2022年一级造价师考试题库模考300题附答案下载(江苏省专用).docx

《2022年一级造价师考试题库模考300题附答案下载(江苏省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年一级造价师考试题库模考300题附答案下载(江苏省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 下列费用中属于建筑安装工程费中企业管理费的是（ ）。A.检验试验费B.工程排污费C.住房公积金D.安置补助费【答案】 ACT10S1T2H6R2K5F9HC7K8I8P8K1W9K5ZV5U8L2T3S1I1H62、下列关于安全文明施工费预付款的说法，正确的是（ ）。A.发包人应在开工后的14天内预付安全文明施工费B.安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%C.安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解，与结算款一起支付D.发包人在付款期满后7天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任【答

2、案】 DCR9U7Y2G1T3E6C5HG4P9C5D4Q4F3R4ZZ2B3D4G6T10S5F33、关于工程预付款的说法中，符合FIDIC“新红皮书”规定的是()。A.是否必须先提交履约保函由业主决定B.是否必须先提交预付款保函由业主决定C.若业主不支付预付款，承包商拥有终止合同的权利D.预付款在施工期前半段全部扣回【答案】 CCT3D2O10N1S1J2F10HB9S9B9K10E6Q10Q8ZH3X10J8W2A3A9U54、关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（）。A.不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价B.属于依法必须招标的暂估价设备，由发承

3、包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价C.不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款D.属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标【答案】 BCH7H6D2R2J1P10Q4HB10C6R2T3Y9L4F5ZI2N10C10O10X10Q5M45、询价是投标报价中的一个重要环节。下列关于调查询价，生产要素询价中不包括的是（ ）。A.材料询价B.劳务询价C.分包询价D.施工机具询价【答案】 CCB5W8A9R4E3O10V4HJ3W2X10I7Z9X10U8ZY7M4T1N5S2A2T16、关于缺陷责任与保修责任的说法，正确的

4、是()。A.缺陷责任期自合同竣工日期起计算B.发包人在使用过程中发现已接收的工程存在新的缺陷的，由发包人自行修复C.缺陷责任期最长不超过3年D.保修期自实际竣工日期起计算【答案】 DCF6M7F9O6H2D6L4HG1Z9R1E6R5U1N6ZQ5M1N5G9P5M3H107、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元/台班。A.127.2B.189.6C.226.4D.254.4【答案】 DCC6T9G3T8E1B1T2HQ8O8Z7D1E9V8H6ZB9Y4J10A6P4K10E58、进口设备的原价

5、是指进口设备的（）。A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】 BCD7G8I3E1I6S2N3HS4B5D3A2J10J3C10ZE8B8X8S9Q5Q2X29、因不可抗力造成的损失，应由承包人承担的情形是()。A.因工程损害导致第三方财产损失B.运至施工场地用于施工的材料的损害C.承包人的停工损失D.工程所需清理费用【答案】 DCT8M1B4R7M3O4K5HL9Q9H3O3I6O3Y8ZX10B10G5Y8M8F9Q210、某进度款支付申请报告包含了下列内容：本期已实施工程的价款；累计已完 成的工程价款；累计已支付的工程价款；本斯已完成计日工金额；应扣减的质量保证金。据此，发包

6、人本期应支付的工程价款是（ ）。A.+一一 B.一+一C.+一十一 D.+一【答案】 BCT9Q1B6J10I4N8P7HE5F2Z4V9E6S1P4ZL1V4O3H9V8T3J611、在建设项目施工过程中，若出现招标工程量清单中措施项目缺失，则正确的处理方式是（）。A.由于承包人未能在投标时对措施项目清单进行合理增补，责任人由承包人承担B.按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款C.视为招标工程量清单不完整，责任由发包人和承包人共同承担D.承包人应将新增措施项目实施方案提交发包人批准后，按工程变更的原则调整合同价款【答案】 DCW2Y10E3J3Y1C8X7HD1Z2X2

7、G4A1Y8D5ZE9I1C1I8A4I7Z712、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否D.大多数工业项目应采用适当先进的标准【答案】 DCY2S4X5Y3Q7Q3M2HV3N9N9E4T9N9D1ZQ8I3F9K7V7J1P513、发包人应当开始支付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额60%的期限是工程开工后的（）天内。A.7B.14C.21D.28【答案】 DCI4E9T9B10R8Z9M5HZ9H2W4Z5Y2L6N5ZB6J2K5

8、Q8P5K4M814、（2021年真题）工程造价术语标准GB/FT50875 属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】 ACA5N3D7U10V1W6L1HS2X1I2K6Q1X8K5ZD4S9L2Y7G3W7X515、关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法中正确的是（ ）。A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.在组成承包商投标报价时，管理费通常会单独列项【答案】 CCA9U2R8J2H5M10B3HX9V10W9D5P4I4I9ZD3Q4Y7O7V10K4R21

9、6、总承包服务费由建设单位在招标控制价中根据总包服务范围和有关计价规定编制，施工企业投标时自主报价，施工过程中按（ ）执行。A.投标报价B.签约合同价C.评标价D.招标控制价【答案】 BCZ10A2C4Y6K1T3H7HA3C2W3N5R8Q1O1ZC9E4V3O5M1Q3G317、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，检验试验费应计入（ ）。A.人工费B.材料费C.企业管理费D.措施费【答案】 CCK2C5F4E6Y10E2J3HM8W5C6X9O10N3B4ZJ1M1O4C4W8T10C118、已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采

10、用一般计税方法，则该项目建筑安装工程造价为（）万元。A.2180.0B.166.5C.2330.0D.2016.5【答案】 DCL6E1P4S8P4Q6Y7HS6I2W4S7R9K4U3ZK10R5P5Y6B10F4B119、在拟定常规的施工组织设计时需注意问题，下列说法正确的是（ ）。A.拟定施工总方案需要考虑施工步骤B.拟定施工总方案不需要对关键工艺作原则性的规定C.估算整体工程量仅对主要项目加以估算D.计算人、材、机资源需要量时，通常不需要考虑节假日、气候等的影响【答案】 CCP10J7D8O10J6P4H2HR7J5M3M4R2F4W7ZF8Z3P9V10C5G5Y720、（2021年

11、真题）根据现行标准设计施工总承包招标文件，其他项目清单中依法必须招标的专业工程暂估价项目由承包人作为发包人，关于该专业工程的招标，下列说法正确的是（ ）。A.招标文件不需要发包人批准B.评标方案不需要发包人批准，仅将结果报发包人备案C.组织招标的费用由承包人承担D.该专业工程中标价格不会影响总承包人的合同价款【答案】 CCO10M2T3R7H3Q3C4HF1Z7E10D6I4Q6H7ZR6Q7W2K4B5W5S321、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3的基本工作时间为 6h，辅助工作时间占工序作 业时间的 2。准备与结束工作时问、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3、 2、1

12、8。则该人工挖二类土的时间定额是（）工日/m3。 A.0.994B.0.765C.0.876D.0.975【答案】 ACQ9X2K8L3U4A1Q2HJ6U5R9U1X2Y7G10ZX4Z7P9G2A8B7X522、（2019年真题）国际工程投标报价中，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管损耗费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】 DCN10C9C4Z8V2O2Z9HI6Q2G10P4X2Q5A2ZZ6Q8G6R8H6B8M223、招标人对已发出的招标文件进行的必要修改，应当在在投标截止时间（

13、 ）天内发出。A.7B.10C.14D.15【答案】 DCX7I8Q7Z10N6P1S5HD1M2D8T1I6Q6U5ZY5L10K8X3A2L2Z724、根据国外建筑安装工程费的构成规定，工程施工中的周转材料费应包含在（ ）中。A.材料费B.暂定金额C.开办费D.其他摊销费【答案】 CCU6I3G4T6L7U8K1HL9O6V6L2B6D9H5ZY10D10I5Y5L10M10N925、在机械工作时间消耗的分类中，由于工人装料数量不足引起的砂浆搅拌机不能满载工作的时间属于（ ）。A.机械的多余工作时间B.机械的停工时间C.违反劳动纪律引起的机械时间损失D.低负荷下的工作时间【答案】 DCY9

14、E5H8A2H4U10W8HO10F7T10E1R8T10R10ZU8B4S2I1U7X7U326、（2021年真题）下列工程定额中，能够反应建设总投资及其各项费用构成的是（ ）。A.预算定额B.施工定额C.概算指标D.投资估算指标【答案】 DCU8L4O8O1T2I7K2HC4C8J1Z5H2G8I10ZG8M7A1R10H5T7J427、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C.10D.15【答案】 DCZ10G9O7Y3X6O7G4HZ2Q7Z3U2U7P2O9ZZ6R3O9A6G1D9N

15、728、总承包服务费应按照省级或行业建设主管部门的规定计算。其中，招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，总承包服务费按分包的专业工程估算造价的()计算。A.1B.1.5C.3D.5%【答案】 BCQ4G5R3D6Q10V6G7HF3M10I10O4K3N8W10ZQ9R1F4V10A3B10Z229、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的是（）。A.勘察设计费B.施工费用C.分包合同费用D.调试、开车服务费【答案】 ACZ8R3H10K1Y7M10Q6HI9P5C6S5U9X9A7ZM10N8Y3G1Z4K5G930、若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目

16、投资额产生的影响，下列说法正确的是（ ）A.从国外购买材料，所支付的外币金额减少B.从国外购买材料，换算成人民币所支付的金额减少C.从国外借款，本息所支付的外币金额增加D.从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加【答案】 BCB6C2I7Q1K10R8B8HY2B6H8N7Y5V8E1ZM1M2J7K9F4C3F231、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。A.综合单价调高，措施项目调增B.综合单价调高，措施项目调减C.综合单价调低，措施项目调增D.综合单价调低，措施项目

17、调减【答案】 CCI4H1F7I9A10K5Z3HQ9B4A3L3B5S1F6ZY4V3F5W10D7I4Z1032、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。 A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）消费税税率B.银行财务费=到岸价格（CIF）人民币外汇汇率银行财务费率C.运输保险费=离岸价格（FOB）人民币外汇汇率保险费率D.外贸手续费=离岸价格（FOB）人民币外汇汇率外贸手续费率【答案】 ACG7Q4K9K9G7H4T4HR8M7O10H5Y8O4N10ZM5X7Q10I5P7T9T533、在材料单价的组成和确定中，材料单价的计算公式为（ ）。A.材料单价=（供应价格+运杂费）（

18、1+运输损耗费率）（1+采购及保管费率）B.材料单价=（供应价格+运杂费+运输损耗费率）（1+采购及保管费率）C.材料单价=（供应价格+运杂费+采购及保管费率）（1+运输损耗费率）D.材料单价=供应价格（1+运杂费费率）（1+采购及保管费率）【答案】 ACM3E7L9J7L6T5V2HG3P6A6L9G8X5R8ZF6O3G7B7X3U8O234、砌筑10m3 砖墙基本用工20 个工日，辅助用工为5 个工日，超运距用工需2 个工日，人工幅度差系数为10%，则预算定额人工工日消耗量为（ ）工日/10m3。A.29.7 B.29.0 C.29.2 D.27.7【答案】 ACE10I8J5B9W2T

19、2G10HG1D3H2K2J10B2I9ZM3S3O5Z9G2M2I935、某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标招标文件规定对同时投多个 标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1号、2号标段，其报价依次为6300万 元、5000万元，若甲在1号标段已被确定为中标，则其在2号标段的评标价是(）万元。A. 4748 B. 4800C. 5200 D. 5252【答案】 BCP3H3H9O10D1E9E6HL9Q5P6B1L7X5D3ZY9Y3Z7Q9Q3C7G636、某载重汽车配司机1人，当年制度工作日为250天，年工作台班为230台班，人工日工资单价为50元。则该载重汽车的台班人

20、工费为()元/台班。A.45.65B.50.00C.54.00D.54.35【答案】 DCJ4K4E10M6B3F1K3HP1S7Z2D8E1T3D8ZL7Y9L8N5A4A5K737、关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（ ）A.项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的B.项目决策的内容与工程造价无关C.项目决策的正确性不影响设备选型D.工程造价的金额影响项目决策的结果【答案】 DCB8X8U5A8K8X10Y4HT10Z2R1Z2F4J2O8ZJ5W2S2N8B1P1Y338、（2019年真题）工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时，首先应确定

21、的是（）A.风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】 CCE7Y2X5D1W8Q9Z3HS10H6S7M7R6B5A5ZS5V4J6X7K10V3O439、某施工合同约定人工工资为200元/工日，窝工补贴按人工工资的25%计算，在施工过程中发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20个工日；几天后，场外停电，停工1天，人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。A.1500 B.2500 C.4500 D.5500【答案】 CCW3T2J9R7W10O9R1

22、HE3V6J2D5Y3Z4T1ZA2R1Q7X4W6L1I140、关于工程计价定额中的概算指标,下列说法正确的是（ ）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】 BCS7O8Y2Y4C8Z2I4HB1A8N8P10Y2V4H2ZC8B10X2R1D7G10O1041、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，（）。A.可以修改补充，但不能撤回已递交的投标文件B.不可以修改补充，不可以撤回已递交的投标文件C.可以修改补充或撤回已递交的

23、投标文件，可以口头形式通知招标人D.可以修改补充或撤回已递交的投标文件，应以书面形式通知招标人【答案】 DCA1S8S8Q1Y5R4B1HO3O3P8J5H4J10M5ZM1G6H9J2J2A1U742、编制大型建设项目竣工财务决算表时，下列属于资金占用的项目是（ ）。A.待冲基建支出B.项目资本公积C.应付工资及福利费D.转出投资【答案】 DCD5G7B10A3R5X5K4HC2O6E9Y6M3R7L2ZQ6T5F8C10U1D6B443、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.

24、仲裁调解书【答案】 DCE3D5S4E10A3M1O10HA8M3P8K6Q2A5X3ZQ1L1L5D3E5W1N944、发承包双方在合同中没有约定质量保证金返还期限的，发包人核实承包人返还质量保证金申请后，应在()天内将质量保证金返还承包人。A.7B.10C.14D.15【答案】 CCE2X5K3L7G2Y4S7HQ1D9U7P8R3C4K7ZP10D5S1Y7Q10R7J745、关于工程量清单中的计日工，下列说法中正确的是（）。A.即指零星工作所消耗的人工工时B.在投标时计入总价，其单价由投标人填报C.计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算D.在编制招标工程量清单时，暂定数

25、量由投标人填写【答案】 BCS1T4J3F6W4J1W5HX1Q6E5A4Q8Q8R3ZG8U6L3J7D5T4H946、某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝15工日。若用工按100元工日、窝工按50元工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（）元。A.41250B.41750C.42500D.45250【答案】 BCJ8G10S10K1A7T2A1HT3A4V4P8H10J8F8ZU10Z9Z2W3E2J9O947、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的是（）。 A.实施

26、招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中，则不再予以考虑C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款增加的，予以调整D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款减少的，价款不予调整【答案】 BCG7P1H6K9Q2K9B9HW8T7S8A6X6W10P7ZN6H3O5I3B8B4Y348、2020 年某水泥厂建设工程的建筑安装工程造价为 7.31 亿元。其中：矿山工程造价为 6600 万元，定额编制期同类项目的矿山工程造价为 6000 万元。该水泥厂建设工程造价综合指数为 1.

27、20，则该矿山工程的造价指数是（ ）。A.1.10B.0.77C.0.92D.1.56【答案】 ACD8M7R8K9P2N2J6HP10K8R4P4J6U4D2ZZ10O4F9O3S1T2T949、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（ ）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】 ACR10B5Y7B10Q1Q7Y3HO4O4Z3S2E8X1K6ZO5O2C9M5S10P5S450、由发包人提供的工程材料、工程设备金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是（ ）。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量

28、D.按实际采购单价和签约数量【答案】 ACJ6C10I7A2X1R5Y10HO6F3B10Q9E1N1U3ZB8S6G2C5I7O3U451、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【答案】 CCR5W2U6Q10T2C3Q3HH1A7U10P5C5F1P7ZV2N2C5J5D4T3K452、世界银行贷款项目的投资估算常采用朗格系数法推算建设项

29、目的静态投资，该方法的计算基数是（）。A.主体工程费B.设备购置费C.其他工程费D.安装工程费【答案】 BCU5M2R2Y6W4L8B8HQ2T7C9N3K7C3G8ZB2P6Q6V5N7B7G953、国际工程投标报价时，对于当地采购的材料，其单价应为（）。A.市场价格+运杂费B.市场价格+运杂费+运输保管耗损费C.市场价格+运杂费+采购保管费D.市场价格+运杂费+采购保管费+运输保管损耗费【答案】 DCP4W3Q4V4T1R2P9HB9X9G2R4Q10Z4H8ZE4V5H5C2P4Z2I754、某建设项目估算的静态投资额为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年均投资

30、价格上涨率为8%，则项目建设期的涨价预备费为()万元。A.196.2B.400.0C.611.8D.832.0【答案】 CCN10H7H2D1T7P2P9HN2M6X1M9X1L5N7ZL8G10E10Z1N9I4E455、以直接费为取费基数时，下列企业管理费费率计算公式中，正确的是()。A.企业管理费费率=年管理费总额/（全年建安产值*直接费占总造价比例）*100%B.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效施工天数*人工单价）*100%C.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/年有效施工天数*(人工单价+每一工日机械使用费)*100%D.企业管理费费率=生产工人年平均管理费/（年有效

31、施工天数*人工单价）*人工费占直接费比例(%)【答案】 DCL6R10R1W9C3F8V3HX1M4D5A8L10O4A7ZW7Z8K9U3R4Y9H756、在国外建筑安装工程费用中，工程现场管理费占整个管理费的（ ）。A. 20%30%B. 70%80%C. 30%40%D. 60%70%【答案】 ACE9F3A3J10S1C3V6HR7K5Y8O1O4O3S2ZM6D6I8Z8O5P9D657、关于预付款担保的说法，正确的是（ ）。 A.预付款担保的形式必须为银行保函B.预付款担保的担保金额必须高于预付款C.在预付款的扣回过程中担保金额保持不变D.预付款保函在预付款扣回之前必须保持有效【答

32、案】 DCQ5N5U4C2B5R3T5HL5N2G5P4V1E3Z10ZS9B7Q1T6T8S9H1058、在投标报价过程中，汇总分部分项工程和措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表以及规费税金项目计价表，可得到（ ）。A.工程项目投标总价汇总表B.单项工程投标报价汇总表C.单位工程投标报价汇总表D.投标总价【答案】 CCQ4Z6J10L8U3E4G6HC7D4F1Y6V7F7U6ZV1E10N2O2E4G1H659、关于投资偏差和进度偏差的说法，正确的是()。A.拟完工程计划投资与已完工程实际投资中的工程量在总额上是相等的，只是完成的时间进度不同B.进度偏差有负值，表示工期拖延C.局

33、部偏差仅指各单项、单位和分部分项工程的偏差D.相对偏差用投资偏差与投资计划值的比值表示【答案】 ACE10T10E10Y7S5G8H3HR9J2A8H8P3L8Y10ZN1W1W10J9A7B5H560、关于投标文件的编制，下列说法正确的是（ ）。A.投标文件应按“投标文件格式”进行编写，不可以增加附页B.投标文件出现涂改、行间插字或删除，其投标将被否决C.投标文件的正本与副本应合并装订成册，以方便编制目录D.允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑【答案】 DCK9N6F2T4Z6N5C9HY8N10Z3U2I8P8F6ZX2I3A9V1K3J1G1061、（

34、2020年真题）下列计入总价措施项目的是（）。A.垂直运输费B.施工降排水C.地上地下临时保护D.大型机械进出场【答案】 CCF1D10R10O5E9N8J2HK9H3P3J2W6Y3E6ZW4P4F10L10T2D8F662、在工程量清单的编制过程中，材料暂估单价及调整表通常是由（ ）填写的。A.监理人B.招标人与投标人协商后C.招标人D.投标人【答案】 CCV10O9Z7V6H3W8O7HE10Z6F6W1R9X8T8ZF9E5S8M10T7J6X163、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（ ）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【答案】

35、 CCP3R1S4V4H2Z3O1HQ9W4P3N7U6Q10F7ZF9T5F9D4L1Z5E1064、下列施工工人工作时间分类选项中，往往和工作内容有关，与所负担的工种量大小无关的有效工作时间是（）。A.基本工作时间B.休息时间C.辅助工作时间D.准备与结束时间【答案】 DCP2J10W8D10P10I8D4HL2G10Z6L10M8C1S5ZK7X10R10W4I6L6Y265、（2014年真题）已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%。若其他费用不考虑，则该设备的原价

36、为（）。A.25.82万元B.25.85万元C.26.09万元D.29.09万元【答案】 BCL2X7U2X8P1T1K4HL5O1U8P3B8T6C6ZR7W7C2N4E7S3D566、关于招标控制价的说法，下列正确的是（）。A.国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制招标控制价，并应当拒绝低于最低投标限价的报价B.招标控制价应由招标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制C.工程造价管理机构应当在受理招标控制价投诉的10 天内完成复查，特殊情况可适当延长D.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用【答案】 CCP9E5M4B8J4G6D8HA2K2O4V4M9K5Y4ZI

37、5A6M3V6A2H2M767、某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECA/GCI-2015），采用概算法编制的估算中， 工程费用为 8000 万元，基本预备费用为 880 万元，价差预备费为 120 万元，工程建设其他费 800 万元，建设期利息为 200 万元，流动资金为 100 万元，则该项目建设投资估算为（）万元。A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】 BCQ3S6K10F6C6J1L7HD7M9Z8Z6X1F4L7ZE9O6W1L4N8X6Y868、对于主要由市场价格波动导致的价格风险，根据工程特点和工期要求，承包人一般承担的材料价格风险应控制在()以内。A.

38、5B.10C.15D.20【答案】 ACW8O3E5W5B7Q3R6HF7G8C4C9V1Z6Y4ZB1I9Y1Y2N2P6C1069、编制工程建设其他费用概算表时，下列费用中，一般按“工程费用费率”计算是（）。 A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研究试验费D.建设单位管理费【答案】 DCB8B6U1Y8D5C4L10HP9S6G1O2T3F6E9ZW5F6C1Z9F8G1U270、按照工程量清单计价的规定，分部分项工程费中采用的综合单价不包括（ ）。A.分部分项工程量清单项目中需要的人工费、材料费、机械费B.企业管理费C.企业合理利润D.税金【答案】 DCR6F2F6Z5N7S9D3HC10I

39、2Y1D8H2P7I1ZH5K6R10W3S2E8S471、外墙面防渗漏的保修期限是（ ）年。A. 1B. 2C. 5D. 设计规定的合理使用年限【答案】 CCT1X7V9N3O7C4Z4HS2L6T9Y3R9V3F7ZS4G9C9C9Q3Z9V172、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】 CCL5W4E4P3D8W6E6HD4M5M9V4E1Y5O2ZO9S6L2F4O6O10T473、投资估算的主要工作包括：估算预备费；估算工程建设其他费；估算工

40、程费用；估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.B.C.D.【答案】 CCS1Q10E1O7E3B2P4HX2Q9H1S7N3I4H1ZP6J2W3Z5P5A9H1074、下列用工项目中，属于预算定额人工工日消耗量的人工幅度差的是（）。A.在施工定额基础上应增加计算的用工B.材料加工用工和电焊点火用工C.班组操作地点转移用工D.材料水平搬运距离与材料堆放地点到操作地点的水平运输距离之差用工【答案】 CCJ2Y7R8M10H3E4T3HE2L4H5Q6K5H4I4ZJ7O1R2S5M6B9O575、关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（ ）。A.当出现的风险内

41、容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变B.市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险C.人工费变化发生的风险全部由发包人承担D.承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担【答案】 ACJ7O6V5T7M5H1S10HL2B5A4I9N5A1O3ZH6U3U7J9W3M10T176、在测时法中，与选择法测时相比，接续法测时的特点是()A.更准确、完善，但观察技术较复杂B.更简单、完善，但观察结果准确度较差C.更准确、简单，但观察结果不太完善D.更准确、完善，且观察技术较简单【答案】 ACA6S1R8P9I4J10I4HM3L10P3W2Q7B6L6ZF2P

42、7C1D5Y10Q8N177、下列不属于清标的工作主要包括（）。 A.对招标文件的实质性响应B.错漏项分析C.初步评审标准分析D.不平衡报价分析【答案】 CCC4H9B2N5F6C4M2HQ2Z10V8M10D6C7F2ZY10Y5G4P9M1V10S178、某砌筑工程，工程量为10m3，每m3砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28%和10%，人工幅度差系数为15%，则该砌筑工程的预算定额人工工日消耗量是（）工日。 A.13.56B.13.65C.14.44D.15.78【答案】 BCK10D3E6E9R2H9D7HR3X7A6T2C1K3F6ZX1C4E2K3

43、W10U6T979、（2019年真题）用干混抹灰砂浆贴200mm300mm瓷砖墙面，灰缝宽为5mm，假设瓷砖损耗率为8%，则100m2瓷砖墙面的瓷砖消耗量是（）m2。A.103.6B.104.3C.108.0D.108.7【答案】 ACL7U5D8G2X6N4F6HJ5L5D7O2O2M1E7ZD4X6U6T2B4F8C780、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工

44、结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】 BCV2G2X6W10V2K7K2HC1D8U1A3Y8Z9T7ZG7E2H3I7F5T2U381、砌筑1mA.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】 DCH7V5K4P6N9G6H9HC10I3T10O5I4Q3O7ZI5Z5O1U9L10Y3D182、我国的工程造价管理体系中，（）是进行工程计价工作的重要基础和核心内容。A.法律法规B.工程造价管理标准C.工程计价定额D.工程计价信息【答案】 CCB7Y8V6G1R6U9T8HO10M10H4L8O1H6K7ZB10P7Y4

45、H4U4N9L683、关于新增无形资产价值的确定与计价，下列说法正确的是（）。 A.企业接受捐赠的无形资产，按开发中的实际支出计价B.如果专有技术是自创的，一般应作为无形资产入账C.自创专有技术在自创中发生的费用按当期费用处理D.行政划拨的土地使用权作为无形资产核算【答案】 CCL4W4G2R4A3L5T3HS5P10F9I4C8V6J7ZF5U4D1H7X2O10W384、关于开工和合同工期的说法中，符合标准施工招标文件合同条款要求的是()。A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知【答案】 CCD2N2U2U8Q2G10F8HP4P4O7F3O1L3Y5ZM6V7N1C1X6H5Z285、（2020年真题）编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是（）。A.总承包人对专业工程的投标费B.总承包人自行采购工程设备的保护费C.总承包人施工现场的