2022年全国一级建造师(一建建设工程项目管理)考试题库点睛提升300题完整答案(陕西省专用).docx

《2022年全国一级建造师(一建建设工程项目管理)考试题库点睛提升300题完整答案(陕西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级建造师(一建建设工程项目管理)考试题库点睛提升300题完整答案(陕西省专用).docx（85页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于建设工程总承包单位工作内容的说法中，正确的是（ ）A.按照合同约定，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作B.负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权C.完成拆迁补偿工作D.使项目具备法律规定和合同约定的开工条件，并提供立项文件【答案】 ACN9C9J10P3C10A6J8HR3A8J10Y3Z7D1Y7ZO1T2B9L2U9H6E92、某项目采用工程项目总承包的发包模式，则该项目质量目标的决策者是（ ）。A. 建设单位B. 工程项目总承包单位C. 政府质量监

2、督部门D. 监理单位【答案】 ACI7B7Z10U4S7Z10S6HG7P6A7G8D6D1G2ZJ8L2W9G3P9T2P63、诚信行为记录由各省、自治区、直辖市建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布。其中，不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为（）。A.3个月到3年B.6个月到3年C.3个月D.6个月【答案】 BCC7H10Y1S6R1D6X2HT3J7F2W6N9F5H4ZZ6I7G4O2H9N1Q14、关于建设工程管理内涵的说法，正确的是（）。A.建设工程项目管理和设施管理即为建设工程管理 B.建设工程管理不涉及项目使用期的管理方对工程的管理

3、 C.建设工程管理是对建设工程的行政事务管理 D.建设工程管理工作是一种增值服务【答案】 DCD8X5U7P5L3X8B6HV2M5X5N4H6C1O7ZO1G2R8C4S1O3K95、下列环境管理体系内容要素中，属于辅助性要素的是（）。A.环境方针 B.环境因素 C.记录控制 D.内部审核【答案】 CCK3D5L4X4O4B7O8HD3J9P10Q4R6G5D9ZZ10I7E10S8V9A9D26、根据我国相关法规，下列关于建设工程项目对环境保护的基本要求，不正确的是（ ）。A.建设工程项目选址应当符合城市总体规划B.应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏C.对应当编制环境影响报告书的建

4、设工程项目，必须举行听证会D.包含防治污染设施的建设工程项目，其防治污染的设施必须经环境保护行政主管部门验收合格后，该项目方可投入生产或使用【答案】 CCV1S6W10P3R4Z2M10HV2U5W2O5H10Q7X10ZK10U6M7N6I2S8S77、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和()。A.管理目标分工B.管理职能分工C.管理责任分工D.管理权限分工【答案】 BCY5D7E2B3Y7X10G4HC3B2Z1V1R9O1W6ZK1Q7A3H1L9S7C48、根据建设工程施工专业分包合同(示范文本)，关于专业工程分包人责任和义务的说法，正确的是（）。A.分包人应

5、允许发包人授权的人员在工作时间内合理进入分包工程施工场地B.分包人必须服从发包人直接发出的指令C.遵守政府有关主管部门的管理规定但不用办理有关手续D.分包人可以直接与发包人或工程师发生直接工作联系【答案】 ACY7R6F1F4R5F10N9HI6F3Y7K1Q7N1U5ZL8M2V7M4B9V8M49、根据当地气象资料的分析和预测，事先针对可能出现的风、雨、严寒等不利（ ），制定相应的施工技术措施。A.施工条件B.环境因素C.施工部位D.施工因素【答案】 ACL9L7R10J6R5Z8R6HE1L8Q2T2M4P7W8ZW8D9A5A3W7R7P610、工程施工质量事故的处理方法包括：事故调查

6、；事故原因分析；事故处理；事故处理的鉴定验收；制定事故处理方案，正确的程序是( )A.-B.-C.-D.-【答案】 ACQ8O10B8M7K2W2U5HH1X2T10B2W1V2Y8ZC7Y5E7B4A8D1F311、为了实现项目的进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面而影响工程的进展。这属于进度控制的（）。A.管理措施 B.组织措施 C.经济措施 D.技术措施【答案】 ACN10F5E1X6V9H5J5HD8L10Y10Y4D8A5B3ZB3R8H9C3D6H3F712、建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处是（ ）。A.发包人有权依据合同约定，对因承包人原因给发包人带来

7、的任何损失和损害提出赔偿B.承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、施工中存在的缺陷C.承包商要负责全部或部分的设计,并负责物资设备的采购D.发包人有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿【答案】 CCF10A1K5X1Y2E2O10HR10C2E10K6R4J9C6ZZ9F1O3X10N8K6E513、下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是（ ）。 A.工序质量的控制B.质量管理点的设置C.施工质量计划的编制D.工序质量偏差的纠正【答案】 ACC9O5E4S2J9O2L5HB7V5L9D4K6O3X6ZR2P4B7F8N8Z2P3

8、14、建设工程施工合同索赔成立的前提条件不包括（）。A.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任B.与合同对照，事件己造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失C.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告D.所提交索赔意向通知和索赔报告应已经监理单位认可并签字【答案】 DCA3D1W2T2M7C6U8HR3G8O10D10N2C4L9ZI10S7B9R2H10H10T615、在工程勘察设计、招标采购、施工安装、竣工验收等各个阶转，建设工程项目参与各方的质量控制，均应围绕致力于满足( )的质量总目标而展开。（2013）A.法律法规B.业主要求

9、C.工程建设标准D.设计文件【答案】 BCC2W3B9E10L10T6I5HN3E7T8W8B6K5F2ZK7M3Q4C6E7V5D216、事故调查组应当自事故发生之日起（ ）日内提交事故调查报告。A.30B.60C.90D.120【答案】 BCI3D3E7P8L8X6W2HM4Z4U1B3O10X5P7ZQ6I1S4W6L3T7J1017、根据建设工程施工劳务合同（示范文本）下列不属于工程承包人义务的是（ ）。A.负责编制施工组织设计B.负责工程测量定位、沉降观测C.为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并支付保险费D.提供生产、生活临时设施【答案】 CCO9Y2W6G5E5B4V3HA1Q1

10、0T4G7W10V5M2ZR7I8O2B3O2J1W718、成本管理的基础工作之一是建立企业内部施工定额，并应保持其（），为成本计划的编制提供支持。A.科学性B.稳定性C.准确性D.适应性【答案】 DCB8J1Z7U7O3D10K3HG8Y7E5R3G1P2J4ZI2W3M1I7O10Y6T519、关于按规定向有关部门报告建设工程安全事故情况的说法，正确的是（）。A.事故发生后，事故现场有关人员应当于1小时内向本单位安全负责人报告 B.专业工程施工中出现安全事故的，可以只向行业主管部门报告 C.事故现场人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告 D.安全生产监督管理部门每

11、级上报的时间不得超过4小时【答案】 CCD8G4V1D8Z8T4I3HX7J3V6V3P5V6J9ZL8C4F7G7F1X5X320、关于成本指标控制程序的说法，错误的是()。A.指标控制程序是成本进行过程控制的重点B.确定成本管理分层次目标是指标控制的第一步C.在施工过程中要定期收集反映施工成本支出情况的数据D.要定期对管理工作进行检查以保证管理工作按预定程序和标准进行【答案】 DCX5C6H10O2M4S4M10HL6U6H9D2K1W1T6ZU4J10Z5B3M9Y7K1021、某工程商品混凝土的有关产量、单价、损耗率等数据如下表所示。析法进行施工成本分析，产量、单价、损耗率对成本的影响

12、程度分别是()。A.产量增加使成本增加30680元；单价提高使成本增加26000元；损耗率下降使成本减少3245元B.产量增加使成本增加30680元：单价提高使成本增加28600元；损耗率下降使成本减少2700元C.产量增加使成本增加28080元；单价提高使成本增加28600元；损耗率下降使成本减少2700元D.产量增加使成本增加28080元；单价提高使成本增加28600元；损耗率下降使成本减少3245元【答案】 DCS1Y6R8R8B1U9B2HT9W2M2Y5B6T3K2ZL3Q7L8Z7H5Q2V322、对于重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起

13、（）日内作出批复。A.10B.15C.20D.30【答案】 BCZ6K1V8R1G10C9S5HM9U3L6X2T6L4B4ZF5M1U1S4G5X4S123、施工合同的实施中，应由（）对各工程小组进行建设工程施工合同交底。（2016）A.施工员B.项目技术负责人C.项目经理D.施工企业负责人【答案】 CCW8M4K9G3B9K4Y7HQ1L1F5V5F4O3B3ZP4U1M1L7G3O3X224、某工程承包人按合同专用条款约定的时间向工程师提交了施工组织设计，工程师经审查对该组织设计予以确认，承包人按该施工组织设计安排施工。后在施工过程中分包搭设脚手架时发生倒塌事故，经调查系承包人施工组织设

14、计中脚手架方案不符合规范所致。则按建设工程示范合同文本约定，有关事故责任，下列说法正确的是（ ）。A.由承包人负责，因其编制的施工组织设计不符合规范B.由工程师所在单位负责，因承包人的施工组织设计经过了工程师的确认C.由发包人负责，因工程师系发包人委托在现象履行职能的人，且该施工组织设计经过了工程师确认D.由分包负责，因脚手架倒塌事故发生在其具体搭设过程中【答案】 ACN5T2L2I7W2F5N1HO8X9J1Q6Y2L6C1ZD3M3I5W6Y4I9J325、业主方项目进度控制的任务是控制（ ）的进度。A.项目设计阶段B.整个项目实施阶段C.项目施工阶段D.整个项目决策阶段【答案】 BCW4

15、K3B6Z7A10V1P1HL4B2I8X2T10C7Q3ZN8P10L1Q6B9I7B626、组织分工反映的是一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和（ ）。A.管理目标分工B.管理职能分工C.管理责任分工D.管理权限分工【答案】 BCM10X3V10L5A8Q9Y6HL5V2H5Z3J1K4N9ZU7R3Z6B1P8T5V427、国际建设项目工程总承包的组织形式是指()A.由一个既有设计力量又有施工力量的企业独立地承担建设项目工程总承包的任务B.由设计单位和项目管理咨询单位组成一个联合体承担建设项目工程总承包的任务C.由项目管理咨询单位承接建设项目工程总承包的任务，项目管理咨询单位再

16、分包设计和施工任务D.由施工单位和监理单位组成一个联合体承担建设项目工程总承包的任务【答案】 ACX9X10X4N1R6G9T10HE8F9Y5M9V2M6J2ZH2I9P1N7B2J10I728、（2020年真题）下列施工成本管理措施中，不需要增加额外费用的是（）A.组织措施B.合同措施C.技术措施D.优化措施【答案】 ACD1I3C6U9S5F5W3HV7Z6R1E2B4Y10P2ZX2I1C7D10S7Z10T229、项目竣工后，建设单位应向审批建设工程项目环境影响报告书、环境影响报告或者环境影响登记表的环境保护行政主管部门申请，对环保设施进行竣工验收。环保行政主管部门应在收到申请环保设

17、施竣工验收之日起（ ）日内完成验收。A.14B.15C.28D.30【答案】 DCI2Q3V5W8R2F4N4HZ5O10A10N2E4M10C5ZB5F3Q9P7M9K9M530、项目管理信息系统的应用，主要是用计算机的手段，进行项目管理有关数据的收集、（ ）、存储、过滤和把数据处理的结果提供给项目管理班子成员。A.传输B.分类C.记录D.分发【答案】 CCG10K10U5Q5U2F9F10HW2F3A8M8E8F8P1ZF1I6F5H5M2I8A231、建设工程项目质量控制系统总目标的分解，是根据控制系统内工程项目的分解结构，将工程项目的（ ）和质量总体目标分解到各个责任主体。A. 建设标

18、准B. 建设任务C. 管理工作D. 质量责任【答案】 ACL2Y7Z10Z4D6L1E6HE3X4E9N1J7K8R5ZX6F1W2I6D3V4T532、关于设计阶段项目管理的说法，错误的是（）。A.设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的组成部分 B.由于设计费占建设总投资的比例小，业主方可以忽略对其进行管理 C.设计的质量直接影响项目实施的投资、进度和质量 D.设计的进度直接影响工程的进展【答案】 BCU5V3N1Y1W4W4B10HU6C9E9B3Q5F4B9ZS4Y9P3H8B1V10I533、应急预案体系应针对各级各类（ ），制订专项应急预案和现场应急处置方案。A.可能发

19、生的事故B.部分危险源C.所有危险源D.可能发生的事故和所有危险源【答案】 DCF8U4R1E10F7P2Q6HL2E10C6I9Z1P10A6ZX4S6Q6A5O2N7Q334、某工程采用建设工程项目总承包模式，业主依据总承包合同约定，委托一家装饰装修单位分包该工程项目的装饰装修任务，则该装饰装修单位应对（ ）负责。A.业主B.项目总承包单位C.工程监理单位D.质量监督机构【答案】 BCA6R1R8J5B3K7G5HN1M7S2L8O1B10K7ZC2U3Z6Q1R7J6O1035、在进行施工进度控制时，必须树立和检查的最基本的工程管理原则是( )。A.在确保工程质量的前提下，控制工程的进度

20、B.在确保投资的前提下，达到进度、成本的平衡C.在确保投资的前提下，控制工程的进度D.在满足各参与方利益最大的前提下，控制工程的进度【答案】 ACM9V5D1I1O2W1I6HA6O7U8N4Y4F9D1ZL10L8M6X4X7E2J636、关于施工安全技术措施要求的说法，正确的是（）。A.施工安全技术措施应包括应急预案B.施工企业针对工程项目可编制统一的施工安全技术措施C.编制施工安全技术措施应与工程施工同步进行D.编制施工组织设计时必须包括专项安全施工技术方案【答案】 ACV9J5B5S1N8R3A2HV1Z7M7T5H8F6T1ZU7C3T5N8W3X2U737、评价和诊断项目质量控制体

21、系的有效性，一般由（）进行。A.项目监理单位B.项目管理的组织者C.项目咨询单位D.第三方认证机构【答案】 BCK9C6H5L4P2U7O2HO3F1S8H9X9V10X2ZR6X2Y7O5U6O9A938、关于FIDIC永久设备和设计建造合同条件内容的说法，正确的是（ ）。（2015）A.业主委派工程师管理合同B.承包商仅需负责提供设备和建造工作C.合同计价采用单价合同方式，某些子项采用包干价格D.合同计价采用总价合同方式，合同价格不能调整【答案】 ACY10I9J7A3F1P8H4HN1K3I1C2J2F7C10ZF9V9P4C2B5D9M339、以下关于设计任务委托的模式的描述中，正确的

22、是（ ）。A.国际上，建造师事务所起主导作用B.我国业主方主要通过直接发包的方式选择设计方案和设计单位C.国际上，设计竞赛与设计任务委托有直接的联系D.业主方可以平行委托多个设计单位进行设计【答案】 DCA2R5R2Z2Y7U7C2HD3D9U2B7P2M1K7ZQ4Y6P7O7V5L1D940、沟通过程的要素中，（ ）是沟通过程的出发点和落脚点，并且在沟通过程中具有积极的能的作用。A. 沟通主体B. 沟通对象C. 沟通环境D. 沟通渠道【答案】 BCN9C4V2R1J5R8C10HO8K8Y9K5B2K2Z7ZC5I5L5R6S8A8S241、建设工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能

23、的重要分部工程，应进行（）检测。A.安全B.功能性C.抽样D.试验【答案】 CCE2Q5A10C7X1G9S10HF1X1K3W6A8H5A8ZB1I4V6X6C3R9T942、关于施工成本分析的说法，正确的是（ ）。（2014）A.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算B.施工成本分析是科学的预测成本水平及其发展趋势C.施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程D.施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节【答案】 CCX3A5N2D9H4O3M5HT7W8I5O3U7X6H6ZS9A6L7C10X10G4F843、关于国际工程承包合同争议解决的仲裁地点选择，下列说法错误的是（ ）。A.在工程所

24、在国仲裁B.在被诉方所在国仲裁C.在起诉方所在国仲裁D.在合同中约定的第三国仲裁【答案】 CCZ6Y9N4P9V3W2F9HD10M3J7H8W5Y8J8ZI6X7O2N1G3Y1Z444、下列工程项目风险管理工作中，属于风险评估阶段的是（ ）。A.确定风险因素B.编制项目风险识别报告C.确定各种风险的风险量和风险等级D.对风险进行监控【答案】 CCH6X4N1T3O9F3G3HN6T7G3W6G2R5J6ZI1H9E2W9R6O9G945、债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保；债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿。这种担保方式是（

25、 ）担保。A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置【答案】 CCU10P8Z6E8Y1P9M6HU10J5Z6I10A7P8E3ZP7M9N6C1C4D9S346、施工成本分析的基本方法包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等，其中有”确定分析对象，并计算出实际与目标数差异“这个步骤的是( )。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法【答案】 BCT1W7B2U10X1A2Q9HL7T6P1L10T1P1T2ZP10A5Z2W9A6B10H547、建立项目质量控制体系时，首先开展的工作是（ ）。A.分析质量控制界面B.编制质量控制计划C.制定质量控制制度D.确立系统质量控制网络【答案

26、】 DCD2F8P4S1X5F10G6HU5S3P9S3G2J8U2ZK10S4A8H3L9P7X348、大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过（ ）。A. 编制总进度纲要，论证总进度目标实现的可能性B. 分析工程发包组织方式，论证总进度目标分解的合理性C. 分析施工技术方面的资料，论证总进度目标的控制措施D. 分析施工组织资料，论证总进度目标实现的条件【答案】 ACX8C10J8E4O10N2O8HB2O3T2U10U1R10L8ZW4A5N2I7R8G10H749、在编制成本支出计划时，要在项目总体层面上考虑总的预备费，也要在()安排适当的不可预见费。A.措施费B.主要的分项工程中

27、C.主要的分部工程中D.预备费【答案】 BCR5U4K1J8Z10T5D10HK7E6D6H7R10Y2W5ZR4X9F6J2F4C3Z250、关于施工质量计划的说法，正确的是（）。A.施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划 B.施工质量计划应包括施工组织方案 C.施工质量计划一经审核批准后不得修改 D.施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核【答案】 BCE3W5Y2P9L10K10E4HV9L3K1F5T8L10C10ZQ7A7C10G9R5T10L551、技术交底是施工组织设计和施工方案的具体化，施工作业技术交底的内容必须具有（）。A.可行性和可操作性B.计划性和可行

28、性C.可监督性和可实施性D.计划性和可监督性【答案】 ACM5H6R4P9J4T3Z10HS2T1J5X3D3K8D4ZX1T6O2C10A4S2Y452、某基础工程合同价为3000万元，合同总工期为30个月，施工过程中因设计变更，导致增加额外工程600万元，业主同意工期顺延。根据比例分析法，承包商可索赔工期（）个月。A.3B.4C.8D.6【答案】 DCP4S8H10K10Y7I5P3HO9O4C2W8V6Z5Y7ZM4N3R2T8I5F9Q1053、在施工成本分析的比较法中，通过（ ），可以看出各项技术经济指标的变动情况，反映施工管理水平的提高程度。A. 实际指标与目标指标的对比B. 本期

29、实际指标与上期实际指标对比C. 与本行业平均水平、先进水平对比D. 本期实际指标与未来指标对比【答案】 BCL4G1R8P7L10F5H6HQ1O9L4K2K10I8J1ZS4W10E3B8I7Z4S154、关于建设工程质量监督管理的说法，正确的是( )。（2012）A.施工单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告报建设行政主管部门备案B.建设行政主管部门发现竣工验收过程中有违反质量管理规定行为的，责令停止使用，重新组织竣工验收C.小规模的市政基础设施改建工程可以免于备案D.建设单位未组织竣工验收擅自交付使用的，责令改正，且处以竣结算价款2%-4%的罚款【答案】 BCS2I9I

30、6C10J9J1H1HR5U5X5N1T4B6P3ZX4H7M5T10C5W1P755、建设工程项目进度控制的目的是（ ）。A.通过控制以实现工程的进度目标B.编制进度计划C.论证进度目标是否合理D.跟踪检查进度计划【答案】 ACT9S4F4J5F8S8Q4HN10Z8R5W6F8F1S9ZE9M3O3M5Q3Q3U1056、某施工项目的商品混凝土目标成本是420000 元（目标产量500m3，目标单价800元m3，预计损耗率为5），实际成本是511680 元（实际产量600m3，实际单价820 元m3，实际损耗率为4），若采用因素分析法进行成本分析，则由于单价提高增加的成本是（ ）元。A.

31、49200 B. 12600C. 84000 D. 91680【答案】 BCK5O8C3B8C2W4H10HE4E10J6Z9Y4V2T5ZW6R5V2X10O3P3B857、关于建设工程项目质量的政府监督，下列说法中正确的是（ ）。A.对工程质量责任主体的质量行为的检查应包括合同签订是否规范B.在竣工验收阶段，重点是对参与各方主体的质量行为进行监督C.建设单位凭工程质量监督文件申领施工许可证D.工程质量监督档案按单位工程建立，由建设单位负责人签字后归档，按规定年限保存【答案】 CCS7V5M10G10Q9A1P5HK8T4U7I5F4L1A3ZO6S1M6S3I10N7D958、根据建设工程

32、施工专业包含同(示范文本)(GF-2003-0213)，承包人应提供总包合同供分包人查阅，但可以不包括其中有关( )。（2012）A.承包听进度要求B.项目业主的情况C.违约责任的条款D.承包工程的价格内容【答案】 DCD5Y2Z6K6E2C7N5HD10Z9E3N8V2P5X1ZK2D10S5G6S7X5A259、采用施工总承包模式，建设工程项目质量的好坏在很大程度上取决于()。A.业主的管理水平B.施工总承包单位的管理水平C.监理单位的管理水平D.政府质量监督部门的管理水平【答案】 BCO2W8P2R2G10M1Y6HA9Y7P2O1R4W6I2ZR1A2K4O3L3S7P860、关于工期

33、索赔，下列说法正确的是（ ）。A.单一延误是可索赔延误B.共同延误是不可索赔延误C.交叉延误是可索赔延误D.非关键线路延误是不可索赔延误【答案】 BCM3G1N6V9A10K8K6HJ8Y3N9Q7W9U3H4ZR8C1Q9P1X4P9E861、当随机抽样方案合理且样本数量足够大时，再生产能力处于正常、稳定状态，质量特性监测数据趋于（ ）分布。A.标准B.均匀C.正态D.正弦【答案】 CCD3Y7N8X8W7J4Z6HL9S3B1Y8J5O7T2ZR1L1L1O5K7K9P662、下列工程项目策划工作中，属于项目决策阶段合同策划的是（ ）。A.组织方案设计竞赛B.确定项目设计合同结构方案C.拟

34、定施工合同文本D.确定实施期合同结构总体方案CD8D1S3F7H10Z3V5HJ9K1B1O9G6G9P6ZY3T6X8G2G2O7N663、【答案】 D64、按照我国保险制度，建安工程一切险( )。A.由承包人投保 B.包含执业责任险C.包含人身意外伤害险 D.投保人应对双方名义共同投保【答案】 DCH9E6K6N5B6U4D3HE1D10J4H8J8P9Y6ZF8L9O8M3S5J2K165、已知工作A的紧后工作是B和C，工作B的最迟开始时间为14天，最早开始时间为10天；工作C的最迟完成时间为16天，最早完成时间为14天；工作A的自由时差为5天，则工作A的总时差为（ ）天。A. 5B.

35、7C. 9D. 11【答案】 BCM5B5Q7T1C3T4D9HN4O2Y6B8R6X5V4ZJ9J1C5K9J6G10T766、影响建设项目施工质量的环境因素是（）。A.施工现场自然环境、施工作业环境和施工质量管理环境B.施工现场自然环境、施工作业环境和技术环境C.施工现场自然环境、技术环境和施工质量管理环境D.施工作业环境、技术环境和施工质量管理环境【答案】 ACV4Z2H7G4G5S10F1HH5X9Q4F6T10T9B3ZP10Y1Q7Z4F7O3I467、关于项目管理知识体系指南（PMBOK）指南中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。2018真题A.项目组合的管理包括识别、排序、管

36、理和控制项目等B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系C.项目集指的是为有效管理，实现战略业务目标而组合在一起的项目D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作【答案】 ACW10T7Z8K5C3K7M1HQ9M7P8N7D5W6G4ZF6U5X3L7B1H10Q668、下列分析方法中,属于专项成本分析方法的是( )。A.采购保管费分析B.人工费分析C.成本盈亏异常分析D.管理费分析【答案】 CCV6E6Q4F6C8M3P4HD5W3J5O2U7B7Q10ZZ1V3N7U10M6T9F569、某建设工程项目由于分包单位购买的工程材料不合格，导致其中某分部工程质量不合格。在该事件中，施工质

37、量控制的监控主体是（ ）。A. 施工总承包单位B. 材料供应单位C. 分包单位D. 建设单位【答案】 DCP2M10T10L2O5W2M7HE4Z1O7S8L1I8C5ZY3I4K6T10E4F6I470、项目管理规划作为指导项目管理的纲领性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、（）方法、程序和控制措施进行确定。A.计划.成本B.职能.任务C.组织.资源D.质量.进度【答案】 CCJ8A5T3T7Y7H4X2HX7E5M2X1L8Y4N9ZT6K5C7C3X9P3K1071、投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为，称为（）。A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.合同生效【答案

38、】 ACK2X4W1C2W7N3D3HB10U2C3A5Q4F1M3ZJ3V6N3S1D2Q3R172、施工成本的过程控制需制定规范化的过程控制程序，包括管理行为控制程序和指标控制程序，下列不属于管理行为控制程序的内容的是（?）A.收集成本数据，检测成本形成过程B.建立项目施工成本管理体系的评审组织和评审程序C.目标考核，定期检查D.制定对策，纠正偏差【答案】 ACY10V2F8I4L1G9Z2HR10N8M3F9C8E1P1ZI2U5W5E5Y5N7D473、根据建设项目工程总承包管理规范（GB/T503582017），工程总承包单位可以受业主委托，按合同约定对工程建设项目的（ ）等实行全过

39、程或若干阶段的承包。A.勘察、设计、施工、采购、试运行B.决策、设计、施工C.决策、设计、施工、采购D.设计、施工、采购、试运行、运行管理【答案】 ACA4X2O8W1V5I2T1HK8B10S5N9T10H2B7ZP5Y5H1L5W10J10W974、下列选项中，工程网络计划按工作持续时间的特点划分不包括（ ）。A.肯定型问题的网络计划B.非肯定问题的网络计划C.随机网络计划D.多平面网络计划【答案】 DCW8D1Y2U3H10R7R8HH6U4W7V4A8Z8V3ZC5V2K3I5I1I5S375、（2020年真题）质量控制活动包括：设定目标；纠正偏差；测量检查；评价分析。正确的顺序是（）

40、。A.-B.-C.-D.-【答案】 BCM7W8X3I1D5O1F5HH10K5Z3N2W6N3V6ZR9K7O6B1I5M7Z676、某工程商品混凝土的有关产量、单价、损耗率等数据如下表所示。析法进行施工成本分析，产量、单价、损耗率对成本的影响程度分别是()。A.产量增加使成本增加30680元；单价提高使成本增加26000元；损耗率下降使成本减少3245元B.产量增加使成本增加30680元：单价提高使成本增加28600元；损耗率下降使成本减少2700元C.产量增加使成本增加28080元；单价提高使成本增加28600元；损耗率下降使成本减少2700元D.产量增加使成本增加28080元；单价提高

41、使成本增加28600元；损耗率下降使成本减少3245元【答案】 DCI9Y3Q2C7N2I9R2HT6K6X2W3Z6S9P7ZF2B3K9A2N7I5J877、关于建设工程施工现场环境保护措施的说法，正确的是（）。A.主要道路应换土覆盖，定期洒水清扫B.施工现场必须使用预拌混凝土C.施工现场可以焚烧材料包装物D.搭设专用封闭通道清运建筑物内垃圾【答案】 DCR6D3M5F2W1C8Z2HW1H7N2Z2Z3L10X10ZY7B7P5E9C10B9L678、将已汇总的人工、材料、机械台班消耗数量分别乘以所在地区的人工工资标准、材料预算价格、机械台班单价，计算出人料机费的表格是（）。2018真题

42、A.工程量计算汇总表B.施工预算工料分析表C.施工预算表D.项目造价取费表【答案】 CCZ4K2D4E2Y5B9C10HW3P7L8B2S3F1D3ZR7Y8U5X1V8D7J679、施工合同的实施中，应由（）对各工程小组进行建设工程施工合同交底。A.施工员 B.项目技术负责人 C.项目经理 D.施工企业负责人【答案】 CCW7E9I9J3E3L9Z10HV1V3P3R9T5W1M1ZJ7V10S6X3Y7C9G1080、项目经理在企业法定代表人授权范围内，可由其行使的管理权力是()。A.调整企业人力B.调整项目投资目标C.选择施工作业队伍D.进行项目的利益分配【答案】 CCW6S4N4S2W

43、4A10F10HO3S3C4P1N6J6L2ZV8V7T6M10G4S10O281、工程质量保修书应由（）签署。A.施工单位B.建设单位C.分包单位D.监理单位【答案】 ACY8V6Z2T1U4I10N3HW10K10J4X5Y10Z7N2ZM6W10F9Y2C10K4P882、（2019年真题）根据项目管理知识体系指南(PMBOK指南)，项目经理应具备的技能包括（）A.决策能力、领导能力和组织协调能力B.项目管理技术、应变能力和生产管理技能C.管理能力、应变能力、社交与谈判能力和项目管理经验D.项目管理技术、领导力、商业管理技能和战略管理技能【答案】 DCN2H2R10P1H4E5D9HS8

44、K6D1Y4T7L4Y9ZM1D6O9T2O5I5E283、在安全生产管理预警体系中，技术变化的预警属于（ ）系统。A.内部管理不良预警B.外部环境预警C.预警信息管理D.事故预警【答案】 BCQ3T9V6X8L7X7F8HG1K2F6Z8A5I3L8ZI4P2L2F10T5J10O384、下列成本管理措施中，属于合同措施的是（ ）。A.编制成本计划B.对不同的技术方案进行技术经济分析C.对成本管理目标进行风险分析D.在合同执行中寻找索赔的机会【答案】 DCZ4E10P4M3I7E3Z10HQ6O9U7Z9F10I8S9ZN4I9X3I1F4J7W785、单位工程完工后，（ ）应组织检查、评定

45、，符合验收标准后，向建设单位提交验收申请。A. 施工单位B. 设计单位C. 建设主管部门D. 质量监督机构【答案】 ACS2W10E10Z3B9Z10A4HX5P8I10Q5X4N10B6ZH9N4K3A2Q3Q8A986、施工现场应急处置方案的内容主要为（ ）。A.应急工作原则B.应急预案体系C.信息发布D.应急组织与职责【答案】 DCT8Q8L5K3Y6P7Y3HC5D3W2V5D8C1F9ZG9K2G8V8K9S3I387、建设工程项目质量控制体系只用于（ ）。A.特定的建筑企业的质量管理B.特定的建设工程项目质量控制C.特定的组织的质量管理D.有特殊要求的建设工程项目质量控制【答案】 BCA6E4F7U4B1D4C2HW10W8H8Q5O7M4W1ZC10Q1W3D7U6N8F588、关于成本加酬金合同的说法，错误的是（ ）。A.当实行总承包管理时，一般可以采用成本加酬金合同B.成本加固定费用的合同，承包商的酬金不可调整C.成本加固定比例费用的合同，不利于缩短工期和降低成本D.当设计深度达到可以报