工程劳务合同范本4篇.docx
《工程劳务合同范本4篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程劳务合同范本4篇.docx(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、工程劳务合同范本4篇工程劳务合同范本4篇本文书目工程劳务合同范本工程劳务合同建设工程劳务分包合同的范本国际工程劳务合同编号四川省建筑业企业用工劳动合同书(示范文本)甲方乙方四川省劳动和社会保障厅四川省建设厅 监制甲方 法定代表人营业执照注册号 资质等级在川通讯地址 邮编乙方 性别 电话居民身份证号码家庭住址 邮政编码户口所在地 省(市) 区(县) 乡镇 村依据中华人民共和国劳动法和有关规定,甲乙双方经同等协商一样,自愿签订本合同,共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条 劳动合同期限(甲乙双方选择适用)( )1、有固定期限劳动合同本合同于 年 月 日生效,于 年 月 日终止(如有试用期,
2、则试用期从 年 月 日到 年 月 日)。( )2、以完成肯定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为 年 月 日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。二、工作内容和要求其次条 甲方招用乙方在 (项目名称)工程中担当 岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为 。第三条 乙方应根据甲方的要求,按时完成规定的工作任务,达到规定的质量标准。三、劳动爱护和劳动条件第四条 甲方对乙方的工作时间支配必需执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营须要,经乙方同意后,可支配乙方加班,但不得违反国家有关规定,且应合理支配职工补休或根据劳动法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资酬劳。第五条 甲方应当在乙方
3、进入施工现场前对乙方进行入场施工平安教化。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特别工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后,方可上岗作业。第六条 甲方依据生产岗位的须要,根据国家劳动平安、卫生的有关规定,为乙方配备必要的平安防护措施,发放必要的劳动爱护用品。第七条 甲方依据国家有关法律法规,依法建立平安生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动平安制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,削减职业危害。四、工资保险待遇第八条 乙方在试用期间的工资为每日(或每月) 元,试用期满后工资为每日(或每月) 元;按工作量计算工资的,每 (工作量单位)支付工资 元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内
4、最低工资标准。甲方应在每月 日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发),并由乙方签确认。甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。合同甲方如为分包方,工资支付发生违约状况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定第九条 甲方应按规定为乙方办理社会保险,并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后,应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤,其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订第十条 乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和平安技术操作规程。第十一条 乙方有下列情形之一的,甲方可以解除本合同:(一)在试用期间被证明不符合录用
5、条件的;(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;(三)严峻失职,假公济私,对甲方造成重大损害的;(四)严峻违反甲方施工现场平安管理规定和甲方劳动纪律的;(五)被依法追究刑事责任的。第十二条 有下列情形之一的,乙方可以解除本合同;(一)在试用期内的;(二)甲方以暴力、威逼、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;(三)甲方不能供应平安的劳动条件或者根据本合同规定支付劳动酬劳的。第十三条 变更、解除、终止、续订本合同,应在规定的时限前以书面形式通知对方,不得擅自变更、解除、终止本合同。以下是工程劳务合同工程劳务合同范本(2) | 返回书目劳务合同订立协议单位:甲方(单位名称):地址:乙
6、方(单位名称):地址:依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及有关法律、法规的规定,结合本项工程的详细状况,经双方充分协商,就本路面工程的砼面刻纹项目的劳务承包达成如下协议:第一条:工程名称及范围工程名称:工程范围:其次条:工程工期第三条:工程劳务单价工程量清单及单价表合同段: 货币单位:人民币项目名称单位数量单价(元/m2)金额合计(元)第四条:工程质量4.1 严格按国家现行的马路施工规范和本工程的施工设计图及补充技术规范组织施工。4.2 在施工过程中应遵守建设单位的有关规定,接受监理工程师的监督指导,确保工程质量达到设计要求。第五条:工程验收及计量5.1 每月对工程量计量一次,在质
7、量合格的前提下赐予计量,工程数量以实地测量和驻地监理工程师签及各级指挥部签认可为准。5.2 不合格工程不予验收,亦不支付劳务费用。乙方必需在甲方规定的期限内进行返工,费用由乙方担当。第六条:工程进度6.1 乙方必需按建设单位及甲方要求的时间,完成相应的工程量。6.2 因变更设计需延长工期或变更进度安排时,必需与甲方代表商定核准。6.3 因施工中其它缘由无法按期完成工程量的,必需报请甲方代表批准延长工期。第七条:工程材料7.1 工程全部机具、材料由乙方供应,但需经甲方及监理工程师检验,符合项目所需的要求。第八条:价款支付8.1 乙方完成的工程量的工程款,由甲方按所做工程量的90%支付给乙方;其余
8、的10%作为质量保证金,待工程验收合格后,甲方一次性付清。第九条:双方责任1、甲方责任1.1 负责向建设单位、政府有关部门汇报有关工程建设事项,处理、协调工程施工中的各项事物,亲密关注各施工单位施工进度,以便刚好通知乙方进场。1.2 负责整个工程的技术管理及技术指导,编制施工组织安排,贯彻建设单位管理目标,上报乙方实际完成的工程数量和工程变更资料,保管工程图纸及有关技术资料等。1.3 向乙方供应必要的施工图纸资料及技术规范,并做好技术交底工作。1.4 定期或不定期进行施工中各工序的验收。1.5 负责按月进行中间计价,上报计价单,单项工程完工后进行一次性计价,按双方约定支付乙方工程款。2、乙方责
9、任2.1 负责组织适应于本工程施工的设备及人员进场,施工机械进场、退场、转送费用自行负责。2.2 刚好向当地政府及有关部门办理各种手续,遵守劳动法及其它法律、法规,敬重民族风俗习惯,担当其聘用人员因过错给他人造成的民事责任。2.3严格按甲方要求,细心组织施工,接受驻地监理工程师和甲方技术人员,现场管理人员的监督、指导和检查,负责自负的各种平安工作。2.4 乙方在施工过程中,应确保各道工序的质量和连续性,在规定容许时间内完成各道工序的施工,否则按实际损失赔偿甲方。2.5 乙方不得将工程转包、分包或转让给第三方,因转包、分包或转让工程所产生的一切民事责任由乙方担当,甲方有权终止本合同。2.6 乙方
10、保证特别工种的操作人员具备相应的资格证或操作证。第十条:约定事项10.1 工程承包方式采纳“单价承包制”,单价内包含完成工程所需的一切工序及费用在内。10.2 乙方工程进度滞后影响甲方总体工期时,甲方有权对工程进行分割甚至终止合同,乙方应担当由此造成的甲方一切损失。第十一条:争议、违约11.1 双方因合同发生争议,应协商解决,经协商无法达成协议的可向有管辖权的人民法院起诉。11.2 不按合同约定履行自己的各项义务,应担当违约责任,违约方应向对方支付工程款10%的违约金,并赔偿因其违约给对方造成的损失。第十二条:其它12.1 乙方应严格按国家规定的平安规范文明施工,实行严格的平安防护措施,担当由
11、自身平安措施不利造成事故的责任和因此发生的费用。12.2 因不行抗力所造成乙方设备、机械的损坏及停工损失,由乙方担当。12.3 乙方必需办理自已在施工现场人员生命财产和机械设备的保险,如不按时办理,出现意外,责任事故产生的费用由乙方担当。12.4 乙方有义务保守甲方的商业隐私,不得向第三方泄露工程劳务价款。因泄露商业隐私给甲方造成损失,乙方应担当全部损失。第十三条:本合同自双方签之日起生效。第十四条:本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方: 托付代理人:法定代表人:甲方: 托付代理人:法定代表人:合同签订日期: 年 月 日建设工程劳务分包合同的范本工程劳务合同范本(3) |
12、返回书目编号:_发包人:_承包人:_分包工程名称:_施工地址:_区(县)发包人(全称):_承包人(全称):_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一样,订立本合同。第一条 工程概况及承包工作内容1.1 工程名称:_1.2 工程概况:_1.3 分包工作内容:_范围包括:_1.4 工程监理单位(全称):_其次条 作业人员承包人依据工程须要向发包人供应作业人员共_名。第三条 合同工期开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。第四条 合同价款4.1 合同价款为:_元(人民币)?大写:_元?4.2
13、 合同价款的确定原则(在确认的方式前划√):经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一样,确认:()4.2.1 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。()4.2.2 以()年施工预算或()年施工概算定额为依据:定额工资单价为:瓦工_元/工日;结构木工_元/工日;装修木工_元/工日;钢筋工_元/工日;砼工_元/工日;油工_元/工日;抹灰工_元/工日;架子工_元/工日;水暖工_元/工日;电工_元/工日;壮工_元/工日;_;_;_;按建筑面积确定承包价_元/平方米;其中,地上结构:_元/平方米;地下结构:_元/平方米;初装修:_元/平方米;水电:_元/平方
14、米;_;_;分项工程承包:外墙面砖:_元/平方米;屋面防水:_元/平方米;水磨石地面:_元/平方米;水泥砂浆:_元/平方米;内墙一般抹灰:_元/平方米;_;_;_. ?4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生,书面签证资料为准)?4.2.4 因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。4.3 对合同价款内容的明确:_第五条 合同价款的结算和支付5.1 结算、决算资料:5.1.1 发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。5.1.2 承包人依据发包人下
15、达的施工任务书或现场负责人的指令,支配作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2 合同价款的结算和决算:5.2.1 发包人应于每月_日对承包人完成的 工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2 工程交工后28日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,赐予确认并办理分包工程决算手续。5.3 合同价款的支付:5.3.1 合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月_日付款_元。5.3.2 分期支付劳务费的,每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的
16、80%,余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3 合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理,付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。5.3.4 办理支付的手续为:承包人为外地进京施工企业的,应向发包人出据北京市外地进京施工企业专用发票作为收款凭证,发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。第六条 平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1 平安施工:发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定,严格按平安标准组织施工。6.2 重大伤亡及其他平安事故处理:6.2.1 发生重大伤亡及其他平安
17、事故,承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,爱护事故现场,如因抢救伤者必需移动现场设备,须作出书面记录或拍照。6.2.2 根据有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。6.3 对本工程的平安生产标准,双方约定如下:_.第七条 工程质量、验收与保修7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。7.2 承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组
18、织施工。在施工中发觉设计有误,须马上向发包人提出,取得文变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原 因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人担当。7.3 分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入运用的,视为符合合同要求,工程交工。7.4 对本工程的质量标准,双方约定如下:_.第八条 工期延误8.1 对于以下缘由造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。a.因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的
19、爆炸、火灾等不行抗力;b.设计变更和工程量增加;c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费,致使施工不能正常进行;d.承包人以书面形式提出申请,但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等,致使施工不能正常进行;e.一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时;f.发包人同意工期顺延的其他状况。8.2 承包人应在上述状况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法,视为其承认此事实。8.3
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程 劳务 合同范本
限制150内