2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库模考300题（含答案）(云南省专用).docx

《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库模考300题（含答案）(云南省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库模考300题（含答案）(云南省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据建设工程质量管理条例，关于勘查设计单位质量责任和义务的说法，错误的是（ ）。A. 从事勘察、设计业务的单位应当依法取得相应等级的资质证书B. 勘查单位提供的地质、测量、水文等勘查成果必须真实、准确C. 设计单位应当根据勘查成果文件进行建设工程设计D. 勘察、设计单位不得分包所承揽的工程【答案】 DCD10R9U10S4Y3P4J2HH6L1X1W8B8C8W7ZO8S3Y4I5I4U6G82、建设工程合理使用年限是指从（）之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。2014真题

2、A.施工许可证办理 B.预验收合格 C.工程竣工验收合格 D.质保期结束【答案】 CCU4Q2E10H1A9Q8T5HH3P5K9X9V9E6H8ZY6L7Q3C10E2N7J83、下列能够申请行政诉讼的是（ ）。A.建设部门对建设单位处罚违法的行为B.行政指导行为C.驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为D.行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为【答案】 ACW9X7V8J7V8J3O8HH8V2F3K9A5M4S8ZJ1S2E1G5O1B2N34、根据劳动合同法,下列情形中,用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是（ ）A.在试用期间被证明不符合用条件的B.

3、炳非园工负伤,在规定的医疗期内的C.严重违反用人单位的规素制度的D.被依法追充刑事责任的【答案】 BCS8A6Y8C7Z2P3F1HA9B10E9B10K7X10V9ZO6I8F6V6J2X1M65、根据绿色施工导则对提高用水效率作出规定，下列说法错误的是（ ）。A.施工中采用先进的节水施工工艺B.施工现场喷洒路面，绿化浇灌不得采用市政自来水C.养护用水应采取有效的节水措施，严禁采取无措施浇水养护混凝土D.施工现场供水管网根据用水量设计布置，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损【答案】 BCW8T9W1R8A7Q9F8HH9Z6J6Y9G4B10F6ZP9X6N4V6E7S7N36、（2019

4、年真题）下列损失,属于建筑工程一切险保险责任范围的是()A.设计错误引起的缺陷B.地震引起的损失C.工艺不良引起的保险财产本身的损失D.非外力引起的机械装置本身的损失【答案】 BCP6Z3A9N4A6Q5O4HN10Y2B10B6D3D8I6ZF5M2P3H7Q1M1L97、某施工单位挖掘作业人员邓某在作业中意外发现一段城墙遗址，邓某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告（ ）。 A. 本单位负责人B. 总监理工程师C. 当地建设行政主管部门D. 当地文物行政主管部门【答案】 DCG1Y2F7D10Z6C8K8HB8B6Z3Q10C10C10S7ZJ9E5R1Q9Z5A7K58、建筑业企业资质

5、管理规定中规定，建筑业企业未按照本规定要求提供建筑业企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.1000元以上1万元以下B.5000元以上2万元以下C.1万元以上10万元以下D.2万元以上20万元以下【答案】 ACZ7Q2L2A9J9B10A7HH3Y8I6F8P2H9O1ZK8L6Z2T10D3Q9U69、关于城市护建设税的说法,正确的是（A.城市维护建设税,以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据B.城市维护建设税,与消费税、增值税、营业积分别缴纳C.城市维护建设税税率统一为5%D.凡激纳消

6、费税、增值税、营业税的单位,都是城市维护建设税的纳税义务人【答案】 DCP6V8B6R2C5Z7C9HM7I7F4H1J3B6H6ZA4C10T1G8S10X2J1010、根据建设工程安全生产管理条例，注册执业人员未执行工程建设强制性标准可责令其停止执行（）。（2015）A.1个月以上3个月以下B.3个月以上1年以下C.3个月以上2年以下D.6个月以上1年以下【答案】 BCX10Q6Q10P6D6J7B10HP10M3T8J8T5K1B4ZT7J5L9V9S1Z10T911、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企

7、业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据民法典，此协议为( )。A.财产租赁合同 B.融资租赁合同C.买卖合同 D.租买合同【答案】 BCM8W8Y8Y9M1M1U1HX6Y8X2D2I9E1U5ZB7P8U3T2L7G10E512、建筑施工企业负责人和项目负责人应定期带班检查、带班生产，符合规定的是（ ）。A.企业负责人每月带班检查时间不少于本月施工时间的 25%B.企业负责人不需要在分部分项工程施工时到场带班检查，在竣工验收时应到场参加C.项目负责人带班生产时间不少于本月施工时间的 80%D.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准【答案】

8、CCU5O8N9P7Y7L5E9HB10E3I9J8B7N9O2ZX3T3Q7Q4Y10D8M913、甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。A. 4月1日 B. 5月1日 C. 5月20日 D. 6月30日【答案】 ACN8A6R10T8L9E8M1HP2V4D6C4C6F8M5ZA3A2Q6Y6O9M2V914、关于仲裁协议的说法，不正确的有（ ）。A.申请仲裁必须书面协议，口头协议无效B.有效的仲裁协议排除了法院的司法管辖权C.仲裁委员会对超出仲裁协议

9、约定范围的其他争议事项无权仲裁D.仲裁协议效力确认，须由仲裁机构所在地的中级人民法院管辖【答案】 DCP7J8E7H4G9S6B9HC7H2Z1P9R7V7D7ZQ1K4Z6A3Q6M1F115、施工合同的解决争议条款约定“所有争议提交合同履行地的仲裁委员会或人民法院管辖”。当该合同产生纠纷时，当事人（ ）。A. 应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B. 既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉C. 只能向合同履行地的人民法院起诉D. 必须重新确定受诉人民法院【答案】 CCD3V6T5G2R8K1D9HK2X6J1O7T5P5U6ZB6Y9F8E4Q1P6P516、关于建设用地使用权流

10、转、续期和消灭的说法，正确的是（）。A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分 B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年 C.建设用地使用权期间届满的，自动续期 D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【答案】 ACC7J5A1N7S10M7W3HY6K5W5F8W8O8H4ZW9Y2A2E2F5H4M117、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定

11、的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明【答案】 CCB8Q1N1Z7O7Y8R8HS6J10O8O10S8F3E6ZB4O9E4G7P3G1M718、甲、乙双方签订了一份车辆买卖合同，约定甲方将一辆轿车以80万元卖给乙，乙在签订合同后第二天支付40万元作为定金。甲方收到定金后反悔，拒绝把车卖给乙，则乙可以要求甲方返还（ ）元。A. 56万B. 80万C. 32

12、万D. 72万【答案】 ACI3H2P6F10I3R10V10HS1S9U4G7K2S2L3ZK4O6O3O2X2Q5V519、关于建设工程施工合同解除的说法,正确的是（ ）A.合同约定的工期内承包人没有完工,发包人可以解除合同B.发包人未合同约支付工程价,承包人可以解除合同C.承包人将承包的工程转包发包人可以解除合同D.承包人已经完工的建设工程质不合格,发包人可以解除合同【答案】 CCB10F9C9B9M4A6G5HO1Q3U5N8N10C3W8ZW8N6E7I7B9F1L620、根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有（ ）

13、。A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币250万元B.材料采购的单项合同估算值为人民币80万元C.施工单项合同估算价为人民币300万元D.勘察服务采购的单项合同估算价为人民币108万元E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币120万元【答案】 ACE7F6V4F7W8V1C10HT6D2N8D4I3W2N6ZZ1N4T1C10X1E1T721、甲是乙的债务人，乙是丙的债务人，由于乙怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对丙的债务，则下列说法正确的是（ ）。A.丙可以行使代位权，代替乙向甲行使债权B.丙必须以乙名义行使乙的债权C.丙可以行使不安抗辩权D.甲可以行使代位权，直接向丙偿还债务【答案】

14、ACU7I8G5S2G1B6X6HP6O5T6X9S8H1V2ZQ4U4E6L4S8M4T1022、某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，顶目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有（ ）。A.拘留B.吊销资格证书C.有期徒刑或者拘役 D.有期徒刑并处拘役、罚金【答案】 CCM1U3X5T10Q1C3L5HI6B8R7E1B9M3G7ZN8V2P7A1I3B6Y923、下列劳动合同条款，属于必备条款的是( )。A. 福利待遇B. 试用期C. 劳动条件D. 补充保险【答案】 CCF2P1C10X1O8X3R4HH4G8E10C1J10W5V7ZL

15、1G6E2T8S7T1C724、根据劳务派遣暂行规定，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。A.用工单位申请，劳务派遣单位协助B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C.劳务派遣单位申请，用工单位协助D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助【答案】 CCS2X1J1I2D8R7I9HV7O2G1T6I3R8U1ZS3K9J9X2D1J8S325、关于保证责任的表述中，不正确的是()。A.保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用B.保证期间，保证人对未经其同意转让的债务，仍需承担保证责任C.保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的

16、，保证人继续承担保证责任D.当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任【答案】 BCE5X4C4Z3X9K2P3HI7R4F10O3G1N10G9ZA10Q8H9C3T7U1N926、施工人员对设计结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）监督下现场取样并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A. 施工企业质量管理部门B. 设计单位或监理单位C. 工程质量监督机构D. 建设单位或监理单位【答案】 DCE3W7M10A8V1S7H4HV5J4X4T10W2X9Q2ZA10H10I10A3R6Z6I527、生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行

17、为的，不可依法追究责任的是（）。A.谎报或瞒报事故的B.转移或隐匿资金的C.在事故调查中作伪证的D.在事故调查期间积极配合的【答案】 DCG5B6T6L3F2X4L10HB8C1J4Q10Y6Q1C8ZU9I2P7L4O2X4J1028、根据我国劳动法的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。A.1B.3C.6D.12【答案】 CCA3N1H2L1B5H1U5HH6N3T7C1L7X7G9ZU1D3J4N3C6M6Y429、（2019年真题）关于劳动者工资的说法,正确的是（）。A.企业

18、基本工资制度分为等级工资制和结构工资制B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准D.劳动者在婚假期间,用人单位应当支付工资【答案】 DCM8V3T9M2X9J10W5HS10D10D6V6A8D6F7ZH2U1K5M7S6W6A330、按照建筑业企业资质管理规定，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。A.降低资质等级 B.撤回资质证书 C.处以相应罚款 D.吊销资质证书【答案】 CCA7M7M6T4Z2X4I3HV7B3R9G1R10

19、V2D2ZC10D7V8S1T4J9M631、注册建造师、注册结构师、注册监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，责令停止执业（ ）年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不让注册。A. 0.5B. 1C. 1.5D. 2【答案】 BCX8A10M4S10I8T1D10HA5P1U9Y10S10J1P7ZM1G4P6E2G6U4G732、劳动者在试用期内单方解除劳动合同，应提前()日通知用人单位。A.3B.7C.15D.30【答案】 ACJ3K7V8A10Q1T8F5HZ8K5F4A4Q1C7B9ZD1Y2G3R6R3Y10Q333、施工企业与材料供应商订立的合同中约定“任何一方

20、不能履行合同须承担违约金3万元，发生争端由某仲裁机构解决”。现供应商延期交货给施工企业造成的损失4.5万元，则施工企业为最大限度维护自身利益，应（ ）。A. 向某仲裁机构请求供应商支付4.5万元B. 向某仲裁机构请求供应商支付3万元C. 直接要求供应商支付7.5万元D. 直接要求供应商支付3万元【答案】 ACT4L2C4K7S10G2Z4HN1M4Z4Q3C9Y8C9ZA10P7A7A9I7O6I634、建设单位不得明示或暗示施工单位违反()标准。A.工程建设国家B.工程建设行业标准C.工程建设强制性标准D.工程建设企业标准【答案】 CCJ4I10Z3R3F3Z2V5HG7L1K8I7L2K3

21、I3ZF1B6M1Q6L3B5Z335、根据民法典规定，按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系的是()。A.债B.所有权C.知识产权D.担保物权【答案】 ACY5W2T1L10H4X6J10HJ7F2M2P10Y6U6G1ZZ4Y5D6Y4Q1Z4D636、根据招标投标法，开标的主持者是（）。2014A.建设行政主管部门 B.招标代理机构 C.招标人 D.投标人推选的代表【答案】 CCF4R5J1B1S10T5S4HE6A7I7L6E10E7L2ZY3A6D8V4N6G6C537、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。2017A.当事人达成和解协议的，进行中的诉

22、讼程序自行终结 B.和解协议具有强制执行力 C.和解可以与仲裁、诉讼程序相结合 D.和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中【答案】 CCO3D3K2Q9J7R3D5HV8E1T1P1G5A6J8ZY8Y5I10E2D10Y8O338、下列应当编制专项施工方案的工程中不属于施工单位应当组织专家论证的工程有（ ）。A.深基坑B.起重吊装工程C.地下暗挖工程D.高大模板工程【答案】 BCU8P10O1E5W10I5V7HV9P7S9K6K4J5M10ZZ2V10G1C10A9Y6V939、民法典规定国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效为4年，体现的诉讼时效期间是( )。A. 普通诉讼时效B. 短期诉

23、讼时效C. 特殊诉讼时效D. 权利的最长保护期限【答案】 CCC3T2U5Q1A7P3Z6HQ9R9V5A6Q2R2D9ZV10S8L4S9K8J3N440、下列选项，属债权合同的是（ ）。A. 监护合同B. 买卖合同C. 行政合同D. 劳动合同【答案】 BCS7Y6Y8S10J3W8P6HH10J3P5K7O9H3M9ZE1I1H5R8Y7G1V341、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的（ ）。A.施工许可证B.建设工程规划许可证C.质量安全报建手续D.建设用地规划许可证【答案】 DCQ4A8S2E5Z9M2D4HK2M3J

24、9E4S1K10L5ZJ4K9T9T9I4N3R142、在施工合同中，当事人对垫资利息未作约定，则（ ）。A.按照年利率 24%计息B.利息不予支持C.按照中国人民银行同期同类贷款利率计息D.垫资不予返还【答案】 BCI1Q4Y10G9A3N8R1HO7C1Z6C2P3N3I5ZP4V6K4P8W6V3X643、某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2005年4月1日向环境保护行政主管部门申请配 套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2005年4月5日收到申请。 则环保行政主管部门完成该设施验收的截止日期为_( )。A. 2005年4月20日B. 2005年5月5日C. 2005年

25、5月20日D. 2005年6月5日【答案】 BCA5A1Y1Z1I1Q6X4HQ9F7H6N4O1U10U5ZH5F5U10V7H4V7R744、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（ ）。A. 直接损失B. 实际损失C. 全部损失D. 违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失【答案】 DCJ1R2E3S10M6O7U2HV9E4G9M3Y9F3K8ZU10Z9K4Z6Y9O8C1045、某施工合同约定以建设工程价款结算暂行办法作为结算依据，该工程结算价

26、约7000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()d内核对（审查）完毕并提出审查意见。A.20B.30C.45D.60【答案】 DCU3K5W4X5J3Z10K3HU2D7M5B1E3G9P7ZI4Q8O5X9P1I10R646、下列法律责任的承担方式中,属于行政处分的是（ ）A.降级B.罚款C.责令停产停业D.取消投标资格【答案】 ACZ8P10F2S7O3N4L9HP5A3H5F8Y3V7Q3ZL3U9C1O4Z3A8U247、某剧院工程，建设单位在领取施工许可证后满一年才开工，则开工时()。A.建设单位应当向发证机关报告B.应当报发证机关核验施工许可证C.应当

27、报发证机关申请延期D.施工许可证已自行作废【答案】 DCD8K9V1T1K2P3Z9HV4P7P2S5Q9W6U9ZX8O8J9V3F1G8V1048、关于行政行为特征的说法,正确的是（）。2017A.行政行为具有自愿性 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为【答案】 BCL1Q8Y7G5D9I9V9HA1I5A2Q9V1D9I1ZW10M8W1I4P9V3L549、某项目工程为了赶工期昼夜施工，严重影响相邻小区居民的休息，经劝阻无效后小区居民联合要求停止夜间施工，并赔偿2 万元作为赔偿。小区居民与该施工企业之间的关系，说法正确的是（ ）。A.构

28、成了不当得利之债B.构成了无因管理之债C.构成了侵权之债D.没有债的关系【答案】 CCC9B6L2E2W7M9T2HA1W9O8A3I8U5Q2ZJ9Q3Q5H3R4D10S750、工人张某在工作时间因公致残，被鉴定为3 级伤残，下列有关对其待遇的叙述，正确的是（ ）。A.保留劳动关系，退出工作岗位B.保留劳动关系，由用人单位安排适当工作C.从工伤保险基金按伤残等级按月支付伤残补助金D.从工伤保险基金一次性支付伤残津贴【答案】 ACO8I5K10I10A4B5D7HE8K5A4R10X4Y8O6ZV6U1T9I5L6I9Q751、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。A.

29、建筑法高于建设工程质量管理条例B.建设工程质量管理条例高于注册建造师管理规定C.建设工程安全生产管理条例高于建设工程施工现场管理规定D.北京市建筑市场管理条例高于河北省建筑市场管理条例【答案】 DCZ9H9Z2K7B7B2S8HD8G8L4G6H9E2H3ZP4S4F9P8T5C9B152、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。（2014）A.按约定由分包单位自行承担全部责任B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任C.总承包单位承担全部责任D.总承包单位与分包单位承担连带责任【答案】 DCI9W6

30、H1K3O2P4A3HY9D9F7K8C1R4M10ZS5F4E6O7F4Z8O453、在建设工程活动中，（ ）是最为常用的一种担保方式。A.定金B.抵押C.保证D.质押【答案】 CCD9D10W8G4Y6G8C3HT9P7R7Y4S2W10Q5ZA2P1R6H3V8K3Y154、某高层住宅工程结构设计合理使用年限50年，屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2007年8月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法规要求的有()。A.基础工程的保修期限为50年B.屋面防水工程的保修期限为7年C.供热系统的保修期限为自2007年采暖期起，到2009年采

31、暖期结束日止D.电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年【答案】 DCJ3N6I3G6M8N1S2HR1B7X5G5F2U8B5ZW7L4P10K2B4T2T155、下列哪些财产应当办理抵押登记，抵押权自登记时成立（ ）。A.土地所有权B.建设用地使用权C.交通运输工具D.生产设备【答案】 BCQ7K1L9E9T5G9U10HR10H10R8Q8T6J3D10ZD7J8M10K1G6B9U256、下列概念中,属于循环经济内容的是()。A.轻量化B.资源化C.无害化D.循环化【答案】 BCU4A9A8M8B10E7V7HC6E4B2O10U6L2H2ZI1W1W5K7D6C5C557、某

32、建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该()。A.就此向建设单位要求赔偿B.就此向市政有关部门要求赔偿C.施工单位自行负担一切损失D.建设单位和市政管理部门承担连带责任【答案】 ACY7H8A6K5K6X3R2HU9X6Z4H4E4B7Z4ZX8V3J4Y3Z6N5W558、建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形除外（ ）。A.同一工程相邻分段发包B.经发包方同意的C.因不可抗力必须同时担任的D.因非承包原因致使工程项目停工超过120天【答案】 A

33、CC2F2D4H2R2U8N7HX10C3C2A7R1Q3A3ZN1J4Y1N3D9I7O159、下列合同中，属于实践合同的是（）。A.保管合同 B.运输合同 C.租赁合同 D.建设工程合同【答案】 ACE4U2L6D10X10O9U6HR7X6M3N9E2U10O2ZZ2H7T9H2C1W5J1060、某工程保修合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工交付使用后第4年发现屋面防水出现渗漏，则()。A.施工单位不再承担保修责任B.建设单位自己负责维修C.施工单位仍须承担保修责任D.防水材料厂家承担维修责任【答案】 CCT9A9E4S8H9R4Z10HW7H4Z8Y8J7L1Z9ZG8R9O4Q

34、6Q2Q9O861、根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。（2013）A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】 BCX10L4K4N10T6U1S8HH2Q9M2F1D5U6M10ZF3X2N4W1O8A9Q662、当事人双方在合同中约定解决争议的方法只能为调解。当纠纷发生后，若一方坚决不同意调解，此时争议解决方式为( )。（2012）A.和解B.调解C.诉讼D.仲裁【答案】 CCK7Z6E2U8I3P9U1HK9E2I9M9P5G5J2ZL4U5N9J8M3C3X363、和解与调解相比较

35、,其主要区别为()。A.是否能够经济、及时地解决纠纷B.纠纷的解决有无第三方介人C.是否利于维护双方的合作关系D.达成的协议是否具有强制执行的效力【答案】 BCN9V4H4Y7V10C6O8HU10L5R8B2A4S2N9ZD5G5Y6O5A5B6R264、按照建筑施工场界环境噪声排放标准GB 12523-2011的规定，下列符合建筑施工过程中场界环境噪声排放限值的是( )。A.昼间75dB(A)，夜间55dB(A)B.昼间70dB(A)，夜间55dB(A)C.昼间75dB(A)，夜间60dB(A)D.昼间70dB(A)，夜间60dB(A)【答案】 BCT10E2V4F7B5X6X10HB3Q

36、3V5B9B9V6B4ZC7W4C10B3B5M7K965、施工现场发生安全事故，施工单位应采取的措施不包括（ ）。A. 立即如实上报事故B. 立即启动事故应急预案，组织抢救C. 立即妥善保护事故现场及相关证据D. 立即组织事故调查【答案】 DCE5G5N2O8T2G5A9HV10L3S10D7V6Z3W7ZS3N1E5H7U4D6P466、下列关于建设工程招标方式的说法中，错误的是（ ）。A.公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定法人、其他组织投标B.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标C.招标人采用邀请招标方式的，应当向三个以上特定的法人发出投标邀请书D.

37、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，公开招标费用比较高的,可以邀请招标【答案】 DCU9Z2G8L3G4K7Z5HM3G5Z1S3C7T1K1ZG9X2D1R7T3W9P367、施工企业向建设单位出具质量保修书的时间是（ ）。A.提交工程竣工验收报告时B.自提交工程竣工验收报告之日起30日内C.工程竣工验收合格之日D.自工程竣工验收合格之日起30日内【答案】 ACZ8X7V3L2V1S10A7HG3Y5O5K8D9V3E9ZC5H1H2J5T2V7D768、某施工企业与预制构件厂签订了预制构件加工合同，构件加工过程中施工企业要求变更构件设计，对方同意变更。但加工构件超过60%时

38、，该施工企业提出解除合同。关于该施工企业权利的说法正确的是（）。A.可随时解除合间 B.享有留置权 C.不得单方变更设计 D.可请求法院撤销合同【答案】 ACG1F4V2V5U1V6E4HU9I8X1J6P2U3W8ZL1R1U10E7Z2D4C469、施工单位与建设单位签订施工合同后，将其中的部分工程分包给分包单位，则施工现场 的安全生产由( )负总责。A. 建设单位B. 施工单位C. 分包单位D. 工程监理单位【答案】 BCB5W5S5R7B10F2I8HQ8X5E7A5J1D10O8ZY8O6D2M1Z4I3P870、某建设工程项目施工过程中发生不可抗力事件，建筑物受损严重，部分施工机具

39、损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是 （ ）。A. 工期不予顺延B. 建筑物受损由施工企业承担C. 施工机具损毁由施工企业自行承担D. 施工人员受伤由建设单位承担【答案】 CCD6Y6N8G5T7C6S4HV1O9K10U8R7L3N6ZW1O9T5F9L5E8S171、施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是（ ）。A.混凝土中使用的掺加剂B.钢筋及连接接头试件C.用于分隔墙的混凝土小型砌块D.屋面防水材料【答案】 DCX8E1G4L1N4Y1A8HS1Y9O1O2G10F10N5ZD3U9B9B10L3L8W472、甲市的A公司与乙市的B公司在丙市签订施工

40、合同，该工程位于丁市。双方在合同履行中发生争议，则对此案有管辖权的法院是（ ）市人民法院。A.甲 B.乙 C.丙 D. 丁【答案】 DCA9N2T2A10L10J3M2HR7X5C7V4S3X1Y2ZR4E3H5F7L7X7T773、（2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。A.宪法、法律、部门规章B.刑法、民法、经济法C.法律、行政法规、地方性法规D.宪法、刑法、民法【答案】 CCZ7I5C9M10M4J4T5HA7M3D2Q2J1A1W5ZU9W9Z5S3H6P6K874、下列情形中,用人单位可

41、以解除劳动合同的是()A.职工患病,在规定的医疗期内B.女职工在孕期内C.女职工在哺乳期内D.在试用期间被证明不符合录用条件【答案】 DCO4O8V1G1U7O7N6HH5G1Y7W9P1Q4E9ZL4L9X5N6D1Y2C175、建设工程质量管理条例规定，（ ）对分包工程的质量承担连带责任。A. 监理单位与分包单位B. 建设单位与分包单位C. 总承包单位与分包单位D. 设计单位与分包单位【答案】 CCO5L4D3Z5P4Z2S3HY10W7L3B10H10H5C4ZB10M4A1X6P9H5Q376、关于夜间施工，以下说法正确的是（ ）。A.因工期拖延可以夜间进行建筑施工作业B.因抢修必须夜

42、间作业的，必须有县级以上地方人民政府建设行政主管部门的证明C.因特殊需要必须连续作业的，必须事先告知附近居民并获得其同意D.禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但因特殊需要必须连续作业等情形的除外【答案】 DCY8B9N6A9M6R10S10HV4O9D6P5G1Q9D5ZV5Z9T2W5B1Z2S677、对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由（）负责。2014真题A.监理单位 B.责任方 C.建设单位 D.施工单位【答案】 BCA9R4O4M5Y5T2V5HE4E6O1J7H4J3S3ZJ10K7C2N1J7T5D578、关于赔偿损失特征的

43、表述中，不正确的是（ ）。A.赔偿损失具有补偿性B.赔偿损失具有一定的任意性C.赔偿损失是合同违约方违反合同义务所产生的责任形式D.赔偿损失以赔偿非违约方实际遭受的部分损害为原则【答案】 DCV8M6I5H8P1O5W3HV6H5B5Q5D8L3E1ZH2W1L3B1G1O3D279、在民事诉讼中，超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的（ ）消灭。A.诉讼权B.胜诉权C.上诉权D.申诉权【答案】 BCI9W6J2L2U1E5W2HJ9B4M7V9E2C7M1ZW3Z3G10S5D9F6K880、监理单位的主要安全责任之一是()。（2013）A.组织专家认证、审查深基坑专项施工方案。B.

44、申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料。C.在设计方案中提出保障施工作业人员安全和预防生产事故的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患时，要求施工单位停工并及时报告建设单位【答案】 DCK8P10A4A8L9N2O6HJ8D7A10L5T4S10P1ZB4N8D5D4A4O7H581、实行施工总承包的工程,其生产安全事故应急救援预案应由()统一组织编制。A.监理单位B.总承包单位C.建设单位D.总承包单位和分包单位【答案】 BCY7U5T5P2N8C2T6HC4D9M1N4S7C7O1ZL4B2L10A10I5M3O882、关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。 2016A.行

45、政诉讼期间，被诉行政行为停止执行 B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理 C.人民法院对行政安全宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定 D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解【答案】 CCQ10I4F1S1X2P8Z2HD3E5U2A8A9H5C10ZN5A8E6V5M4H10J683、与保险人订立合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人是（ ）。A. 保险人B. 被保险人C. 投保人D. 受益人【答案】 CCX6X6Z5Y4V7A1Q7HC6T8X5H6B4R5L9ZE5D10H8B1M5X3Z984、签订建设工程合同的过程中，银行为施工单位提供的履约保函属于()。A.主合同B.从合同C.贷款合同D.连带责任保证【答案】 BCE7E8E1U1L10W6Q10HB7B9I9W4K2I2R9ZM4D9T10M3Z3K5S1085、根据建设工程安全生产管理条例,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当(),将保证安全施T的措施报送有关部门备案。A.在开工报告批准同时B.自开工报告批准之日起10日内C.自开工报告批准之日起15日内D.自开工报告批准之日起20日内【答案】 CCF7L8C2