2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题加答案解析(安徽省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题加答案解析(安徽省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分预测300题加答案解析(安徽省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在共同延误的处理过程中，若初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人()A.既可得到工期延长，又可得到经济补偿B.既不能得到工期补偿，又不能得到费用补偿C.可得到工期延长，但很难得到费用补偿D.可得到费用补偿，但不能得到工期延长【答案】 CCQ4D2O2Z3A10P9W7HR2R2Q6T4C8F6R10ZP3S7X8W6L4X1R42、下列关于法规变化类合同价款的调整的说法中正确的是（ ）。A.对于基准日之前发生的法律法规变化，应由发包人承担B.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变

2、化引起工程造价增加的，合同价款不予调整C.因国家政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日【答案】 BCO3D7W9M10X3M5R2HK7V6O1J9W1Q5C6ZA1M9B8D4S8O4G63、下列属于基本预备费中工程变更及洽商内容的是（ ）。A.局部地基处理增加的费用B.一般自然灾害处理费用C.不可预见的地下障碍物处理的费用D.超规超限设备运输增加的费用【答案】 ACV2K9V5N4X6A9W10HD8H7A4I1I10W9B3ZI7V4A1G1O8M9M34、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是

3、（）。 A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCF1W3S3M2Q6K10D6HU10L3X5A8B9N5M6ZD8I8F7S9X5R5L45、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，工程预付款为10%，其中主要材料水泥费用占20%、沥青占10%，钢筋占20%、

4、人工费占15%，其他费用占35%，则该公路工程预付款起扣点为（ ）万元。A.2538B.2400C.2700D.1950【答案】 BCH3N3Z9Q4U8H6J2HC4V9T3A6W8S7O8ZN1C5T3R10K3Z2T66、发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（ ）。A.工程接收证书B.竣工结算支付书C.缺陷责任期终止证书D.最终支付证书【答案】 DCA4O8O10N6U8R9D1HT8Q10G8W5A1W4I2ZK3Z8U10C6W6G10P57、某出料容量 750L 的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为 1

5、50s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为 50 s，机械利用系数为 0.8。该机械的台班产量定额为（ ）m3/台班。A.29.79B.32.60C.36.00D.39.27【答案】 CCZ1E9Z7J4Z5A7N8HZ8U1N6Z3I6U1V7ZP8F1C9G7I3I3R38、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（ ）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据【答案】 DCN2V3Q1L7R8P4W3HQ8Y8C10I1N5G8Y3ZB7Y3C3J3O1L5G79、下列费用中，属于技术

6、服务费的是（ ）。A.建设单位管理费B.工程保险费C.设备及工器具购置费D.招标费【答案】 DCE5D6H8Q10F1Q10Y7HZ10Z2J4J1F7S2B6ZP3Y1N1M7N9M6J710、通过计时观察，完成某工程的基本工时为6h/m，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是()工日/mA.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【答案】 DCR6W7T1A9F9R1I6HL2F6M9H4J6W6R8ZU7E4M3E10K1W6C811、住宅设计中的四居室比三居室的工程造价一般会降低（ ）。A.2.0B.2.5C.3.0D.3.5【答案】

7、 DCW2Y2J4L2I7P9O4HT4F10J6M1J9V3Z8ZH7Y5S2K1I5M10Z212、（2018年真题）某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元，市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元，非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元

8、、700万元、500万元【答案】 CCV2Y2K9D9P3F3D10HW10A2B1K9U1L7W9ZU10Y3L4U4O6Y8S613、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（ ）。A.建设成本上升费用B.项目间接建设成本C.未明确项目准备金D.不可预见准备金【答案】 DCX5V9N3J4F6U6M1HV10H7J2M2A2G5Y10ZV2M8H7E4Y5S6U114、施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为10%，超出部分依据造价信息法调差。已知中标人投标价格、基准期发布价格分别为 3300 元/t、350

9、0 元/t。实际结算时造价信息发布价为 4000 元/t，则该月钢筋的实际结算价格为（ ）元/t。A.3650B.3450C.3825D.3625【答案】 BCM3N5J5M5Q6Y1T6HK2J3A9E7C2H1J8ZM10B7A2D9T4Y8C415、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（ ）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准【答案】 DCX9O2Q1K3I1T3U4HN8K9S7K6C5I9R1ZU4G10A4U6X2I7N616、发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备

10、价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价【答案】 BCU6U10M6T3X4E1M8HT10I3N7V9A10H9J1ZF8L2S7W6T6J7P517、2017年已建成年产10万吨的某钢厂，其投资额为4000万元，2021年拟建生产50万吨的钢厂项目，建设期2年。自2017年至2021年每年平均造价指数递增4%，预计建设期2

11、年平均造价指数递减5%，估算拟建钢厂的静态投资额为（）万元（生产能力指数取0.8）。A.16958B.16815C.14496D.15304【答案】 ACI4E5N10O8A8F1A6HH7N10M4F7R2R1G1ZW6J7C5Z1Q10Z8Q1018、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)及住房和城乡建设部招标文件示范文本的相关规定，关于工程预付款的说法中，正确的是()。A.包工不包料工程预付款比例可适当降低B.国有资金投资项目应对实体性消耗和非实体性消耗部分分别约定预付款比例C.工期短的工程预付款比例可适当降低D.跨年度工程按年度完成工程价值占合同额的比例分年扣回预付

12、款【答案】 BCO10E2A6Q7R8W5Y5HK10C3K7N6T10G3T1ZL2K1U2J2M5Y9E819、在机器工作时间的分类中，汽车装货和卸货时的停车应属于（ ）。A.施工本身造成的停工时间B.不可避免中断工作时间C.不可避免无负荷工作时间D.多余工作时间【答案】 BCB2L7Y1S3S4Q4Z1HP4M1S2Z8P8P5M3ZK2M7C10B3U7X9Z220、下列关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。A.联合体参加资格预审并通过的，其组成的任何变化都必须在开标之日前征得招标人的同意B.联合体各方签订共同投标协议后，牵头人不能再参加其他项目投标，但其成员可以参加其他联合体在同一项

13、目中的投标C.联合体中的各方可以以自己的名义提交投标保证金D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】 CCG8V1J4U9M5T4M10HN2O7C1Y1Y9W6W7ZM6S6B4F10D6W5J521、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（ ）。A.定额人工费B.定额人工费与机械费之和C.定额人工费、材料费与机械费之和D.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费【答案】 DCE9K2V8G10R4H5V8HR2M10Q6V4E7N5M10ZR2T8W7S6N7Z5P222、根据建设工程工程

14、量清单计价规范（GB 50500-2013），允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是（）。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计曰工【答案】 BCZ6V1Q5Q8U7U9A3HH1W10T4J7Q2I5L7ZG2Q6E10O9Q9U3C223、采用三级设计的建设项目，其扩大初步设计阶段应该编制（）。A. 单位工程概算B. 修正设计概算C. 单项工程综合概算D. 建设项目总概算【答案】 BCG2I6I2Z8G4H3B5HU1M6O10P6V7G6B3ZV8Z4M7X9K5T3W1024、概算定额与预算定额的表述正确的是（ ）。A.预算定额的编制较概算定额简

15、化一些B.表达的主要方式及基本使用方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额【答案】 DCA9M1T4Q10R10E9F1HH3V2D3I4A1J4I2ZG8A7K5C5P9C8R625、（2018年真题）关于设计概算的作用，下列说法正确的是（）。A.设计概算是确定建设规模的依据B.设计概算是编制固定资产投资计划的依据C.政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整D.设计概算不应作为签订贷款合同的依据【答案】 BCC6L7H3H9K4E10N1HX9J5V4F2Y10P2D4ZM9G9F1Q5J3E9I726、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于

16、二级预算的是（ ）。A.总预算B.综合预算表C.单位工程预算表D.附件【答案】 BCZ6E1D10F1X5R4D10HR9I7B2A9K7Y3H3ZM8I2Y1C5I4N1I627、其挖掘机配司机 2 人，若年制度工作日为 280 天，年工作台班为 220 台班，人工工日单价 为 100 元，则该挖掘机的人工费为（）元/台班。 A.254.55B.80.0C.89.1D.127.27【答案】 ACC10E10X5K3T5P2G4HR3J8B8B3T9D10M8ZZ5B10A4F8A10N1Y228、能够反映竣工工程建设成果和经验，并对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件是()A.竣工财务决算说

17、明书B.基本建设项目概括表C.历年财务批复文件D.竣工验收资料【答案】 ACU3P3M8V9E10V3F7HT3P3V7K8S4N3B3ZG5U8N2W4L7K8Q629、某装载容量为 15m3的运输机械，每运输 10km 的一次循环工作中，装车、运输、卸料、空车返回时间分别为 10min、15min、8min 和 12min，机械时间利用系数为 0.75，则该机械运输 l0km 的台班产量定额为（ ）10m3/台班。A.8B.10.91C.12D.16.36【答案】 CCV9P8O6J7Z1T2D10HP4I9O3G9C4G6R5ZZ3X4H10I6G3K10G430、根据标准施工招标文件中

18、合同条款的规定，由于发包人要求承包人提前竣工承包人可以获得的索赔要求包括（ ）。A.工期费用B.工期C.费用D.利润【答案】 CCB7M4D1Z8O10Z4F9HV9A10T8T7Z8L8X9ZW4C3R9Y10Q7I2N531、关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】 CCB4X10Q8I7O2G1U6HY2

19、V6P8V6O3Q10U10ZR8R6N2B10U3Z1K132、关于依法必须招标工程合同签订和合同价款的约定，下列说法中正确的是（）。A.招标人和中标人应在投标有效期内并在中标通知发出28天内订立书面合同B.发承包双方应根据中标通知书确定的价格签订合同C.签约合同价为工程量清单中各种价格的总和扣减暂列金额D.招标人应当在中标通知书发出后，合同签订前向未中标人退还投标保证金【答案】 BCG10G8V4A1G5J8O10HX8X8Y8D4R7I2E8ZJ2W10M3F1A10E3I733、发包人对承包人提交的现场签证予以确认或提出修改意见的时限是收到现场签证报告后的()小时内。A.24B.48C

20、.72D.96【答案】 BCP1V7L1K7J6O8D5HL7Q5L5E7N5V4Q9ZW1M7D9K1S5D8R434、在编制工程总承包投标文件时，要特别注意（ ）的内容，同时还应当按照发包人提供的载明了工程内容的各项费用和数量的项目明细编制“价格清单”“承包人建议书”“承包人实施计划”等。A.招标公告B.投标人须知C.合同条款及格式D.发包人要求【答案】 DCY4K6D8U2S2M10A2HL1L5U7X8B10V4M7ZY9E4H5S2D7H3V1035、（2019年真题）编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用费率”计算的是（）。A.征地补偿费B.拆迁补偿费C.研

21、究试验费D.建设单位管理费【答案】 DCF4J8B1H1O6Z2J5HZ9T1X1Y2Z2M1R4ZF8W8H4R4U5G9S336、按照标准施工招标文件中通用条款的约定，承包方能获得工期和费用索赔的是（）。 A.承包人提前竣工B.异常恶劣的气候条件C.因发包人的原因导致工程试运行失败D.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格【答案】 DCE1J5C5Y4T5S2H8HC1W2V10V3U7P10Y3ZS5W3B10F7M6D4U437、关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（ ）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济

22、补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【答案】 CCP8K1T7J3Z3Q9E4HR2X5J6E1P3Z10E5ZO7H3J1G8B8S4E838、关于工程量清单编制总说明的表述，下列正确的是（ ）。A.施工现场实际情况是指建筑场地所处地理位置的气候及交通运输条件B.招标范围是指单项工程的招标范围C.工程质量的要求，是指招标人要求拟建工程的质量应达到合格或优良标准D.施工要求，一般是指建设项目中对分项工程的施工顺序等的要求【答案】 CCZ7B1R6R2X8I10U8HI4W2F6Q6I7H4H

23、1ZS4V4K5S1Y10W8X139、（2019年真题）在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（ ）。A.管道和线路工程B.需安装的动力设备C.运输设备D.附属辅助工程【答案】 CCV8E7Z10W1C5D9Q6HE9K8E5R9B9O9M7ZJ1O6F8S6E8C2Z340、住宅设计中的三居室比二居室的工程造价一般会降低（）。A. 0. 5B. 1. 0C. 1. 5D. 20【答案】 CCW7H3P2A3Q5Y8J5HB2O8T5Q8G4D7A10ZC5S2D10V9W1B8Z941、下列关于预算定额的计算公式，错误的是（）。A.分项工程预算

24、定额基价=人工费+材料费+机具使用费B.人工费=（现行预算定额中人工工日用量人工日工资单价）C.材料费=（现行预算定额中各种材料耗用量相应材料单价）D.机具使用费=（现行预算定额中机械台班用量机械台班单价）【答案】 DCH5W2W2R3W8U7E6HZ3W8E7A4K7N8U7ZK1Q10H3G7L7H4H142、当出现共同延误事件时，如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到的补偿是（）。A.不能获得补偿B.工期延长，但很难得到费用补偿C.工期延长及费用补偿D.工期延长、费用补偿及利润补偿【答案】 BCX7S4B4V8Q6H2O7HF5N9Q4E2N10K3I8

25、ZX4S2S1V10Y8P6D443、根据标准施工招标文件的规定，下列属于施工招标文件中的投标人须知内容的是（ ）。A.合同条款及格式B.工程量清单（最高投标限价）C.中标通知书的发出时间D.技术标准和要求【答案】 CCS10A6L2U7E2Q5Q7HS3B9Z6F7Z2D9M3ZL3S8M1V9Y5I8G944、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是（ ）。A.设备原价设备安装费率（%）B.重量（体积、面积）总量单位重量（体积、面积）安装费指标C.设备原价材料费占设备费百分比材料安装费率（%）D.安装工程功能总量功能单位安装工程费指标【答案】 BC

26、E9F2E3F7S9B6C5HK9Z6I7A10H3D4J7ZR9Y10R7K10R1R7L1045、概算定额的确定基础是（ ）A.现行预算定额B.现行投资估算指标C.现行概算指标D.现行施工定额【答案】 ACG3V7Q8G5T7P1A7HW6B1H4M6V7E9U1ZK3F4N6D6C8A8Z1046、某项目运营期第3年，有关财务数据为：利润总额1000万元，全部为应纳所得 税基数，税率25%;当年折旧400万元，摊销不计；当年付息200万元。则该项目运营 期第3年的利息备付率为（ ）。A. 3.15 B. 5.75C. 6. 00 D. 8. 00【答案】 CCH8W8P6O2U8B6Q1

27、0HJ8S5B10G8E4X3Y6ZL8A5O7L10V9X2Z1047、关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（ ）。 A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.已竣工未投入使用的工程质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理【答案】 BCO4I1U10V1W3Z8Z8HP9D7H2O7Q10S7V2ZD1T9V5S4G1C4P148、在工人工作时间消耗中，其时间长短与所担负的工作

28、量无关，但与工作内容有关的时间消耗是（ ）A.辅助工作时间B.准备与结束工作时间C.施工本身造成的停工时间D.由于施工工艺特点引起的工作中断时间【答案】 BCF9A10R10M3W6B5G6HY4I8T8P3M6E10T1ZX1J9G5C1Z8N1U949、投标人复核招标工程量清单时发现了遗漏,是否向招标人提出修改意见取决于（ ）。A.招标文件规定是否允许提出增补B.遗漏工程量的大小C.投标人的投标策略D.遗漏项目是否在工程量计算规范附录中有列项【答案】 CCP10F3F9R10Z8Z1Y3HL9E2Y2K10T10R2W2ZL2I7P4Y2U10V1L850、关于进口设备到岸价的构成及计算，

29、下列公式中正确的是（ ）。A.到岸价=离岸价+运输保险费B.到岸价=离岸价+进口从属费C.到岸价=运费在内价+运输保险费D.到岸价=运费在内费+进口从属费【答案】 CCK2H1G7K9G6D6R3HH1Z9S10W10C4C10F2ZC2K3L7K10Z1L9S351、关于材料消耗的性质及确定材料消耗量的基本方法，下列说法准确的是（）。A.理论计算法适用于确定材料净用量B.必须消耗的材料量是指材料的净用量C.土石方爆破工程所需的炸药、雷管、引信属于非实体材料D.现场统计法主要适用于确定材料损耗量【答案】 ACB3Z5C6H5K2R4Z2HC10D8X5H6I9T7U5ZO5M1L7R3R9J6

30、E752、招标人自行招标的，应当自确定中标人之日起()日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。A.5B.10C.15D.30【答案】 CCA8D5W8U1C9M2I1HL7M10N7H9S1N3B5ZB2C10T8X5E5I4D453、已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费1200万元，工程建设其他费用500万元，基本预备费200万元，涨价预备费300万元，建设期贷款利息150万元，项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目静态投资（）万元。A.3200B.3000C.3250D.2900【答案】 DCS6S6

31、T2S4S10R10C1HG10R6H10J4Q4Y9L9ZL7N10N5O4E1O1E354、在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（）。A.生产方法.工艺流程.功能分区B.产品方案.工艺流程.设备选型C.工艺流程.功能分区.运输方式D.工艺流程.原材料供应.运输方式【答案】 BCR4O2K9Q9Y4Q1S9HP5D7P3V5L3F9D2ZZ3B2Z1T6W2C10P255、下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是（）。A.通用合同条款B.标准合同条款C.专用合同条款D.合同附件【答案】 BCB2N4X2D4W10L10W5HV6M4A5H3Y5U8Z9ZW8L6D5C1Y

32、8D3U256、下列能够形成无形资产的费用是（）。A.工程费用B.商誉C.勘察设计费D.可行性研究费用【答案】 BCW7S6X3S4H8B1D9HM2L10J4B9L4T1U9ZT9D2V7C2T2N1K957、（2014年真题）根据国家相关法律、法规和政策规定，因停工学习、执行国家或社会义务等原因，按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的（）。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】 DCW8C3G2H1P2O7T10HG9Y9R10O9E3H5Y3ZD1Z10A8X7K5B2S158、关于合同价款与合同类型，下列说法中正确的是（ ）。A.招标文件与投标文件不一

33、致的地方，以招标文件为准B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同C.工期特别紧、技术特别复杂的项目应采用总价合同D.实行工程量清单计价的工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款【答案】 DCP8D3X5Y9X6O5T3HX1D3G10Y6V7R2C1ZI6R6C7B8I10E2M659、下列表述中，符合我国关于工程价款结算争议处理的规定的是（ ）。A.工程造价咨询企业可接受发包人委托，编审出具的竣工结算报告，经承包人签字 后生效B.工程造价咨询企业也可接受承包人委托，编制出具的竣工结算报告，经发包人签 字后生效C.发包人对已竣工验收工程的质量有异议，应当暂缓办理有争

34、议部分的竣工结算D.发包人对已竣工未验收但实际投入使用工程的质量有异议，其争议按该工程保修 合同执行【答案】 DCS4Z9G1C3E8V6G5HL5I10F5Q1R6K9F7ZL5N2L8J1D5R1B260、某新建住宅土建单位工程概算的直接工程费为800万元，措施费按直接工程费的 8%计算，间接费费率为,15%;利润率为7%; 税率为3.4%，则该住宅的土建单位工程概算造价为（ ）万元。A. 1067. 2 B. 1075. 4C. 1089. 9 D. 1099.3【答案】 DCN10E2A1U3L4V9X6HE3Q10P10Q6U10B5Z2ZN6D4J2A10A10Z6Z561、招标人

35、对已经发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间（）天前，以书面形式修改招标文件。A.15 天B.20 天C.25 天D.30 天【答案】 ACF9E1K7H10F5O5E9HE1H9I7H10A4Q9X9ZW9W1D5G9H5T3X562、（2015年真题）关于世界银行贷款项目采用国际竞争性招标，下列说法中正确的是（）。A.借款人向世界银行送交总采购通告的时间，最晚不应迟于公开发售招标文件前90天B.一个项目的具体采购合同是否需要资格预审，由借款人自主决定C.未进行资格预审的，评标后应对标价最低并拟授予合同的投标人进行资格定审D.招标文件公开发售前，无需得到世界银行的意见【答案】 CC

36、E8L10G7M1G8F6S5HT6J3F2D8E10G6T2ZZ3K8R5W4M10Z3P263、建设项目总概算的组成内容不包括()A.单项工程综合概算B.流动资金概算C.工程建设其他费用概算D.建设期利息概算【答案】 BCB1K8A4C6Y4V7S9HW6S9B6R7I5Q8F4ZS6Z1J9F8E6L5S564、下列关于建设期利息的说法，正确的是（ ）。A.建设期利息主要是指在建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用B.建设期利息主要是指在建设期内发生的债务资金利息C.利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费D.建设期利息包含国内代理机构

37、向贷款方收取的转贷费、手续费和管理费【答案】 CCU7I3X2R8Z6G10T10HX4P2P4E10X10S6U7ZF3X4T8W9C8Y6X265、已知某建设项目设备、工器具购置费为5000万元，建筑安装工程费为3000万元，土地使用权出让金8000万元，征地补偿费2500万元，建设单位管理费为3，则该建设项目建设单位管理费为（）万元。A.240B.150C.480D.555【答案】 ACB3R8T8E5V7D10D10HE3R10X6P8F4A5F3ZF3X9K7D4N2F9C266、某市区总承包单位获得发包人支付的某工程施工的全部价款收入1000万元，其中 包括自己施工的建筑安装工程费

38、800万元，合同约定需支付给专业分包方的工程结算款 100万元，由总承包单位采购的需安装的设备价款100万元，则该总承包单位为此需缴纳 的营业税为（ ）万元。 A. 31.5 B. 30. 69C. 27 D. 28. 98【答案】 CCG4V6P9C1U1E5T8HG9H9W4U4O10S6E5ZS6P6M2W5M3A4M167、下列费用中，不属于工程建设其他费用中研究试验费的是（ ）。A.科技三项费用开支的项目B.为项目提供设计参数所进行的试验费C.为项目验证设计参数所进行的试验费D.按设计规定在建设过程中必须进行的试验、验证所需费用【答案】 ACZ3H4D6P3U6G1U10HI8I10

39、U6X7Y8D4B5ZG9Q7C8U2S9U7O1068、在项目建议书阶段的投资估算方法中，生产能力指数法的独特好处在于()A.与单位生产能力估算法相比精确度略高B.不需要详细的工程设计资料，只需要知道工艺流程及规模C.任何情况下，估算误差都较小D.任何承包形式的工程报价时，承包商都采用生产能力指数法进行估价【答案】 BCE4N4X8A1G1W3T4HI9O3P10Q10A3D8V5ZW3B10K2A2E1S10N969、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料和施工机具台班的数量的 定额是（）。 A.概算指标B.概算定额C.预算定额D.施工定额【答案】 BCM7K4D6D6R

40、7G6N5HU7T1K3W8Y5J8T2ZT9C8Z4P3N9Z6Y770、下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是（ ）。A.工程进度计划与措施B.分包计划C.投标文件格式符合要求D.联合体投标人已提交联合体协议书【答案】 BCZ7F9E5G8L3P2U1HY7S7Y4O7H9K5H9ZW5E3U7G9E7I2H171、某建设项目建设期为三年，各年分别获得贷款2000万元、4000万元和2000万元，贷款分年度均衡发放，年利率为6%，建设期内利息只计息不支付，则建设期第二年应计贷款利息为()万元。A.120.0B.240.0C.243.6D.367.2【答案】 CCX2O10O10S8A10

41、A6A7HL6P3R3H3S1O1X9ZJ6N2I1F8Y5Q5E772、某新建项目，建设期3年，第一年贷款300万元，第二年贷款600万元，第三年没有贷款。贷款在年度内均衡发放。根据贷款协定：年利率为4%，以年利率方式收取的担保费和管理费率共计2%，贷款本息均在项目投产后偿还，则该项目第三年的贷款利息是（ ）万元。A.36.00B.54.54C.56.73D.58.38【答案】 CCS1F10K3E7G2U2Y4HL6E6F3I9N5X3U10ZA6A8U1C1H7U10D273、对于设计比较简单或属于专卖性质的设备，其适用的采购方式是（）A.邀请招标 B.公开招标 C.议标 D.直接订购【

42、答案】 DCT1F5J4V7X2N5R6HY7I1K2U9I1A4K8ZI5J6W2Y7G8H4S374、在投标报价过程中，下列有关询价工作表述正确的是（ ）。A.询价除需要了解生产要素价格外，还应了解影响价格的各种因素B.通常直接与厂商联系所得到的询价资料比较可靠C.在劳务市场上招募零散劳动力，可能带来费用较高的风险D.应先签订分包合同，才可以进行分包询价【答案】 ACH7O4E9I8U2C8L2HH9Q3O6U9G2O9K4ZT1U7L9D6Z7A5F1075、下列各项中在评标初步评审中将被视为显著差异或保留的是（ ）。 A.对合同中规定的招标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制B.对合

43、同中规定的投标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制C.对合同中规定的招标人的权利或者投标人的义务造成实质性限制D.对合同中规定的投标人的权利或者招标人的义务造成实质性限制【答案】 CCR5X3L9X2Z6B7M8HU8H7U7C7W6A7N1ZL5W4F1B6J9T8J276、鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过（ ）。每个鉴定项目延长次数一般不得超过（ ）。A.20日；2次B.20个工作日；3次C.30日；2次D.30个工作日；3次【答案】 DCD2L8G2W8Y8K2S4HK3P3E8T4O3S8K1ZH9

44、M8C7Z7U10C10P577、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在510为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】 DCY6X9U5Z4S5Y6E2HV3U9N3U9S9K6Y7ZF7K1M10B8E10G4M978、（2019年真题）某项目根据建设项目投资估算编审规程（CECE/GC12015），采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，工程建设其他费用为800万元，基本预备费为880万元，价差预备费为120万元

45、，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目建设投资估算为（）万元。（2020年考建设投资的组成文字题）A.9680B.9800C.10000D.10100【答案】 BCB9Q4S1R5M1V1Z10HG10M8Y1V5X10G5Y5ZM1K4H5F4B3Q4K779、当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求（ ）执行。A.担保人B.调解人C.仲裁机构D.人民法院【答案】 DCB9G8V10S7G6S1E8HK5Z7N7K10D7J5S1ZI5Q9S2W2R9C6M780、某工程网络计划有三条独立的线路AD、BE、CF，其中BE为关键线路，TFATFD2天，TFCTFF4天，承发包双方已签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为（）。A.28B.24C.14D.4【答案】 CCX3W8D10Z10E5K4S4HK7G9J8O7S9M5T9ZN10X5J5H7W2Q10L681、下列关于本周期合计完成的合同价款包括的内容，不正确的是（）。A. 本周期已完成单价项目的金额B. 本周期应支付的总价项目的金额C. 本周期已完成的计日工