2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库高分预测300题加解析答案(湖北省专用).docx

《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库高分预测300题加解析答案(湖北省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库高分预测300题加解析答案(湖北省专用).docx（89页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某建设项目中，合同中约定混凝土强度是35 MPa，但是与之相对应的规范中的强制性标准为30 MPa。质量监督人员在对该项目进行检查时，经过试验证明已完工程的混凝土强度是33 MPa，于是认定为不合格产品，要求施工单位返工。下列观点中正确的是（ ）。A. 由于合同不属于政府监督的依据，所以，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工B. 由于不符合同中约定的标准，属于不合格产品，质量监督人员可以据此要求施工单位返工C. 由于满足规范中的标准，属于合格产品.质量监督人员不可以据此要求施工单位返工D. 根本就不属

2、于质量监督人员的范围，质量监督人员不可以据此要求施工单位返工【答案】 ACX1E7L2U6K3U6W10HA4J7B7L9I8G2T1ZF7I4D2Q3X6M8J92、承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于()。A.有效合同B.无效合同C.可撤销合同D.效力待定合同【答案】 BCO6T6E4P10S2N6M5HW4L4Z4D5F2D5P5ZK7K2I2I6F4I3Q93、甲、乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会裁决，但未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见，则该仲裁协议( )。A.无效B.有效C.可撤销D.效力待定【答案】 ACU5Q9T

3、8L4K3R1R8HB1O7S6J6Y6E8G1ZB10U10C3I3G6W8Z84、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（ ）。A.罚款、收非法财物等行政处罚决定B.行政处分或者其他人事处理决定C.限制人身自由的行政强制措施决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】 BCT10V10E10C5N4R2I10HL1U2T6T8T4C1F7ZA1G2K5R8A9D10W45、根据建设工程质量管理条例规定，违反本条例规定，项目经理因过错造成重大质量事故的，（ ）不予注册。A.1年内B.3年内C.5年内D.终身【答案】 CCH8Y5O1Y8E9T10O6HX8P2N

4、7W5W5C7C2ZL1G1J10Z10W1X5P46、下列关于车辆购置税的说法中，不正确的是（ ）。 A.销售单位开展优质销售活动所开票收取的有关费用，属于经营性收入，应作为价外收入计算征税B.进口自用的应税小汽车的计税价格包括关税完税价格和关税以及消费税C.纳税人自产自用应税车辆的计税价格，按照纳税人生产的同类应税车辆的销售价格确定，不包括增值税税款D.销售汽车的纳税人代收的保险费，一律不计入计税依据中征收车辆购置税【答案】 DCT3Q4B5U4F8I9M3HB1D2Y9B10E3I1M3ZG4S2J10G10T2F10V17、（2020年真题）关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是（）

5、。A.用能单位应当加强能源计价管理B.用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训C.用能单位应当建立节能目标责任制D.鼓励用能单位对能源消费实行包费制【答案】 CCP2Z4O6C2R6V8C6HA4Q3J4X7J7F1B9ZL6N5B9S2S1G3D88、下列关于执行的说法，正确的是()。A.执行程序都是因当事人的申请而开始的B.申请执行的期限，双方或一方当事人是公民的为1年，双方是法人或其他组织的为6个月C.申请执行的期间为2年D.具有执行力的裁判文书由作出该裁判文书的法院负责执行【答案】 CCB7D9Y4E3U5B10T10HZ10Q5B4O3D7P6D2ZO6H4S4H4I1O4M79

6、、就法律关系的主体而言，债的主体()A.双方都是特定的B.双方都是不特定的C.债权人是特定的，债务人是不特定的D.债务人是特定的，债权人是不特定的【答案】 ACQ1H3B4A3U10L9O7HM9C5V1X7O10N8W5ZX5U3G10F6E7O3Z810、使用财政预算资金的建设项目，重要设备采购的单项合同估算价最低在（ ）万元人 民币以上的，必须进行招标。A. 50B. 100C. 200D. 3000【答案】 BCO4F3V1C1G7F1Z4HB10N10W3T7S9L1X9ZG7T8E1H8D4S3Q511、当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作

7、出裁定的，由( )。A.仲裁委员会决定 B.合同履行地中级人民法院裁定C.被告所在地中级人民法院裁定 D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定【答案】 DCB4C2G9X4U2J2G5HB9M8T5M1A8I5D2ZE8U2O10S10Z10D6Q712、农户对宅基地上的附着物享有所有权，有（ ）的权利，不受他人侵犯。A.买卖和抵押的权利B.租赁和抵押的权利C.买卖和租赁的权利D.买卖、租赁和抵押的权利【答案】 CCY3H9G5T6X2J6I4HJ7T8D8R3Q10G5I8ZI4C4M7N7G7W7T1013、某施工单位为降低造价，在施工中偷工减料，故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备，降低工

8、程质量，导致建筑工程坍塌，致使多人重伤，死亡。该施工单位的行为已经构成（）（2014）A.重大劳动安全事故罪B.强令违章冒险作业罪C.重大责任事故罪D.工程重大安全事故罪【答案】 DCE1D3E4U6H7X9O7HJ9V1Z4V3Z5U6N10ZU9L7X9Y1N6D10N814、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人,取得建设单位认可的方式,下列选项中说法正确的是()。A.必须在总承包合同中规定分包的内容B.应当事先征得建设单位的同意C.建设单位可以直接指定分包人D.不得在总承包合同中规定分包的内容【答案】 BCZ7F7G4L8F6I3Z10HM6N10Y7M1D2I10L9ZV4W4O6

9、L1M2W10J315、对于工程质量的监督管理，我国实行（ ）统一监督管理。A. 国务院B. 国务院国家发改委C. 国务院建设行政主管部门D. 国务院质量技术监督部门【答案】 CCG5P9T2E4T9U10H4HZ5S9Y1A6M8E9Q3ZG4A9W5P4A2H8D516、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（）。 2016A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪【答案】 CCI3C2W9Y10Q8L9V7HQ7U6D7R5M4I7V6ZH3H9A6Q5J1S6U717、根据建设工程安

10、全生产管理条例，施工现场的布置中，符合安全和文明施工要求的有（ ）。A.由于现场场地缺乏条件，将生活区暂时设置在办公区B.经征得建设单位同意，在结构封顶的建筑物内设置员工集体宿舍C.施工现场的办公区宜靠近作业区，方便管理人员对工程过程的监管D.施工现场使用的装配式活动房，不需要具备产品合格证【答案】 ACU1B10M8G2L7F9F9HX9L9Z2E7B7K6A3ZB7X1T10O1J5W10F718、2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。2018真题根据生产安全亊故报告和调查处理条例，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最

11、迟日期为（）。2018真题A.2017年7月6曰B.2017年7月8曰C.2017年7月15日D.2017年7月31日【答案】 DCY2V6H3E7C5H10B9HO8X8M7C1M4W4W4ZM8Y4D5I3O9N4X719、关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。2018真题A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C.某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算吋间为2018年6月11日D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自

12、动进入缺陷责任期【答案】 BCW8K9C8S6I7U7C9HD1Q6V10J7I10Y6J9ZV4A6X4P7N8Y8E820、在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修的期限说法，正确的是（ ）。A.外墙面的防渗漏为5 年B.供热与供冷系统为2 年C.屋面防水工程为3 年D.地基基础和主体结构工程为永久【答案】 ACX1J10C9D7P2D2J4HP10W3F2U2N8D8H1ZE7V5W10A3G8U6S121、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇 佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律 规定，李某的损失应由（ ）

13、承担。A. 甲施工单位B. 乙建设单位C. 甲施工单位和刘某D. 甲施工单位和乙建设单位【答案】 ACF1X4M8T3W5H8W9HE3Q1X5B6R4K9U7ZB2W4O2Q7F4T10Z122、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（ ）。A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C.施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离【答案】 CCH7V8M3I2P5U3G4HG2L2N4C6J6O1Q7ZM5Y10J6S7A7J5S423、下列法规中，属于部门规章的是()。（20

14、15）A.建设工程质量管理条例B.北京市建筑市场管理条例C.重庆市建设工程造价管理规定D.招标公告发布暂行办法【答案】 DCV6G5R2J5U3S3R3HI3Z7H6N8S7F2X6ZN9X1N5Y3V1E5K324、施工单位与建设单位签订施工合同，约定施工单位垫资20%，但丧有约定的垫资利息。后施工单位向人民法院提起诉讼，请求建设单位支付垫资利息。对施工单位的请求，人民法院正确的做法是（）。A.尽管未约定利息，施工单位要求按中国人民银行发布的同期词类贷款到率支付垫资利息，应予支持B.由于未约定利息，施工单位要求支付垫资利息，不予支持C.由于垫资行为违法，施工单位要求返还垫资，不予支持D.尽管

15、未约定利息，施工单位要求按低于中国人民银行发布的同期词类贷款利率支付垫资利息，应予支持【答案】 BCB8T2V5N5V3V5I2HX3B7O10G3S6J1G9ZU1B2S2P9D8F5G1025、关于投标联合体资格条件的说法，正确的是（ ）。A. 联合体牵头单位具备招标文件规定的相应资格条件即可B. 联合体一方具备招标文件规定的相应资格条件即可C. 联合体各方均当具备招标文件规定的相应资格条件D. 由不同专业的单位组成联合体，按照资质等级，较低的单位确定其资质等级【答案】 CCJ10T4M4P9J9O10U2HL4V6W5C9B6D10K10ZJ10M5F2S8L6S3M126、关于建筑意外

16、伤害保险的说法，正确的是（）。A.应当由建设单位统一投保 B.保险期限自开工之日起算 C.费用由作业人员负担 D.保险期至缺陷责任期届满之日止【答案】 BCM7L8A3Q3P10D4J3HY5D8I3Y10Z4R3O2ZO2H1B10Y7P8R2X127、关于事故调查处理的说法，正确的有（ ）。A.为抢救人员、防止事故扩大、疏通交通的需要，可以移动事故现场物件B.死亡10人、重伤10人，直接经济损失1000万的事故，应当由市级政府调查C.政府及安监部门、监察机关、公安机关以及工会均是事故调查组的成员D.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组成事故调查组进行调查【答案】 CCX4U2F

17、3K8H2K8E10HI6Q10L10F2O6V5I2ZE5G9X2K3O3J7W828、保证合同是（ ）订立的合同。A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人【答案】 CCW3B8H4L5G10X5K8HR7T10Q8L9M3B8X7ZH5P10T8H9N1A3R129、位于甲省的某项目产生的建筑垃圾，欲移至乙省某地填埋，途经丙省，下列说法正确的是( )。A.向甲省环保部门申请，经乙省环保部门同意B.向甲省环保部门申请，经甲省环保部门同意C.向乙省环保部门申请，经甲省环保部门同意D.向乙省环保部门申请，经丙省环保部门同意【答案】 ACV10Y7T8V9S

18、10A6M4HW6F8C4O10Q3Z5Q4ZI7G10Q7R7F1J2M630、施工单位在签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人，将工程合同金额上调 500 万，后建设单位起诉至法院，法院判决撤销该合同，则施工合同（ ）之时起没有法律约束力。A.当事人发现可撤销B.订立时C.被撤销时D.当事人向法院提出撤销合同请求【答案】 BCR3I1U10R9H10I3I10HY5V9G5V8P7Z9X3ZX4U8Q7I1B3I2E831、依据民事诉讼法的规定，合议庭组成人员确定后，应当在()日内告知当事人。A.3B.5C.7D.10【答案】 ACL2I6O4E1F2V6M3HF9M9K7I7A6S4X8Z

19、U1V2L6U7I8V3R532、2011年8月10日，某施工单位与建材商签订了一份买卖合同，约定将工程完工后剩余的石材以10万元的价格卖给建材商，合同履行地为施工单位所在地。2011年8月18日，建材商依约交付1万元定金。2011年8月21日，施工单位为建材商代为托运。2011年8月25日，建材商收到货物，但并没有按照约定在货到时付款。该定金合同的生效日期为()。A.8月10日B.8月18日C.8月21日D.8月25日【答案】 BCN10A5Q8R2G3C5B9HY5Q4N2B10J9K4L10ZV1E7C10K5N7F9M633、关于环境保护设施竣工验收的说法，正确的是（）。2014A.环

20、境保护设施未经竣工验收，主体工程投入使用的，由环境保护行政主管部门责令停止使用 B.需要进行试生产的建设项目，环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收 C.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当同时验收 D.建设项目投入试生产超过3个月，建设单位未申请环境保护设施竣工验收的，应当处10万元以下的罚款【答案】 ACC4G1X2H10E2D4V7HQ7U7O8F10R4L8C1ZZ1M7B2S4V4R7J534、人民法院对当事人在证据交换中认可的各种证据材料作出审查判断，确认其能否作为认定案件事实的根据是（）过程。A.质证B.认证C.举证D.保全【答案】 BCK10G

21、8F4H9R1Z7A8HJ1P4A6F5Z4L8X9ZL8D2X8A2P9G6C935、甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室，看到丙公司向乙公司发出一份要约，很感兴趣，便向李四要了这份要约，并按照要约上的要求回复了丙公司，甲公司发出的文件属于（ ）。A. 要约邀请B. 新要约C. 承诺D. 承诺意向【答案】 BCM7F2R7H2D2K4M10HJ1W10V7V2F3C10N6ZE10V9X1E7E6D4S636、下列建设单位向施工单位作出的意思表示中，为法律、行政法规所禁止的是（ ）A. 明示报名参加投标的各施工单位低价竞标B. 明示施工单位在施工中应优化工期C. 暗示施工单位不采用

22、建设工程施工合同（示范文本）签订合同D. 暗示施工单位在非承重结构部位使用不合格的水泥【答案】 DCI2L8Z4G4N9D7X6HM5W5G9Z3E5W5H7ZS10K2S1T2K3V6D637、甲建筑公司向乙公司发函采购红砖,函件中标明了红砖的数量、价格和交货时间。乙公司回函表示如果延长10天可如约供货。根据民法典,乙公司的回函属于A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺【答案】 CCN7E2X8H7E10B8H3HT7K8F6H5U3E5E9ZT3D5E1C1Y9R4E538、（2020年真题）根据立法法，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法

23、，正确的是（）。A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】 DCZ5N1I8U4U10I5S1HM1Z3X6H2R2N8B8ZE4Q6H8J5N6R7E639、根据合同当事人是否必须采取一定形式为标准，可将合同分为()。A.双务合同与单务合同B.有偿合同与无偿合同C.要

24、式合同与不要式合同D.权利合同与义务合同【答案】 CCA7R8O8J9M7Z1U3HF2P1L9T1F9I3F4ZB10S5W5I4L9O1Q1040、甲、乙因合同糾纷申请仲裁。甲、乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲、乙共同选定。伸裁庭合议时产生了两种不同意见，仲裁庭应当（）作出裁决。A. 按多数仲裁员的意见 B.按首席仲裁员的意见C.提请仲裁委员会 D.提请仲裁委员会主任【答案】 ACP10P10V3T1B6B10E10HN8C10T3O3P2I3J10ZP3X5F8A7Y6Q7F341、关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的

25、负责人B.可以从事项目总承包管理、施工管理、建设工程项目管理服务、建设工程技术经济咨询C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业【答案】 BCL6F6G3F7P8O7S2HA7R10R2T6C1T9S6ZZ8J1B6L8S8J7K242、根据建设工程质量管理条例的规定，工程质量保修书应当明确保修的范围、期限和责任。其中最低保修期限是（ ）。A.双方约定的B.法定的C.设计文件确定的D.业主方规定的【答案】 BCZ10S9Z2W9D3O7N10HH7D7C8R7X8N8O5ZD1T9M8Z9Z5M2W843、施工企业发生的下列事故中，可

26、构成工程重大安全事故罪的（ ）。 A.劳务作业人员王某在施工中不慎在楼上坠亡 B.施工企业安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤、死亡 C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，造成直接经济损失 120 万 D.项目经理为赶工期故意掩盖事故隐患，组织他人违章作业的，致使两人死亡【答案】 CCD4F8Y3D4G8E5X5HP8K10T2H2P10U7Y6ZK5Q3V1B3J5D1H444、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方 式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是（ ）。 A. 丙公司应代甲清偿B. 乙可要求

27、甲或丙清偿C. 只能由甲先行清偿D. 不可能由甲或丙共同清偿【答案】 CCD5M6O9Y3B3S6G5HI9Q3M10T9W7J1V3ZN2D6I7H1O4B1Y945、根据安全生产许可证条例，必须持特种作业操作证书上岗的人员是（）。2014A.项目经理 B.兼职安全员 C.建筑架子工 D.BIM系统操作员【答案】 CCG7R7R2A4U5J6J2HA9Q9B1W4F6U6Y2ZX1W4A8L7P2A9Y646、建设单位拟修建一座造纸厂，为了尽量减少对环境的污染，应当采取的措施是（）。A.污水处理设施要设计、施工、生产同时进行B.造纸厂投入运营后3个月内必须建设污水处理设施C.建设单位对造纸厂

28、污染环境进行检测后决定何时修建污水处理设施D.污水处理设施与造纸厂主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用【答案】 DCU9J7V3A5F10F7E1HL5X4J7H9J7B3J6ZM4S9M6H6J8M7L147、建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是()。A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金B.进入被检查单位施工现场进行检查C.实施查封、扣押D.作出行政处罚决定【答案】 BCK8N7S8F10K4H2V6HV10W1E8N9A2K3T6ZA8Z10U6C3J9R10O348、招标人在某次招标投标活动中确定了某施工单位为中标人，则下列表述中正确的是（）A.不

29、必将中标结果通知未中标人，但须退还未中标人的投标保证金 B.同时将中标结果通知未中标人，但无须退还未中标人的投标保证金 C.不必将中标结果通知未中标人，且无须退还未中标人的投标保证金 D.同时将中标结果通知未中标人，且须退还未中标人的投标保证金【答案】 DCS3I1R3E2Y4G2L9HK5S3Y3D5V5W2U10ZT7V4E2R5O5G7V349、王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国民法典规定，下列主体可以作为保证人的是（ ）。A.某大学教授 B.某企业财务科 C.某公立小学 D.某街道办事处【答案】 ACO4M6H1C6R9H6F10HS1G7J3B3T5U

30、2F5ZZ4Z6W9I6C9N7Y650、根据刑法，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处（ ）年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。A.2B.3C.4D.5【答案】 DCX1Y7T5K2H5P1H10HQ5B4G4I10Q6P1N3ZX7Z3H5K7Z9L9A351、某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规 定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。（2016）A.行政处罚B.行政裁决C.行政处分D.行政强制【答案】 ACI10W3N2C2

31、Y8U4M10HO5G2F9J4Q8E6S8ZQ1T1T4K8H9P9A352、某施工合同约定的争议解决方式中，合法有效的是()。A.向合同签订地的法院起诉B.向有关仲裁机构申请仲裁C.向工程建设主管部门申请行政复议D.向工程建设主管部门申请行政调解【答案】 BCE8J9F10C7J3T1X1HG7W6T1C7Y4M4K8ZL9U10V4V3A4C9S853、甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日至5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，按照合同约定扣除因乙方工程拖

32、期的违约费用，那么甲方应该计算（ ）天的拖期违约损失。A. 15B. 16C. 17D. 21【答案】 DCM3N9H2H6G7Z1Z1HR8D9J3Z7C3U10Y7ZX1Q2X2U10W2B1O754、招标投标活动应当遵循的原则是（ ）。A. 公开、公平、公正和最低价中标B. 自愿、公平、公正和等价有偿C. 公开、公平、公正和诚实信用D. 自愿、公平、等价有偿和诚实信用【答案】 CCR8N7X1O4E9P6L9HD10W8O8E5F4A2U1ZE4E9U2J9C1U9P555、根据建设工程质量管理条例,在正常使用条件下,房屋建筑的地基基础工程的最低保修期限为()。A.30年B.50年C.设

33、计文件规定的该工程的合理使用年限D.由发包方与承包方约定【答案】 CCV1L5Y8L7Q5N10E6HV8G9Z9S8N1A2C2ZY2K9T3D1X5U2D556、下列情形中，构成委托代理终止的是（）A.代理人辞去委托B.被代理人取得民事行为能力C.代理人并不知道被代理人死亡D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭【答案】 ACR10P7K10Z7E6K9N6HC1D7L2M2Z1Y10N5ZG5R10R5W7K9S1K457、关于印花税的说法,正确的是()。A.营业账簿免纳印花税B.应纳税额不足5角的,免纳印花税C.纳税人根据应纳税凭证的性质,分别按比例税率或者按件定额计算应纳税额D.财产所

34、有人将财产赠给政府、社会福利单位、学校所立的书据应交纳印花税【答案】 CCC3H6T1E6I10T3S3HX10Z4M8S6Q4A1R6ZV2D7B6K8E9K7R258、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（ ）。A. 企业未取得施工许可证擅自施工的B. 资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C. 企业将承包工程转包或违法分包的D. 企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】 BCO10B6I5K10P7Q5T10HJ5W10M5R4A3I5V3ZI7E6K10C9S1J6C1059、下列具体行为中

35、，不能构成合法留置关系的是（ ）。A. 构件厂由于施工单位拖欠加工费用而留置加工构件B. 运输公司由于施工单位拖欠运输费用而留置部分运输的材料C. 检测单位由于施工单位拖欠检测费用而不按照约定提供检测报告D. 停车处由于施工单位拖欠看管费用而拒绝交付保管车辆【答案】 CCZ8O9T8K6S3S4P4HN8W10L9Y6V10X6G6ZX4T9Z9B4Y6B7A860、某房地产开发商拖欠承包商工程款700万元，承包商认为可以用开发的商品房抵账，因 此并不急于追索。同时承包商拖欠劳务分包商报酬150万元已达6个月，则此劳务分包商有权（ ）。 A.以自己的名义向人民法院请求开发商付款B.以承包商的名

36、义向人民法院请求开发商付款C.以自己的名义向政府行政主管部门请求付款 D.以承包商的名义向开发商请求付款【答案】 ACU4Z4R3W8G9B5E7HZ6X3V3N1L2I10U4ZH5M4M10P2P4Q2I861、根据我国行政许可法，尚未制定法律、行政法规和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许可的，省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满()需要继续实施的，应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCO6Y3E3M7Y10D5A4HF4K5G5E6Q3Z2Q5ZE8M7B2K10W

37、4Q6R562、关于施工企业承揽工程的说法，正确的是（）。2014A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照 B.施工企业应当拒绝向其他企业转让资质证书 C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员 D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程【答案】 BCQ4E8N2S2P6U7P3HN8D3A2J6B7H7Y9ZX8V1F7Y6V2P5E263、某建设单位与甲公司签订一份施工合同，约定由甲公司为其承建某工程。甲公司又与乙公司签订一份施工合同，约定由乙公司承建该工程的主体部分，则甲公司与乙公司签订的合同为（）。A.转包合同，合同有效B.转

38、包合同，合同无效C.分包合同，合同有效D.分包合同，合同无效【答案】 DCJ5E3U9G1A6U10I3HE6Q10R6Q6N2N10T2ZH10Q2S4X5G10M6M864、（2020年真题）根据立法法，地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于裁决权限的说法，正确的是（）。A.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决D.根据授权制定的法规

39、与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决【答案】 DCO4H6B2W5O10M3Y5HH4Y7R9W6V6H1A7ZN7R7Y8D2Q1L5W265、根据绿色施工导则规定，以下说法错误的是（ ）。A.施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运B.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于40%C.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器D.建筑垃圾进行分类，并收集到现场封闭式垃圾站，集中运出【答案】 BCS10D3L4M4B5M1L8HT4A4G4F5I8P9F8ZA3U2Q1O8I4D5E266、甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲

40、的9桶原料。按照仓储合同的法律规定，乙的义务不包括()。A.验收B.出具仓单C.提取原料D.允许甲提取样品【答案】 CCQ8F7F4L10D9W4O2HG4K8E3T8K5V10Z4ZK2N4C4U1X5D1U1067、某设备采购合同中约定：甲公司向乙公司订购5台设备，由于乙公司的库存只有3台约定剩余的2台设备由丙公司交付给甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付设备。则合同中应（ ）承担违约责任。 A. 乙向丙B. 乙向甲C. 丙向甲D. 丙向乙【答案】 BCV9H3A2Y5X5M10X10HP4O7H8J6I4F4I3ZN5J10U1U10R1T8V1068、建设单位和施工企业经过平等协商确定某

41、屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。（2016）A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定【答案】 ACH4W7D2Z6Q8Z7Z5HY3Z7A10S1T5D8L10ZA3W2D8B1K9O6T969、下列关于工程质量检测单位的说法,错误的是( )。A.质量检测业务由工程项目施工单位委托具有相应资质的检测机构进行检测B.检测机构应当建立档案管理制度,并应当单独建立检测结果不合格项目台账C.检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署,并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效D.

42、检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构【答案】 ACR9H2N10B10V2Q5V5HV8N7M3N7P10D1Q10ZH10L10G5A5X6U10Y670、当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。A.自判决书送达之日起20日内向上一级人民法院提起上诉B.自裁定书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉【答案】 CCX7K5N10E6X3M9N5HH7F5K2F6S4B1R10ZI3E7F4I4P1X1N571、2014年6月10日,某施工企业委托某专利事务所申请专利。

43、6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件,6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日,国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（）。2017真题A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日【答案】 CCV6L8O1R4N8J6U4HP7I1A6V4K8N10G6ZF3F2H1T8Y2F7H872、施工单位所承建的某高校办公楼，建设单位未经验收就提前使用。5年后，该办公楼主体结构出现质量问题，则下列说法正确的是()。A.主体结构的最低保修期限应是50年，施工单位需要承担保修责任B.由于建设单位提前

44、使用，施工单位不需要承担保修责任C.施工单位是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经足额支付工程款D.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工单位应当承担保修责任【答案】 DCG9E1L8U3V7U5P6HO2T3L6T4C1U5V9ZX6A2B3O7C1A8D773、根据标准化法关于团体标准、企业标准的说法，正确的是( )。 A.企业标准的制定应当经过行业主管部门批准 B.国家要求团体标准、企业标准通过标准信息公共平台向社会公开 C.国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度 D.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准【答案】 CCQ5G10N4P4N1W5T10H

45、I9D1M5Q10O7R2F3ZR4Z3M1K4K2X4R274、关于代理的说法，正确的是（ ）。A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人C.作为委托人的法人、非法人组织终止的，委托代理终止D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接委托他人代理【答案】 CCS5M2O7R7F7A5X2HJ4N10U8Y1T9K5R2ZD10X9E3G4N1N7O275、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程（ ）A.国有土地使用权出让合同B.建设工程规划许可证C.拆迁许可证D.建设用地规

46、划许可证【答案】 DCZ2R3L6M9S9M4G3HF10H4Q2B3H6Q1T4ZC8S6O6B2F3C8V476、甲乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲乙双方通过协商对合同作了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致与乙方解除合同。则对变更事项中损失部分的处理原则是由于（ ）。A. 甲方未将变更事项通知丙方，损失由甲乙双方承担B. 甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半C. 丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任D. 甲方未将变更事项据知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任【答案】 DCK4N9B7X7J6Q3J2HL6G8F8M1O5W6H10ZX1J6G7Z4J9R2E377、根据人民调解法