2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题及下载答案(青海省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题及下载答案(青海省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分300题及下载答案(青海省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、合同中压缩的工期天数不得超过定额工期的 20%，超过的，应在招标文件中明示增加（ ）。A.赶工补偿B.赶工费用C.提前竣工奖励D.误期赔偿【答案】 BCP9H10X5R6B8D8N4HQ1F1B3N8G5V9L8ZO7H2J9J1O10I3S62、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（ ）A.施工排本降水 B.文明安全施工C.材料二次搬运 D.环境保护【答案】 ACP5Y6P8T9I1B5X8HG1N8N1E2Z7B7R10ZA9K10R8B4S8V4H23、下列机械工作时间中，属于有效工作时

2、间的是（）。A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间C.机械在工作地点之间的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】 BCO5J5D8R8A3B7S3HX1Q1W10O9U2Z6B1ZA3W9J3H5L9B5S94、某设备安装工程完成后，施工单位为该项目进行调试和试车开支 8 万元。随后和建设单位一起进 行联合试运转，支付费用 24 万元，在试运转中发现了因施工引起的缺陷，为此支付了处理费用 4 万元。此外，联合试运转获得了收入 10 万元，则该项目的联合试运转费为（ ）万元。 A.2B.14C.22D.26【答案】 BCQ3G5N6A5R9

3、P4L6HX2R8F5B3A7E1U7ZY5B10Q4K7R2T4P65、根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范，下列可精确计量的措施项目是（ ）。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水.降水费【答案】 DCM3R1Z5T5K9X3B5HM5B1F2E9E2P5H1ZS2A9O6C6S9X7Z56、下列费用项目中，应计入建筑安装工程人工单价的有（）。 A.职工工会经费B.物价补贴C.职工福利费D.劳动保护费【答案】 BCD9I8Y7E7P8K10X5HR3P2J8R1F2O9T9ZT9D5A2T7H3O3C107、下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。

4、A.建筑安装工程一切险B.引进设备财产保险C.工伤保险费D.人身意外伤害险【答案】 CCR4J2B10X1C3T3B6HO5B8Y5G5D4K1V6ZV8B9O1D1E5S3C78、关于评标结果，下列表述正确的是（）。A.评标委员会可直接确定中标人B.对评标结果持有异议的评标委员会成员可以书面或口头方式阐述其不同意见和理由C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论D.对于邀请招标的项目，招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 CCE9S2B8J2I7J8S5HD3H10S7B7W4M1T2ZA3S2J6H8C9W2W39、5.在测定规费费率的资

5、料中，不包括（ ）。A.每万元发承包价格中人工费含量 B.全年建筑安装产值C.人工费占直接费的比例 D.每万元发承包价计算基数【答案】 BCD1A4V8I9X2F7D6HE3H1Y4G9C8I4K8ZM2L4X4H4T9Y8I110、（2016年真题）下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】 ACN10F5Y7P3E5K1O3HU9J2I2X3K8W5Z6ZN3I10T10G10R1C2A911、在确定材料定额消耗量的基本方法中，编制材料损耗定额的主要方法是（ ）。A.实验室试验法B.现场技术测定法C.

6、现场统计法D.系数估算法【答案】 BCS7F5G8N2W10L5F8HU6Q8O9R10G10Y8D9ZJ3Y6T6J3A6J1I712、招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的（ ）。A.时间和地点B.时间和金额C.人员和地点D.人员和金额【答案】 ACC8K4E5I7W6S3G2HQ2Q7L8I2M5E5R10ZX4W2I4J6G1G8U113、根据建设工程量计价规范（GB 50500-2013），关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（ ）。A.暂列金额由招标人在工程量清单中暂定B.暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价C.专业工程暂估价中包括规费和税金D.计日工单价中不包

7、括企业管理费和利润【答案】 ACF6P3U3F3Z6V1B1HN1X8O7X3O9X4T2ZT2E6F4L5P6H7U114、在投资估算分析内容中，属于工程投资比例分析的是（ ）。A.分析工器具购置费占建设总投资的比例B.分析引进设备费用占全部设备费用的比例C.分析工程建设其他费用占建设总投资的比例D.分析装饰工程占总投资的比例【答案】 DCJ3L6C3H9E2A10S2HV1P9W7P4H4U8I4ZI1M7N1L1R5P4I215、根据建设项目工程总承包合同示范文本GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权()。A.停

8、止当期结算B.自行调整付款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额【答案】 CCM2G6A4Q3A6T8I2HQ2H5Q6A6F6T1X10ZV5H6F6M3V5U1S316、某分部分项工程招标工程量清单数量为 1500m3，施工中由于设计变更调整为 1200m3，该项目最高投标限价综合单价为 350 元，投标报价为 405 元，已知该项目最高投标限价为 5000 万元，投标报价为 4800 万元，则该分部分项工程的结算价格为（ ）元。A.483000B.463680C.486000D.607200【答案】 CCK10V6H7Y8R6J10C4HO7P10S9Q7Z8J

9、9W6ZE2X3B5M5N2A10Q117、编制和评审可研报告的费用属于（ ）。A.勘察设计费B.研究试验费C.可行性研究费D.建设管理费【答案】 CCF8G2H1X3T7J3F7HR10S5D4G6J6U2Q4ZS3A4G9M10J8O4M718、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是（）。 A.是项目主管部门审批项目建议书的依据B.是项目投资决策的重要依据C.是编制项目规划的参考依据D.是确定建设规模的参考依据【答案】 BCW7B7K6C10I8V8V2HZ4K5K7X3X10G10M6ZW7A7F9R8X2M9X219、已知砌筑1m3标准砖砖墙中砖净量和损耗量分别为529

10、块、10块，砂浆损耗率为12%。则砌筑1m3砖墙的砂浆用量为（ ）m3。A.0.251B.0.253C.0.268D.0.278【答案】 BCQ5B7T1B6N8N8R10HZ5E8W7X10S5P1B10ZV4B10S1D4O9X1E320、在编制施工定额时，（ ）是工艺方面最简单的施工过程，是主要的研究对象。A.施工工序B.施工动作C.施工操作D.施工项目【答案】 ACX6F8Q6H9M8Y2U9HA2N7T3W6G4A3O6ZH6O3X5G5F10V4M421、已知某建筑工程施工合同总额为8000 万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为

11、（ ）万元。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】 CCS4D10O4F10L10G1G6HB2Q8F6A9P10Y6A1ZD8A1T3J10A2W4U322、在招标文件的各项内容中，下列各项中属于投标邀请书的是（ ）。A.招标文件的构成B.招标文件的获取C.投标报价编制的要求D.是否允许提交备选投标方案【答案】 BCQ6K9D8P10D1W5C2HP4A8B2K10E6R9K6ZD2D2Y7T10G5D3G423、针对不同管理层，提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，体现了工程造价信息管理的（ ）。A.时效性原则B.有效性原则C.高效处理原则D.标准化原则【答案】 BCK1

12、0P1Y5O10S9Q6E10HO2L8J6M9X10P8C2ZB9W10B7F3D3W8G424、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未验收的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】 BCP6E8C5J9N9T2C2HS8V9A7C4M2U7N5ZY5R6J2N7G10K10P525、（2014年真题）在FIDIC合

13、同条件中，工程师确认用于永久工程的材料和设备符合预支条件，在确定其实际费用后，期中支付证书中应增加该费用的（）作为工程材料和设备预支款。A.50%B.60%C.70%D.80%【答案】 DCF6W1B10D10O10T6F1HQ6M4O2K3Y1E9M5ZZ2P5Z10A10K3P6H326、关于工程计价定额的概算指标，下列说法正确的是（）。A.概算指标通常以分部工程为对象B.概算指标中各种消耗量指标的确定，主要来自预算或结算资料C.概算指标的组成内容一般分为列表形式和必要的附录两部分D.概算指标的使用及调整方法，一般在附录中说明【答案】 BCW7U8J8I6A1L10W9HX2H1N8R5J

14、6T7A6ZE2S1M6C6S3F4G227、砌筑1mA.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【答案】 DCI1N9V2Z1U2U4N10HN2D2W4C10W6O1D10ZL2B3R8M5C4E7K928、在项目建议书阶段，投资估算精度要求较低，条件允许时才可采用的估算方法是（）。A.生产能力估算法B.生产能力指数法C.系数估算法D.指标估算法【答案】 DCG7C2V2M6S4O1U3HC6R4X4G2N6Q6M5ZY1J5J1U1K7L6W829、某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班，租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工

15、日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的管理费和利润综合费率为35%，在施工过程中，发生了如下事件：（1）出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；（2）因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；（3）场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【答案】 BCE10N3M4N1C8J6A4HO6X6Y9D2D2F7U7ZM5O6N1J1S4H6Y630、完成某单位分部分项工程需要基本用工4.2工日，超运距用工0.3工日，辅助用工1工日，人工幅度系数为10%，则该单位分部分项工作预算

16、定额人工消耗量为()工日。A.5.92B.5.95C.6.02D.6.05【答案】 DCL3B1C7W10O1C10W2HQ10O5W8X6H7Y6F9ZV9K10X4M8W10S1S731、根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本（ ）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】 CCB4L4S3D4F8S10N5HH8V6U1L7C4C5C4ZK7A1Z10C10C1M5X432、某公路工程合同价为500万元，其中人工费为50万元，水泥费为100万元，钢筋费为200万元，其他费用为150万元，结算时，人工费、水泥费、

17、钢筋费价格指数分别增长了0.25、0.25、0.3，则该工程实际结算款额为（ ）万元。A.620B.597.5C.530D.470【答案】 BCX4K5Z7A6S6C10V1HJ10H2A4U10C10H10J10ZG2N6K6R3N3J2Z933、完成某分部分项工程1m3 需基本用工0.5 工日，超运距用工0.05 工日，辅助用工0.1 工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.5.85B.6.05C.7.00D.7.15【答案】 DCY7J3K4Q4Y5W10H4HP1I1J2K7W1D8S1ZO2V2U1M3E5K8K434、下列概算编制方法中

18、，用于设备及安装工程概算编制的方法是()。A.概算定额法B.类似工程预算法C.扩大单价法D.概算指标法【答案】 CCC3W1Q7X2P9P3C9HW3T3R4S1O10N9Y6ZN1W9Q1S2E3C1X835、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段不可以确定的内容是( )A.预付款的支付比例B.工程的数量增减C.承担额外任务D.价格调整条款【答案】 CCR2A5B3I9E9P9E5HT3A2H10O8Z5M3U3ZJ8S3N1C8W2U1J336、（2019年真题）编制预算定额人工日消耗量时，实际工程现场运距超过预算定额取定运距时的用工应计入（ ）。A.超运距用工B.辅助用工C.二次搬运用工

19、D.人工幅度差【答案】 CCI2T2Q6Z7U9B7P3HD7C7H2Y3T2V2F2ZY7H4V3C8X8R5K637、（2017年真题）某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费，外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（）万元。A.2386.8B.2376.0C.2362.9D.2352.6【答案】 BCB10T10Z1O1G8J5P7HK10W10U6P6U10H2U1ZM7R1N3D2R6F1F738、某施工企业积累的资料反映，年均冬雨斯施工增加费开支额为9万元，年均建安 产值为12000万元，其中直接费、直接工程费分别占建安

20、产值比例为80%和75%。则该 企业冬雨期施工增加费费率应为（ ）。A. 0. 075% B. 0.094%C. 0.1% D. 0.125%【答案】 CCD3B1V4N4X2V5X5HY6C6O3Y1H7Q7E9ZZ5A9X7O5G10L2I639、在人工单价的组成内容中，停工学习、执行国家或社会义务的工资属于（ ）。A.计件工资B.奖金C.特殊情况下支付的工资D.职工福利费【答案】 CCS8C4M4G9I4F9I7HR5T3Y8N4V9Z1I9ZL1H1Y7K2O2S2O740、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，工程欠款利息支付时，利息的起算日应首先选择（

21、 ）。A.建设工程交付之日B.应付工程价款之日C.提交竣工结算文件之日D.当事人起诉之日【答案】 BCF9S2C7T2V8T10T7HB6V6W7A1P3F2M5ZO3E6C10U7D6I8L241、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（）。A.临时工程拆除费B.承包人未交付材料的货款C.已实施的措施项目应付价款D.承包人施工设备运离现场的费用【答案】 BCI4M6N4M2G8P1P9HG10Q10M1W9A5Y7D4ZP10K8L5G1F6C9Y642、在工程造价指标和指数的编制过程中，通常不需要以建设规模作为权重加权平均计算的是（）。 A.数据统计法计算建设工程经济指标B.

22、数据统计法计算工程量指标C.数据统计法计算工料消耗量指标D.数据统计法计算工料价格指标【答案】 DCC4U7T4U1G4Q4Z2HL6D6Z8J7B8T2Z10ZS8I3O2O4Q1R9R943、投资估算的主要工作包括：估算预备费；估算工程建设其他费；估算工程费用；估算设备购置费。其正确的工作步骤是（）。A.B.C.D.【答案】 CCE1V9S2R6R4N4I5HJ1V4M7V9C3F1J8ZA10Y10W9O3D5D7D244、任一计日工项目实施结束，承包人应按照核实的工程数量和（ ）计算，提出应付价款。A.工程实施地市场计日工单价B.工程实施地信息价中的计日工单价C.已有类似工程项目工程量

23、清单中的计日工单价D.承包人已标价工程量清单中的计日工单价【答案】 DCP9G2P9E7B5K1Q2HN3J2T10Z6W6T8J6ZN7R9B6D1D3H4X945、某工程施工过程中发生如下事件：因异常惡劣候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工 作曰；遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工曰，处理不利地质条件用工15个工曰。若人工工资为200元/工曰，窝工补贴为100元/工曰，不考虑其他因素。根据标准施工招标文件：（2007年版）通用合同条款，施工企业可向业主索赔的工期和费用分别是（）。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D.1 天，4000元【答案】

24、CCO6J7C8A2G6K8W10HX4O5B5P1Y1O6H2ZY2G4X9U9M10D8R146、（2015年真题）根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（）。A.未明确项目准备金B.基本预备费C.不可预见准备金D.建设成本上升费用【答案】 CCH8I10V4H4H1B9X3HP4V8N3Z4S3S4W4ZJ9Z9Y2Q9O8V8K1047、下列关于工程计价的说法中，不正确的是（ ）。 A.工程造价计价包括工程计量和工程组价两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单元工程量相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价基本原理就在于项目的分解和

25、价格的组合【答案】 BCN10F7M5M7L5H5C7HM5M9F5H9I7J10W9ZP3G4T9S4N8Q5A948、工程建设定额是对有关消耗量的数量规定，这种数量关系没有体现出（ ）。A.正常的施工条件 B.合理的施工组织设计C.生产要素消耗水平 D. 一定时期的物价平均水平【答案】 DCS7I4F2S5T8J4P1HD10X7K1W5Y3T4H6ZH2Y3C4P9F10D9G949、根据建筑工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标控制价的综合单价组价工作包括：确定工、料、机单价：确定所组价定额项目名称：计算组成定额项目的合价；除以工程量清单项目工程量：计算组价定额项目工

26、程量，下列工作排序正确的是（ ）。A. B. C. D.【答案】 ACD5N4D6J10G7K2Z10HO5G7X4L4O1W2M1ZA10V5O8P10L5W10R750、根据FIDIC施工合同条件，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。 A.颁发履约证书后 B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后 D.缺陷通知期满后【答案】 ACO1M5S8T6D8Y5E4HK2D2O5Y9X6N9T5ZT8U1Q3N5G4Q7K151、下列各项中应列入工程计量范围的是（ ）。A.不符合合同文件要求的工程B.因承包人原因造成的超出合同工程范围施工的工程量C.因承包人原因返工的工程量D.价格调整项目

27、【答案】 DCU8R3E3C4N10Y6Q3HD2D4L7S3H6Z8H7ZN3T9M10L4I10Q8T652、编制招标工程重清单中分部分项工程重清单时，项目特征可以不描述的是()。A.梁的标高B.混凝土的强度等级C.门（窗）框外围尺寸或洞口尺寸D.油漆（涂料）的品种【答案】 ACY5Y5Q9H6V1Z9K3HZ3Y7P8R6I10Y1K4ZZ9E8T7R10S9C6W153、完成某分部分项工程1m3 需基本用工0.5 工日，超运距用工0.05 工日，辅助用工0.1 工日，人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为（）工日/10m3。A.5.85B.6.05C.7.00D.7.

28、15【答案】 DCM7A1W5E1E5E5R2HL6A3H1R3U5M8D5ZT2X1C1Z4M9O3D154、关于工程招标中投资审查的说法，正确的是()。A.符合初步审查和详细审查标准的，均可通过资格预审B.合格制审查无需进行详细审查C.有限数量制审查无需进行初步审查只需对资格预审文件进行量化打分D.通过详细审查申请人数量不足3个的，招标人必须重新组织资格预审【答案】 ACD5M9R2P1Z3K8J5HE5A7Q4F10V7C7C4ZD2Y4Y4U2P8G1P855、在编制规费、税金项目清单时，出现计价规范中未列的项目，应（ ）。A.根据需要自行列项B.根据省级政府或省级有关权力部门的规定列

29、项C.上报省级政府或省级有关权力部门审批后列项D.不列项【答案】 BCJ9N1C8B10L9J1P4HJ2V6H2J5E4H8C7ZF9T9O5A3Z3Q7Y456、在建设工程施工合同（示范文本）GF20170201 和标准施工招标文件（2007 年版）中都规定属于工程变更范围的是（ ）。A.改变工程的基线、标高、位置和尺寸B.取消合同中任何工作C.增加合同中任何工作D.改变已批准的施工工艺或顺序【答案】 ACZ5D4V8O6N2M9T4HN10D4E6N3T5A7R8ZG6M6S6K5W9E1R957、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释200414号）的

30、规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准D.不履行合同约定的协助义务【答案】 ACI4S2Y9I2D3Y5F3HZ2S6Y8U7P9R3P8ZN6M9B8B10V2X10U458、某工程量清单项目编码是020401001002，其中表示砖砌体的代码是（ ）。A.02B.04C.01D.001【答案】 CCT5S2L4K9X5B8B5HX7T3D2W8W5J9U2ZZ2L9C9Z10X9Q9P259、经有关部门审批，可以不招标的项目是（）。A.主要使用

31、农民工修建的乡村公路工程B.为紧急安置灾民而修建的活动板房C.利用扶贫资金修建的农田水利工程D.施工合同估算价300万元的乡镇卫生院工程【答案】 BCD9M3Q3K9P5J4W7HQ5F6X4D10B4D2V1ZI6Z10G9Q5C9Y7M460、（2021年真题）某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50，已知预付款3600万元，起扣点是多少（ ）。A.7200B.6120C.4800D.9951【答案】 CCD9I8O1N9Y10G6T8HE9E9E3R2W7R4P10ZY9T5N5I2W8C9X161、在财务分析基础上进行经济费用效益流量的识别和计算时，错误的做法是()。A

32、.对没有市场价格的产出物的正面效果、已支付意愿原则计算其影子价格B.对没有市场价格的产出物的负面效果、已受偿意愿原则计算其影子价格C.提出财务现金流量表中的通货膨胀因素，得到以实价表示的财务现金流量D.对于外部效果，应当货币化并计入经济效益费用流量【答案】 DCP10E7P2H5U4K6R1HJ1J3V9P10B9L10X4ZD1R4S7R1J9F4J262、以下对于建筑设计的说法正确的是（ ）。A.周长系数越低造价越低B.圆形比正方形造价低C.层数越高造价越低D.跨度不变时，中跨数目越多越经济【答案】 DCV1W5N2O2I6F5Q3HJ8C2V6W5B9U5T10ZG3R8R3E6D5L7

33、S963、下列对于测时法的特征描述中，正确的是（ ）。A.测时法即适用于测定重复的循环工作时间，也适用于测定非循环工作时间B.选择测时法比接续测时法准确、完善，但观察技术也较之复杂C.当所测定的各工序的延续时间较短时，接续测时法较选择测时法方便D.测时法的观测次数应该根据误差理论和经验数据相结合的方法确定【答案】 DCR2Y10V10C7P9I8F6HU1J4C6C6X7H10Z7ZA5T3J10W7N2N7H164、关于开工和合同工期的说法中，符合标准施工招标文件合同条款要求的是()。A.承包人应在监理人发出开工通知后的次日开工B.合同工期自监理人发出开工通知后的次日起计算C.监理人应在开工

34、日期7天前向承包人发出开工通知D.监理人可自行决定何时发出开工通知【答案】 CCU4R3H1K1C10B9C9HJ1U6Z10L4S4E9Q4ZH3K7H9I8C5I2L865、依据建设项目过程总承包合同示范文本（试行）（GF-2011-0216）订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是（）。A.固定单价B.可调单价C.固定总价D.可调总价【答案】 CCX9Z4S7X10G5N8X10HQ1C10L4F9Y10V3S10ZT6Y4C9E8A10R9U1066、（2020年真题）根据标准施工招标文件通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，可以同时获得工期和费用补偿的是（）。A.发包人原因造成

35、承包人人员工伤事故B.施工中遇到不利物质条件C.承包人提前竣工D.基准日后法律的变化【答案】 BCQ9H6Y10D8G4G6H10HQ4A7Q6K9C5U3K7ZM8B4D6D10T8G4C867、（2014年真题）根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（）。A.临时公共设施及场地的维持费B.建筑保险和债券费C.开工试车费D.土地征购费【答案】 CCP2R10G2S8I4C2C10HG2S6F8Q2I1T3T3ZC8A1N6W4I4E2V1068、根据建筑工程安全保护、文明施工措施费用及使用管理规定（建办200589号），下列措施项目中，应列入安全措施项目的

36、是()。A.现场防火B.垂直方向交叉作业保护C.安全警示标志D.现场围挡【答案】 BCW9T5P1C10Q4E1V6HB5I3X6R6E3W2X4ZW4P6V2R5J9L4T669、关于专利及专有技术费的计算，下列表述中正确的是（）。A.专有技术的界定应以国家鉴定标准为依据B.项目投资中应计算需在项目寿命期内支付的专利及专有技术使用费C.协议或合同规定在生产期支付的商标权和特许经营权费应在建设投资中核算D.为项目配套的专用设施投资，如由项目建设单位负责投资但产权不归属本单位的，应作无形资产处理【答案】 DCZ5M4A1K7L9Y5U6HB2Q5D8E2Z4S2N8ZG1I1T5R8Y1J5Q7

37、70、对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（）。A.靠近大中城市B.靠近燃料提供地C.靠近产品消费地D.靠近原料产地【答案】 DCF9V8C6P8O6G10W10HR7G1F8B5H7L9N9ZR7O2V2Z9Q4M4U971、已知某项目报告期人工日工资单价是80元/工日，基期价格是50元/工日。则该项目人工费的价格指数为（ ）。A.0.38B.0.60C.0.62D.1.60【答案】 DCR6O4N6Z1X7R2P3HC7C2V6E3U7X8I7ZF2B6R2Z4Y6D5K172、根据建设工程价款结算暂行办法，下列关于工程进度款支付的表述，正确的是（ ）。A

38、.发包人应自收到承包人提交的已完工程量报告之日起，21无内核实B.发包人应在核实工程量报告前2天通知承包人，由承包人提供条件并派人参加核实C.根据确定的工程计量结果，发包人应自行支付工程进度款D.发包人支付的工程进度款，应不低于工程价款的60%，不高于工程价款的90%【答案】 DCM2W7K3K2C7M4M3HP8Q10A9P10F4C5M7ZN5U4M1A2V9C2A973、关于合同价款的期中支付,下列说法正确的是（ ）。A.进度款支付周期应与发包人实际的工程计量周期一致B.已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算C.承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时

39、一并处理D.进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%【答案】 DCH5R2O5Q9V4B2G6HV10G8J9U9K8B5V9ZY2G9U3I6E4W1M174、2006年已建成年产20万吨的某化工厂，2010年拟建年产100万吨相同产品的新项目，并采用增加相同规格设备数量的技术方案。若应用生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。A.0.40.5B.0.60.7C.0.80.9D.0.91【答案】 CCA6P2W1Z4J3N7F10HZ5C4D3K9T3P5L7ZD2I3D5L5Y5C1A975、直接发包项目如按初步设计总概算

40、投资包干，其签约合同价应以（）为准。 A.经审批的概算投资总额B.经审批的概算投资相对应的建筑安装费用C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资D.经审批的概算投资中相对应的工程费用【答案】 CCH5N7H7Z3J4V1H10HB6J2E7A4G3O1S4ZC6Y4P2G5L5P3M576、（2017年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准【答案】 ACO7J10

41、L9V8M8S10U10HN4P8P5J5L4S2S2ZC2L8O2X10Q9Z5F1077、有关索赔的要求，下列表述中正确的是（）。 A.国家法律、法规是工程索赔中最关键和最主要的依据B.根据索赔的目的和要求，可以将工程索赔分为工期索赔、费用索赔和利润索赔C.对于非强制性标准，未在合同中明确规定，不可以作为索赔的依据D.因客观原因导致的工程延期，承包人可以提出索赔保函手续费【答案】 CCO5K6Q9K3M1V1Q3HI5P3L3Q5B1Z1U6ZB2Y2N5Q5P8H9S278、（2020年真题）一台设备原值5万元，使用期内大修3次，每维修期运转400台班，设备残值5%。该设备台班折旧费为（

42、 ）元。A.29.69B.31.25C.39.58D.41.67【答案】 ACA7Y6C9X8P7U7L10HF4E9Q8R10W8V5A8ZP1I9H1J8K9N9O679、（2018年真题）关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整【答案】 CCK10S6X2X9O7W3Z3HI8K7U10P8F3P6M

43、4ZG10Y8O9Q7N8F3D1080、现场管理费的索赔包括承包人完成合同之外的额外工作以及由于发包人原因导致工程延期期间的现场管理费，现场管理费率的计算通常应采用的方法包括（ ）。A.原始估价法B.分部组合估价法C.地区平均水平法D.综合单价法【答案】 ACK7C7K4W9P4J8S2HR9O10N5O10A6P3Z5ZC6R4L9O7C6I2S881、关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法正确的是（ ）。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D

44、.工程实施过程中发承包双方已经确认的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】 DCL4W10J3X5X3J7X9HE8B7W7P2V3P2D4ZC4O1F3V3Q4E2I682、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投资的计算公式为（ ）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】 DCY3W6G1J9W3L9P1HT6G8C10Q4F5J4N8ZN4X9L2G8T6F10I383、根据我国现行建筑安装工程费用的组成，下列属于规费的是（ ）。A.环境保护费

45、B.生育保险费C.财务保险费D.文明施工费【答案】 BCR10B2D6O2S5U10T6HS2B5Y6T4O9J1E4ZV9X3V1L10Y7U10R384、下列关于安拆费及场外运费的表述，错误的是（ ）。A.一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的人工费、材料费、机械费安全监测部门的检测费及试运转费B.一次场外运费应包括运输、装卸、辅助材料和回程等费用C.移动需要起重机械的重型施工机械，其安拆费及场外运费应计入台班单价D.不需相关机械辅助运输的自行移动机械，不计算场外运费【答案】 CCF2E10H3D1G5G2J7HY5Y7F4P4T7J2S7ZW2N8V6Y2E4B4L585、关于招标控制价的编制，论述正确的是（）。 A.招标控制价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算B.非竞争性措施项目费应依据经专家论证确认的施工组织设计或施工方案确定C.招标控制价如果超过批准的概算，则应重新编制D.当招标控制价的误差2%时，应责成招标人改正【答案】 BCW3K2Z9Y3N4Y8Z6HS2M10W3X7E2L4V4ZH5K5I