2023年工装装修合同范本.docx

《2023年工装装修合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工装装修合同范本.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工装装修合同范本发 包 方（甲方）：泉州市xx房地产开发有限公司承 包 方（乙方）：福建省xx装饰工程有限公司依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合室内装饰装修工程施工的特点，双方在协商一样的基础上，就发包方xxxxx售楼处的室内装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.11.2 项目名称：xxxxx售楼处1.2 工程内容：本工程详细施工内容及做法详见项目报价表（附件一）。1.3 施工面积：190平方米。1.4 工程承包方式：承包方包工、包料；各材料品牌、规格及市场综合单价详见合同（附件二）。1.4 工程期限： 天。1.5 开工日期：_年_月

2、_日。1.6 竣工日期：年月其次条 合同价款本合同工程总造价为(大写)：壹拾柒万元整,小写:170000.00。2.1 材料款2.2 税金、管理费（8%2.3 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应：(1)发包方自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸);(2)发包方托付承包方设计施工图纸，图纸一式二份，发包方、承包方各一份(详见装饰装修工程设计图纸)。第四条 发包方义务4.1 开工前_三_天，为承包方入场施工创建条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;4.2 供应施工期间的水源、电

3、源;4.3 指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、办理验收、变更登记手续、负责协调施工队与周边邻居之间的关系和其他事宜;4.4 不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5 施工期间发包方仍需部分运用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6 参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条 承包方义务5.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。办理施工所涉及的各种申请、批示、等手续。5.2、指派务，解决由乙方负责的各项事宜。5.3、严

4、格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。参与竣工验收，编制工程结算。5.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的拢民问题及与四周单位（住户）的关系。5.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。5.7 保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双

5、方应协商一样，签定书面变更协议(或变更项目预算表)，同时调整相关工程费用及工期。第七条 材料的供应与约定7.1 由承包方供应的材料、设备(承包方供应装饰装修材料表)，承包方应在材料运到施工现场前通知发包方，并接受发包方检验。7.2 因乙方材料供应不合格所造成的工程质量不达标、窝工、工程延期等状况，由乙方向甲方支付赔偿费。每停工一天或窝工一天，乙方向甲方支付赔偿金20xx元整。7.3 工程运用主要材料的品种、规格、名称应经双方认可。详见本合同附件二。7.4 施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。7.5 甲方对油漆、颜色、用料、设备等要在施工前认定，施

6、工后不得以不满足或其他借口拖欠工程款。第八条 工期延误8.1 对以下缘由造成竣工日期延误，经发包方确认，工期相应顺延：(1)工程量改变和设计变更;(2)不行抗力;(3)发包方同意工期顺延的其他状况。8.2 因发包方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延; 因发包方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包方担当，工期顺延。8.3 发包方未按期支付工程款，工期相应顺延。8.4 因承包方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延; 因承包方缘由造成工程质量存在问题的，在三日内由甲方或甲方代表提出详细整改方案的,返工费用由承包方担当，工期协商顺延, 同一质量问题

7、其次次整改工期不顺延。第九条 质量标准及要求：9.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（JGJ73-91）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（GBJ300-88）等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。9.2 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，在征得甲方同意后，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。9.3、由于甲方供应的材料，设备质量不合格而影响工程质量，

8、其返工费用由甲方担当，工期顺延。9.4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。9.5 施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自变更施工内容所引起的质量问题和工期延误，由此造成的经济损失由甲方担当。第十条 工程验收和保修10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：(1)水电施工改造完工, 开关插座定位验收; 防水层经48小时试水不漏;(2)泥工粉砌新墙完毕, 墙、地砖铺贴完工;(3)木工吊顶,木制品完工;(4)油漆工程完工;(5)全部工程完工。 承包方应提前两天通知发包方进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)。10.2

9、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)，办理移交手续。10.3 本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12个月，12个月后收费保修。保修内容为本公司施工过的项目，因外力引起的损坏和其它单位供应的设备，工程项目收费修理。第十一条 工程款支付方式11.1 合同签定后三日内，发包方按本合同约定账户干脆向承包方支付工程总价款的45%预付款，作为材料的备料款，计76500.00元;工程进度至水泥漆付总价的40%，计68000.00元;余款15%计25500.00元，工程竣工阅历收合格后10个工作日内付清。乙方账户：开户行：工行

10、泉州刺桐支行户名：福建省xxxx装饰工程有限公司账号：11.2 工程验收合格后，承包方应向发包方提出工程结算，并将有关资料送交发包方。发包方接到资料后三日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程验收单(室内装饰装修工程验收单)并签字，发包方应在签字后三天内向承包方结清每期工程进度款。11.3 工程款全部结清后，承包方应向发包方开具正式统一发票。11.4 施工中如有设计变更，乙方应发正式变更通知或修改通知给施工单位，并经发包人现场工程师签证，待本工程结束，甲方依据增减工程量按实计算并入结算书；合同内原有单价的按合同单价，合同内没有单价的，依据市场价由乙方书面提出适当的价格，甲方确认后施工。第十二

11、条 违约责任12.1 合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12.2 未办理验收手续，发包方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包方负责。12.3 因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12.4 发包方未按期支付每次工程进度款的(验收签字三日内)，每延误一天按合同发包价1%向承包方支付违约金,十天后乙方可中止合约。12.5 由于承包方缘由致使工期延误，每延误一天按合同发包价1%向发包方支付违约金。第十三

12、条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，依法向工程地址所在的人民法院提起诉讼。第十四条 其他约定事项：工程施工中产生的垃圾，由承包方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点。第十五条第十六条 附则16.1 本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。16.2 本合同签订后工程不得转包。16.3 本合同一式四份份，双方各执二_份。16.4 合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件一：室内装饰装修工程施工项目预算表;附件二：甲方供应材料、设备表;附件三：甲方托付乙方购卖材料报价单;承 包 方(签字、盖章)： 发 包 方(签字、盖章)： 法定代表人(签字)： 托付代理人(签字): 托付代理人(签字)： 身份证号： 联系方式： 联系方式： 年 月 日 年 月 日