日，工程竣工时间为2010年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2010年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2011年

39、1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2011年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（ ）前向人民法院提起诉讼。A. 2012年1月1日B. 2012年7月1日C. 2013年1月1日D. 2013年7月1日【答案】 DCF7R7A8G9Q6R4G5HO9Z8B10W4B1P6N4ZA7V6D7W7A9V8G566、甲施工企业误将应支付给乙供应商的货款支付给了丙供应商。关于该笔货款的返还，丙与甲之间债的产 生根据属于（ ）。A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】 ACY6J5N7D9M5M6Y6HF2P1B5D3V4X9N7ZT5T2R10

40、W3N8R3O767、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同（）。A.无效 B.成立 C.可变更 D.可撤销【答案】 BCU4J5C9S10H9K1B7HV1K7T7I1D9K8R5ZA10M8W4R5E8C9N568、下列关于工程承包活动相关连带责任的表述中，正确的是()。A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属法定连带责任B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任C.负有连带责任的每个债务人，都负有清偿部分债务的

41、义务D.工程总分包单位之间的连带责任是约定连带责任【答案】 ACF9W5D6S10F6R9J6HY10E3C9T2C7N4Q4ZQ1P4F8T6I5T5W169、某市建设行政主管部门在某工程项目审核发放施工许可证时，依法对该工程项目的安全施工措施进行审查，围绕审查工作，主管部门（ ）。A. 可以收取费用B. 不能收取费用C. 如需组织专家论证，可收取费用D. 如需现场查验，可收取费用【答案】 BCI5B9O7D6J10H7A1HL4D5A5A2B5Z7Y8ZS10I5C5M3Y8J10O570、投标文件中有含义不明确的内容或明显计算错误的，评标委员会（）。A.暗示或诱导投标人澄清、说明B.接受

42、投标人主动提出的澄清、说明C.必要时可书面通知投标人作出澄清、说明D.可从是否有利于招标人的角度决定该投标的有效性【答案】 CCI10E8K8N2B2K5N2HC6T8T3Y9B2P2B8ZN5R1N1B2Y10Z6A771、根据注册建造师执业管理办法，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形是（）。2018真题A.同一工程相邻分段发包的B.合同约定的工程验收合格的C.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含）经建设单位同意的D.合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】 DCT8G6O5L2D8P1Q7HM6O2R8W9J7K5R3ZV2L1G6X6J8D9B472、

43、合同生效后，其价款或者报酬的确定顺序是：按民法典相关规定执行；签订补充协议；按照交易习惯或者合同的有关条款；按照合同的约定。该四种确定方式的正确适用顺序是（ ）。A.B.C.D.【答案】 DCR10N10M9W3H9C7H6HI6J3O10J4L9Y7F8ZF4U5Y4R10F4L10Z873、关于劳动仲裁与民商事仲裁的说法，不正确的有（ ）。A.劳动仲裁与民商事仲裁是两种不同的仲裁B.劳动仲裁解决劳动争议，民商事仲裁解决财产纠纷、合同纠纷C.劳动仲裁与民商事仲裁均需要约定仲裁委员会D.劳动仲裁无需仲裁协议【答案】 CCC3L8L2G2T7N1Z7HV1Q8H5T9M2N8X8ZP7F9T3X

44、7I1M6H274、下列关于执行的说法，正确的是()。A.执行程序都是因当事人的申请而开始的B.申请执行的期限，双方或一方当事人是公民的为1年，双方是法人或其他组织的为6个月C.申请执行的期间为2年D.具有执行力的裁判文书由作出该裁判文书的法院负责执行【答案】 CCA2S2A4E5I7Q5B7HE6Q3D8W8H3L4C10ZZ3X9V8G9I4U8X775、关于建设工程代理行为的说法，正确的是（ ）。A.建设工程承包活动属于法定代理 B.建设工程中为了保护被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理 C.建设工程诉讼只能委托律师代理 D.建设工程招标活动可以委托代理【答案】 DCR7T1I3J8

45、F4R5D4HM4E7G8K6A8G8E7ZF6V4E6M8A2O8Y376、勘察、设计单位相关的质量责任和义务不包括（ ）。A.依法承揽工程的勘察、设计业务B.勘察、设计必须执行强制性标准C.依法办理工程质量监督手续D.勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确【答案】 CCO1B1D10T6E7B5B3HP3E10D1Z10S6D10D6ZV2V4T10G8K10O2K477、关于建设工程共同承包的说法，正确的是（ ）。（2014）A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包B.两个不同资质等级的单位实施联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程。C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任【答案】 DCJ3A8I9X8I5I7E6HM8U1K7J4K8V3L8ZA6Z1O9R4D4F1Q278、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释，正确的是（ ）A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】