2022年一级建造师考试题库通关300题附精品答案(河南省专用).docx

《2022年一级建造师考试题库通关300题附精品答案(河南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级建造师考试题库通关300题附精品答案(河南省专用).docx（89页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某建筑施工企业2018 年6 月1 日向建筑物资公司租用了一批脚手架，租期1 年。2018 年7 月1 日，由于资金紧张， 建筑物资公司提出将脚手架卖给建筑施工企业，双方于2018 年7 月10 日签订了买卖合同。则该建筑施工企业从（ ）开始对脚手架拥有所有权。A. 2018 年6 月1 日B. 2018 年7 月1 日C. 2018 年7 月10 日D. 2019 年6 月1 日【答案】 CCW2F1X9R3B10Q10M8HR4Y1R4A6A10Q6Q8ZZ10Y10O2F8O4C9U92、某建筑公

2、司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份为期2年的劳动合同，关于小王的试用期，以下说法正确的是（ ）。A. 不得约定试用期B. 试用期不得超过1个月C. 试用期不得超过2个月D. 试用期不得超过6个月【答案】 CCR1V3N1A10W9Q5Q10HE7K4O6Y4A7X10Y1ZL7H3L3I6E10T9W43、根据实施工程建设强制性标准监督规定，对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是（ ）。A.建设项目规划审查部门B.建筑安全监督管理机构C.工程质量监督机构D.工程建设标准批准部门【答案】 CCE2P5W6U9O8E7Y9HN7W8D7P9B7F4D2ZG1

3、X6W7R4C3T8W24、甲建筑工程公司承包乙房地产开发公司的一座高层公寓的建设工程，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建设施工公司。在施工过程中由于脚手板断裂致使丙公司3名施工工人从高空坠落丧生，根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（ ）。 A. 甲公司承担主要责任B. 丙公司承担主要责任C. 甲公司和丙公司共同承担责任D. 甲公司和丙公司承担连带责任【答案】 DCC9M8G5D2L4Q6B9HS4O6F4U2N6T8C2ZW1F2Z3N1L8A7L45、某市建设行政主管部门在对施工工地安全检查时，发现某施工单位在尚未竣工的建筑物内设置民工宿舍，于是对其进行了罚款处理，该惩罚

4、措施属于（ ）法律责任形式。A.民事责任B.行政处分C.刑事责任D.行政处罚【答案】 DCF10E3J5R6K10J4V3HP9X7Y6P1I9L5S10ZT8Y8D8O4K6V10N76、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（ ）。A.城镇排水主管部门实施排水许可以收取一定的收费B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证C.排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】 CCP7L7S8A6D3O10M2HV5Y5N4X5W10K9J8ZH7V4J10A2N5M6T47、根

5、据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全隐患且情况严重的，应当()。（2014）A.要求施工单位整改，并及时报告有关主管部门B.要求施工单位整改，并及时报告建设单位C.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位【答案】 DCP6R10J2R3A3A5W7HU2C9L8Q3F9G6U3ZG9L8Y2T3O6M2Y38、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.15B.14C.13D.12【答案】 ACF1A10R1A1P2B10J8HN2V6K6I5

6、G10J6U4ZR8X3N1V10L4C8N99、关于特种设备的使用的说法，正确的是（）。A.报废的特种设备经修理合格后可投入使用B.使用单位在检验合格有效期届满前15天，向特种设备检验机构提出定期检验要求C.特种设备安全技术档案中不包括特种设备的设计文件D.特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记【答案】 DCM3W9O10G1L10Q4S4HA4V5I8V2S1H3K8ZQ3H6P5B2N9T9E510、关于担保合同的说法，正确的是（）。A.保证合同的双方当事人是保证人与债权人B.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求

7、债务人提供反担保C.主合同的效力不影响担保合同的效力D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任【答案】 ACV6Y2Q1R6J9L2Y5HR1J2I8X1T8N9R5ZV2T5G10U3P3Z5D311、某建筑公司向某钢厂发出一个要约表明了想要购买钢材，钢厂在承诺期限内发出的承诺由于快递公司的失误，该承诺到达建筑公司时已超过了承诺期限，则下列说法正确的是（ ）。A. 此种情形属于承诺延误B. 此种情形属于承诺超期C. 该承诺必然无效D. 该承诺是否有效由双方协商决定【答案】 ACA3U9Z1H10W1F3M4HF1Q8H9T2D8R4U7ZE7G4V7V10Q4R1Q1012、关于设计单位

8、安全生产责任的说法，正确的是（ ）。A.应当向施工企业提供地下管线资料B.提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议C.应当进行安全施工技术交底D.对安全技术措施进行审查【答案】 BCS1C10N2D1G6S1D10HA8H7I3W1I3D2B7ZK1C4U6N9O4V10P113、在招标过程中，关于投标人提出的异议的说法，正确的是（ ）。A.资格预审文件异议，应当在发售资格预审文件期间提出B.对招标文件有异议，除投标人可以提出外，利害关系人也可以提出C.对招标文件的异议，在提交投标文件截止时间15日前提出D.评标结果有异议，投标人可以直接进行投诉【答案】 BCP6E6N5S5P6M6V7HI1

9、Z5I8I8I10M7G2ZU3R1H9L10L6T3L514、（2020年真题）下列情形中，不属于违法分包的是（）。A.施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的B.专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的C.施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的【答案】 BCW3G2G2H3T8I9T1HR5R6M2R3L7W2S10ZC3A2Y5G7H10F4K115、根据建筑工程施工许可管理办法，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是（ ）

10、。A.投资额为25万元的公共厕所B.建筑面积为325平方米的公园管理用房C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室D.农民自建低层住宅【答案】 BCN5A10E1B9Y4U7O8HC8O4G9G3V2P5Y6ZB2S3N5H9L4T8O816、关于联合体共同承包的说法,正确的是（）。A.联合体中标的,联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.联合共同承包适应范围为大型且结构复杂的建筑工程 C.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程 D.联合体中标的,联合体各方应分别与招标人签订合同【答案】 ACE10E3L8V3M10G8U9HE

11、1E1O1P3L1Q3W4ZM8H6O6Z10A4J2D517、甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同，并约定若双方产生纠纷由原告住所地法院管辖，合同履行过程中，甲乙发生了纠纷，因此合同纠纷提起的诉讼，应由以下（ ）法院进行管辖。A.原告住所地B.被告住所地C.不动产未登记的，由不动产实际所在地管辖D.无论是否登记，均由不动产实际所在地管辖【答案】 CCV9F9H2S10K5Q4I8HW10R3D3O3R7V3O5ZU1U4S2Y7M10V5V118、不属于承揽业务不良行为认定标准的是（ ）。A. 超资质承揽工程B. 相互串通投标C. 骗标D. 违法分包【答案】 ACN3N3O5F1R6Y4

12、M2HN5J1J4C8A8P10P10ZD10J1S5E8J6Q3E419、甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（）。A.买卖合同有效，房屋所有权不发生变动B.买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C.买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D.买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】 ACF3Q10Y2B7L6F6G9HV7R8G3Z3T4X9W6ZB10S2K8Z7K7N5V520、同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债

13、权人债权实现的说法，正确的是（）。A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权 B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任 C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任 D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债【答案】 CCX3A10M9T7G8E2D1HF9I3X5Q4M2P2V3ZK2E1X10B9M4Q2F1021、下列关于建设工程分包的说法中，正确的是()。A.施工总承包单位可以将专业工程发包给劳务分包企业B.专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业C.劳务作业分包企

14、业可以将其劳务作业发包给其他劳务分包企业D.专业承包企业可以将其分包的专业工程发包给其他专业承包企业【答案】 BCV6C1Z5Z6S3A8A10HI2A6G1F7V6L10M8ZV4R2K9B4F10C5L422、县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是（ ）。A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金B.责令立即排除检查中发现的安全事故隐患C.实施查封、扣押存在严重事故隐患的特种设备D.对违反规定的行为作出行政处罚决定【答案】 BCJ6R5U6R4M8X6D5HY2G5Y9L8P10T4G9ZI10Y1Q5M6G9

15、Y4T523、劳动合同是劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的书面协议，与民事合同相比较，劳动合同的特征不包括（ ）。A. 劳动合同主体具有特定性劳动者和用人单位B. 书面劳动合同是劳动者与用人单位确定劳动关系的法定形式C. 劳动合同具有较强的法定性D. 劳动合同体现了劳动者与用人单位间平等自愿的原则【答案】 DCI1Z3P6G1A5X7T3HW9O10E6B10F5W5T7ZO9S4T2H3A4S3G924、根据标准化法关于团体标准、企业标准的说法，正确的是( )。 A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准 B.国家要求团体标准、企业标准通过标准信息公共平台向社会公开 C.国家

16、实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度 D.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准【答案】 CCX1Z2K6E8V4Y3Z3HO7Z10V4S5A2V7B6ZB3H9M5A1M7V1U825、 在建设工程项目的招标活动中，某投标人以低于成本的报价竞标，则( )。A.该投标文件应作否决投标处理B.该报价降低了工程造价，应当提倡C.该投标行为没有违背诚实信用原则，不应禁止D.该投标行为符合低价中标原则，不应禁止【答案】 ACT7H2G4U2L7X7H4HM1F2X2Y3U10Y7Q3ZU9Y5I9N6W6T2S226、根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（ ）

17、A. 企业投资的体育场B. 企业投资的廉租住房C. 企业投资的商品住房D. 在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【答案】 DCI7L1S1F1G8Y10O8HO1F2M2Z9B2Y2A3ZN5H9R1Q5L1C1J827、民用建筑节能条例规定，建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具竣工验收合格报告的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处（ ）的罚款。A.5 万元以下B.10 万元以下C.民用建筑合同价款1以上3以下D.民用建筑合同价款2以上4以下【答案】 DCR10F3E4V9P8G7W9HR6E6Y5G2W10X5B4ZW8C7F3K1C5F10M528、

18、下列内容中，除（ ）之外，都是招标人必须要对投标人进行审查的内容。A. 业绩B. 资质条件C. 信誉及工作人员数量D. 资金【答案】 CCV10E7N8Q4E3U5M9HE7J7A3T5M4X2G3ZA4G8R5V4F2L5A529、 年龄超过65周岁的建造师执业人员( )失效。A.资格证书B.注册证书C.本人印章D.职称证书【答案】 BCD5W4H7E9Z5I5C8HT8K6J2B5U3W9K5ZH3I5U9I1V5P2T430、施工单位招聘临时工的最低年龄为（）岁。A. 16B. 14C. 20D. 18【答案】 ACK10U5D8D1E9D7D10HJ6U7Q9K9Y4J7T2ZR5L9

19、Y1N7A2C7A931、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（ ）。A. 规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B. 工程竣工验收报告C. 施工企业签署的工程质量保修书D. 住宅工程的住宅质量保证书、住宅使用说明书【答案】 ACD5D10M2V2G10S5X4HD8V3F4R10C5J6S2ZU6P9R7X7U7D10Q1032、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确的是（ ）。A. 必须在合同中有此约定，才可作为结算依据B. 这是法定的视为认可竣工结算文件的情形C. 即使合同通用条款中由此约定，也不能作为结算依据D. 此约定即

20、使写入合同中，也属无效条款【答案】 BCU2T1O2Z2Z9C9N7HW7G6X10Y2X2O4Z10ZA6F8R1D4E10E3G833、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（ ）。A. 承包人承担责任，工期不予顺延B. 发包人承担责任，工期顺延C. 发包人、承包人各承担一半D. 都不承担责任【答案】 BCG2L5Y2Q1U5C1W2HG3T9X6V10L5Q7S2ZM8A3O4A4X10R6R634、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当在施工前委托原设计单位或者( )提出设计方案。（2012）A.其他设计单位B.具有相应资质等级的

21、设计单位C.监理单位 D.装修施工单位【答案】 BCS9U1G4N4V6U8E10HF5X3M7Q1M6E8Q5ZN8L3T1Q8C7Q2J235、专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由( )审查签字、加盖执业印章后方可实施。A.专业技术人员B.总监理工程师C.施工单位技术负责人D.安全管理员【答案】 BCZ9O7E8Y4C4T4B5HT9W5M6B5W9R8C1ZO6R1Q4W5J6K3T1036、某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是 （ ）。A. 主体结构工程为10年B. 供热与供冷系统为3年C. 屋面防水工程为3年D. 有防渗漏要求的房

22、间和内外墙为2年【答案】 BCI1B2B1B1M5I1U4HK3P2U8P7C2M1P6ZT2S8M9C4B4H5G437、下列关于专职安全生产管理人员的配备要求的说法，不正确的是（ ）。A.建筑施工总承包资质序列企业中特级资质不少于6 人B.劳务分包资质不应少于2 人C.分公司、区域公司等较大的分支机构可设置兼职安全生产管理人员D.采用新技术、新工艺、新材料的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，相应增加配备标准【答案】 CCI5E9D4H8O8S9S7HD8W6N4X2H9U6A1ZI2N4I7F3V2C8V1038、关于施工现场的安全防护要求，下列说法错误的是（

23、）A.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离B.施工单位可在尚未交付的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证D.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物，应当采取专项防护措施【答案】 BCJ5W3N6F5Q10A7W4HR9Q1B5M2C8U8H7ZT7R7O3C5Z2E7A939、根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是（ ）。A.与历史事件有关的建筑B.具有历史价值的石刻C.古脊椎动物化石D.古人类化石【答案】 BCI8L8R7S8Z4S7X8HJ10R9B9N4Z10W2F9ZI3K1A8X1P8D3D440、甲、

24、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用，该约定中甲享有的权利是（）。A.土地承包经营权B.地役权C.土地使用权D.土地所有权【答案】 BCG9Y6K9F2C8R9U4HE2F2N1H4P3O4O8ZF8L7O1W6A10D8K341、某施工分包合同约定，由分包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（ ）共同进行验收。 A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位 C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位 D.总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位【答案】 DCX5T5Q6G10M9N9R

25、4HR5O7V3A10Q6C7G8ZZ6O6F2M7J3T4E942、根据建设工程质量管理条例的规定，工程质量保修书应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是（ ）。A.双方约定的B.法定的C.设计文件确定的D.业主方规定的【答案】 BCC7H7E4N7B5F2L4HH9X4Z6A2S5J4D6ZE8K6I9Z7G2I6D443、某施工单位在一起工程款纠纷的民事诉讼中，委托律师李某为其诉讼代理人。施工单位向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为“全权代理”，未列举具体权限。根据有关法律规定，李某在诉讼过程中有权（ ）。A.进行和解B.变更诉讼请求C.提起上诉D.提出管辖权异议【答案】

26、DCM5N2K5Z5T5Z9I5HA3T1H2Z8M10W9O10ZM2C7N6H10X7T4F344、仲裁以不公开审理为原则，主要目的是()。A.专业性过强他人无法参与B.独立性不需要干涉C.保密性不需要外人参与D.快捷性的需要【答案】 CCE1B9D2Y4L7A6D10HI7F8B8G1P9Q10T7ZJ5U4L6S7G10S4I445、以下关于仲裁开庭审理程序的表述中，不正确的是（ ）。A. 申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭的，视为撤回仲裁申请B. 申请人未经法庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请C. 被申请人经书面通知，无正当理由拒不到庭的，可以延期另行安排开庭D. 被申请人未经法庭

27、许可中途退庭的，可以缺席审理并裁决【答案】 CCW1R7G10D10W2Z5N4HD3V6G7J10Z9B9H9ZM4B1U10R4U3H1V846、不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经()级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省【答案】 BCB2U2M4Z1S4B8A6HK8U5R4I2I4L5T8ZX2I6Y7Z8K10S1A347、根据不同的标准，保险合同可分为财产保险合同和()。A.非财产保险合同B.人身保险合同C.强制保险合同D.自愿保险合同【答

28、案】 BCL8C9G8D4N4H10E6HF1G3V6H3N10W2V5ZZ9J8F4W7O3J9V448、关于施工发现文物报告和保护的说法，正确的是（）。A.在进行建设工程中发现的文物属于国家所有，在农业生产中发现的文物属于集体所有 B.确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由县级人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续 C.在集体组织所有的土地下发现埋藏的文物，集体组织可以自行挖掘 D.特别重要的建设工程范围内的考古调查、勘探、发掘，由国务院文物行政主管部门组织实施【答案】 DCO2M5S1G4K9F4T8HS8Q6O9C4Z9E3F10ZN5

29、T4U8G5K3T10C249、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为的，不可依法追究责任的是（）。A.谎报或瞒报事故的B.转移或隐匿资金的C.在事故调查中作伪证的D.在事故调查期间积极配合的【答案】 DCR6D8L9R8X7J10J3HX1C2P4O2U5U1Q1ZG10T4Y4A7F4K9D650、施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位，关于该工程分包行为的说法，正确的是（）。A.分包合同因指定分包而无效 B.分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责 C.建设单位必须另为分包工程办理施工许可证 D.施工企业必须将分包合同报上级主管部

30、门批准备案【答案】 BCI4K6V8C9E6E6V8HF2Y9D7D2U6X6L6ZY10K4Y8F6D1M1K351、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。2017A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定【答案】 CCJ6I6H9O10I6C6N6HG7O7V5P6D8L7J1ZX7O5N5Y9Q7O9F252、甲建筑公司于2013年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元/t ，约定6月

31、1日日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/t ，供货商急忙交货。双方为结算价格发生争议。下列说法正确的是（ ）。A. 应按合同约定的价格5200元/t 结算B. 应按国家确定的最新价格5000元/t 结算C. 应当按新旧价格平均值结算D. 双方协商确定，协商不成的应当解除合同【答案】 BCZ5U8S7F7T2S4K6HX9L3B7P9N7X5N3ZB7V1N6K6G3B9Z153、动产质押合同出质人和质权人应当以（ ）订立动产质押合同。A. 口头形式B. 书面形式C. 保证形式D. 电话形式【答案】 BCT7A4P1D2P10N3U7HN6E3F5W8I3O1

32、C5ZD6H6H6F9T8Z3N854、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行 B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理 C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】 CCH10I7V9P5L5R3G5HS2F7R5J10P4D1Z2ZD7Y3N5O5E5F2K655、对于需要实施拆除的工程，建设单位应在工程施工（ ）向工程所在地的县级以上地方政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.7 日前B.10 日前C.15 日前D.同时【答案】 CCD4L2J10C9E8F6

33、F5HT2K8E5K2D5V4U5ZC3N1B6T10E8O1R256、关于行政复议和行政诉讼，以下说法正确的是（ ）。A.施工单位可以在收到行政处罚6个月内提出行政复议B.行政诉讼案件为不动产的，管辖法院为不动产所在地法院C.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先受理的人民法院管辖D.申请人申请行政复议只能采用书面形式二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）【答案】 BCQ8E10C3P8G10X4N4HD6Z5G4K3M7E4F6ZV3H4P8D2O5O10Q457、甲委托乙去

34、采购劣质钢材用于工程建设，对于该代理行为，说法正确的是()。A.该委托代理行为合法B.该代理行为的后果应由被代理人承担C.该代理行为的后果应由代理人承担D.该代理行为的后果应由代理人与被代理人共同承担连带责任【答案】 DCE6A8L10J7P2P5J9HQ9R1P7E3Q6Q6W8ZN7K10Z1B4P2R7P758、民法典规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的( )。A.5B.10C.20D.25【答案】 CCU2E1A4U5F7Y7J9HV2Z7H9H3O9X6U3ZW5D9F9W10B1O9E459、某施工分包合同约定，由总

35、承包单位租赁某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（ ）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位、分包单位B.总承包单位、出租单位、安装单位、分包单位C.总承包单位、分包单位、出租单位、政府质量监督部门D.总承包单位、分包单位、安装单位、政府安全质量监督部门【答案】 BCN2H2B9A9P5K6S9HD9G4D2E6C7N9I1ZP10Z7P3T10W3A2Y760、某施工现场发生触电事故，导致2人死亡，1人受伤，事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料，则负责事故调查的人民政府应自收到报告后()日内作出批复。A.15B.20C.30D.45【答案】

36、ACW1M10K6P5K4K2X5HY10S9P1L1Y8C7U3ZS5E2V8O9O2T4H361、某钢铁厂用偷梁换柱的方法与建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质价格出售给建筑公司，该建筑公司将此钢材应用到工程上发生了重大事故，则该建筑公司()A.只能申请法院或仲裁机构变更该合同B.可申请法院或仲裁机构撤销该合同C.可申请法院确认该合同无效D.可继续认可该合同【答案】 BCV8U6X10N7E8G9E8HZ6C5O3N10V5A5J2ZW5Y6D2N5D6G7B462、建设工程安全生产管理条例进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，

37、由分包单位承担（）A.主要责任B.次要责任C.不承担责任D.连带责任【答案】 ACZ3Z4S8X10U4C2B5HQ8M1S10Y1B1F5Y4ZW2D9M9K10Y3O6O363、下列关于民事纠纷的法律解决途径，无需第三方参与的是（）。A.和解B.调解C.仲裁D.诉讼【答案】 ACL10H7M10O6W4H5S4HD7A6D4A3Z3A3B8ZU10M3H7P6W8U1Z1064、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于建筑市场诚信行为公告的说法，正确的是（）。2017A.招标投标违法行为记录公告在任何情况下都不得公开涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录 B.对于取消担任评标委员会成员资

38、格的行政处理决定应当给予公告 C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面更正申请，公告部门应在接到申请后停止公告 D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应暂停对违法行为记录的公告【答案】 BCN6X6F2G8S10B5F7HZ7O7Q3A10C6I1U7ZR10C10V9Z10F5V8F165、生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场施工人员必须立即报告( )。A.本企业负责人B.当地安全生产监督管理部门C.县级以上地方人民政府D.省级(含自治州、直辖市)安全生产监督管理部门【答案】 ACQ3W3B2U6K2Q7U4HY4Z3F8T

39、9V3B5F9ZO5D8F2F9O3C10J666、关于合同变更的叙述中，不正确的是（ ）。A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更C.合同变更须遵循法定的程序D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同【答案】 BCB6S2W5H7C7R3L8HY10H9L4G8J5U6D5ZE5G8T4R5D8K6Q767、新建施工企业，在向建设行政主管部门申请资质时，不是必备的条件是（ ）。A.有符合规定的注册资本 B.有符合规定的专业技术人员C.有符合规定的工程质量保证体系 D.有符合

40、规定的技术装备【答案】 CCO6V4A5X7J9K9X4HL9I2T2O4L1F4E1ZE5O5K3V6M6V4V568、有关建筑施工企业安全生产教育培训，说法正确的是（ ）。A.施工企业新员工参加安全生产培训不少于20学时B.作业人员在同一施工现场更换岗位的，可以不再进行专门的安全教育培训C.施工企业对被派遣劳动者应当进行岗位安全操作规程和技能培训D.高危岗位新职工安全培训合格后，应实习至少1个月才能独立上岗【答案】 CCU9Z8L4H6S8Y2Y6HD5G8Z4E9F2L6O9ZL1Y6K2Q10U10D4H869、构成工程重大安全事故罪的犯罪主体是建设、设计、施工、监理单位，应对责任单位

41、的()处以刑罚。A.法定代表人B.经营负责人C.项目负责人D.直接责任人【答案】 DCX10I8G3X8G8N3G2HW2E9N8D3P6L9X3ZO3H3Z6Z10D7J7W470、根据安全生产法，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（）报告。A.安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门 B.现场安全生产管理人员或者项目负责人 C.现场安全生产管理人员或者施工企业负责人 D.县级以上人民政府或者建设行政主管部门【答案】 CCB8Q2Q1I1H4B10T6HN7B6Z7W9L4A9T9ZF10F4L8P9X7H5I371、某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即抵押权人的优先受偿权；消

42、费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权利的法定优先顺序是()。A.B.C.D.【答案】 CCK3N8A4Q6Z8U5C6HM9B9F2W6X1R10W3ZJ9Z9S1C9M9R7U572、根据民法典的相关规定，以动产抵押的，抵押权自（ ）时设立。A.合同生效B.备案C.交付D.登记【答案】 ACK5U3F5T2G4E3P6HD9N5T3Y1N5R5U1ZS3P6R6S2Q10K3E173、甲将闲置不用的工程设备出售给乙，双方约定3天后交付设备，次日，甲又将该设备卖给丙，并向丙交付了该设备。经查，丙不知甲与乙之间有合同关系。

43、关于甲、乙、丙之间的合同效力的说法，正确的是( )。（2012）A.甲与乙、丙之间的合同均有效B.甲与乙之间的合同无效，甲与丙之间的合同有效C.甲与乙、丙之间的合同均无效D.甲与乙之间的合同先生效后失效，甲与丙之间的合同有效【答案】 ACO7H8J8S2R7Y7J9HT10I7U2C9N4F4Y3ZL3M4M5R2Z2H9A374、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的总称是（）。2017真题A.法律形式 B.法律部门 C.法律规章 D.法律制度【答案】 BCB10I6K8P8L3O2Y2HF7M6A5P7P4W7A9ZM7L3T2E6B5Y6K975、依据行政复议法的规定

44、，以下属于不可申请行政复议的是()A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的C.对规划行政主管机关撤销建设工程规划许可证决定不服的D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的【答案】 DCC7M9N1O8Q5F3E4HW1C4N10K6L6X6V3ZW2G4I7X1N9N10J876、设立法人需要具备的条件不包括()。A.依法成立，有必要的财产或者经费B.有自己的名称、组织机构和场所C.有独立产权的经营场所D.能够独立承担民事责任【答案】 CCL4F1W3B1Q1S2J7HK2V7P5B9V9P6O7ZJ9P1V2R8E3M2B377

45、、根据劳动合同法的规定,劳动者在试用期的工资不得低于木单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.80%C.50%D.70%【答案】 BCL7L9B9E2L6S3U5HB7G2S10B7H7N2I1ZM4M4U4B3B2V2O178、（2020年真题）马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当戴止于（）。A.11月1日B.8月1日C.7月1日D.6月1日【答案】 CCX6P3A6J9W6K3E1HF10A2C7P3U3R3Y6ZP9R5J5T2Y8K2J479、项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据()的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。A.县级以上人民政府B.企业法人C.设计单位D.监理单位【答案】 BCE10L9I6U10G5D8Q5HD5A7F5B8Q10Q8L1ZR1T8B10X4X3A3C780、关于人身保险合同的说法，不正确的是（ ）。A.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求投保人支付B.人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定C.人身保险合同的投保人可分期支付保险费D.人身保险合同是以人的年龄为标的的保险合同【答案】 DCM