2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库评估300题加答案下载(江苏省专用).docx

《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库评估300题加答案下载(江苏省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库评估300题加答案下载(江苏省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于分包单位再分包的说法，正确的是（ ）。A.分包单位不可将其承包的全部工程再分包，但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人【答案】 BCR6U1E8V1R3R6J8HX10D7X3D7H10X9W9ZR6Y7W6C6Z8U5M12、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是()。A.丙公

2、司应代甲清偿B.乙可要求甲或丙清偿C.只能由甲先行清偿D.不可能由甲或丙共同清偿【答案】 CCX5M5C8O9X3W4D5HX8U10D2X4X8E5C4ZW2I4K7L7Q4H4S23、施工人员对涉及结构的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）的监督下现场取样并送检。A. 建设单位或者设计单位B. 工程质量监督机构C. 建设单位或者监理单位D. 施工企业质量管理部门【答案】 CCR9D4V7U1I2V4M8HD10B5K3J3F6Y7G2ZG4I2O1N2U2C10W64、谭某，15岁，为某中学钢琴小明星，欲为某开发商举办一场个人钢琴音乐会，其个人与该企业达成有偿演出协议，该协议（ ）。A.

3、有效B. 效力待定C. 可变更可撤销D. 无效【答案】 BCM9Z5P6O8E6V7T7HV7A8S5J8E1U6G10ZX2V8S6C10S8C6D45、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限 B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日 C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许 D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳【答案】 CCF7W4S3G8B8T9E10HE9Y8T6Q1Y5M2W6ZL5H1S6R3S8K1P66、三个不同资质等级的单位实行联合共同承包的， 应当按( )的业务许可范围承揽工程。A.勘察单位

4、B.设计单位C.施工单位D.三者中资质等级低的单位【答案】 DCS3A6O10B10V7S8D9HI10J4E7D7K7I6O7ZI5O10Z1F5O8A10N47、关于招标文件的说法，正确的是（）。 2016A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价 B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出 C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起 D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人【答案】 CCH7G8R6S10W4S1S7HU8G2K8M5O3W8X

5、2ZF6C10Q3E9Q2G4W108、某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应 （ ）。 A. 按中标无效处理B. 视为放弃投标C. 按废标处理D. 视为放弃中标项目【答案】 DCR5T5Z6Y9G2X9N10HN4V4Z6J1B3V5E7ZZ4Z9Z1T10H1G3R109、甲区A公司将位于丙市价值5000万元的写字楼转让给乙区B公司，后双方发生争议，经丁区人民调解委员会调解达成协议：B公司在1个月内支付购房款。双方又对该协议申请法院作出司法确认裁定。关于本案及司法确认的表述，下列选项正确的有()。A.双方应自调解协议生效之日起30日内各自提出申请B.可向甲区

6、或乙区法院提出申请C.该调解协议经裁定有效，B公司不履行的，A公司可向法院申请强制执行D.司法确认申请被裁定驳回的，双方可变更原调解协议或达成新的调解协议，但不可以向法院起诉【答案】 CCZ9T10K1S3Y7U9D5HO9W6F7G3R3A1T2ZO1O7Q3E8P7J3D310、甲是某水泥厂的法定代表人，2016年3月5日，甲有确切证据证明水泥厂的工人乙在以甲的代理人的身份对外签订水泥销售合同。甲没有对此表示同意，也没有表示反对，则（ ）。A.应视为甲已经同意B.应视为甲是反对的C.是同意还是反对无法认定D.所签订的合同无效【答案】 ACY6V7M6S7V10V7R8HB6Y2Q5Z10Y

7、2M1W6ZQ4R9C7W8T7Z3L611、根据民法典的规定，下列承诺有效的是（ ）。A.对要约的内容作了实质性变更 B.撤回承诺的通知与承诺同时到达要约人 C.撤回承诺的通知先于承诺到达要约人 D.承诺通知因为意外事件而迟到，但要约人怠于及时通知承诺人【答案】 DCP8L2P2C5N9N10K6HH7J1H9G2J3K1T1ZY1L6H2O8T3Y2S512、根据建设工程安全生产管理条例，出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和（）。A.生产企业资质证明 B.生产企业营业执照 C.生产许可证 D.第三方检测合格证明【答案】 CCW10H4D1R7Q6H10O7HO10P5J6B3G4

8、Q5P8ZZ2T5D6S7B9S2F1013、根据建设工程施工许可管理办法，下列工程项目需要申请施工许可证的是( )。A.部队导弹发射塔B.长江汛期抢险工程C.农民自建低层住宅D.灾后重建工程【答案】 DCJ4U5K8M3V7J8P7HR3Q6X10C3F9I9Y9ZF3I2J4I3F2E9H1014、施工企业拒不执行公安消防机构作出的禁止施工处罚决定的，将由( )负责强制执行。（2012）A.作出决定的公安消防机构B.公安机关C.人民法院 D.建设行政主管部门【答案】 ACX8Z6B7C2U6E8A5HA1G6Z4C2D3V7S1ZG10B10W10T5S1G1F715、根据建筑法的规定，以

9、下表述正确的是()。A.建筑企业集团公司可以允许所属法人公司以其名义承揽工程B.建筑企业可以在其资质等级之上承揽工程C.联合体共同承包的，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程D.施工企业不允许将承包的全部建筑工程转包给他人【答案】 DCX9E2X5J4M1S7X7HP5U3Z4H7U1E6C10ZI2R2T10X9B8R7W916、要式合同是指( )的合同。（2012）A.法律上已经确定了一定的名称和规则B.当事人双方互相承担义务C.根据法律规定必须采用特定形式D.当事人双方意思表示一致即告成立【答案】 CCZ4Z6D5N3C8A4D2HD4F1M10D7E2N6O7ZR5J9A9Y5X

10、2N5M1017、某总承包单位与分包单位在分包合同中约定，由分包单位自行负责分包工程的安全生产，工程施工中，分包工程发生了安全事故，则该事故（）。A.按约定由分包单位自行承担全部责任 B.分包单位承担主要责任，总承包单位承担次要责任 C.总承包单位承担全部责任 D.总承包单位与分包单位承担连带责任【答案】 DCU6T10N6R10J5I1T7HH6W7J4V2T6A1R5ZY6P2R8X1P10C7K418、某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故的直接责任人员应当承担的刑事责任是（）。( 2015真题 )A.重大责任事故罪 B.重

11、大劳动安全事故罪 C.危害公共安全罪 D.工程重大安全事故罪【答案】 DCH1O6H5J6J8A8Y1HQ2I2I3N1N7D8P6ZS10E2C2Z6V4B5G719、某人民法院终审判决，建设单位应于2006年6月1日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定，施工单位申请执行的期限不得迟于（ ）。A. 2006年9月1日B. 2006年12月1日C. 2007年3月1日D. 2007年6月1日【答案】 BCP4B3R3F5J9Q6O7HL5K2M9U4K7G6J7ZF6W3C3K2J4F4U520、关于投标保证金的说法，正确的是（）。（2016）A.投标保证金有效期应当与投

12、标有效期一致B.招标人最迟应在书面合同签订后10曰内向中标人退还保证金C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金D.依法必须进行招标的质目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出【答案】 ACS2I9H6W8C8F9B9HL7L6J3G4F10J4E10ZO5K9T7K8K3E10Y221、适用普通程序审理的案件，根据民事讼诉法的规定，应当在立案之日起（ ）个月内审结。A. 1B. 2C. 3D. 6【答案】 DCH8Q8C1K2P7E3S7HF7P9D1T2E5N7X3ZM5G10F7P4C4V4D922、关于仲裁和解的说法，正确的是（）。A.当事人

13、申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请B.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截协议申消仲裁C.当事人申请仲裁后和解的，成当在仲裁庭的主持下进行D.仲裁庭可以根据当事人的和解协议作出裁决书【答案】 DCG9B4G7J7J3J2J2HG9Q9I1P2T5N10H1ZK5E1F10S3K6H2J723、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同,合同约走了试用期,同时约定合同生效时间为5月1日,则试用期最晚应当戴止于（ ）A.11月1日B.8月1日C.7月10D.6月1日【答案】 CCS5T4J1Y10N3E4C5HL10P1Y8H1W7E7U5ZZ10Q4S4Z8D6S6

14、L224、根据劳动争议调解仲裁法规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.2个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCL3C10O7M9R7J6P9HX7I8C2H10F6J10L5ZR10Y3G9G5Z6Y5R825、根据建设工程安全生产管理条例，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设施安装完毕后， 应当由（ ），并出具合格证明。A.安装单位自检合格 B.建设单位检查验收 C.建设行政主管部门检查验收 D.监理单位检查验收【答案】 ACC2Z1K8A6V10S7L10HS8X2C5T5F1O6Y10ZF1G9L5Z2X7

15、Q7J326、甲公司为增值税一般纳税人，2017 年 11 月购进的货物用于下列项目所涉及的进项税额，准予从销项税额中抵扣的是( )。A.用于应税项目生产而购进的动力燃料B.为本公司职工健身使用而购进的健身器材C.为对外提供污水处理劳务而购进的专用污水处理设备D.用于交际应酬而购进的酒类产品【答案】 ACO8P2L6D4X10O4R4HE3Z8X6P2F1R1S4ZT9R7H7G6K9L4A127、进场的建筑材料、建筑构配件和设备在使用或者安装前，应该经过()签字。A.监理工程师B.总监理工程师C.项目经理D.建设单位代表【答案】 ACW10Y4J7A4N2W10H6HD8L8V7J3R1Z1

16、C8ZQ8A4I1W7F3P2N728、下列关于建筑业企业信用档案的表述中，错误的是()。A.建筑业企业应当主动向资质许可机关提供真实、准确、完整的信用档案信息B.未按要求提供信用档案信息的，责令限期改正，逾期未改正的，处以罚款C.建筑业企业信用档案信息应当包括不良行为和良好行为，并向社会公开D.信用档案信息中的不良行为，指合同履行中受到建设单位和监理处罚的记录【答案】 DCE9N6N5W10Y7O3E2HU4A4J3G2Q5G4T10ZM6R5Q6T5G5A6T529、按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合()的规定。A.施工许可证发证机关B.省市人民政府C.国务院D.建设

17、项目主管部门【答案】 CCX2V4C9V4W6U4Y10HO1I3A3Q6L2Y1O9ZC10W1N2R2H4M10W130、建设单位办理工程竣工验收备案应提交的材料不包括（ ）。A. 规划、招投标、公安消防、环保部门的完整备案文件B. 工程竣工验收报告C. 施工企业签署的工程质量保修书D. 住宅工程的住宅质量保证书、住宅使用说明书【答案】 ACY8N6Y6Y7H4X9K7HV4A8J10P5X7O4U7ZL9W10U5S10T3H2G431、某施工单位承包了某工程，该工程计划于6月15日开工，该施工单位在5月5日与保险公司签订了建筑工程一切险，6月8日用于保险工程的材料、设备运抵现场，实际开

18、工日期为月20日，建设工程一切险的起始时间为（ ）。A.6月15日B.5月5日C.6月8日D.6月20日【答案】 CCQ7Y6Q5S5M4R5H6HK8C1W7U2N7B1D1ZC9U4G1S7V1L2K432、甲施工单位在承接乙建设单位发包的某工程后，将一分项工程分包给了刘某，刘某又雇 佣了其他人员进行施工。施工过程中，一名雇员李某被钢筋戳伤右眼。根据有关法律 规定，李某的损失应由（ ）承担。A. 甲施工单位B. 乙建设单位C. 甲施工单位和刘某D. 甲施工单位和乙建设单位【答案】 ACX1V10M1Y9S3D10B4HD1S2J5R4T7M1W10ZF10C2S6E4P5X9O933、根据

19、消防法，除人员密集的大型场所和特殊工程以外的一般建设工程消防验收，（ ）。A.施工企业应当向公安机关消防机构申请消防验收B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案D.可以不经过消防验收，由公安机关消防机构进行抽查【答案】 CCJ7Y1Y10J6I3S8U10HI6X9I8J3C2P9I8ZJ4A10I2Y5F10H3C634、甲施工单位与乙施工单位联合承包住宅小区建设工程，双方约定各方的工作范围并要求各自对自己施工的质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成30万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（ ）。A. 乙承

20、担全部责任B. 乙承担主要责任，甲承担次要责任C. 甲、乙承担连带责任D. 由双方协商责任的分配【答案】 CCF4F3C1F9Y7S6B5HH4H10H9I3K4W8R8ZG9N1N9F4Q1Q2S635、2006年5月8日合同中约定的某种条件成就，则当事人一方通知对方合同被解除，这属于()。A.约定解除合同B.法定解除合同C.地点解除合同D.期限解除合同【答案】 ACU1Y6W8R1A3Z1E7HY6L5P6U10D3K9H8ZH6K5E8F6R6O5G1036、以应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理为主要内容的方案属于()。A.

21、专项应急预案B.综合应急预案C.现场应急预案D.施工组织方案【答案】 BCO6N2J7M4I9D4P9HB1I6L4S3M10H4Y3ZW4V10I6R3L10J5T737、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是（）。A.在公司连续工作满8年的张某 B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某 C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的赵某 D.与公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作的李某【答案】 DCY1R2P4L1V10H4T7HI8S7I5H5P7A8A2ZT3P9Q5O1Y1Q8H338、根据招标投标法实施条例，通过资格预

22、审的申请人少于3 个的，应当（ ）。A.暂停招标B.增加申请人C.重新招标D.直接发包【答案】 CCN3P4U9V8V4Y3G2HJ7V10R4P5B6N6H8ZN4D2O8L9K1F9L1039、关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是()。A.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持B.施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工价款的,不予支持C.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持D.施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格,修复后的建设工

23、程经验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,不予支持【答案】 ACE5L5A3U2P1N10P3HI8A1H2Q6Q1S10J6ZY4I10P8C5B3O5D840、生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是（）。2014A.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、危险性分析、应急培训及预案演练B.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练C.应急组织机构及其职责、预案体系及相应程序、事故预防及应急保障、应急培训及预案演练D.应急组织机构及其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训及预案演练【答案】 CCL5T9R2V3R6W8U3HA2L8F10

24、L1F6W10C4ZU1F9N10L4M3L3J641、按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。A.建筑法高于建设工程质量管理条例B.建设工程质量管理条例高于注册建造师管理规定C.建设工程安全生产管理条例高于建设工程施工现场管理规定D.北京市建筑市场管理条例高于河北省建筑市场管理条例【答案】 DCC1Q2H2Y3L7R2B1HN10M2O3P2U6V4Z4ZO4J7L4A8D8P3A442、根据环境噪声污染防治法规定，施工企业使用机械设备可能产生环境噪声污染的申报，申报内容不包括（ ）。A.施工场所和期限B.拟采取的噪声污染防治措施C.项目所在地单位和居民的意见书D.可能产

25、生的环境噪声值【答案】 CCK3A6G7M9S10W7Z8HK4O4P6X2U5M2D8ZD7Z1L4A3D3V8G943、全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起( )年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，作出标志说明，建立记录档案，设置专门机构或者指定专人负责管理。A.1 B.2 C.3 D.5【答案】 ACA8U4B1O3V2D8V6HU2N1H3X1L3Q5H3ZZ5O2Q4V10W6F10U1044、工程施工中，承包人、发包人围绕工程质量发生争议，后经质量鉴定为合格，则受鉴定影响的工期期间（ ）。A. 承包人承担责任，工期不予顺延B. 发包人承担责任，工

26、期顺延C. 发包人、承包人各承担一半D. 都不承担责任【答案】 BCB5B5U4A7M2L10R6HM9U9C2H9N1R3W2ZP8N2V4E2E9A1J345、环境保护设施验收，应当与主体工程竣工验收（ ）进行。A. 分别B. 同时C. 交叉D. 顺序【答案】 BCQ5H2L9U3F2S3N8HE6F2O9K2G6N1O7ZF10X8J7V7B5T1I746、下列选项中，不能提起行政复议的是()。A.某市质量监督站依据质量检测报告责令施工单位将不合格材料清退出现场B.某市混凝土协会下发文件，提议各会员单位根据市场需求调高商品价格C.建设行政主管部门部门将施工企业的资质由一级降为二级的行为D

27、.建设行政主管部门由于开发企业信誉不好不予颁发项目施工许可证【答案】 BCJ2A10M5T6L2U4Q8HC8W2O1X5E5Y6Z10ZL5V4A6U10F9Z8X547、施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于()。A.擅自修改标准行为B.擅自修改设计行为C.偷工减料行为D.正常行为【答案】 BCM5B9Z5M7L2N4C8HP8G2C9D5U3C8K7ZO2B4I10R3A10Y8C148、关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行

28、爆破作业,必须经国务院批准C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业的,必须经国务院文物行政部门批准【答案】 CCL10G6I10Z1N4V6Y6HX3L9P7J9N2O3O10ZY8S6T7E7W2B9D1049、施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，关于其相应的法律责任，下列说法错误的是（ ）。A. 责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款B. 情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销

29、资质证书C. 造成损失的，依法承担赔偿责任D. 对责任人员给予行政处分【答案】 DCG2M4T4Y1T8H9G4HW3Z6N9D9B6A10L7ZK9S1A6N1N5O10R850、某建设工程施工合同无效，但该工程竣工验收合格，以下说法正确的是（ ）。A. 合同无效是从订立时起承包人的权益就不受法律保护，所以承包人无法获取工程价款B. 因为合同无效，承包人应提出要求对方赔偿损失C. 因合同无效，承包人可以请求参照市场价格支付工程价款D. 虽然合同无效，但承包人可以请求参照合同约定支付工程价款【答案】 DCF6Q4S4P8L6M10Z8HN8P4E1M5T8S9E8ZB8P9L7L2I7D5M1

30、51、依照建设工程施工合同（示范文本）通用条款的规定，建设单位供应的钢筋由（ ）A. 建设单位负责试验，并承担试验费用B. 建设单位负责试验，双方分担试验费用C. 施工单位负责试验，建设单位承担试验费用D. 施工单位负责试验，双方分担试验费用【答案】 CCR10I5Z1Z5W2V6W3HH7G4W9B5M6I6V9ZR10R8X1S4C9B9V552、根据招标投标法实施条例，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（ ）。A.约定部分投标人放弃投标或者中标B.投标文件相互混装C.投标文件载明的项目经理为同一人D.委托同一单位或个人办理投标事宜【答案】 ACG7D7L3P9K7D8X5

31、HD6W6R8S7H2N2J1ZH4W4X3X9I3S5Y253、负责中央管理的建筑施工企业生产许可证的颁发和管理的是（ ）。A.国务院建设主管部门B.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门C.市级建设主管部门D.县级以上建设主管部门【答案】 ACB1L7R6X10C4M8V3HH9U10K6J5K5U2W4ZD9A6Y5S7S6P6D254、关于分包工程的说法，正确的是（ ）。A.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成B.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保C.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成

32、D.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任【答案】 ACU2E8P8Y3W5O8F3HV8C7F6O5X10M3E5ZR6A7T1S1W6K8D755、 行政诉讼案件不适用（）。A.公开审理B.二审终审C.开庭审理D.法院调解【答案】 DCP2G2O3J8T1M1N7HG2I9Y9E10A4H4R1ZB2T1X5C9N3W1M656、在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证是领取施工许可证的条件之一，下列对规划许可证领取的理解正确的是()。A.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先申请土地使用权B.以划拨方式提供国国有土地使用权的建设项目，建设单位应当先

33、取得规划许可证后申请用地C.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在取得规划许可证后，方可签订国有土地使用权出让合同D.不管何种方式取得的土地，都必须在取得土地使用权后，办理规划许可证【答案】 BCW10A5Y7Z10K8F3R1HE1C8J5U6J5V1Q10ZY9L9Y2Z9J1R2H1057、以下属于建造师不予注册情形的是()。A.李某因聚众赌博被治安处罚予以拘留，正处拘留期间B.范某申请注册时，已年满62周岁C.何某因故意伤害，判处1年半有期徒刑，现正在缓刑期间D.齐某2年前，曾因执业而被吊销注册证书【答案】 CCW8I7A8I5S6C5P4HH2Q7L2A5P1C3T7ZK8F10

34、V9H8E6M10D158、安全生产法规定，因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向()提出赔偿要求。A.上级主管部门B.本级人民政府C.本单位D.监理单位【答案】 CCT5M8I5C10N2F9I10HU9D8O6W6N3Q10O7ZH8P10A2Y10W10K3I759、根据标准化法，我国工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，则（ ）。A.行业标准即行废止B.行业标准优先适用C.国家标准优先适用D.两个同时适用【答案】 ACH10F7L9G5H7K2D1HA4X6G9H9N7Z1Y1ZJ5E7N6F2H9

35、Z4P460、甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同，约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于2008年4 月20日前交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日，货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任，下列表述中正确的是（ ）。A. 由于发生不可抗力，乙供应商对甲施工企业不承担违约责任B. 甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任C. 甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任D. 由于是丙水泥厂迟延交货造成的，

36、乙供应商对甲施工企业不承担违约责任【答案】 BCA2B7X3K9B4E8L4HS3F9U1T1X10T4O6ZR9R10O7X3H1Q1R861、人民法院对符合规定的起诉，必须受理；认为不符合起诉条件的，应当在()日内裁定不予受理，原告对裁定不服的，可以提起上诉。A.3B.5C.7D.10【答案】 CCC6P5Q1W4K6A9C1HD1L9W5M1S5K6C7ZS5G5U10N3O7C3B562、按照生产安全事故报告和调查处理条例规定,特别重大事故、重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。每级上报的时间不得超过( )小时。A.1B.2C.12D.24【

37、答案】 BCU8L9J2R10V8O4N10HY10D5L4V8E3U2H9ZU7J3G7N1T6H2R563、根据建筑业企业资质管理规定，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（）。A.建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列 B.国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理 C.省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理 D.企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部门应当依法查处【答案】 ACN2N4J7H2C10K1H3HJ2E1S6K6K4B1N7ZU3H3Z1U6G9M2V264、项目生产安全事故应

38、急预案应由()编制并组织演练。A.安全生产管理机构B.专职安全生产管理人员C.项目负责人D.安全生产领导小组【答案】 DCC9V6W10X8L6W3Y5HH9O1F6K10U10W4X7ZP5I3H7F10Z2V4V565、根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除道路交通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（ ）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D.40【答案】 CCB6A8W4N10E4V1A10HR3P8Q9O2J3P5P9ZN8A8F2Y2U4P5T766、施工企业取得法人资格的时间为（ ）。A.注册资金到位日B.公司成立日C.工商行政管理机

39、关核准登记日D.建设行政主管部门颁发资质证书日【答案】 CCY3L5U3Y9M2K1D5HM4F10E5K10H7F6W6ZA10W5K8A5E4G8W267、在乡、村庄规划区内进行乡村公共设施和公益事业建设时,应当办理（）。A.乡村建设规划许可证 B.乡村建设工程规划许可证 C.乡村建设用地规划许可证 D.土地性质变更登记手续【答案】 ACV4Y10P9O1B10M8J3HB4L8V7N7A10R3V4ZP10A6Z3J1H3O3K1068、（2019年真题）关于民用建筑强制节能标准的说法,正确的是()。A.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,已经建成的必须拆除B.监理单位发现某企业不按照民

40、用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向建设单位报告C.不符合民用建筑强制性节能标准的项目,建设单位不得开工建设D.监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的,应当直接向有关行政部门报告【答案】 CCV1D2J7G6A9B7I8HT10X6K5L7R5C4T2ZR3M1U6R10K9C7M869、碎石、土石的再利用和回收率力争达到（ ）。A.20%B.40%C.50%D.30%【答案】 CCW1X4Q8B7Y10X8Y6HM3W1T2G4H4O6X1ZI8M10I8T2C10D5G870、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。A.建设单位B.建设

41、行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】 ACH2O5G2J6F3Y3D6HT10L3A1G5B3P1Y7ZP3N10O6M1Y4T4N971、根据绿色施工导则,临时设施的占用面积应按用地指标所需的()设计。A.最高面积B.最低面积C.平均面积D.基本面积【答案】 BCR4N7N7R8J9H1P6HL8N7D1P1H1F2N4ZO8J4Y1M4T5E3B372、按照建筑市场诚信行为信息管理办法及相关法规的规定，下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中，不正确的是（ ）。A.属于全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准范围的不良行为记录，应当在当地和全国公布B.通过与工商、银行等部门

42、的信用共享获取的不良行为记录，统一公布C.国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起 20 个工作日内对外进行记录公告D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私【答案】 DCA3P2F6K4A8W7Z6HZ4B5Q5U7Q8J7L2ZN4I8X3Y6S5R10E1073、下列对施工现场临时设施的安全卫生要求的表述中错误的是（ ）。A. 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距离B. 办公、生活区的选址应当符合安全性要求C. 未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍D. 施工现场使用的装配式活动房屋应当由有资质的单位

43、装卸【答案】 DCE10U8S4O7I1R2J10HZ8H2V5G2R9Y4U8ZD10Q5R6O3I9M4A774、根据城镇污水排入排水管网许可管理办法，各类施工作业需要排水的，（ ）。A.由施工单位申请领取排水许可证B.排水许可证期限可以超过施工期限C.施工单位不得擅自加压排放污水D.城镇排水主管部门可以收取排水许可费用【答案】 CCP3M3Z6E9Q9F7S3HK9N3Z6C2I3D8E7ZP4W7R7W2I3Q6P675、根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自( )之日起计算。（2012）A.竣工验收合格B.交付使用C.发包方支付全部价款D.竣工验收备案【答案】 ACH7J2X8Y

44、8T1H8Q6HZ7S4D7K2S1E2Z7ZD4L2R2R1H2L9R776、下列有关施工企业资质的法定条件的说法中，错误的是（ ）。A.企业净资产以企业申请资质前一年度或当期合法财务报表中净资产指标为准考核B.有符合规定的主要人员C.申请资质之前一定要有已完成的业绩D.有符合规定的技术装备【答案】 CCV8B4L10R10I9I6D3HP6Y2S1C6M3P9V3ZL10I3S7Q7P10X1I277、建设行政管理部门对建设工程合同争议进行调解，施工单位不服，施工单位可以采取的 行为是（ ）A.申请行政复议或提起行政诉讼 B.申请仲裁或提起民事诉讼C.申请行政复议后提起行政诉讼 D.申请仲

45、裁后提起民事诉讼【答案】 BCQ1W10K6A10M4Z6I4HV2J8A10Y3E5X3G1ZD3H1L3J10M3Z3W778、某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同,合同约定由建筑公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法。后两公司就工程款支付发生争议,建筑公司诉至人民法院,要求开发公司支付工程款并偿还垫付程款的利息,人民法院应()。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持【答案】 BCH2C1O7Q3T9A5D7HV1U7G6B9K10Z2E2ZZ8A8J3I10K5Y2S579、某施工单位以电子邮件的方式向某设备供应商发出要约，该供应商向施工单位提供了3 个电子邮箱，并且没有特别指定，则此要约的生效时间是（ )。A.该要约进入任一电子邮箱的首次时间 B.该要约进入3个电子邮箱的最后时间 C.该供应商获悉该要约收到的时间 D.该供应商理解该要约内容的时间【答案】 ACA5B5J5X4B6I7Z3HE4D6W1D10R9A5K6ZT8D10X9T5Q5W4Q380、根据建设工程质量管理条例,建设工程保修期的起始日是()。A.提交工程竣工验收报告之日B.工程竣工合格之日