劳务总承包合同范本.docx

《劳务总承包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务总承包合同范本.docx（137页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、劳务总承包合同范本劳务总承包合同范本（通用17篇） 劳务总承包合同范本 篇1 发包人： (简称甲方)承包人： (简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律，行政法规和工程招标文件的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳、信用的原则，甲乙双方经协商一样，签订本合同，双方共同遵守执行。第一条 工程概况：1、 工程名称：2、 工程地点：3、 工程建筑面积：4、 工程结构类型：5、 工程施工日期：从年月日入场施工至日竣工。其次条 承包合同价款范围及工作内容1、承包工程内容：施工设计图范围内除备注外全部项目作业必需配备有资质的施工员、平安员各1名。定位放线

2、、三大材上下车费、回填方的夯实。(备注：不包含防水、内外墙瓷砖、地砖、消防、门窗、铁花、栏杆、玻璃、幕墙、百叶窗等的制作与安装和室内外涂料、水电、二次装饰工程。)2、周转性材料、协助材料、设备:施工机械、机具等。钢管扣件，顶托、卡具、绳卡、模板、木方、蜜目网、平安网及兜网等相关外架设施，二级箱外的水电管线及设备等相应工用设施、设备，劳保用品。3、工程量的计算依据施工图纸和现行建筑工程建筑面积计算规范的计算规则进行计算。4、工程承包：综合单价/平方计算。5、以上价格为完成本合同承包范围内的约定的内容，施工措施，规范平安技术交底及金额等规定的全部工作内容，并负责履行在质量保修期内所应担当的各项义务

3、。乙方在充分熟识了甲方供应的施工图纸，及相关报价资料，并了解了施工现场的详细状况后，经双方一样确定的综合单价是双方的结算单价。第三条 付款方式1、乙方开工前向甲方供应该工程的综合单价清单。2、工程进度款支付的方式和时间：按月进度支付，乙方每月25日向甲方提交已完进度工程量，次月5日甲方向乙方付款至已完成工程量价的80%，以后每月按已完成施工量80%计算支付。3、乙方工程竣工验收后，甲方向乙方支付款至工程总价的90%计算支付。4、乙方完成房屋竣工验收合格后的三个月内(并审计结束)，甲方向乙方付款至工程总价的97%。5、余款3%作为质保金，按国家有关规定执行。最终返还时间为18月。第四条 履约保证

4、金1、乙方向甲方支付合同总价款的10%作为合同履约保证金和人工费保证金。(备注：交清上述价款后合同方能生效，否则无效。)2、履约保证金在主体工程备案结束后的5日内返还50%，竣工验收合格后的5日内返还50%。3、假如甲方违约：应向乙方支付应付款的5%。第五条 工期本工程工期为乙方签订的肯定工期。施工期间不受农忙 、季节及节假日限制，乙方须无条件按时完成(法律法规所指的不行抗力的因素除外)。1、乙方进场详细的开工完工日期，均按双方合同规定办理书面的开工、完工时间确认表。甲方项目经理部供应的进度安排为本合同的附件，乙方签收。限制节点 项 目 最迟完成时间1 基础完工 2 主体工程 年月日 3 砌体

5、工程 4 抹灰、地坪、屋面 5 全面竣工2、乙方的施工进度必需满意上表中的节点工期要求。3、乙方必需确保进场劳动力数量足够，在施工的期间如因乙方缘由造成甲方要求的阶段性进度安排(含月进度安排)和节点的工期要求不能按期完成，甲方根据10000元/天对乙方惩罚金，乙方必需主动调配劳动力，以满意要求;乙方严格根据合同工期完成合同约定的工作内容，若总工期拖延，甲方将根据10000元/天对乙方处以罚金;对于非乙方造成的工期延误，乙方应当在事务发生三日内书面报告甲方，建设单位及甲方认可后，工期顺延。4、合同履行期间，如乙方工程进度的确多次无法满意甲乙双方的合同要求，甲方有权单方终止合同、乙方同意无条件刚好

6、退场并向甲方赔偿一切损失。5、因业主缘由造成的工程停工，每月累计停工2天，由乙方负责;若连续停工超出2天以上时，甲方应顺延工期;若连续停工超过4天，则工期顺延。窝工租赁及机具、架料损失费、人工费用由甲方担当。乙方必需主动协作甲方对业主进行的工期和费用索赔。6在施工途中如施工图发生变更延误停工4天以上，乙方机具、;架料及管理费用由甲方担当，工期相应顺延。第六条 工程变更1、承包方全部变更须经业主及甲方确认后方能生效，全部签证经甲方现场项目经理确认并经项目经理审核盖章后生效。2、确认工程变更价款2.1确认工程变更价款遵循以下原则：工程施工过程中的设计变更均由乙方完成，如引起建筑面积的改变则按变更后

7、的建筑面积计算乙方的价款。(备注：按最终建筑面积计算价款)2.2如单项设计变更所引起的，工程量削减甲方不予削减劳务费，若单项设计变更所引起甲方工程价款的变更超出5000元，则该项设计变更的相应增加工程量按市场劳务价格，计算增加劳务费给乙方。第七条 平安1、工程开工前，甲方应依据国家相关规定为作业人员办理保险(国家建筑工人综合保险)。乙方应对站内从业人员购买意外损害险，甲方有权监督乙方至致到位。2、在施工期间，乙方确保甲方下达的施工平安技术交底执行，严禁违章操作，以确定平安施工;同时须根据甲方要求和当地建设局和有关部门的要求完成现场各种平安设施的搭建和防护，并做好标识。3、在本合同期间，乙方人员

8、的医疗卫生、劳动用品、社会保险、医疗保险，奖、罚、福利等费用均由乙方担当费用，乙方人员出现病伤(包括轻伤、重伤)，平安事故在3万元内由乙方担当，超过3万元按购买的保险进行相关规定的赔付，保险不足部分由甲、乙双方依据国家平安法规协商解决。(备注：扣除保险赔付款后，甲乙双方协商比例为5.5:4.5)4、若业主、监理公司或政府各部门组织现场专项检查时发觉存在平安隐患(甲方曾经有过要求而乙方未按要求完成)，并影响平安文明工地的评定，甲方除了按1000元/次对乙方进行不执行指令的惩罚外，乙方还应担当与之相应的全部费用，此违约金干脆从乙方的工程价款中扣除。5、乙方应为进场施工人员根据施工平安生产管理条例执

9、行，配置齐全的平安帽、平安带及其它劳保设施设备。6、乙方全部进场施工人员必需遵守甲方的平安管理规章制度要求，甲方在平安巡察检查中，每发觉一次乙方施工人员违反甲方的平安管理规章制度要求，根据施工平安生产管理奖惩规定的方法中，并干脆在工程进度款中予以扣除。第八条 违约责任1、由于甲方和业主方缘由造成停工，乙方有权要求甲方和业主赔偿经济损失。2、乙方应遵守甲方现场管理的各项规定，不得在施工现场出现偷盗、打架、斗殴等现象。否则后果自负，且甲方有权视情节轻重要求乙方每次支付1000-10000元的罚款。3、甲方在合同的履行期间，如不能根据合同约定的时间支付乙方承包费用时，应担当违约责任和经济损失。第九条

10、 争议的解决双方发生争议时，可以通过友好协商解决纠纷，协商或调解不成提起公诉的，由合同签订地人民法院管辖。双方发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同。保持工程的连续，爱护好已完工程成果。1、甲方违约导致合同确已无法履行，双方协商终止合同。2、调解要求停止合同工作，且为双方接受。3、仲裁机构要求停止合同工作。4、法院要求停止工程合同。第十条 合同生产及失效本合同经双方法定代表人或法定托付人签订盖章及履行保证金交付后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份。本合同在全部工程款支付完成，保修期满后自动失效。 未尽事宜协商再议：见附件甲 方： 乙 方：法定代表人： 法定代表人：托付代理人：

11、托付代理人：电 话： 电 话：年 月 日： 年 月 日： 劳务总承包合同范本 篇2 甲方：湖南省工业设备安装公司建设雅马哈项目部乙方：刘士源依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等自愿、公允，和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同。一、 工程概况1、工程名称：建设雅马哈涂装厂房2、工程内容：二、工程承包范围1、施工图中土建及装饰的全部内容。包含:砌体、构造柱、圈梁、连梁的施工;预制过梁及连梁的制作;室外附属设施散水及排水沟;室内装修工程的抹灰、贴砖等装饰工程的施工;屋面除防水以外的全部工程;电缆沟、设备基础等工程的施工;外装饰、全部脚

12、手架工程(包含钢结构、门窗及其他所需脚手架);植筋等其他全部土建装饰工程。2、除提升设备、挖机、强力式搅拌机、灰浆搅拌机、碾压设备的租赁外，其它全部设备和机具均由乙方租赁或选购;包含但不限于如下设备：提升设备的基础及固定，转运用车、振动泵及其它机具设备。铁丝、钉子、钢丝刷、手套、灰桶、铲、铝合金靠尺等其它用具及低质易耗品均由乙方选购。三、计量方法：以施工图按国家规范结合现场收方进行计算。四、计价方式：按甲乙双方确定的单价乘以实际结算工程量得出总价。五、付款方式：按甲乙双方核定当月工程量的 70%进行结算次月25日前付进度款，余款在工程竣工验收办完结算后 30日内付清。六、工期：本工程工期期为

13、20xx年9月25日至20xx年1月10日。共108天，乙方必需严格根据工期要求组织人力物力进行施工如因乙方缘由造成工期延后每延后一天乙方应向甲方支付1000 元/天的工期延误费。七、工程质量标准：乙方必需根据国家有关规范进行施工所承包项目，必需经有关部门检查验收后一次性合格，否则造成的各项损失概由乙方负责。八、平安职责：乙方必需对所承包项目的施工平安进行监督和管理，配备必要的平安防护措施，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，消退事故隐患。如因乙方平安管理造成的工程财产损失由乙方担当责任。九、材料：乙方必需对所承包项目所用的材料进行管理和保管，如因乙方未履行义务造成的财产损失乙方应照

14、价赔偿给甲方。十、甲方职责：1、甲方负责向乙方供应管理和技术服务。2、负责乙方支付劳务费用。3、严格根据施工规范要求对乙方质量进行检查验收。4、甲方供应乙方的食宿便利。5、甲方供应乙方施工用水用电所需物资。十一、乙方职责：1、乙方进入施工现场必需听从甲方管理，听从甲方现场施工人员的支配。2、乙方常驻现场 刘士源 必需24小时在现场指挥施工，如有事离开必需向甲方请假，征得同意后方可离开，否则甲方可向乙方执行罚款：500元/天。3、按约定的内容和时间完成承包范围内的各项工作，搞好平安生产文明施工4、按约定负责已完工程的爱护工作，爱护期间发生损坏，由承包人自费予以修复。施工工序完毕后，乙方要做到工完

15、场清，机械设备及剩余材料按甲方要求无条件堆放到指定位臵，并爱护好。6、爱护施工现场的清洁符合环境卫生管理的有关规定，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。7、乙方负责供应所承包工程项目工作中所需的全部机具，用具及低质易耗品;费用包干在工程承包价内，甲方不另计费。8、为了保证工程平安生产，促使乙方加强平安意识，乙方必需担当相应责任：平安事故所造成损失在20xx元以下者，由乙方担当，20xx元(含20xx元)以上部分甲方担当70%，乙方担当30%。十二、违约责任：1、因乙方责任造成工程质量不符合规范要求，工程工期未达到安排要求，经甲方提出乙方拒不整改，或其它缘由不听从甲方的领导和指挥，甲方有

16、权责令乙方无条件退场，并只支付乙方所做工程款的70%作为乙方劳务费。2、乙方若要求解除协议，或因乙方缘由造成不能接着履行协议，乙方因赔偿因此造成的全部损失。3、因甲方及其业主单位的缘由造成不能接着履行协议，甲方应酌情赔偿乙方因此造成的相关损失十三、其他1、本工程签证计工单价为50元/工日，单项签证在500元以内不计。十四、本合同至双方签订之日起生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方： 乙方：负责人(签章)： 负责人(签章)：20xx年 9月 25 日 20xx年 9 月 25 日 劳务总承包合同范本 篇3 发包方： (以下简称甲方) 劳务承包方： (以下简称乙方) 为了保证本工程的施工

17、质量、进度、平安，达到国家相关部门规范要求，明确双方的责、权、利，在双方反复协商、同等、自愿的条件下，甲方现将土建工程、装饰工程和水电安装及图纸所表示的全部工程内容和内外脚手架(临时设施、平安脚手架在内)的搭设及全部工程内容所需的周转材料费等承包给乙方进行施工管理，协议如下：一、工程名称：二、工程地址：三、工程详细内容及范围1、灰工：砌体、抹灰、现浇砼、屋面(包括各种用具如灰槽、灰桶、铲、线、手推车、振动棒、电缆线、灯具、平安帽等。2、钢筋工：钢筋的制作、安装、焊接绑扎(包括各种机械设备和平安防护棚，如：电焊机、对焊机、切割机、弯钢机、轧钢机、切割片、扎丝、机械所用的从三级配电箱引出的电缆线、

18、平安帽、平安带、平安绳等)。3、木工、架子工(含周转材料)木工、架子工所用的一切工具(如圆盘锯、刨锯、搬手等)。周转转材料包括：钢管、扣件、U型卡、钢模、角钢、木方、木板、大模板、对拉杆、蝴蝶卡、PVC穿梁套管、钉子、铁丝、封口胶(板2<5mm)，水平平安网、密目网、平安帽、平安带、平安绳、扎丝、钢管油漆等)。4、塔吊(两台)：只包括运用塔吊的各班组的信号工的工资。5、搅拌机：乙方派工安装，小型修理保养费。6、外墙贴砖(包括一切工具、吊篮及平安设施等)。7、建筑物外墙以外设计的散水(以施工图为准)。8、平安防护设施及现场平安文明施工等(如：三宝四口五临边、搅拌机防护棚、钢筋加工场防护棚、

19、平安通道、临设防护棚、水平防护、垂直防护、道路畅通、场地清洁等，以达州市质安站验收合格为准)。9、门窗等后塞口的施工(补缝、抹灰收口等)。10、公共部分装修(楼梯间、墙面地面装饰)。11、土建、装饰的施工图纸所表示的全部工程内容及设计变更部分。12、水电安装：主水主电及施工图纸表示的预埋主水主电管件。13、不包括：(1)柔性防水(屋面、厕所)(2)油漆(但包括楼梯间的钢栏杆、避雷带和外露铁件、油漆、人工费)。(3)消防四、承包单价 ±0.00至屋面图纸所表达的及以上条款所约定的工程量，按130元/m2(按实际建筑面积计算)。若外墙砖改为100×100规格，本价款按12

20、5.2元/m2计算。五、付款方式1、乙方垫资修建至±0.00层基础完成后，甲方第一次支付工资进度款，基础完成量满15万元，作为乙方交纳履约保证金;基础完成量超过15万元以上的部分(需甲方项目负责人确认)按70%支付乙方工资进度款(此项单价详附件);此后甲方依据乙方月施工进度，按当月所完成工程量(需甲方项目负责人确认)费用的70%支付乙方工程进度款。2、房屋竣工验收合格后双方组织人员进行决算，决算双方确定后，余下部分在3个月内由甲方付清。3、乙方交纳履约保证金15万元，在主体结构封顶并验收合格后30日内返7.5万元，在房屋竣工验收合格后30日内返7.5万元，此履约保证金不计息。六、

21、质量要求和管理方法1、乙方应严格根据施工图、国家现行的施工验收规范施工，确保工程质量。2、凡在施工中出现不合格的质量问题，由乙方自行返工并担当由此所发生的一切返工费用，并赔偿甲方的材料款，并从当月进度款的工资发放中扣出。3、砌体、抹灰(1)砖砖体要求垂直度、平整度、饱满度、观感等符合规范要求。(2)抹灰面：要求平整、垂直、光滑无明显的沙眼现象。(3)砖不能乱砍、半截砖必需用在墙上，做到乱砖不乱墙，当天的水泥砂浆必需用完，否则每公斤按2元罚款，架上堆砖不能过高，架上严禁乱抛砖头和工具，违者罚款50元/次。4、砼面(梁、天棚、楼地面)不抹砂浆或找平层，若验收不合格需进行处理所产生的一切费用由乙方担

22、当，并在当月进度款中扣除，全部砼面要求无蜂窝、麻面、孔洞、露筋、垂直度、平整度、表面光滑符合规范要求。蜂窝、露筋、孔洞每惩罚款100元。5、木模要求有足够的钢度、强度和稳定性，梁暴模罚款1000元/m，板塌陷罚款(人民币)1000元/m2，现场发觉应马上签字备案，并在当月工程进度款时扣除，若乙方不签字备案即自行解除合同，所做工资按50%进行结算，且履约保证金不退还。6、钢筋：钢筋的损耗不能超过预算损耗量，超过部份由乙方按原价赔偿，节约部份按50%进行嘉奖，钢筋的制作安装绑扎，焊接必需符合施工规范要求，梁、板的负弯筋上、下层必需分开，达到主体验收扫描要求，否则剔打重新扫描的费用由乙方负责。7、屋

23、面：屋面找平、保温、抹灰、表面光滑、坡度正确、无返砂、空鼓、集水现象、若造成返砂、空鼓、集水每惩罚款100元并赔偿材料损失。8、外墙砖：外墙面砖粘贴坚固，表面平整，线条光滑顺直、匀称、无空鼓脱壳，无渗漏现象、窗台抹灰必需里高外低0.51cm左右，严禁水倒流至室内。9、水电安装：主水主电预留预埋位置精确，严格按施工图和规范验收至合格，临水临电满意验收要求，水电工刚好报材料安排。七、进度要求从±0.00起先至16层楼工期为 60 天(以栋号为准)，提前一天嘉奖1000元，延迟一天罚款1000元，若因材料供应不上(钢筋)、停电、停水或下暴雨人力不行抗拒的自然灾难造成的停工，其工期顺延(

24、依据当时发生的详细状况由甲方管理人员签字为准)。八、平安方面乙方在施工中不得违章作业，必需听从甲方及相关部门管理人员的统一指挥，听从支配，凡在施工中发生的一切伤、残、病、死亡平安事故，造成一切经济损失和刑事责任概由乙方自行负责，甲方一概不予担当。九、相关约定1、该项工程承包方无权私自转包。2、乙方在施工中达不到甲方要求(在平安、质量、工期、文明施工等方面)，甲方有权更换队伍，所造成的一切损失由乙方负责。十、乙方人员进场后，佩戴不同颜色的平安帽，全部作业人员进场三天内向甲方提交身份证复印件壹张，甲方为作业人员办理工伤保险。组织进场人员接受入场平安教化，人员进出随时与项目劳资及保卫联系，听从项目统

25、一支配和管理，不得运用三无人员，不得运用18周岁以下和50周岁以上人员。施工过程中不得频繁变换作业人员。特种作业必需持证上岗，并上交原件给甲方。不准带小孩和家属进入施工现场，有违章指挥、违章作业和乱用、切割材料、打架、斗殴等行为项目部有权予以惩罚，并由乙方担当由此所造成的一切损失和责任。十一、为保证质量平安、工期等责任目标的实现，乙方必需派专业负责人、施工员(工资由乙方自行担当)特地协调各工种的协作，并设专职质量人员对质量平安自检、互检、专检，并刚好向各项目质安提出自检资料及平安活动记录等标化等资料，协作项目进行质量平安和文明施工等专项检查评定。十二、现场治安管理乙方须搞好现场治安管理，若他人

26、干扰正常施工秩序，乙方自行解决，不得停工，若停工造成的损失由乙方自行担当。十三、因甲方缘由或待料停工所造成的损失由甲方担当责任。 十四、文明标化、材料节约、生活区管理，必需符合甲方要求。 十五、未尽事宜双方可另作补充，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效，本协议待工程全部交工验收，费用结清后自然失效。发包单位(签章)： 承包单位(签章)：甲方代表(签字)： 乙方代表(签字)：年 月 日 年 月日 劳务总承包合同范本 篇4 发包方：承包方：根据中华人民共和国民法典和建筑法的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1工程名称：工程地点：承包范围：的设计、选购

27、、施工总承包。承包方式：概算下浮（包含调整概算）1.2开工日期：*年*月*日竣工日期：*年*月*日总日历工期天数：天1.3合同价款：金额（人民币大写）：亿元第2条合同文件及说明依次合同文件应能相互说明，互为说明，除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：1.协议条款；2.合同条件；3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。当合同文件出现模糊不清或不相一样时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由监理工程师作出说明）。双方看法仍不

28、一样的，按第33条约定的方法解决。第3条合同文件运用的语言和适用标准及法律3.1合同语言：汉语。3.2适用标准、规范：国家现行施工验收规范。3.3适用法律、法规：国家现行的法律、法规及省、市有关规定。第4条图纸4.1图纸供应日期：*年*月*日4.2图纸供应套数：8套4.3图纸特别保密要求和费用：填写有保密要求或“不采纳”第5条甲方代表5.1甲方驻工地代表及委派人员名单：姓名：职务：5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（假如有）：第6条乙方驻工地代表：姓名：职务：第7条甲方工作7.1供应具备开工条件施工场地的时间和要求：开工前施工现场全部障碍清理完毕，并具备施工条件7.2须要与有关

29、部门联系和协调工作的内容及完成时间：开工前完成7.3须要协调各施工单位之间关系的工作内容和完成时间：开工前完成（内容依据双方约定填写）7.4造假证件、批件的名称和完成时间：开工前应办理完施工所需全部证件和批文手续。7.5会审图纸和设计交底的时间：乙方接到施工图纸七日内。7.6向乙方供应的设施内容：依据供应的设施内容填写。第8条乙方工作8.1施工图和配套设计名称、完成时间和要求：开工前完成8.2供应安排、报表的名称、时间和份数：每月25日向甲方供应实际完成的工程量报告及下月安排报表各一份（小型工程双方商定）8.3施工爱护工作的要求：按工程须要供应和修理非夜间施工的运用的照明、看管、围栏和警卫等。

30、如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由乙方担当责任及所发生的费用。8.4对施工现场交通和噪音的要求：遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意后办理有关手续，甲方担当由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。8.5施工场地整齐卫生的要求：保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场达到合同文件的要求，担当因违反有关规定造成的损失和罚款（合同签订后颁发的规定和非乙方造成的损失和罚款除外）。乙方不履行上述各项义务，造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失赐予赔偿。8.6爱护建筑物结构及相应管线和设备的措施：由乙方爱护8.7建筑成品爱护的措施：由乙方爱护第9条进度安

31、排9.1乙方供应施工组织设计（或施工方案）和进度安排的时间：开工前15日供应9.2甲方代表批准进度安排的时间：收到后15日第10条延期开工乙方按协议条款约定的开工日期起先施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期7天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在7天内答复乙方。甲方代表7天内不予答复，视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工工期不予顺延。甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求推迟开工日期，担当乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。第11条暂停施工甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要

32、求后48小时内提出处理看法。乙方应按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完工工程。乙方实施甲方代表处理看法后，可提出复工要求，甲方代表应在48小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方担当追加合同价款，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方担当发生的费用。因甲方代表不刚好作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方担当违约责任。第12条工期延误由于以下缘由造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1、甲方不能按协议条款的约定供应开工条件；2、工程量改变和设计变更；3、一周内，非乙方缘由停水

33、、停电、停气造成停工累计超过8小时；4、工程款未按时支付；5、不行抗力6、其它非乙方缘由的停工。乙方在以上状况发生后7天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，乙方按协议条款约定担当违约责任。第13条工期提前按双方约定填写第14条工程样板根据协议条款规定，乙方制作的样板间，经甲方代表检验合格后，由甲乙双方封存。样板间作为甲方竣工验收的实物标准。制作样板间的全部费用，由甲方担当。第15条检查和返工乙方应仔细根据标准、规范、设计和样板间标准的要求以及甲方代表

34、依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，担当因自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其他缘由引起的追加合同价款，由甲方担当。以上检查检验合格后，又发觉由乙方缘由引起的质量问题，仍由乙方担当责任和发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。检查检验合格后再进行检查检验应不影响施工的正常进行，如影响施工的正常进行，检查检验不合格，影响施工的费用由乙方担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方担当，相应顺延工期。第16条工程质量等级16.1工程质量等级：优良（或者合格）16.2工程质量等级要求的经

35、济支出：按山西省朔州市有关规定执行16.3质量评定部门名称：按现行规定执行（不能填写质检站）第17条隐藏工程和中间验收17.1中间验收部位和时间：按现行工程工程验收规范执行第18条验收和重新检验：甲方代表不能按时参与验收或试车，须在起先验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求，延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求，不参与验收或试车，乙方可自行组织验收或试车，甲方应承认验收或试车记录。无论甲方代表是否参与验收，当其提出对已经隐藏工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行复盖或修复。检验合格，甲方担当由此发生的经济支出，赔偿乙方损失相应顺延工期。检验不合格，乙方

36、担当发生的费用，工期也予顺延。第19条合同价款及调整19.1合同价款形式（固定价格加风险系数合同、可调价格合同等）：按概算下浮%总价承包（包含概算调整）19.2调整的方式：除政策性调整外，其他不予调整第20条工程预付款20.1预付工程款总金额：20.2预付时间和比例：20.3扣回时间和比例：20.4甲方不按时付款应担当的违约责任：甲方按协议条款约定的时间和数额，向乙方预付工程款，开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议预付，乙方在约定预付时间7天后向甲方发出要求预付的通知，甲方收到通知后仍不按要求预付，乙方可在发出通知7天后停止施工，甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并担当违

37、约责任。第21条工程量的核实确认21.1乙方提交工程量报告的时间和要求：每月25日向甲方供应本月实际完成的工程量报告4份，并由发包方、承包方、监理三方确认第22条工程款支付22.1工程款支付方式：银行转帐支票（现金）22.2工程款支付金额和时间：按经三方确认的已完工程量付款，每月20日前付至70%止。22.3甲方违约的责任：甲方依据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签字后7天内不予支付，乙方可向甲方发出要求付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不按要求支付，乙方可在发出通知7天后停止施工，甲方担当违约责任。经乙

38、方同意并签订协议，甲方可延期支付工程价款。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第8天计算应付工程价款的利息率。第23条甲方供应材料设备23.1甲方供应材料、设备的要求（附清单）：第24条乙方选购材料设备：乙方选购的品种第25条材料试验：对于必需经过试验才能运用的材料，不论甲乙双方任何一方供应，按协议条款的约定，由乙方进行防火阻燃、毒性反应等测试。不具备测试条件的，可托付专业机构进行测试，费用由甲方担当。测试结果不合格的材料，凡未选购的应停止选购，凡已选购运至现场的，应马上由选购方运出现场，因此造成的全部材料选购费用，由选购方担当。甲方或设计单位指定的材料不合格，由甲方担当全部材料选购费用。

39、第26条甲方变更设计：甲方变更设计，应在该项工程施工前7天通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应刚好通知乙方，乙方在接到通知后马上停止施工。由于设计变更造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并担当全部处理费用。由于设计变更，造成乙方返工须要的全部追加合同价款和相应损失均由甲方担当，相应顺延工期。第27条乙方变更设计：乙方提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必需经甲方代表及有关部门批准。合理化建议节约的金额，甲乙双方协商共享。第28条设计变更对工程的影响：全部设计变更，双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后，乙方按甲方代表的要求，进行下列对工程影响的变更：1、增减合同中约定的工

40、程数量；2、更改有关工程的性质、质量、规格；3、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；4、增加工程须要的附加工作；5、变更有关工程施工时间和依次。第29条确定变更价款：乙方在变更发生后7日内向甲方提交变更价款书面报告，经由发包方、承包方、监理三方确认第30条竣工验收30.1乙方供应竣工验收资料的内容：甲方所需的全部竣工资料30.2乙方提交竣工报告的时间和份数：竣工验收前15天提交8份第31条竣工结算31.1结算方式：银行转帐支票31.2乙方提交结算报告的时间：竣工后28天内31.3甲方批准结算报告的时间：结算报告送达后56天内31.4甲方将拨款通知送达经办银行的时间：报告批准后14天内第32条

41、保修32.1保修内容、范围：乙方施工范围32.2保修期限：执行国家及省建筑工程质量管理规定32.3保修金额和支付方法：执行国家及省建筑工程质量管理规定32.4保修金利息：执行国家及省建筑工程质量管理规定第33条争议33.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第34条违约34.1违约的处理：甲方代表不能刚好给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应担当违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等）

42、，相应顺延工期：按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方：按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。34.2违约金的数额：按工程总造价3%以下双方约定34.3损失的计算方法：按实际发生核算34.4甲方不按时付款的利息率：按人民银行现行贷款利率（与本工程同期）及滞纳金，工期顺延第35条索赔除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前10天通知违约方

43、后，方可中止或解除合同，由违约方担当违约责任。甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，乙方可按以下规定向甲方索赔：1。有正值索赔理由、且有索赔事务发生时的有关证据；2。索赔事务发生14天内，向甲方发出索赔通知；3。甲方在接到索赔通知后14天内赐予批准、或要求乙方进一步补充索赔理由和证据，甲方在7天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。第36条平安施工乙方按有关规定，实行严格的平安措施。担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的伤亡事故、由责任方担当责任和有关费用。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢敷供应必要条件。发生的费用由事故责任方担当。乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工前，应向甲方代表提出平安爱护措施，经甲方代表批准后实施。由甲方担当爱护措施费用。在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定供应相应的防护措施，并担当有关的经济支出。第37条专利技术和特别工艺按双方约定填写第38条不行抗力38.1不行抗力的认定标准：按国家有关