2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库模考300题含答案(福建省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库模考300题含答案(福建省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库模考300题含答案(福建省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计算通常应采用的方法包括（ ）。A.原始估价法B.分部组合估价法C.地区平均水平法D.综合单价法【答案】 ACP1C7I4R6S9C3G7HP7H7K9X8N6F3C5ZS5T10W5O7Z8W7Q22、在施工招投标过程中采用的评标办法可以是（ ）。A.最高投标报价法B.综合评估法C.报价打分法D.专项评分法【答案】 BCC6O1W4X10G3F4T5HC9J9U7N8D10G6R9ZM2H8H

2、1L4N1L1L33、根据标准施工招标文件（2007 版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期、费用和利润补偿的是（ ）。A.施工中发现文物古迹B.发包人延迟提供建筑材料C.承包人提前竣工D.因不可抗力造成工期延误【答案】 BCF8I9X6C8I10H7F6HN10Y8O1Y8Y2V2Z4ZD9V9P9P4X4V10X64、国内建设项目投资估算过程中，可行性研究阶段对投资估算精度的要求为误差控制在()以内。A.5B.10C.20D.30【答案】 BCL6I7K7G2T5E9Z2HH3I5B3N7H6B3T9ZI3V9O2Q6P10Z9Z85、关于招标控制价及其编制的说法，

3、正确的是（）。A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 CCF1F4E5P7S9J2Q8HH1P4D7M6D6T2B10ZL1F6P6X10C2A8S96、某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项预计建设期为3年。该地区2013年已建年产 40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9,该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112,预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能

4、力指数法估算的 拟建项目静态投资为（）亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】 ACU2X2O7N10D6S10N10HW10G6Z6G10I6S4Z5ZG4R4J6L4P1C6T37、某建设工程项目关键线路上的 A 工作由于非承包商的原因推迟了 5 天，还有一个 非关键线路上的 B 工作也是由于非承包商的原因推迟了 2 天，B 工作的总时差为 3 天， 则承包商可以索赔的工期是（ ）天。 A.2B.5C.7D.8【答案】 BCT8N4U5J3E5X7D5HT2S5H10C2N6R5A7ZA9G6B9S2Z3D3H108、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（）。A.最

5、终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理【答案】 ACP8V2M10U2Z3V5Z7HK5A2S5C2V6I6R5ZH8Y5S3F9U4D6H79、关于建设工程招标说法，正确的是()。A.建设工程项目总承包招标是对工程项目从勘察设计开始到竣工交付使用的整个过程实行招标B.招标人可自行组织招标或委托招标机构代理招标C.招标方式从组织形式进行分类可分为公开招标和邀

6、请招标D.招标方式从招标范围进行分类可分为无限竞争性招标和有限竞争性招标【答案】 BCM1S3U8D7I5P6W5HZ3T9O6N6R1P7U10ZZ1Z6E9F1T3D8M910、某通用设备，已知设备原价为100万元，运杂费率 10%，安装费率15%。又已知该设备重 20 吨，每吨设备安装费指标为 10000 元，则该设备的安装工程概算为（）万元。A.10B.15C.20D.25【答案】 BCN1P6K10O5I9W1S9HL7C10I1F3L9M10W2ZP10R9C10Z10U10V1Q1011、国际工程通用的合同文件中，英国土木工程师学会制定的新工程合同条件简称为()。A.FIDIC“

7、新红皮书”B.NEC合同C.AIA合同D.EPC/交钥匙项目合同条件【答案】 BCC5P10T7H2U1O7P10HX10R1D6A9H7C5I9ZF2B3P6I7P7J1M512、在预算定额的编制阶段，以下选项中不属于确定编制细则阶段内容的是（ ）。A.统一编制表格及编制方法B.统一计算口径、计量单位和小数点位数 C.统一项目划分和工程量计箅规则D.统一名称、专业用语和符号代码【答案】 CCS3N3B7W1V5G9Z4HE8U10N9B2D6X8K2ZB1Q5L5K4Q8Z3S913、关于联合体投标的说法，不正确的是（）。A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价的

8、投标B.联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书C.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员具有约束力D.联合体各方应当指定牵头人【答案】 ACT1P4O4J3K7A8B4HJ1D6E4E7L4R2M7ZB6F3A5W6F5F8T514、（2014年真题）某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。A.78.72B.81.28C.157.44D.162.56【答案】 DCZ3V8U9E7D4R6C9HO9V1A6Y2V6P5M10ZC6E9C4V7X8M2U815、关于工程计价

9、定额的概算指标，下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】 BCV6S1G4M10W6C10S9HA8D8R2I10Y3M10D2ZY2B10S1A3C9S10I816、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C.10D.15【答案】 DCY8U9F6F9O3Q2P5HX4V7B5A5H2X1E10ZK2W8Q1K9I1

10、Y9F117、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。 A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价【答案】 BCA6N2W10G9L9B7Z5HO6Y6J3J5C6G6A3ZN9S6V6U6K2E4U318、根据建设工程工程量计价规范（GB50500-2013），在招标工程量清单中，关于其他项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管

11、理费.利润.规费和税金B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等【答案】 BCI3P10Z1X6U2V2F4HD4O5W6X8N2S5F4ZA9Z4H4S7H1Q9Q919、建设项目竣工财务决算应编制基本建设项目概况表，下列选项中不应计入基本建设项目概况表“非经营项目输出投资”的是（ ）。A.水土保持、城市绿化费用B.产权不归属本单位的专用道路建设费C.产权不归属本单位的送变电站建设费D.产权不归属本单位的地下管道建设费【答案】 ACJ10J3Z1N10U6U9

12、B9HL8I1L5T9Y7S8N10ZR3U9U2M6Q1Y6J620、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。 A.数据统计法计算建设工程经济指标B.数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCH10V9D7E4T8N3Z1HQ3F2M7D4O3C2U7ZD4P9M7N6A2M7Z221、某施工合同约定人工工资为200 元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算。在施工过程中发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2 天，人员窝工20 个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20 个

13、工日；几天后场外停电，停工1 天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（ ）元。A.1500B.2500C.4500D.5500【答案】 CCR9T5M1O2A8C10S1HY7T8B3Z9A1F6W5ZL10X4T9E2Y6X1R722、我国多年来常用于编制企业定额的专业测定方法是（）A.定额修正法 B.经验统计法C.现场观察测定法 D.理论计算法【答案】 CCZ4T6F9E1O6P10T9HW5H10V1T6K10F9O2ZJ3P2X9O9G2J4B123、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28和18，人工幅

14、度差系数为15，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【答案】 CCW10U4Y4U8Y6Y9S6HT4K10S4K7M10N6V10ZH1D6S7D10V10Y9C324、工程总承包预付款的用途包括（ ）。A.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等B.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及管理性费用支出等C.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临时设施以及提前办理合格性手续等D.承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、修建临

15、时设施以及合理的利润预支等【答案】 ACN5L7R8D9J10U6X3HL1B10P7R2G10L6O9ZL3A9I8Y1H4K3E125、某项目发承包双方，根据建设工程施工合同（示范文本）GF-2013-0201的规定签订承包合同，双方约定承包人承担的材料价格风险系数为5%。则下列有关物价变化的表述，正确的是（ ）。A.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2100元/t，合同履行期间，材料单价为2200元/t时，单价应予调整B.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为2050元/t时，单价应予调整C.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为2

16、100元/t，合同履行期间，材料单价为1900元/t时，单价应予调整D.某材料基准单价为2000元/t，投标报价为1800元/t，合同履行期间，材料单价为1700元/t时，单价应予调整【答案】 DCE4F5W8H10A5M9G10HH2E2O6A7A10T4N5ZV1M9Q2E3R6T10G526、“标高金”组成（ ）。A.管理费、利润、风险费B.管理费、利润C.管理费、风险费D.利润、风险费【答案】 ACL5N2T6R4Z10P8C8HT8Y4P6A7D8L7Z4ZI6R7R6F4A7R7H727、下列费用中属于安全文明施工费的是（ ） 。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施

17、工照明【答案】 BCM9V3G6L8D8C7Z8HL4C10P4S2G9U2A4ZC5E7X2L6V8L10V628、（2019年真题）某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范（GB505002013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增为1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（）元。A.87400B.88900C.89125D.89300【答案】 CCF8Y9O3C5X6R7T4HX8N8S7Q6D1N8O4ZX5I5Y2C3W3F8S529、某项目运营期第3年，有关财务数据为：利润

18、总额1000万元，全部为应纳所得 税基数，税率25%;当年折旧400万元，摊销不计；当年付息200万元。则该项目运营 期第3年的利息备付率为（ ）。A. 3.15 B. 5.75C. 6. 00 D. 8. 00【答案】 CCK6O1Y9N9A4K9D7HC5I6W7F2K1Q8K9ZH4U6D5D4I6B5M630、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（ ）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据

19、相结合的方法确定【答案】 DCJ7T8L8C7T7R7O3HX4K2S6K5X9O10F9ZQ5I4U3T3X9Y7T231、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按（ ）计 算。A.年法定工作日B.年制度工作日C.365天日历天D.年有效施工天数【答案】 CCU1D3R10V2L4E6V5HB3B9F8B8K3K5R8ZM5R6L1R6Q6N3M432、（2010年真题）采用设备原价乘以安装费率估算安装工程费的方法属于（）。A.比例估算法B.系数估算法C.设备系数法D.指标估算法【答案】 DCJ4B7S6P7E5L8Q10HI5G6Z6A2T1F4T7ZY2U7V9H8R2D1

20、F433、某施工机械原始购置费为10万元，使用年限5年，年工作台班为200台班，检修3次，每次检修费为5000元，除税系数为95%，每台班维护费、人工、燃料动力及其他费用为80元，机械残值率为5%。则该机械的台班单价为（）元/台班。A.184.5B.189.25C.207.1D.248.33【答案】 BCQ9L5M10L4W8O2V1HY3M3R4V6T4O3G5ZR10O6W4O1K9U1Y934、（2018年真题）根据FIDIC施工合同条件（2017年版）通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是（）。A.实际分项工程量变化大于15%B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过

21、了中标金额的0.01%C.工程量的变更直接导致了该部分工程每单位工程费用的变动超过了2%D.该部分工程量变更导致直接费受到损失【答案】 BCX7S6O3T7K2G10V7HP3G8G5W2A6I1Z1ZL6N4G6Y2K7A3X835、有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（）A.发包人应当承担基准日之前发生的.作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险B.如果有关价格（如人工.材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整C.对于不实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28 天作为基准日D.承包人的

22、原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律.行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整【答案】 BCY8L6R3L4L5R5D8HG5W1Y9V3O1E9Z4ZM8R2D4D4T9P10S1036、（2019年真题）某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得，施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100元工日、50元/工日计。以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%，在施工过程中，发生如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致工程修复用

23、工10个工日，主导小机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】 BCF7Z9P9T2H10B8L5HQ9N6X5F6K2G2G10ZU8A2Y6K4I8C1E337、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（ ）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷试运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】 CCG9I4J6Z2G8G8B7HB10E9T9Y3R10K10P5ZM6Z5F8Y3I4E

24、10G238、关于招标工程量清单缺项漏项的处理，下列说法中正确的是（ ）。A.工程量清单缺项、漏项及计算错误带来的风险由发承包双方共同承担B.分部分项工程量清单漏项造成新增工程量的，应按变更事件的有关方法调整合同价款C.分部分项工程量清单缺项引起措施项目发生变化的，应按与分部分项工程相同的方法进行调整D.招标工程量清单中措施项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加【答案】 BCW9N7Z6H4A3J10U2HD6H3S8Z10W10R10Y1ZB2H9O9E2C8B7Z439、关于政府投资的项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（）。 A.单位工程竣工结算由承包人审核B.单项工

25、程竣工结算由承包人审核C.建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核【答案】 DCK6I5Y1A6E2C10T1HM1Y8D8Z10F5N9D6ZX6I8J5C1Q9U5K940、根据我国现行合同条件，关于索赔计算的说法中，正确的是()。A.人工费索赔包括新增加工作内容的人工费，不包括停工损失费B.发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润C.工程延期时，保函手续费不应增加D.发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付迟延付款的利息【答案】 DCX8U1S7M7K3Q3R1HO4I3J9L5D1E8B1ZG7P7C

26、1K1M5T3M741、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACF9A8H3J7H5I4V8HZ2V3A1V8O9F1U7ZS10I1V2E8Y2B4P242、（2011年真题）根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（）。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发

27、生的费用【答案】 CCT1W5N7E5G5F5C9HW7Z5E3I3Y6Y4B10ZZ4K7K2U6D7K2P843、已知某项目建设期末贷款余额为1000万元，采用等额还本付息法分5年还清，年有效利率为8%。则第5年应付利息为()万元。A.18.55B.20.04C.80.00D.231.90【答案】 ACN10W3K5A8L6X7F2HA5N7X8Y6T9R9V5ZZ6E1W6L1N10B8B544、（2021年真题）以下对于建筑设计的说法正确的是（ ）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济【答案】 DCO3N8T10T3Z10

28、N3B2HZ3G3H10F4E4B9B4ZY5A2Z8G9E10J4E945、标准施工招标文件附有的格式文件包括（ ）。A.承包人承揽工程项目一览表. B.预付款担保C.工程质量保修书 D.发包人供应材料设备一览表【答案】 BCU2R9U10K3D5O10X3HU4S2Z9M7S7D6T6ZB3D6G1V5X10C6B1046、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（ ）。A.分部分项工程费B.措施费C.规费D.企业管理费【答案】 BCN4L4H9N10N6C10E4HD8I8T3G9Z6S10Y9ZC10Q6T3M9P8O2E247、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造

29、价指标的时间要求。造价数据的时间选取符合规定的是（ ）。A.投资估算采用投资估算书编制完成日期B.最高投标限价采用投标截止日期C.合同价采用合同签订日期D.结算价采用工程结算日期【答案】 ACE5Z7Q3U1G5P9N1HN6M3T9S2V6D4J7ZF6T2K4S8T5N5O1048、有关投标文件的澄清和说明，以下说法中错误的是（ ）。A.对投标文件中含义不明确的可以进行澄清和说明B.评标委员会不得向投标人提出带有暗示性的问题C.澄清和说明不得超出投标文件的范围D.投标人可主动提出澄清和说明【答案】 DCN9U9B1W1G4T7D3HE7I1O3J3S5X2M4ZS7R6K3A10G8N5P

30、749、（2019年真题）在投标报价确定分部分项工程综合单价时，应根据所选的计算基础计算工程内容的工程数量，该数量应为（）。A.实物工程量B.施工工程量C.企业定额工程量D.复核的清单工程量【答案】 CCW5D8F7D5S7B6C2HN2J7K1D9N1Q3M5ZZ8I6I4D3M9Q7Q850、关于设计概算的调整，下列说法正确的是（ ）。A.若设计概算已通过批准，则不得调整B.一个工程可多次调整设计概算C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改革委申请调整概算D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算【答案】 CCK4C6N8A7X8U5Q1HN10E6D4Z10U3Y7D10ZL10U8

31、O2P8H9G5Z151、下列措施项目中，适宜于采用综合单价方式计价的是()。A.已完工程及设备保护B.大型机械设备进出场及安拆C.安全文明施工D.混凝土、钢筋混凝土模板【答案】 DCN9G8Z3P2U5K5U9HX3A5N4X10F6N9H5ZO1X8M1Z5S2J5H852、（2021年真题）关于国际竞争性招投标项目开标的做法正确的是（ ）。A.不允许投标人或其代表出席开标会议B.不应拒绝开启未附投标保证金的标书C.应全部读出标书的全部内容D.开标时不允许记录和录音【答案】 BCE3L8D9E5U2I4C3HB6W3X5B1A4C4T1ZH10S8Y8R7S7D6Q153、在国际竞争性招标

32、程序中，若采用两信封制度，则以下表述正确的是（）。A.投标人将技术标和商务标分别装入两个信封，并在两次开标会议上分别提交B.技术上不符合要求的标书，其商务标依然正常开启C.技术标的评比可能长至几个星期D.如果采购合同简单，技术标和商务标也可以在一次会议上分别提交【答案】 CCN8Z3X10F5N8A4G1HK10K3G5R5X2H7D10ZH8W2B6P5K8U5E754、某出料容量750L的混凝土搅拌机，每循环一次的正常延续时间为9分钟，机械正常利用系数为09。按8小时工作制考虑，该机械的台班产量定额为（）。A.36m3台班B.40m3台班C.0.28台班m3D.0.25台班m3【答案】 A

33、CG3A2P2C5N4F9D4HA6S7G6Q2D5L7K5ZF8R2W4I5J2P3P355、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单【答案】 ACC2W10G8X2R3R4T2HH5S8A3O5W4S3I2ZN3V10R1J4T3Q3D456、下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（）。A.施工单位参加试运转人员的工资 B.单台设备的单机试运转费 C.试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用 D.试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用【答

34、案】 ACR10D1L5E10H2V10Y2HL7A10X8A1Z4Y5T7ZJ6A4X2O4M2D7N857、某工地水泥从两个地方采购，其采购量及有关费用如下表所示，则该工地水泥的基价为( )元t。A. 238. 19B. 256. 86C. 258. 04D. 265. 78【答案】 CCX6M6U2Y1Y2W5R10HD1N5F5U9J6G9G10ZE7H8A10P2D7F4S658、关于招标文件的内容，下列表述中正确的是（ ）。A.技术标准和要求中可以引用某一生产供应商的技术标准予以说明，但应当在后面加上“或相当于的字样”B.评标办法可选择综合评估法和合理低价中标法C.投标人须知前附表

35、可以与投标人须知正文的内容相抵触D.当进行资格预审时，招标文件中应包括招标公告【答案】 ACO8L5I9I7T6C9K4HD3J2Z7H4Y4E3P6ZC6S5W3P7Z6J4J359、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。A.研究试验费B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备及开办费【答案】 BCI5M1O10I8X9O10Z6HK2V6A3E4P5Y3H6ZW5G4I5D5P1B3N560、除另有说明外，所有清单项目的工程量应以（ ）为准，并以完成后的（ ）计算。A.实体工程量、净值B.实体工程量、实际值C.实体工程量+施工中的各种损

36、耗和需要增加的工程量、净值D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值【答案】 ACC10W9V7O4H1H2U1HG10M4B5G1V10A2E4ZM5J7T1G5J3K8I661、由于承包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用()。A.原约定日期的价格指数B.实际竣工日期的价格指数C.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值D.原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个【答案】 DCY9N2X3O3I5E5M10HR5P5A6H

37、5G8W1Y10ZJ1P6R5T8G10K1P362、某工程计划完成建筑安装工程量价款为 850 万元，根据合同约定，工程预付款数额为建安工程款价款的 25%，主要材料比重为 50%，7 月份累计完成建筑安装工作量为 510 万元，当月完成建筑安装工程量112 万元，则 7 月份应扣回工程预付款数额是（）万元。A.13.5B.42.5C.49.3D.98.5【答案】 BCS1F4G2K7W7N6E6HO1Z3N5J9J2F1F4ZS4K8C1M9I9V5U1063、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为 600 元/m2，人、材、机占工程造价 10%，50%，20%，拟建工程与类似工

38、程人、材、机差异系数为 1.1，1.05，1.05，假定以人、材、机为基数取费，综合费率为 25%，则该工程综合单价为（ ）。A.507B.608.4C.633.75D.657【答案】 CCD3C5Q5Z9U8Q7Z6HZ6Q7F2U10U1W5Q2ZV5A5H5Q4Z6P10O964、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台班，检修周期数为4，一次检修费为2000元，除税系数0.8，维护费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为（ ）元/台班。A.106.14B.109.60C.110.24D.112.80【答案】 A

39、CM6J7M10M7F10Z6M10HD4B3W8U2J9G6Y5ZZ7S7C8D9G1G9E865、工业项目总平面设计中，影响工程造价的主要因素包括()。A.现场条件、占地面积、功能分区、运输方式B.现场条件、产品方案、运输方式、柱网布置C.占地面积、功能分区、空间组合、建筑材料D.功能分区、空间组合、设备选型、厂址方案【答案】 ACV5P5L5E1U4U4U10HM10M4T8H5G5B8I5ZP3O8C7C9X1N10U366、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税是作为计税基数的组成计税价格的是（ ） 。A.到岸价+消费税B.到岸价+关税C.关税完税+消费税D.关税完税+关税+

40、消费税【答案】 DCS9W3Y1R10P8W8M7HD9R3L9R9G6F1K5ZP4C10C9E5S4U2E167、投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（ ）。 A.承包商任务 B.计价方式 C.付款办法 D.合同价款调整 投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为（ ）。【答案】 BCZ4C4T4S7A5C3P2HU7Q4A1J6V5T8Q6ZF2M2P5O10G9P1G268、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（ ）。A.柱网的选择与厂房中有无吊车、吊车的类型及吨位、屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关B.对于工业建

41、筑，厂房、设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度、小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成、户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济【答案】 ACF10K10I2N1C4Y7L7HL6F2M5C10A3Q2W10ZQ9S10N1J7X5Q8V969、对于综合评估法中的评标基准价的确定，下列说法正确的是（ ）。A.按所有有效投标人中的最低投标价确定B.按所有有效投标人的平均投标价确定C.按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定D.按项目特点、行业管理规定自行确定

42、【答案】 DCK3Z9H5S4D1R6G1HA8L2D8Z4F4J6J6ZV9H7O3U5V10B9X1070、在某建设项目投资构成中，设备及工器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，价差预备费为80万元，建设期贷款1800万元，应计利息为180万元，流动资金500万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.3500B.2700C.2780D.3180【答案】 BCZ8I4J5R8N2A6R1HT6C7E4M3T2T8X9ZA6J8T6H1E7D5F171、下列有关措施项目费计算的表述，正确的是（）。A.夜间施工增加费的计算基

43、数应为定额人工费或定额人工费与定额施工机具使用费之和B.成井费用属于应予计量的措施项目，而排水、降水费用属于不宜计量的措施项目C.超高施工增加费通常按照建筑物的建筑面积以“”为单位计算D.混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“”为单位计算【答案】 ACU2I8J9Y1K4M10U9HU10K4K9W10I9B6V10ZJ7P10C7I5K3H5P272、关于工程造价的分布组合计价原理，下列说法正确的是（ ）。A.分部分项工程费=基本构造单元工程量工料单价B.工料单价指人工、材料和施工机械台班单价C.基本构造单元是由分部工程适当组合形成D.工程总价是按规定程序和方法逐级汇总形成的工程造价【答案

44、】 DCI1J5E6P1T1D7Z10HN10K9V4T1B3O7N1ZZ8P10U6W6Y7V10W173、某建设项目，建设期为3年，建设期内各年均衡获得的贷款额分别为1000万元、 1000万元、800万元，贷款年利率为8%，期内只计息不支付，建设期第3年应计利息为 ( )万元A. 368.26 B. 192.0C. 201. 86 D. 205.06【答案】 DCG5C4Y9L5L4R2C3HX8P2X5E1X9M10P9ZD6K7D4U4O1J2F674、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。A.当事人起诉之

45、日B.法院做出判决之日C.仲裁机构做出裁决之日D.欠款义务产生之日【答案】 ACF2A2M5L6Y7W1N4HM7U9J2N3A9C3R4ZG7M1G2A5K9U9S975、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）A.综合单价中包括由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的主要材料，其主材费用应计入其他项目清单费用【答案】 CCJ5L9N9G8G10M10T7HC1W1D1C5O8T8D8ZB1T4H4A4K8U6L176、下列关于无形资产的计价原则，描述错误的是（ ）。A.投资者

46、按无形资产作为资本金或者合作条件投入时，按评估确认或合同协议约定的金额计价B.购入的无形资产，按照实际支付的价款计价C.企业自创并依法申请取得的无形资产，按开发过程中实际支出计价D.无形资产计价入账后，应在其有效使用期期末核算【答案】 DCD10W8P5C6Q5A3J7HU10Z7O10Z4N8N5W1ZP4H10U9S7X8I2D877、下列关于设备及工器具购置费用的说法，错误的是（ ）。A.它是由设备购置费和工具.器具及生产家具购置费组成B.在生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步C.它是固定资产投资中的积极部分D.在非生产性工程建设中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的提高【答案】 DCJ3C7D6R4I6Y2C