2023充电桩安装工程合同.docx

《2023充电桩安装工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023充电桩安装工程合同.docx（112页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023充电桩安装工程合同2023充电桩安装工程合同（通用15篇） 2023充电桩安装工程合同 篇1 发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：依据合同法和其他相关规定，甲乙双方就_项目的充电桩安装工程达成一样看法，为明确双方的权利义务，先就本工程的相关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、承包范围：5、合同价款：6、技术要求：二、工程工期1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。2、安排开工时间：_年_月_日，安排完工时间：_年_月_日。三、工程结算本工程的工程量据实结算。若工程量出现改变，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽

2、商文件确认。四、付款方式1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付_30_%的进度款。3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付_40_%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。4、每次付款前，甲方必需先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不担当逾期付款的责任。五、工程管理、质量及平安事项1、甲方指派代表，负责刚好处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。3、对于不符合质量要求的，乙方必需无条件的

3、进行返工或改正，全部费用由乙方担当。4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的'工期按时交工。5、乙方应保证施工现场整齐清洁刚好清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求刚好清理甲方则通知物业清理，费用由乙方担当。6、乙方应仔细做好施工平安措施，确保施工平安。施工过程中因乙方缘由造成的平安事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应帮助乙方处理。六、验收1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。2、甲方在收到验收通知后三日内应组织人员验收。3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。七、保修本工程保修期为_年，在保修期内，乙方应担当全部保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将

4、工程交由第三方修理的，乙方应担当全部费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订修理条款。八、违约责任合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_%的违约金。九、争议解决因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。2、合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间

5、：_年_月_日 2023充电桩安装工程合同 篇2 发包方（甲方）：地址：承包方（乙方）：地址：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据民法典和其他相关规定，甲乙双方就_项目的充电桩安装工程达成一样看法，为明确双方的权利义务，先就本工程的相

6、关事宜达成如下协议，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、承包范围：5、合同价款：6、技术要求：二、工程工期1、在具备施工条件时，由甲方通知乙方进场。风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日

7、期。2、安排开工时间：_年_月_日，安排完工时间：_年_月_日。三、工程结算本工程的工程量据实结算。若工程量出现改变，甲应与乙方协商，若乙方同意更改，则双方应签署洽商文件确认。四、付款方式1、合同签订后10个工作日内甲方向乙方支付合同总价的20%作为定金。2、乙方完成本工程的一般工程时，甲方支付_30_%的进度款。3、乙方完成本工程，甲方验收合格后，甲方支付_40_%的工程款。余下10%作为质保金，在保修期满时无息支付给乙方。4、每次付款前，甲方必需先收到乙方开具相应金额的合规发票，否则甲方有权拒绝付款，并不担当逾期付款的责任。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合

8、同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。五、工程管理、质量及平安事项1、甲方指派代表，负责刚好处理施工中遇到的电桩运输、监工验收、质量技术问题对接等事宜。2、在施工过程中，乙方应随时进行质量自检工作，并随时接受甲方的检查、检验。3、对于不符合质量要求的，乙方必需无条件的进行返工或改正，全部费用由乙方担当。4、乙方应确保工程质量，工程进度，严格按合同规定的工期按时交工。5、乙方应保证施工现场整齐清洁刚

9、好清理垃圾和废弃物至甲方指定的地点，如不能按甲方要求刚好清理甲方则通知物业清理，费用由乙方担当。6、乙方应仔细做好施工平安措施，确保施工平安。施工过程中因乙方缘由造成的平安事项概由乙方自行负责。若是第三人造成的，甲方应帮助乙方处理。六、验收1、工程完工时，乙方应向甲方发出验收通知。2、甲方在收到验收通知后_日内应组织人员验收。3、验收标准遵照国家行业中更严格的标准。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验

10、收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。七、保修本工程保修期为_年，在保修期内，乙方应担当全部保修，若乙方违反保修义务，致使甲方将工程交由第三方修理的，乙方应担当全部费用，甲方有权从质保金中扣除相关费用；保修期过后，双方另行签订修理条款。八、违约责任合同履行中，任何一方违约给对方造成的损失都应赔偿；若违约导致合同无法履行，则守约方有权通知违约方解除合同，并有权向违约方收取合同借款_%的违约金。九、争议解决因合同履行引发的争议，双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。十、附则1、本合同自双方签字后生效，双方义务履行时失效。2、合同一式_份，双方各执_份，具有同等效力。3

11、、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：负责人：联系方式：合同履行地：签订时间：_年_月_日 2023充电桩安装工程合同 篇3 发包方(甲方):承包方(乙方):根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细怀况，经甲，乙双方充分协商一样达成如下协议，以资共同遵守。一、 工程地点：。二、 本工程承包形式：包轻工及辅料。三、 承建工程总造价：根据附件预算、结算表。四、 施工期限：从 年 月 日起先至 年 月 日完成全部工程，共计 个工作日(期限内无水电、及其它自然因素造成的停工不在此限内)。五、付款方式：甲方按本工程

12、分为叁期付款。第一期：合同签定后乙方收到甲方工程预付款总造价的45%计人民币：_元 乙方即为合同生效,马上启动工程。其次期：乙方涂料工进场甲方支付乙方工程款总造价的40%计人民币：_元;第三期：工程竣工验收后三天内给乙方付清工程尾款,即工程总造价的13%计人民币:_元。六、工程的增减：甲方如变更原来的安排时，甲方应通知乙方，同时经双方磋商协议并在图纸上签据后方可施工，如图纸及预算中不包括的项目，经双方现场人员代表签字进行增减的部份按实地数量、尺寸计算。还有待定项目，须要等甲方的确项目后和乙方协商根据预算表上的单价和实际施工结算。如预算上没有的项目双方协商做增项书。七、工程验收：全部工程完竣后，

13、由乙方用书面或口头通知甲方验收，甲方接到通知后须在三天内派人员进行验收，验收时必需按施工图及关国家规范进行验收。乙方按施工图及注明规格竣工，甲乙借故不按乙方通知期间派人员验收，超过三天则作为验收已移交手续。八、争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商或调解不成的，任何一方有权向工程所在地人民法院起诉。九、有效期限：本合同自双方签章之日生效，未尽事宜，双方可另行签署补充合同，补充合同具有同等的法律效力，工程竣工验收付清尾款后失效。十、甲方负责供应水源、电源给乙方运用。十一、本合同书壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。预算、结算表为本合同附件与本合同具有同等法律效力。甲方(签订)

14、：乙 方(签订)：年月日： 2023充电桩安装工程合同 篇4 发包方(甲方)：负责人：承包方(乙方)：负责人：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。经协商确定，甲乙双方就施工队安装达成共识，签订如下协议，供双方执行。第一条、工程概况1、工程

15、名称：2、工程地点：3、工程工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。(1)总工期_天，_年_月_日起先，_年_月_日结束。(2)乙方自身缘由造成的工期拖延，甲方将赐予每拖延一天_元的罚款。拖延十五天以上，乙方自行退场

16、。(3)工程一阅历收通过，乙方必需在一周内撤离现场，包括全部施工人员、机具设备等，做到工完场清。4、承包范围：5、承包方式：其次条、双方责任和义务甲方责任和义务1、负责供应图纸并进行技术交底，平安文明施工交底，负责供应水准测量限制点。2、供应施工场地及施工道路，将临时用水、用电线路接至施工场地旁边。3、组织落实平安措施。在乙方人员进场后，甲方将进行平安文明施工及法制教化，搞好平安生产管理。4、位乙方在施工中的质量、平安、文明施工、工期、合法用工及限额领料等工作把关。对乙方达不到要求时，随时提出限期整改，督促检查乙方整改。5、实行限额领料制度，对乙方限额领料状况进行考核和奖惩。乙方责任和义务1、

17、乙方必需听从甲方监督，根据甲方的统一部署进行施工，听从甲方项目经理部的全面管理、协调支配。2、乙方工人必需满意施工进度、工程质量、材料管理及平安文明施工的要求。对特别工种操作人员，必需持证上岗并向甲方供应有效复印件。否则甲方有权另聘工人担当该部分工作，发生费用干脆从乙方工程款中扣除。3、施工平安防护工作由乙方负责解决，甲方供应必要材料。4、工程完工时提前_日通知甲方，甲方验收时主动协作甲方完成验收。风险提示：对于选购材料和工程设备的义务与责承包人选购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新选购符合

18、要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人担当。发包人供应的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人缘由导致交货日期延误或交货地点变更等状况的，根据发包人违约的约定办理。第三条、材料管理1、甲方干脆将材料供应到施工现场，保证施工现场的正常施工。乙方应当场签收进场材料的质量和数量。如有异议应立即向甲方提出，否则甲方将视为乙方已接受此批材料。2、甲方在供应材料的同时供应产品合格证明，乙方按有关规定进行验收，验收合格予以接受并办理交接手续，作为物资移交和结算成本的依据。乙方有责任和义务协作甲方对进入施工现场材料的验收、保管及协作取样工作。3、乙方要严格根据混

19、凝土协作比施工，确保混凝土强度达到设计要求。如施工过程中，因运用不当或错用等造成的质量平安事故，由乙方担当一切经济损失。4、乙方必需听从甲方的支配，合理运用材料，不得出现奢侈现象，一经发觉甲方将赐予_元/次的罚款，情节严峻者，将重罚。第四条、合同价款及付款方式1、合同总价：2、付款方式：本工程_无预付款。每月_日部分工程验收合格后，按完成的合格工程量结算_%，剩余工程款在工程完工验收后再行支付。3、由乙方缘由造成的返工费用(包括材料、机械、人工等费用)由乙方担当全部费用，甲方将从乙方的人工费中扣除。第五条、平安施工和文明施工1、平安目标是确保不发生一起平安事故。乙方应按建筑部门规定做好平安教化

20、、平安防护(包括为所属人员自备个人防护用品)等工作。2、乙方必需保证平安、文明施工，发生平安事故，一切损失由乙方担当。乙方人员发生伤亡事故时，应马上抢救并负责爱护好现场。3、乙方不得酒后作业，不得穿拖鞋进场。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和(或)延误的工期。第六条、质量要求1、本工程质量等级要求为优良，未达到100%优良，乙方须进行返工。如因乙

21、方缘由出现质量问题发生返工现象所造成的一切经济损失将由乙方担当。甲方如在过程中发觉乙方违规操作，甲方现场管理人员当场罚款，金额视情节轻重确定，并将在当月的工程款中扣除，2、乙方必需遵照国家颁发的施工验收规范、质量检验标准、设计要求及业主代表发出的指令，严格按施工组织设计和施工方案进行施工，并建立安保体系，健全质量日常检查制度，做好自检记录。3、隐藏工程乙方应提前通知甲方，做好自检记录，未经业主和监理认可不得施工下道工序。4、如甲方需对已同意的隐藏工程进行复查时，若其复查结果不符合设计要求或质量不合格，复查费用由乙方担当，工期不予顺延。七、违约条款甲乙双方在合同履行过程中违约，均应向守约方担当违

22、约责任，若须提前解除合同，则须提前_天通知对方，使其做好打算。八、附则1、其它未尽事宜，双方协商解决签订补充协议，具有同等法律效力。2、本合同经双方签字后生效。共一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。本合同自工程竣工结算后自行废止。3、因履行合同发生争议，协商不成的，均可向工程所在地人民法院起诉。甲方：地址：联系人：联系电话：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系电话：_年_月_日 2023充电桩安装工程合同 篇5 工程名称：建设单位：施工单位：审查单位：工程编号：_年_月_日建筑安装工程承包合同签订合同双方：建设单位：_，以下简称甲方;施工单位：_，以下简称乙方。为明确甲乙双方在施工过程中

23、的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：总则一.工程名称：_.二.国家(或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批准投资安排，工程项目表，申请建筑许可执照，安排任务书，初步设计，总概算等文件号。三.工程编号：_.四.工程地点：_.五.工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计_平方米(各单项工程建筑安装面积详见工程项目-览表)。六.工程造价，本合同全部工程施工图预算造价为人民币_元(各单项工程造价详见工程项目-览表)。其次条：工程期限本合同全部工程自_年_月_日开工至_年_月_

24、日竣工(各单项工程，中间交工工程开、竣工日期详见工程项目-览表)。在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：一.因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;二.因甲方提出更变安排或变更施工图而不能接着施工者;三.因甲方不能按期供图，供料，供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。第三条：施工打算一.甲方在开工前应办妥征地拆迁;申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线，绿化等障碍物;解决施工用地(包括材料，构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源，电源和运输道路的接通;向乙方供应全部工程设计图

25、纸;组织设计、施工单位进行工程设计交底。二.乙方在开工前应组织有关人员学习和熟识图纸，参加设计交底，编好施工图预算，负责编制施工组织设计或施工方案，进行现场平面布置，搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。第四条：物资供应一.本合同全部所需材料按下列第项供应方式办理：1.特别材料，统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责选购供应;2.统配部管材料由乙方负责办理申请，订货，调剂运用。特别材料及统配部管的机电产品由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其它材料均由乙方负责选购供应;3.包工不包料工程，全部材料由甲方选购供

26、应到现场或指定的加工地点。4.……二.成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，甲方应负责商品检验。在施工现场加工的非标准设备，甲方可托付有条件的乙方加工。三.工程所需材料如因供应部门的规格品种或材质不能满意工程所须要求，必需以其它规格品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲乙双方的同意，在办理有关手续后实行，由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，由负责供应之一方负担。四.凡应附有合格证明的材料，在进入施工现场时必需验证，如无证明，须经试验合格方准运用，其试验费应由负责供应之一方负担。五.由甲方负责供应的材料和设备，如

27、未按期供应或规格质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，由甲方负担。第五条：工程款结算一.本合同全部工程造价的结算方式，按下列第项办理：1.以施工图预算加增减变更预算进行结算;2.按施工图预算加系数包干确定包干造价，包干范围以外的费用，另按有关规定调整包干造价;3.按标准施工图单方造价包干，包干范围以外的费用另按有关规定调整包干造价;4.包工不包料工程，按包工预算定额或人工费包干方法结算。5.……二.本合同自签订生效之日起，甲方应在_日内按工程造价总数_元的百分之_一次拨给乙方备料及施工费。工程进行期间，甲方应审查乙方供应的完成工作量统计月(季)报表

28、，并据此拨给工程进度款。工程未竣工验收前，可预留工程总造价的百分之_的尾款，待工程竣工验收后全部付清。(基本建设投资拨款改贷款之后，贷款方法按主管部门的规定办理)。第六条：施工与设计变更一.乙方在组织施工中必需坚持百年大计，质量第一的方针，要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准，以及设计要求组织施工，要求全部工程达到合格标准。二.在组织施工中，要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计，如遇下列状况造成乙方窝工、返工和材料、构件的积压倒运，劳动力，机械调迁等损失，应由甲方负担：1.施工中发觉设计有错误或有严峻不合理的地方，乙方应以书面通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定提出修改或变更设计

29、文件，经甲乙双方办理有关手续后方准接着施工;2.施工中如遇设计变更后超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理有关手续后方可施工。在设计变更尚未批准前，任何一方不得强行施工;3.在施工中如遇中途停建，缓建，甲乙双方对在建工程应商定做到平安部位。三.在施工中由于乙方本身缘由造成的停工，返工，材料，构件的倒运，机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。四.乙方要严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录方能进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并作好记录;重大或困难隐藏工程应由乙方书面通知甲方和设计单位共同进行验收，并办理隐藏验收手续。如甲方与设计

30、单位届时未参与，乙方可自行检查验收，并应作好记录，甲方应予承认。如甲方以后提出检查时，检查结果不符合要求者，其检查费用由乙方负责;符合要求者，其检查费用由甲方负责。五.在组织施工过程中，如遇特别状况甲方对某个单项工程提出加快提前完成而实行特别施工方法时，因此所增加的各项施工费用，应由甲方负担。在组织施工前，甲乙双方应办妥变更施工方法的手续。第七条：竣工验收，结算与保修一，乙方在单项工程竣工前_日，应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收，如甲方不能按期参与验收，须提前通知乙方，并与乙方另行商定验收日期，但甲方必需承认乙方的竣工时间。甲方推迟验收，其间所发生的管理费和各项损失均由甲方负担。二.竣工

31、工程经检验合格，从验收之日起_天内乙方向甲方移交完毕，如甲方不按期接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方负担。三.某项工程中之单项工程如需单独移交甲方，以便由另一施工单位进行施工，在移交时甲乙双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收之依据。四.在进行竣工工程验收中，如发觉不合格须返工或修理补做的部分，双方在验收时应议定修补措施和期限，由乙方在规定期限内完成，完成后阅历收合格再行移交，因此而发生的各项费用由乙方担当。五.工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续。六.竣工工程验收以国家颁发

32、的施工验收规范，质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应向甲方供应以下条件：1.增减工程变更的有关手续和其它洽商记录;2.隐藏工程验收记录和中间交工验收记录;3.供应竣工图的工程，如工程变更不大，施工单位应尽量在原施工图上加以注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由甲方自绘或托付设计单位绘制竣工图。七.乙方在单项工程竣工验收_天内，应将竣工工程结算件送交甲方进行审定，甲方接到竣工结算件后应在_天内审定完毕，如到期未审定完或未提出异议，即视同同意结算，建设银行据以拨款。八.工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年，采暖工程保修第一个采暖期。在保修期间，确因施工责任造成的屋面

33、漏雨，管道漏水，漏气，堵塞等质量事故，应由乙方负责修理，并负担全部修理费用。第八条：嘉奖，惩处与仲裁一.乙方在保证工程质量的前提下提出修改设计的合理化建议，经甲方和原设计单位同意方可施工，由此而节药的工程投资，百分之_归乙方，百分之_归设计单位。二.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，以竣工验收合格日期计算，每逾期一天，应按该项工程的预算造价(包工不包料工程按预算人工费计算)，由乙方偿付给甲方万分之_的违约金。如乙方实行措施提前竣工，每提前一天，由甲方付给乙方万分之_的嘉奖。奖金由甲方收益中开支或从甲方节药的投资中支付。如甲方确无资金来源，可不实行奖罚条款，乙方应从全局动身，不因此推迟交工。

34、三.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如逾期不付，则视同贷款，拖延方应增付应付而未付款项的利息。四.施工合同由各级建设银行监督执行。施工中的经济纠纷，应本着实事求是的原则，协商解决，如双方协商不能解决时，依据一方当事人的恳求，可以提交有管辖权的工商行政管理部门仲裁。第九条：工程负责人和工伤事故一.甲方派_同志为驻现场负责人，乙方派_同志为现场施工负责人，共同履行本合同的各项规定。二.乙方有责任教化工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责，乙方不得因此影响工程进度。第十条：合同份数及有效期一.本合同一式_份。其中正本两份，甲乙双方

35、各执一份;副本一式_份，报送甲乙双方的主管部门，工商行政管理机关和建设银行各一份存留备案。二.本合同自双方签订之日生效，在本合同全部工程竣工验收并结清尾款后失效。第十一条：附则一.本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力，但不得与本合同抵触。二.本合同订立之前双方签订的工程协议书，在签订本合同后，可作为本合同之附件，与本合同抵触之处，以本合同为准。第十二条：合同附件(均略)一.工程项目-览表二.全部施工图纸三.施工图预算表四，甲方负责供应材料，设备-览表五，国家(或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位)对工程的批

36、准投资安排，安排任务书等_份文件。第十三条：其它条款_建设单位(甲方)：_(盖章)代表人：_(盖章)地址：_电话：_联系人：_银行帐号：_施工单位：_(盖章)代表人：_(盖章)地址：_电话：_联系人：_银行帐号：_年_月_日订 2023充电桩安装工程合同 篇6 甲 方： 乙 方：甲乙双方为 DZH4-1.25-A锅炉安装 签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：DZH4-1.25-A锅炉安装2、工程地址： 李家台大米厂3、工程内容： DZL4-1.25-A锅炉本体仪表及管道、阀门的安装;锅炉供水系统安装;锅炉至分气缸安装;锅炉烟道安装;锅炉限制柜至设备间电气设备的安装。二、甲乙双方的责任和义务

37、1、甲方负责供应明确、可行的线路敷设路径、完备的施工场地、施工用电。2、甲方指定专人协作乙方的施工安装，负责协调处理工地现场有关问题，并供应施工现场专用仓库。3、甲方负责将锅炉主电源及接口接入锅炉房内。4、乙方应按合同规定的时间施工、完工、检验。5、乙方保证工程质量和工程进度。6、乙方严格按有关操作规范组织施工，确保施工平安。如出现平安问题，由乙方担当责任并赔偿损失。7、乙方所安装的内容必需符合国标GB50273-20xx的要求。三、工程进度支配1、在甲乙双方协商下，依据现场详细状况进行安装。2、若遇甲方无法供应施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收1、工程完工后7日内，甲方应组织相关部门验

38、收，并经张家界特种设备检验所检验合格后办理相关有效证件，视为工程合格。五、工程保修维护承诺：1、在工程验收合格后，所安装的工程实行一年保修。2、响应服务：在接到求助电话的 2小时 赶赴现场内答复甲方。3、因用户运用或管理不当或超过保修期的产品故障，乙方同样供应服务，有关材料成本费、工时费用由甲方担当。乙方如确认修理或更换零件时，应列出修理项目清单，修理费用，以书面形式通知甲方，经甲方签字许可后，乙方方可进行。六、合同金额本合同包干金额为： 贰万贰仟元整(220xx.00元) 本合同不包括锅炉卸车费用和职能部门收费。七、结算方式合同签订后，甲方预付工程款50%即壹万元整(10000.00元) 。剩余款项经张家界特种设备检验所检验合格后，一次付清。八、人力不行抗拒事故如因斗争、水灾、火灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有实行一切必要措施从速完成施工。九、违约责任1、甲方不按合同第七条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。2、乙方没有根据规定时间完工，并交付运用，应担当每天千分之五的违约金。十、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交甲方所在地人民法院管辖。十一、合同生效及其它1、本合同正本(共3页)一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属于的附件与本合同具有同等效力。