《工程委托监理合同补充协议范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程委托监理合同补充协议范本.docx(80页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、工程委托监理合同补充协议范本工程托付监理合同补充协议范本(精选5篇) 工程托付监理合同补充协议范本 篇1 托付人:实业发展有限公司监理人:第一条 本合同运用的法律及监理依据:1、中华人民共和国合同法;2、中华人民共和国建筑法;3、建设工程质量管理条例;4、建设部工程建设监理规定;5、山西省建设监理管理方法;6、国颁建设工程强制性标准、规范、经济定额和计价方法;7、本项目建设工程施工合同;8、本项目建设工程托付监理合同。其次条 监理内容:本项目施工质量、建设工期、建设资金运用状况等项内容。第三条 监理范围:本项目施工各阶段全部工程内容。第四条 监理标准和要求:国颁建设工程强制性标准、规范、经济定
2、额和计价方法及本项目建设工程施工合同相关条款。第五条 监理权限:见建设工程监理托付合同第十七条、十八条、十九条。其中第十八条监理人享有的权利,需事先获得托付人的书面授权。第六条 监理程序:1、编制工程建设监理规划;2、按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则;3、根据建设监理细则进行建设监理;4、参加工程竣工预验收,签署建设监理看法;5、建设监理业务完成后,向项目法人提交工程建设监理档案资料。上述资料应由托付人认可。其中监理规划及细则应在本合同签订 日内,报托付人确认。第七条 监理方法:应当根据工程监理规范要求,实行驻地监理,跟班作业,实行巡察、旁站、平行检验等形式,或者遵循本行业惯例,对建
3、设工程实施监理。第八条 监理工程师任职条件:监理人委派的总监理工程师以及其他监理工程师,不少于五人,并均应获得建设部门颁发的监理工程师资格证,且专业对口,并附有具体个人履历。自本合同签订 日内,供应托付人签字确定,一经确认,非经托付人同意,监理人不得擅自变更。第九条 监理人不得转让监理业务。第十条 监理人的酬劳:总计贰拾万元,包含税金。第十一条 监理机构的日常办公费、交通费、通讯费、食宿费,全部自理。第十二条 将建设工程托付监理合同第四十八条更改为监理人对于由其编制的全部文件不拥有着作权,该项权利归属托付人。第十三条 工程监理的附加工作和额外工作,必需在工作之前,双方事先以书面明确之。第十四条
4、 本合同履行期始于 年 月 日,最终建设工程托付监理合同第三十三条前半段规定的条件,并合理延长至本建设项目保修责任终止期。假如出现建设工程托付监理合同其次十五条的状况,双方应以书面形式约定之。并区分工程建设进度推迟或延误的缘由,分清责任。由于监理人不履行或不适当履行职责,造成工程停滞不前或延误,给托付人带来损失的,应当担当赔偿责任。第十七条、十八条、十九条。其中第十八条监理人享有的权利,需事先获得托付人的书面授权源自于建筑资料; 第十五条 解除建设工程托付监理合同其次十九条其次款、第四十条的适用。解除建设工程托付监理合同第三十一条、第三十六条的适用。监理工作中止期间,监理人不享有酬劳。第十六条
5、 保修期间的责任,由监理人接着监理,该监理不属于工程监理的附加工作和额外工作,是履行本合同的附随义务,该酬劳包含在监理人供应的正常工作之内。第十七条 建设工程托付监理合同第四十三条规定的监理人享有的权利,应事先获得托付人的同意。第十八条 争议解决:本合同在履行过程中发生争议,双方应当协商解决,协商不成双方均同意将争议提交太原市仲裁委员会。第十九条 本补充协议为建设工程托付监理合同有效之组成部分,具有同等效力。该补充协议的任何内容与建设工程托付监理合同冲突的地方,以本补充协议为准。托付人:(签章) 监理人:(签章)居处: 居处:法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)开户银行: 开户银行:账号
6、: 账号:邮编: 邮编:电话: 电话:本合同签订于: 年 月 日 工程托付监理合同补充协议范本 篇2 托付人(甲方):上海××房地产开发有限公司监理人(乙方):上海×××工程建设监理有限公司就双方于××××年×月×日签订的关于上海市浦东新区××大厦项目平整场地工程的建设工程托付监理合同,双方经协商一样,达成以下补充协议:一、乙方已经细致批阅了甲方已签订的施工合同、相关的文件、图纸及资料,仔细全面地了解了施工现场状况,已明确甲方对所监理的工程
7、的工期要求和质量优良要求。二、监理机构和人员1、乙方应当为本合同项下的工程组成特地的监理项目组。该项目组的总监理工程师、监理工程师及其它监理成员、现场监理人员的名单及其职责、相应的资质证书等级证书复印件、简历、监理各阶段派驻现场的监理人员配备表等,乙方应当在本补充协议签订之日起3日内,向甲方提交书面报告一份,供甲方审查。甲方对报告内容的异议,乙方应当作出合理说明,如甲方对乙方的说明不认可或乙方未说明的,乙方应当在甲方通知之时起3日内提交新人员名单供甲方确认。甲方的审查、确认并不视为该等人员的实力或配备由甲方负责,仍由乙方负责。2、乙方监理人员的要求:(1)监理人派驻甲方工地现场监理机构的人员必
8、需人数、专业搭配得当,具有良好的职业道德,较高施工管理监控实力、阅历和与本工程相应的技术实力,并经甲方确认。(2)全部现场监理人员年龄必需在45岁以下,并应当具备在与本工程性质、规模相当的工程关键岗位三年以上阅历。(3)现场监理人员每天工作不得少于8小时,且依据工程须要进行连续跟踪检查。(4)进驻现场人员须与甲方确认的名单相一样,否则乙方应当担当每人次每日1000元的违约金。(5)乙方调换总监理工程师必需提前10日书面通知甲方,经甲方同意后方可更换,否则,甲方有权解除合同或扣减监理费的10%。(6)监理过程中,监理工程师、监理人员在专业技术技能、职业道德、关键工序工作等方面甲方不满足的,甲方有
9、权提出更换,乙方应当在12小时内委派能够胜任监理岗位要求并甲方满足的人员,且换人次数每个岗位不得超过2次,否则视为监理人不具备监理实力,甲方有权解除合同。3、经甲方确认的监理人员应当作好随时进驻现场的打算,按甲方要求期限进驻现场。乙方不得以监理人员身体健康等问题逾期进驻现场。4、乙方现场人员应当遵守施工现场的管理制度。三、监理大纲、规划、细则乙方应当在本合同签订后2日内提交监理大纲、监理规划(包括旁站监理方案),经甲方书面签字确认后5日内提交相应的监理细则。乙方应当根据甲方确认的监理大纲、监理规划、监理细则工作,但甲方的确认并不免除乙方作为专业性公司的责任。四、监理日志乙方应当保证每日制作监理
10、日志,监理日志至少应当包括以下内容:(1)当日日期、气象状况记录;(2)现场施工的环境状况记录,至少包括场地、空间、交通运输、照明、水、电等状况,停水、停电等事务的缘由、责任方以及造成当日损失工作时间、费用等内容。(3)工地材料、设备进场及检验状况,至少应当记录材料品种、规格型号、数量、生产厂家、检验审核结果等内容。(4)当日工程质量状况记录,包括施工质量及工程质量存在的问题、产生缘由及限期整改的时间、方案、复验时间等内容。(5)当日试验状况记录;(6)当日施工进度概述;(7)信息反馈状况,至少应当包括当日收到的设计变更、合理化建议、重要文件等,并核实改变的工程数量。(8)当日有关协调问题记录
11、;(9)对施工单位资质及特别工种上岗人员岗位证书的审核结果记录。(10)其它须要记录的状况。对于各项事务,必需记明其前因及处理结果等内容。五、监理阶段施工打算、施工阶段全过程监理。六、甲方义务1、甲方应当按双方约定履行义务。2、甲方应帮助乙方的监理工作。3、当乙方与施工方发生纠纷时,甲方应进行协调。4、甲方应当保证按期支付监理费。七、乙方义务1、乙方必需根据本合同及甲方要求进行工作,不得未经甲方同意更改进度安排、质量标准、管理要求等,确保甲方要求的落实。2、乙方应当确保工程不因质量、档案、现场管理、文明施工、平安生产等乙方监理范围内的缘由而达不到优良标准。3、在施工现场配备足够监理工程师,对于
12、工程的关键部位、关键工序、隐藏工程、中间验收等,不能脱岗,进行全过程现场跟班,旁站监理,并随叫随到,与施工同期工作。乙方夜间应当支配人员值班,节假日不得休息。总监理工程师必需专职本工程工作时间,若因工程须要,应当应甲方要求无条件加班,并自行解决由此引起的一切费用。八、甲方供应的工作条件合同第十五条所需由甲方供应的工作条件,甲方仅供应现场办公用房,其他监理工作所需的条件由乙方自担费用自行解决。九、监理费用及其支付1、监理费,双方约定为人民币××万元整,该费用一次性包死,包干运用,不因包括工期延长、工程增减、乙方出外考察、材料设备复试复验、有关部门调整监理费用、费率等在内的
13、任何因素而调整。2、该费用已包括乙方履行全部双方约定及国家法律、法规、地方性规定、监理规范所确定的义务所需费用,甲方无需再增加费用。乙方由于非自身缘由而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及复原执行监理业务的工作,相应的费用不再另行计算、支付,已包括在前款监理费中。3、支付(1)合同签订后10日内支付××万元。(2)监理工期满2个月时,支付××万元,余款×万元在工程完工验收合格后5日内支付。十、责任1、除本补充协议另有约定外,任何一方未履行本合同约定的义务,每发生一次,违约方应当担当×万元违约金,违约方并应当在4小时内改正
14、。逾期未改正的或类似违约发生二次以上或本协议约定的解除事由,对方有权解除合同,违约方并应当担当相当于总监理费20%的违约赔偿金。2、甲方责任甲方未按本补充协议约定支付监理费的,应当担当应付款项每日万分之四的违约金。3、乙方责任(1)监理人未根据双方约定及国家相关规定履行监理义务,给托付人造成损失的,应当赔偿托付人的全部损失。该损失赔偿责任,不以乙方监理费数额为限。乙方并应当按本补充协议约定向甲方担当违约金。(2)工程交付运用后出现质量问题,监理人无法供应其已在施工过程中进行检查并向施工方、甲方提出看法等有效工作的证明,乙方应当按每处担当违约金×万元。该质量问题如因乙方缘由干脆造成的
15、,须要对他方进行赔偿或补偿的,乙方除需担当其全部赔偿补偿额外,还需按该赔偿(补偿)额20%向甲方支付违约金。十一、争议的解决双方因监理合同及本补充协议发生争议,应当协商解决,协商不成时,任何一方可向上海仲裁委员会申请仲裁解决。十二、双方签订的建设工程托付监理合同,与本补充协议不一样之内容,以本补充协议为准;本补充协议未约定的内容,以该监理合同为准。十三、本补充协议一式四份,双方各执二份。十四、本补充协议自双方签字并加盖公章之日起生效。托付人:上海××房地产开发有限公司 监理人:上海×××工程建设监理有限公司法定代表人: 法定代表人:签
16、订日期:××××年×月× 工程托付监理合同补充协议范本 篇3 托付人_与监理人_经双方协商一样,签订本合同。一、托付人托付监理人监理的工程(以下筒称"本工程")概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:总投资:二、本合同中的有关词语含义与本合同其次部分标准条件中给予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分:监理投标书或中标通知书; 本合同标准条件;本合同专用条件;在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向托付人承诺,根据本合同的规定,担当本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、托付人
17、向监理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付酬劳。本合同自_年_月_日起先实施,至_年_月_日完成。本合同一式_份,具有同等法律效力,双方各执_份。托付人:(签章) 监理人:(签章)居处: 居处:法定代表人:(签章) 法定代表人:(签章)开户银行: 开户银行:账号: 账号:邮编: 邮编:电话: 电话:本合同签订于:_年_月_日其次部分 标准条件词语定义、适用范围和法规第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:(1)"工程"是指托付人托付实施监理的工程。(2)"托付人"是指担当干脆投资责任和托付监理业务的一方以及其合法继承人。(3
18、)"监理人"是指担当监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。(4)"监理机构"是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。(5)"总监理工程师"是指经托付人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。(6)"承包人"是指除监理人以外,托付人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。(7)"工程监理的正常工作"是指双方在专用条件中约定,托付人托付的监理工作范围和内容。(8)"工程监理的附加工作"是指:托付人托付监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;由于托付人或
19、承包人缘由,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。(9)"工程监理的额外工作"是指正常工作和附加工作以外,依据第三十八条规定监理人必需完成的工作,或非监理人自己的缘由而暂停或终止监理业务,其善后工作及复原监理业务的工作。(10)"日"是指任何一天零时至其次天零时的时间段。(11)"月"是指依据公历从一个月份中任何一天起先到下一个月相应日期的前一天的时间段。其次条建设工程托付监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。第三条本合同文件运用汉语语言文字书
20、写、说明和说明。如专用条件约定运用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为说明和说明本合同的标准语言文字。监理人义务第四条监理人按合同约定派出监理工作须要的监理机构及监理人员,向托付人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向托付人报告监理工作。第五条监理人在履行本合同的义务期间,应仔细、勤奋地工作,为托付人供应与其水平相适应的询问看法,公正维护各方面的合法权益。第六条监理人运用托付人供应的设施和物品属托付人的财产。在监理工作完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给
21、托付人。 第七条在合同期内或合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。托付人义务第八条托付人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。第九条托付人应当负责工程建设的全部外部关系的协调,为监理工作供应外部条件。依据须要,如将部分或全部协调工作托付监理人担当,则应在专用条件中明确托付的工作和相应的酬劳。第十条托付人应当在双方约定的时间内免费向监理人供应与工程有关的为监理工作所须要的工程资料。第十一条托付人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出确定的一切事宜作出书面确定。第十二条托付人应当授权一名熟识工程状况、能在规定时间内作出确定的常驻代表(在专用
22、条款中约定),负责与监理人联系。更换常驻代表,要提前通知监理人。第十三条托付人应当将授予监理人的监理权利,以及监理人主要成员的职能分工、监理权限刚好书面通知已选定的承包合同的承包人,并在与第三人签订的合同中予以明确。第十四条托付人应在不影响监理人开展监理工作的时间内供应如下资料:(1)与本工程合作的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。(2)供应与本工程有关的协作单位、协作单位的名录。第十五条托付人应免费向监理人供应办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施,对监理人自备的设施赐予合理的经济补偿(补偿金额=设施在工程运用时间占折旧年限的比例设施原值十管理费)。第十六条依据状
23、况须要,假如双方约定,由托付人免费向监理人供应其他人员,应在监理合同专用条件中予以明确。监理人权利第十七条监理人在托付人托付的工程范围内,享有以下权利:(1)选择工程总承包人的建议权。(2)选择工程分包人的认可权。(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和运用功能要求,向托付人的建议权。(4)对工程设计中的技术问题,根据平安和优化的原则,向设计人提出建议;假如拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得托付人的同意。当发觉工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,监理人应当书面报告托付人并要求设计人更正。(5)审批工程施工组织
24、设计和技术方案,根据保质量、保工期和降低成本的原则,向承包人提出建议,并向托付人提出书面报告。(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要协调事项应当事先向托付人报告。(7)征得托付人同意,监理人有权发布开工令、停工令、复工令,但应当事先向托付人报告。如在紧急状况下未能事先报告时,则应在24小时内向托付人作出书面报告。(8)工程上运用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知承包人停止运用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和担心全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。(9)工程施工进度的
25、检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。 (10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与推翻权。未经总监理工程师签字确认,托付人不支付工程款。第十八条监理人在托付人授权下,可对任何承包人合同规定的义务提出变更。假如由此严峻影响了工程费用或质量、或进度,则这种变更须经托付人事先批准。在紧急状况下未能事先报托付人批准时,监理人所做的变更也应尽快通知托付人。在监理过程中如发觉工程承包人人员工作不力,监理机构可要求承包人调换有关人员。 第十九条在托付的工程范围内,托付人或承包人对对方的任何看法和要求(包括索赔要求
26、),均必需首先向监理机构提出,由监理机构探讨处置看法,再同双方协商确定。当托付人和承包人发生争议时,监理机构应依据自己的职能,以独立的身份推断,公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机关仲裁时,应当供应作证的事实材料。托付人权利其次十条托付人有选定工程总承包人,以及与其订立合同的权利。其次十一条托付人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计运用功能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。 其次十二条监理人调换总监理工程师须事先经托付人同意。其次十三条托付人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。其次十四条当托付人发觉监理人员不按监理合同履行
27、监理职责,或与承包人串通给托付人或工程造成损失的,托付人有权要求监理人更换监理人员,直到终止合同并要求监理人担当相应的赔偿责任或连带赔偿责任监理人责任其次十五条监理人的责任期即托付监理合同有效期。在监理过程中,假如因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期,双方应进一步约定相应延长的合同期。 其次十六条监理人在责任期内,应当履行约定的义务,假如因监理人过失而造成了托付人的经济损失,应当向托付人赔偿。累计赔偿总额(除本合同其次十四条规定以外)不应超过监理酬劳总额(除去税金)。其次十七条监理人对承包人违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不担当责任。因不行抗力导致托付监理合同不能全部
28、或部分履行,监理人不担当责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜,向托付人担当赔偿责任。其次十八条监理人向托付人提出赔偿要求不能成立时,监理人应当补偿由于该索赔所导致托付人的各种费用支出。 托付人责任其次十九条托付人应当履行托付监理合同约定的义务,如有违反则应当担当违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理托付业务时,因非监理人缘由的事由受到损失的,可以向托付人要求补偿损失。第三十条托付人假如向监理人提出赔偿的要求不能成立,则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。合同生效、变更与终止第三十一条由于托付人或承包人的缘由使监理工作受到阻碍或延误,以致发生了附加工作或延长了持续时间
29、,则监理人应当将此状况与可能产生的影响刚好通知托付人。完成监理业务的时间相应延长,并得到附加工作的酬劳。第三十二条在托付监理合同签订后,实际状况发生改变,使得监理人不能全部或部分执行监理业务时,监理人应当马上通知托付人。该监理业务的完成时间应予延长。当复原执行监理业务时,应当增加不超过42日的时间用于复原执行监理业务,并按双方约定的数量支付监理酬劳。第三十三条监理人向托付人办理完竣工验收或工程移交手续,承包人和托付人已签订工程保修责任书,监理人收到监理酬劳尾款,本合同即终止。保修期间的责任,双方在专用条款中约定。第三十四条当事人一方要求变更或解除合同时,应当在42日前通知对方,因解除合同使一方
30、遭遇损失的,除依法可以免除责任的外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必需实行书面形式,协议未达成之前,原合同仍旧有效。第三十五条监理人在应当获得监理酬劳之日起30日内仍未收到支付单据,而托付人又未对监理人提出任何书面说明时,或依据第三十三条及第三十四条已暂停执行监理业务时限超过六个月的,监理人可向托付人发出终止合同的通知,发出通知后14日内仍未得到托付人答复,可进一步发出终止合同的通知,假如其次份通知发出后42日内仍未得到托付人答复,可终止合同或自行暂停或接着暂停执行全部或部分监理业务。托付人担当违约责任。 第三十六条监理人由于非自己的缘由而暂停或终止执行监理业务,其善后工作以及
31、复原执行监理业务的工作,应当视为额外工作,有权得到额外的酬劳。第三十七条当托付人认为监理人无正值理由而又未履行监理义务时,可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若托付人发出通知后21日内没有收到答复,可在第一个通知发出后35日内发出终止托付监理合同的通知,合同即行终止。监理人担当违约责任。第三十八条合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当担当的责任。 监理酬劳第三十九条正常的监理工作、附加工作和额外工作的酬劳,根据监理合同专用条件中第四十条的方法计算,并按约定的时间和数额支付。第四十条假如托付人在规定的支付期限内未支付监理酬劳,自规定之日起,还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最终一
32、日起计算。第四十一条支付监理酬劳所实行的货币币种、汇率由合同专用条件约定。第四十二条假如托付人对监理人提交的支付通知中酬劳或部分酬劳项目提出异议,应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知,但托付人不得拖延其他无异议酬劳项目的支付。其他第四十三条托付的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试,其费用支出经托付人同意的,在预算范围内向托付人实报实销。第四十四条在监理业务范围内,如需聘用专家询问或帮助,由监理人聘用的,其费用由监理人担当;由托付人聘用的,其费用由托付人担当。第四十五条监理人在监理工作过程中提出的合理化建议,使托付人得到了经济效益,托付人应按专用条件中的约定赐
33、予经济嘉奖。第四十六条监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何酬劳或者经济利益。监理人不得参加可能与合同规定的与托付人的利益相冲突的任何活动。第四十七条监理人在监理过程中,不得泄露托付人申明的隐私,监理人亦不得泄露设计人、承包人等供应并申明的隐私。第四十八条监理人对于由其编制的全部文件拥有版权,托付人仅有权为本工程运用或复制此类文件。争议的解决第四十九条因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿,双方应当协商解决,如未能达成一样,可提交主管部门协调,如仍未能达成一样时,依据双方约定提交仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。第三部分 专用条件其次条本合同适用的法律及监理依据:
34、第四条监理范围和监理工作内容:第九条外部条件包括:第十条托付人应供应的工程资料及供应时间:第十一条托付人应在_天内对监理人书面提交并要求作出确定的事宜作出书面答复。第十二条托付人的常驻代表为_第十五条托付人免费向监理机构供应如下设施:监理人自备的、托付人赐予补偿的设施如下:补偿金额=第十六条在监理期间,托付人免费向监理机构供应_名工作人员,由总监理工程师支配其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费供应_名服务人员。监理机构应与此类服务的供应者合作,但不对此类人员及其行为负责。其次十六条监理人在责任期内假如失职,同意按以下方法担当责任,赔偿损失累计赔偿额不超过监理酬劳总
35、数(扣税):赔偿金=干脆经济损失*酬劳比率(扣除税金)第三十九条托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付监理人的酬劳:托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作酬劳:(酬劳=附加工作日数*合同酬劳/监理服务日)托付人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作酬劳: 第四十一条双方同意用_支付酬劳,按_汇率计付。第四十五条嘉奖方法:嘉奖金额=工程费用节约额*酬劳比率第四十九条本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应刚好协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。附加协议条款:建
36、设工程勘察合同订立合同双方:建设单位:_以下简称甲方; 勘察单位:_勘察院,以下简称乙方。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的勘察任务,依据已被正式批准的建设项目安排,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_。 其次条勘察的范围、进度和质量_。 第三条甲方的义务1.在签订合同时,甲方必需向乙方提交按基建程序批准的安排任务书复印件,提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2.在签订合同时,甲方必需在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一
37、份,提交由建设单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图,并对提交的时间、进度、质量负责。 3.甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、打算材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。 4.甲方必需在_年_月_日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。5.甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负,假如甲方支配住款待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、医疗等)应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供应(费用由乙方
38、负担);生产现场取温煦机具的看管由甲方负责解决并负担费用。 6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复运用。 第四条乙方的义务1.乙方应根据现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。 2.乙方应于_年_月_日进入现场勘察,_年_月_日提交全部勘察资料,提交测量透亮图_份,提交工程地质报告书一式_份(如甲方须要加印、加晒图纸资料,另外收费)。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工三天以上,工期可顺延。 第五条定金及勘察取费标准及拨付方法 1
39、.本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费,总价预料为_元。自本勘察合同生效后_日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后_日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。2.属于特别工程(如自然地质条件困难,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特殊重大、紧急、有特别要求的工程,特殊小的工程等)的收费方法,原则
40、上按勘测工程总价加收2040%的勘察费。 第六条甲方的违约责任 1.假如由于甲方变更安排,或供应的资料不精确,或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。第七条乙方的违约责任 1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应接着完善勘察,并依据造成的损失状况担当经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,削减或不付勘察设计费。 2.乙方如勘察错误造成工程重
41、大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与干脆受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 3.由于乙方的责任延迟供应勘察文件,时间达_天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_‰的违约金。 第八条纠纷的处理本合同执行中如发生纠纷,双方应刚好协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以干脆向人民法院起诉。 第九条其它_。本合同_年_月_日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送计委、建委、建行……各留存一份。建设单位(甲方):_(公章) 代表人:_(盖章) 联系人:_通讯处:_电话或电报:_ 开户银行:_帐号:_勘察单位(乙方):_(公章) 代表人:_(盖章) 联系人:_通讯处:_电话或电报:_ 开户银行:_帐号:_年_月_日订立附:1.测量任务和质量要求表: 2.工程地质任务及质量要求表。 测量任务和质量要求表附表1 工程名称工程地点 设计单位 工作内容 工作量和技术要求 备注 工程地质任务及质量要求表附表2 工程地点: 设计单位:设计负责人: 勘察阶段:
限制150内