2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题附答案解析(福建省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题附答案解析(福建省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题附答案解析(福建省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某施工合同约定人工工资为 100 元/工日，窝工补贴按人工工资的 60%计算。在施工过程中 发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 个工日；几天后场外停电，停工 1 天，人员窝工 10 个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。 A.1500B.2600C.4500D.5500【答案】 BCQ2A4M8F10G4F1O5HN7T9F5N3Y9K2U6ZI10M6V8R8S6F3I62、在建设项目总投资中，为进行正常

2、生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（ ）。A.流动资金B.自有流动资金C.流动资产D.铺底流动资金【答案】 ACK4H7K5Z9B3E3P9HA2J8N2D9T9J9E9ZZ9F6D5U2E9B6Y73、下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目固定资产投资的方法是（ ）。A.生产能力指数法B.朗格系数法C.指标估算法D.定额估算法【答案】 BCU7H6Z8W9S1N6P9HW4G1C1O2B5H2Y7ZA2D5I4U2N1Z4C34、 对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是()。A.选择在大中型发达城市B.靠近原料产地C.靠近产地消费

3、地D.靠近电（能）源地【答案】 ACX2R9F10Y3T2G6F8HN5U6E3H7C1P9Z7ZQ5T3U9Y9V2R6H35、某砼输送泵每小时纯工作状态可输送砼25m3，泵的时间利用系数为0.75，则该砼输送泵的产量定额为（）。A.150m3/台班B.0.67台班/100m3C.200m3/台班D.0.50台班/100m3【答案】 ACQ1U3R7Y8H2Z10D6HB10B1A10O5T9Y8U9ZW4P1V10E5L8P4X96、根据标准施工招标文件（2017 年版）通用合同条款下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（ ）。A.发包人提前向承包人提交材料和工程设备B.工程暂停

4、后因发包人原因导致无法按时复工C.因发包人原因导致工程试运行失败D.异常恶劣的气候条件导致工期延误【答案】 DCN8C5S4L8A8L5L8HH1J9P6O10K8Y2K5ZO3A9E9I9P10G4K47、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。A.0.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.0.91【答案】 CCP2N3U1Y6K8B4F9HJ10S10N1U6J1X9W10ZW9C5K10F2P1X8A108、中小型机械报废

5、回收时的残值率应为()A.2B.3C.4D.5【答案】 DCS10J8H4B10Q1U7Y4HJ4R5V7D6F4F9K5ZZ5B3C7U3C2J5Z89、（2016年真题）建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单；签发最终结清支付证书；签发缺陷责任期终止证书；最终结清付款；缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（）。A.B.C.D.【答案】 ACE3V6F4X1H9M3M1HE6H5W4D10X6W4U9ZN4O3R6G4A8E4S110、某类建筑材料本身的价格不高，但所需的运输费用却很高，该类建筑材料的价格信息一般具有较明显的（）。A.专业性B.季节性C.区域性D.

6、动态性【答案】 CCC5T5A10T3S7C4R6HC7P5O10G10Q3T8V6ZU5J7W9E5B10J8W111、关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是()。A.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D.投标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间【答案】 ACQ8R2X5Y4K5P9J4HO9G6G8S5U4I1D3ZQ8S6V1G10Y5B8X712、某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为 800 万元和 200 万元。合同中对误期赔偿费的约

7、定是：每延误一个日历天应赔偿 2万元，且总赔偿费不超过合同总价款的 5，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30 日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。A.10B.12C.50D.60【答案】 BCU2O6Q2C3A3S10F1HC7K2E3N9T10E4T4ZQ3I3X3A2A7R8X813、对于实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】 BCV6L1S6E2J3R1G2HW3S2F9Y1

8、0H9Q8Y3ZM8S5N1D10I1O2A914、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是（）。A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价B.保险费，按当地工人保险费标准计算C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费【答案】 DCO5O4N1T10R3X6X2HH10L5A3Q10U1H4W2ZI1K2X5V8K10T2K215、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同

9、约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】 BCM4J6S1U8G8P8U7HO3M4X2S6C9M4O7ZW4M8D3A6H4V9P1016、下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是（ ）。A. 设备、工器具价格指数B. 建筑安装工程造价指数C. 单项工程造价指数D. 建设项目造价指数【答案】 ACE3V5I1N1S4Q10C9HF10O7J8M8H9Y8X7ZJ4F4R2A6D8J2K217、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段

10、是（）。A.一阶段设计B.两阶段设计C.三阶段设计D.四阶段设计【答案】 ACW1R7V8I1S1E5W5HJ6D4V1K1E7X4O7ZE9V7A3D2E4H2S718、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（ ）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】 DCP5V1N7P9P5P5X1HP4Y5C10I1Q2N9B2ZF4L1T1J8U7H9Y819、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（）。A.将该工程自主拍卖 B.将该工程折价出售 C.将该工程抵押贷款 D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息【答案】 DCY7V

11、1M5H9Y2Z6O5HT9H5S9M8X10X10C7ZJ3J4J7Y8X8G2G720、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。A.7B.10C.14D.15【答案】 CCU2S5G9R9G5J1S10HH7S3A6J3K9B3I1ZA8U6I7G7O8H2D1021、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（ ）。A.人工费B.材料费C.企业管理费D.措施费【答案】 CCY6J9O6T4W2R10K5HX3L1E6D1W2M6V7ZM8D5F10Z10U1V2F522、住宅设计中的四居室

12、比三居室的工程造价一般会降低（ ）。A.2.0B.2.5C.3.0D.3.5【答案】 DCS9F2L6X1J6O10Q4HZ7A10Q5P10H5N3G8ZS9B7T2W1P2H7Y123、按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是（）。 A.商誉B.非专利技术使用费C.引进技术和引进设备其他费D.生产准备费【答案】 CCE6S6Z2K10G1B1A6HT9R9W10D9V5C8R7ZA2V10T1E1V6G2A624、在项目决策阶段影响工程造价的因素中，下列各项中属于影响建设规模的技术因素的是先进适用的（）。A.资源技术和环境治理技术B.资源技术和生产技术C.

13、环境治理技术和管理技术D.生产技术、技术装备和管理技术【答案】 DCX7L10O1K6A1D4T2HQ6V9C6N5T3R3L8ZW9M4I3B2U4J4A725、按照形成资产法编制建设投资估算表，下列费用中可计入无形资产费用的是（ ）。A.预备费B.工程保险费C.商誉D.生产准备费【答案】 CCN6H1O10Z2A1O3G7HN8T4L10O1L4X5D10ZU5B1W8Y5W10A6W726、（2014年真题）正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A.13.50B.13.40C.12.50D.1

14、1.60【答案】 BCN3N3M5G1G7J5Y8HJ3A1T3R5Z5B10I7ZE2X9A10F3B9F5P527、下列不属于影响民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的是（ ）。A.建筑物平面形状和周长系数B.住宅的层高和净高C.建筑物的体积与面积D.住宅建筑结构的选择【答案】 CCP7B3T8T3U7B2N7HI4I3M7S5R1H5C4ZY4W6H6V4K1L10T128、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为900元/m3，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构，已知该工程与概算指标每100m3建面中分摊的基础工程量均为15m3，同期毛石混凝土基础

15、综合单价为580元/m3，混凝土基础综合单价为640元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m。A.891B.909C.906D.993【答案】 BCM5W8E2W7Z1W8J7HC8P4Y6L8W3D8Y6ZD7M9H1C7A4R6M229、在招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标邀请书的是（ ）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】 BCB3I2N8H7J1B7P7HQ4O1J7X3G7H8V3ZU4M4O3M7R4S9X630、下列定额中，属于按定额的编制程序和用途分类的是（ ）。A.材料消耗定额B.劳动定额C.预算定

16、额D.行业统一定额【答案】 CCS4Z6T7K9E9U2R7HD10T3P8F8V6T8Y10ZD5Q10Y8N1L2H4Q631、按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属于合同谈判内容的是（ ）。A.合同价格的优惠B.合同双方的权利和义务C.合同标的物数量增减引起的价格变化D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务【答案】 CCB5F2S4V6L1K3F6HG10R6W5C1T5S4Y9ZX8L8J2S9X4F5H732、（2021年真题）下列有关质量保证金说法正确的是（ ）。A.无论是否提供质量保证金履函，都应提交质量保证金B.政府性投资建设

17、项目，质量保证金预留在主管部门C.社会性资本的质量保证金应预留在发包方D.发包人被撤销的，质量保证金应随建设工程一起移交给使用方【答案】 DCZ4O1X2E3O1O9E1HD8Z9I1P9Y8C2D10ZB10U5V3B10E2W6G933、工程建设投资估算指标是编制建设工程投资估算的依据，下面对投资估算指标表述正确的是（ ）。A.投资估算指标分为建设项目综合指标和单项工程指标两个层次B.投资估算指标主要反映实施阶段的静态投资C.投资估算指标比其他各种计价定额具有更大的综合性和概括性D.投资估算指标的概括性不如概算指标全面【答案】 CCK6M2I1M5E1C6B6HE8L10R4T4F5V5S

18、2ZN2W1K8L7Y7F3I234、下列对工程结算价款纠纷处理的是（ ）。A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCD6R2M5P6Q7J1D10HJ9O5X8L1L9Y8U3ZH10D2N4K10H4Y6X635、下列发承包双方在约定调整合同价款的事项中属于工程

19、变更的是（ ）A.工程量清单缺项B.不可抗力C.物价波动D.提前竣工【答案】 ACI10A10R7K8S4L10M1HP4H10M6V7B2H3T5ZO2W6O9E3J9Q3N436、某项目评标基准价是1000万元，投标人投标报价1200万元，则其投标报价偏差率是（ ）。A.10%B.20%C.25%D.30%【答案】 BCE5O2J7W6J4D7Y10HH4B6L3U10Y2H4X3ZD8G3R4O5O1J5X837、（2013年真题）已知每m2砖墙的勾缝时间为8min，则每m3一砖半厚墙所需的勾缝时间为（）min。A.12.00B.21.92C.22.22D.33.33【答案】 BCP2L

20、6U3P10L10L9O5HA9R5I3Q5E5V4A5ZH3E8F3R4H5O9B538、在编制招标控制价的规定中，当招标控制价复查结论与原公布的招标控制价误差大于()时，应责成招标人改正。A.2B.3C.4D.5【答案】 BCB3Q8K2B5I2S9A8HB3C4Y9J6C10V8L7ZS4A8A2O8Y1M3B739、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。 A.专业工程暂估价B.暂列金额C.工程设备暂估价D.计日工单价【答案】 DCT1H7E5C7P9I5S8HS4K10G7H7L8I1D4ZF8I9A7S9J3M2L140、在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量

21、()技术经济合理性的指标。A.功能分区B.层数C.层高D.空间布置【答案】 CCL7E9U1F10G4G8I9HQ2Z10X3P5L8S5V1ZV3S9C9O8J8L4R541、根据建设项目工程总承包合同示范文本（GB-2011 0216），下列变更事项中属于设计变更的是（）。A.基准控制点的调整B.备品备件采购数量的调整C.新增加的施工障碍处理D.增加的附加试验【答案】 ACP2L8N4F2M1O8W1HO6P5C2M9Y5F7P4ZD6U1E6B5Y3E4K1042、根据我国建设工程施工合同(示范文本)规定，更换发包人代表，发包人应当 提前以书面形式通知承包人，提前的期限至少是（ ）。A.

22、 24小时 B. 72小时 C. 7 天 D. 14 天【答案】 DCC7C10I4O5P5N10X2HI7M6I7B4Z2H8N8ZP5N5B8O2K3I9C543、根据2017版FIDIC施工合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（ ）。A.在通用条款中规定了调价公式B.调价公式不适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程C.调价公式中所列各项费用要求的权重已经约定,合同实施过程中不得调整D.调价公式中的固定系数,在合同实施过程中可视情况调整【答案】 BCO8X7X4U5V4G7Z4HN7D7B9H2S3R6Y9ZR10Z7W2E4Y4E10C244、除另有说明外，所有清单

23、项目的工程量应以（ ）为准，并以完成后的（ ）计算。A.实体工程量、净值B.实体工程量、实际值C.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、净值D.实体工程量+施工中的各种损耗和需要增加的工程量、实际值【答案】 ACF10D3D1Y1C5S7Q5HA3Z7O7N10S3E3Q6ZN5B6A9M10J2I3K145、投标保证金的数额不得超过投标总价的（）。A. 1B. 2C. 3D. 5【答案】 BCA10Q6O3E4V10X6V8HE6H7T2Z1X10Y8Z2ZD1D5J3X9I1Y9N846、关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到

24、岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】 CCZ5P3V4B8K7L2E9HF7Y4G7U1G2Y5O8ZZ1L5D8B8S6G8M247、某施工合同约定人工工资为 100 元/工日，窝工补贴按人工工资的 60%计算。在施工过程中 发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 个工日；几天后场外停电，停工 1 天，人员窝工 10 个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。 A.1500B.2600C.4500D.5500【答案】 BCF9R3W2F8A

25、5N6L2HJ5E2H7M6Q3V6F8ZA1D9T10P3N8A5M448、（2016年真题）关于工程定额，下列说法正确的是（）。A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应根据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】 CCY3I6R5R4Q3P4F7HD9L8H3E7B5N5T4ZQ3O7K8R6B6E5J1049、与未明确项目准备金相比，不可预见准备金的主要特点在于（ ）。A.支付在估算时不可能明确的潜在项目B.用以应付天灾、非正常经济情况C.补偿估算的任何误差D.

26、由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况【答案】 DCD7V4U1I5S1U3S8HL10M3P2Y2N3H8G7ZX8B5W8G9D7S1E150、（2016年真题）关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是（）。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】 CCU6A6W5G5M3I9R4HR5K10N5N6A4Z5V8ZX3Q5U2I1K9V4A451、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，

27、承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】 CCW2W4P10A10H8B10R3HA10C7Z2T4M9C6E9ZO4K3Z8V9B3E10B652、有关多层民用住宅工程造价与其影响因素的关系，下列说法中正确的是（）。A.层数增加，单位造价降低B.层高增加，单位造价增加C.建筑物周长系数越高，造价越低D.宽度增加，单位造价上升【答案】 BCN1K7N8N1X3D1E10HG1N10D8N1Y5A3A5Z

28、W6F8W7P10F10Y9I453、可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在（ ）%以内。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCC2Y2S1C9C9L4H7HR7E3M8C2F9K9X1ZD1Q6Y8L6D6O7J354、（2017年真题）关于施工合同工程价款的期中支付，下列说法中正确的是（）。A.期中进度款的支付比例，一般不低于期中价款总额的60%B.期中进度款的支付比例，一般不高于期中价款总额的80%C.综合单价发生调整的项目，其增减费在竣工结算时一并结算D.发承包双方如对部分计量结果存在争议，等待争议解决后再支付全部进度款【答案】 ACH8M8I3F9Y2H10P3HP

29、5P8A8X7Q7X8T7ZL4P8R6R8K2E2F955、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%，运输保险费费率为 3%，进口关税税率为20%，则该设备应支付关税税额是（ ）万元。A.11.34B.11.33C.11.30D.10.00【答案】 ACZ6U9F10D3I4F3R10HS1D7G10Z10E8E3F3ZP8L1A6E9Z10E2K656、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在投标截止时间（）天前发出。A.7B.10C.4D.15【答案】 DCV9L6U9U2C7P4G8HQ10Q10W4L8P10L2R3ZC3I10M8A10I4X6I857、某施工合

30、同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为 300 元/台班，租赁费为 100 元/台班，人工工资为 40 元/工日，窝工补贴为 10 元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为 35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 30 个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 工日；（3）场外大面积停电，停工 2 天，人员窝工 10 工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【答案】 BCX10D3L8P7M9K6Q8HG1L9G1D7N8U6A1ZH9X2

31、K6Y8Z1K7V258、下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（ ）。A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国内设计资料费D.建设期内为取得专利，专有技术所支付的费用【答案】 DCQ7J5D10P8A4Q6M1HN5M4C7M2C6N5V5ZD10L10K5W8K4U10F359、按照工程量清单计价的规定，分部分项工程费中采用的综合单价不包括（ ）。A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费B.企业管理费C.企业合理利润D.税金【答案】 DCF7K5I5T1G8O6X3HB2A3I3V7T5U9O5ZL1P10E1V7E9J

32、5B760、（2015年真题）用水泥砂浆砌筑2m3砖墙，标准砖（240mm115mm53mm）的总耗用量为1113块。已知砖的损耗率为5%，则标准砖、砂浆的净用量分别为（）。A.1057块、0.372m3B.1057块、0.454m3C.1060块、0.372m3D.1060块、0.449m3【答案】 DCZ4A5S7R4P10P3L7HW8D10E8R8O4N8Q7ZG3V9L2E6X6R3U361、（2013年真题）关于国际工程招标，下列说法中正确的是（）。A.投交标书的方式须加以限制，如规定必须寄交某邮政信箱以免延误B.开标时若标书未附投标保证金则拒绝开启C.开标时允许投标人提问但不允许

33、录音D.采用“两个信封制度”的，技术上不符合要求的标书则第二个信封不再开启【答案】 DCL9X2J10Y3M2F9R10HS9G1W7O8L9Y1W9ZA7D8N6S2R9X1S762、在工程投资比例分析中，通常需要分析的是（ ）。A.建筑工程费占总投资的比例B.建设期利息占总投资的比例C.引进设备费用占全部设备费用的比例D.土建工程占总投资的比例【答案】 DCY6S6U9C6A5K6E5HS5F9V10B2Z8N6O4ZS6K3P4Z9S6Y2Q863、已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额50%。预付款起扣点为（）万兀。A.1

34、600B.4000C.4800D.6400【答案】 CCD2L2N1N7T4N7U10HR6O1U3R8G5I6T2ZR5N8T4Q10B3P4I264、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按 900 元/台班、400 元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100 元/工日、50 元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为 30%。在施工过程中，发生如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；因恶劣天气导致工程修复用工 10 个工日，主导机械 1 个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为（ ）元。

35、A.1820B.2470C.2820D.3470【答案】 BCP6C10V1J1E2V9B1HG7G9H1E6U1P1N1ZN3U9V4G3K1F2I865、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的一致性。A.工程量计算规则B.项目划分单元C.单价与报价构成D.从下而上分部组合计价方法【答案】 DCC5Z8V6N10T7L3H7HI9R10G6U2O7J4B10ZJ7Q7N5Z10G2L9B866、若发包人要求的压缩工期天数超过定额工期的()，则应在招标文件中明示增加赶工费用。A. 10%B. 15%C. 20%D. 30%【答案】 CCM1C6C8O9Q7Z6E2HZ8E6A

36、2M6Z9S4L9ZX3Z4H1X7T8Y8I267、国内生产某台非标准设备需材料费36 万元，加工费4 万元，专用工具费率10%，设备损失费率20%，外购配套件费为5 万元，包装费0.8 万元，利润率为10%，税率为17%，用成本计算估价法计得该设备的税金是（ ）万元。A.5.36 B.10.02 C.10.72 D.10.87【答案】 DCT6G5K4O5Q2R9N6HY9B4V4C5E4N9F6ZW5Y7H9G4V8S3Y368、关于工程总承包投标文件的编制，下列说法错误的是（ ）。A.工程总承包投标文件投标有效期一般为120 天B.费率分析是带给总承包商的价值增值部分C.标高金由管理费

37、.利润和风险费组成D.计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法【答案】 BCX5U1A1O1R3W7F6HA7O8M7N5V5B10I10ZO3X8Q7X8G10A4C369、下列工程量清单计价，下列计算式正确的是（ ）。A.分部分项工程费=（分部分项工程量相应分部分项的工料单价）B.措施项目费=措施项目工程量措施项目工料单价C.其他项目=暂列金额专业工程暂估价计日工总承包服务费D.单位工程费=分部分项项目费措施项目费其他项目规费税金【答案】 DCT6S9A7A5D10R6F2HU1V1W1R9D9J9P7ZG7N9K1B5S10D3T570、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理

38、，说法正确的是（）。A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由发包人承担D.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担【答案】 CCP10N8F3C2E4U8N3HO2K2F4B3U1Z5F2ZU2H6J7J8G8M3T571、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为文明施工费的取费基数，而不能作为已完工程保护费的取费基数的是（ ）。A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费B.定额人工费C.定额人工费与机械费之和D.定额人工费与材料费之和【答案】 ACQ3S6G3L7Z4

39、W9O6HE7O2D4O4J9J4F7ZZ9E3M8E6T1B1D572、已知某建筑概算指标中的综合单价为350 元/m2,每m2 建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3,毛石基础综合单价为70 元/m3,现准备建造一个类似的建筑物,采用钢筋混凝土带形基础,若每m2 建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3,钢筋混凝土带形基础综合单价为120 元/m3,则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（ ）元/m2。A.322 B.378 C.350 D.400【答案】 BCM5C7X3B3I8F1Z7HP9F9K8A6K9K3N9ZR7K2U5G6C7D10G373、下列编制方法中，不属于设备安装

40、工程费概算编制方法的是()A.安装设备百分比法B.扩大单价法C.实际单价法D.综合吨位指标法【答案】 CCA6H5D5W10H2J5N10HT6S8Q9A1O8Z2M3ZZ6Y8G2N1U7V7D1074、根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（ ）。A.脚手架费B.临时设施费C.二次搬运费D.非夜间施工照明【答案】 BCY5W4E8L9H4T4H8HX9G8N9Y3S7Q1E5ZP5Y1V9F2B2G5S375、按照标准施工招标文件中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。 A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败

41、D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】 DCT5A9P8G3O1Z6J2HY8N3E8H9S5Q3S10ZM5S4M2D7U1Q9Z876、 根据房屋建筑与装饰工程计量规范GB50854-2013的规定，当单层建筑物檐口高度超过（）米时，可计算超高施工增加费。A.6B.10C.15D.20【答案】 DCU10Q9W10Z4L9W10V3HN1P8K6L9X6V5O6ZU8U7Y7A10X4Y3X377、在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（ ）。A.流动资金B.自有流动资金C.流动资产D.铺底流动资金【答案】 A

42、CF1F7Q2C5Y1D3F8HA6V3J10N2X3G10L2ZA2D1Y4G2T7N8V978、编制工程竣工决算应具备的条件不包括()A.涉及法律诉讼、工程质量纠纷的事项已处理完毕B.收尾工程投资和预留费用不超过规定的比例C.单项工程或建设项目竣工结算已完成D.会计核算及财务管理资料已归档【答案】 DCT7K5W6O4K9R5H3HF4G3K1J4W3W4L2ZR7Y1H3Q1P7X6F379、已知砖墙的砂浆损耗率为 2%，则 1m3标准砖（灰缝为 10mm）的砂浆总消耗量为（ ）m3。A.0.231B.0.241C.0.226D.0.236【答案】 ACH4A2H6H6Z7D7Q5HJ2

43、V7P2B9Y2W1A6ZD9H4W7D8M6I1J980、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。A.7B.10C.14D.15【答案】 CCY8U8D5J3Z3E1B2HM7J6H4Q8P2B2F9ZF2X4G3Z9Z5N1L781、关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（）。A.发包人应在工程开工后的14 天内预付安全文明施工费B.发包人在付款期满后的14 天内未支付的，若发生安全事故，应承担连带责任C.安全文明施工费的预付额度不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%D.发包人没有按时支付安全文明

44、施工费的，承包人可以催告，仍不付的，可暂停施工【答案】 CCK7V6O2J4E1F3C8HB10N6V2N4A1Q7C2ZF3C8G4K4N7R9F882、按照生产成本加期间费用估算法，计算总成本时，销售人员工资及福利费应计入()。A.管理费用B.制造费用C.财务费用D.营业费用【答案】 DCF1Y8A9O7B3O6J2HX3V4L3A5B4E10V3ZY5P7H10J3H2C8G183、国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商的管理费应列入（ ）。A.间接费B.分包费C.盈余D.上级单位管理费【答案】 BCV9T5C3U6S6F6O8HR4Y3W7F7N6P3X3ZG10D4

45、R7U4A1S3W184、关于概算指标，下列说法正确的是（ ）。A.应以建筑面积为计量单位B.通常以单位工程为对象C.是人工.材料.机具台班的消耗量标准和市场指标D.概算定额比概算指标更加综合【答案】 BCK5A2Z10G7V5C5T2HW10L1T4W6K4Z4R8ZJ2K9D1E3B9A3K1085、某新建项目，建设期2年，第一年贷款500万元，第二年贷款200万元。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为10，每半年计息一次，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目建设期的贷款利息是（ ）万元。A.87.50B.89.76C.71.75D.35.88【答案】 BCR5S5C7H3E4I5O5HB2L8I2N8J3Q3D5ZH5S1H6M2W1W8Y486、发包人参与的全部工程竣工验收分为三个阶段，其中不包括（ ）。A.验收准备 B.预验收C.初步验收 D.正式验收【答案】 CCA2O6I6S4K1Z2R2HU9O5O6H5F4Q9X5ZN7G6S4H6G6F9N787、