2023试验委托合同.docx

《2023试验委托合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023试验委托合同.docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023试验委托合同2023试验托付合同（精选13篇） 2023试验托付合同 篇1 托付单位： (以下简称甲方) 施工单位： (以下简称乙方) 甲方近期施工任务重，无法刚好完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。第一条：工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程工期：本工程定其次条：工程承包范围及决算依据1. 工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施2. 工程结算依据：(1)本工程预算、结算依据：费用构成及计算标准：闽建筑20xx10

2、3号关于颁发全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表(20xx版)的通知;建设工程人工预算单价：依据闽建筑20xx15号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知;定额采纳：其次册·电气设备安装工程、福建省建筑安装工程费用定额(20xx版)及闽建筑20xx4号文件福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额(20xx版)平安文明施工取费标准和运用方法的通知。3、决算方式：实行以预算代结算方式结算。第三条：工程款拨付及结算1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)￥：2503.0 元，一次性付清。2、乙方收到测试费及甲方供应了具备试验条件并书面通知乙方后

3、，在七个工作日内完成试验。3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验协作工作。第四条：纠纷解决方法本合同未尽之处，可参照中华人民共和国合同法及相法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。第五条：本合同壹式 肆 份，甲方持壹 份，乙方持 叁 份。甲方：(盖章) 乙方：(盖章)法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)托付代理人： 托付代理人：开户银行： 账户名称：帐号： 开户银行：联系人： 帐号：签约时间： 2023试验托付合同 篇2 合 同 编 号：甲方(委 托 人)：乙方(检测机构)：检测机构编号：依据中华人民共和

4、国合同法、建筑工程资料管理规程、北京市建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3结构类型：1.4监督单位：1.5开工日期：1.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：见证取样检测 主体结构工程检测 地基基础工程检测 钢结构工程检测 建筑幕墙工程检测 室内环境检测 其它：第九条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一

5、份。甲 方：(盖章) 甲 方：(盖章) 住 所： 住 所： 法定代表人： 法定代表人： 托付代表人： 托付代表人： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 单位电话： 单位电话： 传 真： 传 真： 联 系 人： 联 系 人： 联系人手机： 联系人手机： 合同订立时间： 年 月 日 2023试验托付合同 篇3 甲方：乙方：X公司(以下简称甲方) 为合法的药品生产企业。X有限公司(以下简称乙方)为合法的药品临床试验验证代理公司。依据中华人民共和国合同法、就甲方托付乙方完成中药爱护延长爱护期的临床试验探讨、临床试验组织，临床试验资料完善整理、临床试验总结供应相关的技术服

6、务，双方经过同等协商，在真实、充分表达意愿的基础上，达成以下协议，并由双方共同恪守。一、双方担当的责任和义务：(一)甲方责任和义务：1、在本合同签订后一周内，向乙方供应开展临床试验工作必需供应的甲方营业执照、生产许可证、GMP证书、药品批件、质量标准、药品说明书、产品物价单、药品检验报告共8个文件，并保证以上资料的真实性，且符合国家中保审评要求。2、依据临床试验方案向乙方(根据方案规定数量)无偿供应合格的临床试验用药品3、按合同规定的付款方式，向乙方支付探讨经费。4、依据临床试验进度，甲方定期向乙方派出监察员监察临床相关工作。5、 甲方保存抗感胶囊中药爱护延长爱护期的临床探讨相关资料以及临床探

7、讨全部的合法文件和原始记录。(二)乙方责任和义务：依据药物临床试验质量管理规范(GCP)、中药品种爱护条例及国家食品药品监督管理局中药爱护品种首保和续保的有关规定，在规定的临床试验期限内完成临床试验的组织、协调、监查、数据管理与统计、提交临床探讨资料等临床探讨工作;完成该品种临床试验相对应的适应症和病例数并符合国家食品药品监督管理局颁布的该品种续保的有关临床探讨的要求。详细如下：1、向甲方供应乙方相应的合法资质，包括营业执照、组织机构代码及税务登记证(盖乙方鲜章)。2、负责确定临床试验参与医院和牵头单位，与医院方面签订临床探讨合同，支付探讨费用。本次组织参加试验的临床医院应符合新的中药品种审评

8、技术指导原则的规定。临床试验负责单位应为国家药物临床试验机构，参加临床试验工作的医院资质均为三级甲等医院。2、负责向甲方供应临床试验医院的相关资质和临床试验方案。3、负责制订、印刷临床探讨方案、病例报告表、知情同意书。4、负责任命经GCP培训的监查员对临床探讨进行定期的监查;确保临床试验遵守临床试验方案和相关法规要求;确保试验资料完整、规范并可溯源。5、在甲方保证供应给乙方的该药品的质量标准和说明书符合国家中保审评要求的前提下，确保该临床探讨资料能通过国家中药品种爱护审评委员会及有关主管部门对中药爱护品种临床试验审评和临床现场核查。6. 负责协调中保办和中保审评专家的政府事务，确保甲方取得中保

9、证书。7、对合作过程中了解或知悉的甲方技术隐私与商业隐私担当保密义务，对抗感胶囊临床探讨资料及有关数据担当保密义务，如有泄露甲方有权要求乙方担当因此造成的一切损失。8、假如试验过程中有严峻不良事务，乙方应刚好协作医院处理，并刚好(含视察不超过24小时)报告甲方，同时帮助处理相关事项。9、负责申报资料有关临床探讨部分的补充、修改、完善，且甲方不再另行支付费用。10、向甲方供应临床探讨全套申报资料及其相应的电子文件，包括牵头单位及参与医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告，以上资料一式六份，并加盖临床探讨单位公章，且临床探讨资料应有主要探讨者和探讨负责人的亲笔签名

10、。11、向甲方供应临床探讨全部的合法文件原件和原始记录，主要包括编盲记录、盲态审核报告、揭盲记录、临床监察报告、知情同意书、病例报告表、发药登记表、各医院仪测仪器及正常检测值范围表、受试者入选登记表、主要探讨者签名样张等，以供主管部门的临床现场核查及甲方存档。二、临床试验期限：乙方应在该合同签订后并在首款(合同签订的七个工作日内)和试验药物(合同签订后的十个工作日内)及其相关资质材料全部到位之日起，于XX年X月X日前完成临床试验探讨，并将抗感胶囊中药爱护延长爱护期的临床试验资料(参与医院资质证明、临床试验方案、各医院小结表、统计分析报告、临床试验总结报告一式六份)交与甲方。三、合同费用、支付时

11、间和方式：甲方付给乙方技术服务费总金额为：X万元(人民币)。详细支付方式如下：1、 在合同签订七个工作日内，甲方向乙方支付临床试验费总额的25%， X万元()人民币的前期工作费用;2、 在乙方向甲方供应甲方、乙方、医院签定的三方协议和临床试验方案后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20%， X万元(X元)人民币;(累积为总费用45%);3、 乙方将全套临床试验申报资料供应给甲方并经中保办受理后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费用的20%，X万元(X元)人民币，(累积为总费用的65%);4、 在乙方通过宁夏区药监局的临床试验现场核查后的五个工作日内，甲方向乙方支付临床试验总费

12、用的20%，12.52万元(壹拾贰万伍仟贰佰元)人民币，(累积为总费用的85%);5、 甲方收到中药爱护证书后七个工作日内支付剩余的乙方临床试验总费用的15%， X万元(X元)人民币。甲方支付每一笔款后，乙方应在一个月内向甲方出据金额相等的发票。四、合同执行与赔偿：1、由于乙方供应的临床探讨申报资料不能通过中药爱护品种审评，导致甲方抗感胶囊中药爱护续保申请失败，乙方应担当全部责任，并按合同总金额赔偿甲方(将甲方支付给乙方的全部临床费用退还给甲方)。2、中药爱护品种评审中如发生补充临床探讨资料的状况，乙方在相关部门要求补充资料期限的时间内完成临床资料补充的工作。3、乙方临床试验探讨时间若超过临床

13、探讨完成时限，其超出时间按每天20xx元向甲方支付违约金，违约金可在未支付的尾款中扣除。4、在临床试验中，假如出现严峻不良反应，乙方应刚好报告申办方(含视察时间24小时内)，由探讨方和甲乙双方协商解决不良反应的问题，费用由甲方担当。五、临床试验探讨资料及成果的全部权归属全部归甲方全部，乙方不得私藏，如有发觉，甲方有权要求赔偿。六、合同的终至合同执行期间遇国家政策调整和不行抗力因素影响，双方协商终至合同执行。本合同所指不行抗力因素，除法律规定情形之外，还包括以下情形：如国家政策、法规调整、重大突发流行疾病发生等缘由影响医院不能正常开展的临床探讨工作;国家政策、瘟疫、毁灭性地震、重大台风水灾的发生

14、和影响，乙方为此不担当相关过错责任或赔偿责任。七、经双方协商订立的附加条款将作为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。八、争议的解决方法：本合同条款和未及条款如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。九、其他：本合同一式肆份，用中文书写，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方单位和其法定代表人盖章签字后即生效，且每份具有同等的法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 2023试验托付合同 篇4 甲方(委 托 人)：乙方(检测机构)：甲方将检测产品托付乙方，由乙方依据相关的国家标

15、准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测，并刚好出具检验报告书交与甲方。双方遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，就检验检测事宜协商一样，签订本协议书。第一条：检测对象其次条：检测项目甲方托付乙方不限于以下检测项目：企标全项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。第三条：检测现场乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境，但不限于以下检测试验设备、工具及仪器：凹凸温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。第四条：甲乙双方责任及义务1、甲方责任(

16、1)甲方自愿托付乙方作为样品检测机构。(2)甲方向乙方供应所要检测的样品，对所需检测的仪器设备进行确认。(3)甲方向乙方人员说明检测项目、技术要求所涉及的技术要点及乙方要求予以说明的事项。(4)对于没有详细检测标准的项目，双方协商解决，因检测要求不明确造成检测结果有误的，由甲方担当责任。2、乙方责任(1)乙方自愿作为甲方的托付检测试验室。有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应检测标准和程序开展托付检测业务。(2)乙方应严格根据有关要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、精确性、可追溯性，并对检测结果负责。(3)乙方检测时运用的设备、仪器必需在检定合格有效期内。(4)乙方仅

17、对来样负责。乙方必需根据甲方托付要求内容进行测试，出具检验报告。报告内容必需真实、精确，保证与所测试的原始数据一样。(5)乙方未经甲方允许，不得将有关信息向第三方披露。第五条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第六条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方执二份，已方执二份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 2023试验托付合同 篇5 甲方(委 托 人)：乙方(检测机构)：依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法

18、律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风电工程监理部1.5开工日期：20_-4-11.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测 压实度检测 弯沉检测砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验其它：第九条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条 附则本合同自双方签字或者盖

19、章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 2023试验托付合同 篇6 甲方(委 托 人)：乙方(检测机构)：依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风电

20、工程监理部1.5开工日期：20xx-4-11.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测 压实度检测 弯沉检测砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验其它：第九条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 2023试验托付合同 篇7 托付单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)甲方近期施工任务重，无法刚好完成施工临时用电工程电气工作，

21、特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。第一条：工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程工期：本工程定其次条：工程承包范围及决算依据1. 工作范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施2. 工程结算依据：(1)本工程预算、结算依据：费用构成及计算标准：闽建筑20xx103号关于颁发全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表(20xx版)的通知;建设工程人工预算单价：依据闽建筑20xx15号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知;定额采纳：其次册·电气设备安

22、装工程、福建省建筑安装工程费用定额(20xx版)及闽建筑20xx4号文件福建省建设厅关于调整福建省建筑安装工程费用定额(20xx版)平安文明施工取费标准和运用方法的通知。3、决算方式：实行以预算代结算方式结算。第三条：工程款拨付及结算1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)￥：2503.0 元，一次性付清。2、乙方收到测试费及甲方供应了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验协作工作。第四条：纠纷解决方法本合同未尽之处，可参照中华人民共和国合同法及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与

23、本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。第五条：本合同壹式 肆 份，甲方持壹 份，乙方持 叁 份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 2023试验托付合同 篇8 托付单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)甲方近期施工任务重，无法刚好完成施工临时用电工程电气工作，特请乙方对该工程进行电气试验。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方充分协商，同意签订本合同。第一条：工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 工程工期：本工程定其次条：工程承包范围及决算依据1. 工作

24、范围：电压等级为1kV以上及35kV以下，高压开关柜、变压器、电缆等配电设施2. 工程结算依据：(1)本工程预算、结算依据：费用构成及计算标准：闽建筑20_103号关于颁发全国统一安装工程定额福建省单位估价汇总表(20_版)的通知;建设工程人工预算单价：依据闽建筑20_15号文件关于调整建设工程人工预算单价的通知;定额采纳：其次册电气设备安装工程、福建省建筑安装工程费用定额(20_版)及闽建筑20_4号文件福建平安文明施工取费标准和运用方法的通知。3、决算方式：实行以预算代结算方式结算。第三条：工程款拨付及结算1、在合同签订之日起的二天内，甲方向乙方支付调试贰仟伍百零叁元整(小写)￥：2503

25、.0 元，一次性付清。2、乙方收到测试费及甲方供应了具备试验条件并书面通知乙方后，在七个工作日内完成试验。3、甲方负责试验人员、设备及器具的车辆运输及现场试验协作工作。第四条：纠纷解决方法本合同未尽之处，可参照中华人民共和国合同法及相关法律、法规并由双方协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等的效力。协商不成时，可向合同签订人民法院提请讼诉。第五条：本合同壹式 肆 份，甲方持壹 份，乙方持 叁 份。甲方：(盖章) 乙方：(盖章)法定代表人：(签章) 法定代表人：(签章)托付代理人： 托付代理人：开户银行： 账户名称：帐号： 开户银行：联系人： 帐号： 2023试验托付合同 篇9 甲方(委 托

26、 人)：乙方(检测机构)：依据中华人民共和国合同法、建筑工程资料管理规程、云南省建设工程质量检测管理规定等法律法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：大唐丘北赶公路风电场道路工程1.2工程地点：丘北县舍得乡1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面1.4监督单位：中国水利水电建设工程询问中南公司云南丘北赶公路风电工程监理部1.5开工日期：20xx-4-11.6其它：其次条：检测项目甲方托付乙方的检测项目：原材料检测 压实度检测 弯沉检测砼、砂浆强度检测 砂浆配比试验 砼配比试验其它：第九条 争议的解决方

27、式双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第十条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 2023试验托付合同 篇10 甲方(委 托 人)：乙方(检测机构)：甲方将检测产品托付乙方，由乙方依据相关的国家标准、行业标准、企业标准对样品进行检验检测，并刚好出具检验报告书交与甲方。双方遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，就检验检测事宜协商一样，签订本协议书。第一条：检测对象其次条：检测项目甲方托付乙方不限于以下检测项目：企标全

28、项、外壳防护、外观、绝缘电阻、抗电强度、泄漏电流、静电放电、快速脉冲群、电磁场辐射抗扰度、浪涌抗扰度、电压暂降和短时中断、高温、低温、恒定湿热、振动、冲击、跌落、稳定性。第三条：检测现场乙方测试检测现场应具备功能、设备齐全的检测试验环境，但不限于以下检测试验设备、工具及仪器：凹凸温箱、振动试验机、盐雾试验箱、跌落试验机、防水试验装置等。第四条：甲乙双方责任及义务1、甲方责任(1)甲方自愿托付乙方作为样品检测机构。(2)甲方向乙方供应所要检测的样品，对所需检测的仪器设备进行确认。(3)甲方向乙方人员说明检测项目、技术要求所涉及的技术要点及乙方要求予以说明的事项。(4)对于没有详细检测标准的项目，

29、双方协商解决，因检测要求不明确造成检测结果有误的，由甲方担当责任。2、乙方责任(1)乙方自愿作为甲方的托付检测试验室。有义务配备有资质的检测人员和相应的检测设备，依据相应检测标准和程序开展托付检测业务。(2)乙方应严格根据有关要求开展各项工作，保证测试数据的公正性、科学性、精确性、可追溯性，并对检测结果负责。(3)乙方检测时运用的设备、仪器必需在检定合格有效期内。(4)乙方仅对来样负责。乙方必需根据甲方托付要求内容进行测试，出具检验报告。报告内容必需真实、精确，保证与所测试的原始数据一样。(5)乙方未经甲方允许，不得将有关信息向第三方披露。第五条 争议的解决方式双方发生争议的，可协商解决，或向

30、有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。第六条 附则本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式四份，甲方执二份，已方执二份。(以下无正文)甲 方：(盖章)法定代表人：托付代表人：签约日期：乙 方：(盖章)法定代表人：托付代表人：签约日期： 2023试验托付合同 篇11 委 托 单 位：北京城建十建设工程有限公司受托付单位： 南昌赣建工程质量检测中心签 订 时 间：20xx年4月10日签 订 地 点：北京市朝阳区安苑东里三区10号依据中华人民共和国合同法和建设工程质量检测管理方法(建设部令第141号)及江西省、南昌市关于建设工程质量检测相关的文件等规定，结合在施工程详细状况，就施工试验检验

31、项目托付。为确保试验检验质量，明确责任，经托付方： 北京城建十建设工程有限公司(以下简称甲方)和受托付方： 北京 (以下简称乙方)同等协商一样，特签定本合同。一、工程概况1、工程名称： 国家空管系统1501工程游泳池及配套设施精装修和水处理系统项目2、工程地点：3、建筑面积：4、结构类型：5、层 数：6、结构完成日期：7、工程竣工日期：二、试验检验范围及试验检验资料标准1、甲方托付乙方对本工程施工的钢筋原材、水泥、砂、防冻剂、防水材料、砖(砌块) 等材料进行常规 及见证 复试检验，土工击实、回填土、钢筋连接、混凝土强度(标养试块、同条件试块、实体试块)、混凝土抗渗、钢筋爱护层厚度、砂浆强度、回

32、弹、拉拔 等常规 及见证 试验检验，并供应砂浆协作比。2、 乙方必需根据建筑工程资料管理规程DBJ01-51-20xx的要求刚好、精确供应试验检验报告，试验检验报告为一式 肆 份。3、 对上述规程中没有详细规定的试验检验报告表种类，由乙方供应试验检验报告表样式并征得甲方确认。三、试验检验费用收取标准及结算方式中相应单价的 %支付乙方试验检测费用。单位公章，经与甲方试验人员核对，由甲方试验人员出具签字资料，甲方总工程师签字确认，工程试验费最终结算资料必需由甲方经理确认。3、甲方每月25日，依据试验报告资料出具状况按每月双方确认试验费金额的80%支付试验费，剩余款项在工程竣工验收并交付齐全全部资料

33、后一个月内付清。四、甲方的权利与义务1、根据国家规范、规程、标准及有关规定及要求，对所托付试验检验的样品试件的代表性、真实性、刚好性负责。2、托付单填写字迹清晰、内容完整、精确;样品试件标识清晰、内容完整、确并与托付单内容一样。3、本合同有关条款中甲方应负的责任。五、乙方的权利与义务1、根据国家规范、规程、标准及有关规定的要求，对所托付的样品试件刚好进行试验检验。如遇不合格时，乙方应24小时内通知甲方，若因乙方缘由延误工期，乙方需担当相应的赔偿责任。2、按试验检验标准规定的时间刚好供应试验检验报告，要求内容必需完整、真实、精确、有效并对其负责。如因乙方延误供应试验检验报告，给甲方正常施工造成的

34、影响，乙方需担当相应的赔偿责任。3、本合同中有关条款中乙方应负的责任。六、 违约责任1、乙方未根据合同履行义务，给甲方造成损失的，应担当相应的经济责任。2、甲方逾期付款违约金按欠款部分日万分之一计算。七、合同的效力本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方指定签订合同的公章为北京城建十建设工程有限公司合同专用章，其它印章一律不具备效力。本合同未尽事宜，经双方协商一样对合同条款做出修改或者补充，修改或补充条款须经甲方托付代理人签字并经公司经营部确认，并加盖北京城建十建设工程有限公司合同专用章后方可生效，补充条款与本合同具有同等效力。八、其它约定事项员，收到甲方通知后刚好到现场取件及报送合格试验资料。九

35、、争议解决方式本合同在履行过程中所发生的任何争议，双方协商解决，协商无效时，依法向工程所在地人民法院起诉。十、附则本合同壹式伍份，自双方签字盖章之日起生效。托付单位名称： 受托付单位名称： (盖章) (盖章)法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：单位地址： 单位地址：联系电话： 联系电话：传真： 传真：签定日期：20xx年4月10日 签定日期：20xx 年4月8日 2023试验托付合同 篇12 托付单位： (以下简称甲方)试验单位： (以下简称乙方)甲乙双方经友好协商，甲方将该项工程的检测试验内容托付乙方担当，为明确双方权益签订本合同，相关事项如下：一、乙方严格根据国家、部委、省

36、市有关现行行业标准、规范、规程进行检测，刚好供应真实、有效的试验报告，不得弄虚作假。二、依据甲方施工要求，主动协作，做到随叫随到，对甲方要求检测的项目，刚好进行检验并供应检验报告。三、甲方应严格根据国家、部委、省市有关现行行业标准、规范、规程进行抽样送检。送检材料及样品应依据施工现场、真实抽样，不得弄虚作假。四、送检样品必需按要求填写送样托付单，填写内容必需与送检样品一样。五、乙方在接受甲方样品时，依据甲方所托付的检测项目，细致检查样品外观状态、型号、生产厂家、规格、等级与送检托付单比照无误经双方签字认可，接受托付检测项目完成。如不符合要求，甲方应重新取样送检，否则不予接收。乙方严格做好样品的

37、保密和平安工作，对甲方的样品及相关技术信息负保密责任。六、甲方在领取送检样品检测报告时应当对试验报告内容、检测指标是否一样，无误后在发文薄上签字方可领取报告(检测报告一式四份、甲方三份、乙方保存一份存档)。乙方将根据甲方供应的单位工程名称分别建档。如甲方对试验报告的各项数据、内容有疑问的，必需在收到报告十五日内向乙方提出，乙方依据实际状况刚好进行解答或更正，超过十五日后乙方不予受理，由于乙方造成的返工由乙方负责，由于甲方造成的返工和补换报告乙方将另收每份报告10元的成本费。七、收费标准：1、依据本工程状况试验费用按本工程实际检测的建筑面积每平方米 元进行计取约 。2、试验费支付方式：在本合同签

38、订后支付人民币 元合同履约金，在本工程基础检测完成后支付人民币 ，主体结构检测完成时支付人民币 ，余下 待本工程屋面防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃试验检测完毕领取最终一次报告时一次付清尾款。八、合同规定试验内容：水泥、砂、石、砼协作比、砼抗渗、砖、钢材(焊接)、砼及砼同条件试件、结构实体检测、防水材料、保温材料、门窗三性、中空玻璃等试验项目(注：空气质量检测不在本合同包干范围)。九、本合同一式两份，甲方双方各执一份，双方签字盖章有效。未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 2023试验托付合同 篇13

39、甲方：乙方：公司(以下简称“甲方”)为合法的药品生产企业。_X有限公司(以下简称“乙方”)为合法的药品临床试验验证代理公司。依据中华人民共和国合同法、就甲方托付乙方完成_中药爱护延长爱护期的临床试验探讨、临床试验组织，临床试验资料完善整理、临床试验总结供应相关的技术服务，双方经过同等协商，在真实、充分表达意愿的基础上，达成以下协议，并由双方共同恪守。一、双方担当的责任和义务：(一)甲方责任和义务：1、在本合同签订后一周内，向乙方供应开展临床试验工作必需供应的甲方营业执照、生产许可证、GMP证书、药品批件、质量标准、药品说明书、产品物价单、药品检验报告共8个文件，并保证以上资料的真实性，且符合国

40、家中保审评要求。2、依据临床试验方案向乙方(根据方案规定数量)无偿供应合格的临床试验用药品3、按合同规定的付款方式，向乙方支付探讨经费。4、依据临床试验进度，甲方定期向乙方派出监察员监察临床相关工作。5、 甲方保存抗感胶囊中药爱护延长爱护期的临床探讨相关资料以及临床探讨全部的合法文件和原始记录。(二)乙方责任和义务：依据药物临床试验质量管理规范(GCP)、中药品种爱护条例及国家食品药品监督管理局中药爱护品种首保和续保的有关规定，在规定的临床试验期限内完成临床试验的组织、协调、监查、数据管理与统计、提交临床探讨资料等临床探讨工作;完成该品种临床试验相对应的适应症和病例数并符合国家食品药品监督管理局颁布的该品种续保的有关临床探讨的要求。详细如下：1、向甲方供应乙方相应的合法资质，包括营业执照、组织