地暖安装施工合同.docx

《地暖安装施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《地暖安装施工合同.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、地暖安装施工合同 地暖安装施工合同 篇1 发包人：(全称) (以下简称甲方) 承包人：(全称) (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑法及其他有关法律、法夫、遵循同等、自愿公允和诚恳、信用的原则，甲、乙双方就建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称： 工程地点： 工程内容：二、工程承包范围与质量标准设计范围内的地暖设备安装施工，承包范围内工程检测合格，达到国家规范标准。三、合同日期：合同工期净日历天数： 天;开工日期： 年 月 日;竣工日期： 年 月 日。四、合同价款总面积 平方米，每平方米 元，合计价款 . 元( )，预算书附后。 其次部分 合同条款一、合同文件1、

2、合同文件及说明循序：(1)本合同协议书;(2)本合同合同条款;(3)标准、规范及有半技件;2、本合同运用汉文签定3、适用标准、规范名称：二、双方的一般权利与义务(一)甲方工作甲方应按约定的时间和要求完成以下工作：1、乙方进入施工现场时，甲方应给乙方以书面开工做好技术交底，并签字确认。2、甲方负责将施工所需水、电从施工现场外部接至施工现场，保证施工期间的须要。(二)乙方工作乙方应按约定的时间和要求完成以下工作：1、组织施工人员、材料、施工设备进场施工。2、对进场人员、材料负责平安保卫，进场的材料必需报检，不合格产品不准进场。3、施工人员进入现场施工用水、用电，必需向甲方现场管理人员请示，并经甲方

3、同意后方可运用。4、乙方负责本合同内约定的单项工程试运行。三、质量与验收(一)工程质量1、工程质量应当达到协议定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准，乙方担当违约责任。2、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当;双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。四、平安施工在施工过程中，出现的任何意外跟甲方无关，由乙方负责。甲方：乙方：年 月 日 地暖安装施工合同 篇2 工程名称： (以下简称地暖) 发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：签订地点：依据<<中华人

4、民共和国经济合同法>>和<<建筑安装工程承包合同>>的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。第一条 工程项目【工程名称】： 地暖工程【工程地点】：【承包范围及内容】：分集水器(含)以内地暖施工部分安装，不含回填层部分施工。做法和选材详见施工图纸。【工程单价】： 34 元 /平米 ，工程面积 。工程预算总造价 元(大写金额)： 。其次条 施工打算【甲 方】：1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供应。2 、进场前应供应用于存放材料及施工工具、器件的库房。【乙 方】：本合同签

5、订后收到甲方进场通知后 五 天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。第三条 工程期限一、工程总工期为 天，从甲方通知的开工日期算起，顺延 个日历日竣工验收。二、如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工打算规定，不能供应施工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求)，障碍物未能清除，影响进场施工;2、凡甲方负责供应的条件未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修配、代换而影响进度;3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度;4、在施工中如因停电、停水影响正常施工;5、人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条 工程质量一、工程质量经双

6、方探讨要求达到规范要求和图纸设计要求。二、乙方在施工过程中必需遵守下列规定：1、由乙方供应的主要原材料必需经监理和甲方审验合格后方可用于施工;2、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送甲方和监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收;3、乙方在施工过程中发生质量事故，应刚好报告甲方派驻代表和监理方代表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同探讨，并经设计、建设单位签证后实施;4、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条

7、 工程款的支付与结算一、 合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含工程协作费、水电费、检测费、地税等);二、 乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方供应工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方确认乙方供应的工程结算单。甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。三、 本合同签订后 日内，甲方应支付工程材料备料款 元 (大写金额： )，乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款 元(大写金额： )，工程竣工验收合格后，甲方依据工程量付清余款。备

8、注：五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方担当。第六条 施工与设计变更乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。第七条 工程验收一、竣工验收，以国家颁发的GB 50242-20xx 即建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。二、该工程应具有隐藏验收签证、试压、试水等记录，甲方须刚好办理验收签证手续。三、乙方验收通知书送达 三 日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。四、工程

9、竣工验收后，甲方方可运用，在规定的二年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。第八条 违约责任一、乙方的责任1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。2、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。二、甲方的责任1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。3、工程未阅历收，甲方提前或擅自运用，由此而发

10、生的质量或其他问题，由甲方担当责任。4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。6、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果由甲方担当。第九条 纠纷解决方法任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决;第十条 附 则一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。甲方(盖章

11、)： 乙方(盖章)：签约代表(签章)： 签约代表(签章)：电 话： 电 话：日 期： 日 期： 地暖安装施工合同 篇3 需方(甲方)：供方(乙方)：依据中华人民共和国合同法及国家有关规定，结合工程的详细状况，经双方充分协商，签订本合同一、工程项目1、 工程名称：2、 交货及安装工程地点：二、项目总造价1、本路灯项目含税总造价为人民币：2、 整个路灯项目必需满意甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。三、款项支付1、签订合同之日起_3_日内甲方支配总工程款的30%作为生产预付款。2、货到施工现场后_3_日内甲方付总工

12、程款的85%;3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金。四、供货及安装：1、本路灯工程安装施工日期总计 个工作日内完成路灯安装施工项目。2、本路灯项目必需严格根据国家有关施工安装规范进行施工。3、在安装过程中，因为不行抗力的因素、甲方责任、变更设计或其他缘由所造成的安装方式变更、工期延误的，甲乙双方可协商解决。五、平安责任乙方必需严格按施工平安规范做好施工质量、平安管理，凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方自行担当法律责任，甲方不担当任何法律责任。五、修理保养本路灯项目保修期为_壹_年，自工程完工并

13、通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如路灯发觉故障，乙方必需在接到甲方通知之日起_24_小时内派员修理，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用;六、违约责任甲乙双方相互协商解决。七、本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，合同自甲乙双方盖章签字起即日生效。八、其他约定事项：无。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日 地暖安装施工合同 篇4 甲方：乙方：兹有乙方承接甲方贵州省惠水县同心路、和谐路路灯安装工程安装施工，共同达成如下协议：1、施工内容施工长约3.2KM、乙方承接挖坑、基础笼供应、基础浇注、挖沟、管道敷设、电缆供应、电缆敷设、看

14、管，灯杆、灯具、光源安装及调试、矫正等工作。2、安装说明同心路长约1.47公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX023中学华灯，安装数量为一边51棵，另一边52棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设;和谐路长约1.78公里，路灯安装间距为30米，安装HXZX013中华灯，安装数量为一边60棵，即两边120棵，两灯间由电缆连接通电，电缆穿管敷设。3、相关施工数量、费用见价格表：4、安装期限在甲方基础设施、变压器等刚好供应的状况下，同心路12天内至少30盏路灯安装完毕、亮灯;和谐路6月8日前至少30盏路灯安装完毕、亮灯，但安装期间如遇台风、水灾、地震以及其他自然缘由等不行抗拒的因素造成工期延误，

15、双方协商解决。5、质量标准及验收标准工程质量标准必需全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。按国家有关规定以及甲方设计文件的质量要求和技术指标及承诺与本合同约定标准进行验收。6、付款方式协议签定后由甲方预付合同款的给乙方;路灯安装50%以上、亮灯时支付至合同款的 45% ;路灯安装75%以上、亮灯时支付至合同款的 70% ;路灯安装完毕、调试亮灯、验收合格后支付乙方至最终结算的 97% ，剩余的 3% 作为质量保证金，质保期一年，一年内工程无质量问题，甲方无息退还给乙方。甲方每次收到款项后，供应相应的收款收据。7、其他在路灯交付甲方运用前，由乙方自行负责路灯、电缆等

16、重要材料的保管。本次施工人员由厂方技术工和农夫工组成。8、本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。双方签字、预付款支付起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 地暖安装施工合同 篇5 发 包 方： 酉阳县五福乡人民政府(简称甲方)承 揽 方： 酉阳县磊阳新型建材有限公司(简称乙方)甲乙双方依据中华人民共和国合同法建筑法的有关规定，经双方协商一样签订本合同。第一条 工程概况 酉阳县五福乡老寨风貌改造安装合同1. 工程名称：酉阳县五福乡老寨风貌改造2. 工程地点： 酉阳县五福乡老寨3. 安装内容：生产、运输、装卸、守护、安装、质保(

17、含辅材)4. 安装工期： 20xx年 月 日开工20xx年 月 日竣工 (全日停电、停水、下雨、甲方缘由造成的无法施工，经现场项目部签证后工期顺延)。5. 乙方安排共投入施工人员30人。其中：管理人员2人，安装人员15人，电工1人，协助工12人，乙方必需保证现场具备足够的安装人员，如工期进度须要，由乙方自行调配解决。其次条 工程付款及结算1.安装工程合同总单价为￥：100万 元。(按实际完成工程量收方计量结算)总单价包含内容祥见下表：2.乙方按甲方要求准时进场，甲方采纳借款方式向乙方支付20%预付款(车旅费，材料费，基本生活费)，计￥：20 元;完成整个项目工程量的70%时，(约 70万 )，

18、经甲方验收合格，再支付工程合同价的20%，计￥：40万 元。工程安装完毕，经甲方验收合格，再付合同价的30%，计￥：40万 元。3、乙方依据承包合同，结合(设计变更，技术签证，隐藏工程记录，工程验收合格证，现场实测工程量)与甲方60日内完善工程竣工结算手续，办理好决算。甲方向乙方支付工程款为安装结算总价的 97 %.4、乙方质量修理保证金为工程总价的 3 %，待保修期满后无质量问题则全额付清。质量保修期为工程竣工验收合格之日起 1 年。第三条 质量与验收1.建设单位和甲方代表依据国家建筑安装工程质量验收规范、建筑装饰工程质量验收规范及GRC行业质量评定标准，进行安装工程质量验收，乙方根据图纸和

19、技术说明书要求，细心组织施工，确保安装工程质量。如工程达不到约定安装质量要求，乙方必需返工修理，其工料费损失由乙方担当，返工所造成的工期延误必需实行赶工方式确保竣工日期。由于乙方安装质量低劣无法挽救的，由此造成的一切损失均有乙方负责赔偿;2.由于非乙方缘由，使安装工程质量未达到约定质量条件，乙方予以返工，经济支出有甲方担当，工期应依据是否发生在关键线路由项目部确定是否顺延;3.乙方经自检合格作好记录后，填写隐藏工程验收单，在覆盖前24小时通知建设单位或监理代表进行验收，办理好隐藏验收签证后，乙方可进行覆盖和接着施工。隐藏工程没阅历收，又无隐藏验收签证，一律不得进入下道工序施工。第四条 工程变更

20、说明1.乙方按甲方或建设单位代表发出的变更通知书及有关要求进行下列变更，并保存相关资料。 有关工程的标高、尺寸、位置的变更; 增减合同中约定的工作量; 变更有关工程的施工时间和依次; 工程变更须经建设方书面签证并经甲方任可，由于乙方私自增减工作量造成的损失由乙方负责。2.施工中，乙方不得擅自对原设计进行更改，否则担当由此产生的费用和导致甲方的损失。3.乙方在施工中对构件材料及安装辅材的换用，必需在征得甲方同意后方可更改或换用，否则担当由此产生的费用和导致甲方的损失。4. 由于变更工程量的增加导致工期增加时，乙方必需根据甲方的要求刚好增加人员、机械、材料，以确保工期如期完成。第五条 工期延误 因

21、以下缘由造成工期延误，经甲方代表签字确认，工期相应顺延：1.甲方未能按本条款的约定供应图纸及开工条件的;2.甲方未能按约定支付工程款致使施工不能正常进行的;3.设计变更工程量增加，工期是否顺延将由甲方确认后方可延期;4. 乙方在施工中由于停电、脚手架影响等缘由停工超过一天以上的，由建设单位或甲方书面确认的; 因乙方缘由导致工期延误造成的一切损失均由乙方负责，工期不得顺延，延误工期所造成的经济损失由乙方担当。第六条 施工现场平安管理1.乙方进场前，甲方必需对乙方进行施工平安技术书面交底;2.乙方施工人员必需熟识和驾驭建筑工程施工平安技术规范，否则不得参与现场施工;3.乙方对建设单位供应的施工设施

22、在施工前须全面检查，合格后方可运用;4.特种作人员(电工、焊工)必需持证上岗，并报甲方备案。乙方必需为施工人员配备相应的防护用品及平安爱护用品，并供应清洁的卫生、餐饮场所，且必需接受甲方的监督。对不符合卫生要求的，甲方有权要求其整改;5. 全部配电箱需严格执行平安用电规范，配电箱执行三级配电、二级漏保，电缆运用三相五线制，用电机具必需满意一机、一闸、一箱、一爱护，如总包方已供应一级配电，乙方需设置安排电箱及开关箱，所用的电缆需经严格绝缘测试并有相应合格证，安排电箱必需配备隔离开关、断路器、漏电爱护开关;6.在施工中，乙方违反施工平安技术规范违章作业而发生的事故，由此造成的一切损失均由乙方负责，

23、施工队必需为施工人员参与工伤保险，对特种作业人员另加意外保险，甲方有权要求乙方供应任何相关的资料，乙方不得拒绝;7. 由于乙方平安生产管理或平安措施不到位，导致业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方担当;8. 乙方必需根据国家法律、法规及地方政府及总包、监理、业主规定，做好现场的平安及文明施工措施的各项工作，由此发生的费用由乙方担当。第八条 文明施工管理1.乙方施工人员要严格遵守现场各项管理制度，在建设方及甲方的统一领导下有序地组织施工;2. 乙方必需根据文明施工规定做到工完、料尽、场地清，每日一小清，做到现场文明施工的标准化工作;3. 由于乙方文明施工管理或文明施工措施不到位

24、，导致业主、监理、总包等对甲方进行罚款时，所造成的费用由乙方担当;4.乙方必需对施工人员进行遵纪遵守法律、平安操作、爱惜财物的教化，严禁现场偷盗，如有违反现场管理制度和不法行为的,建设方和甲方有权实行必要措施，乙方对此应担当经济损失和法律责任。第九条 工程质量保修和其它条款1.在保修期内，由乙方缘由导致的质量问题，由乙方负责修理，费用自理;2.在保修期内，由甲方缘由导致的质量问题，由乙方负责修理，费用由甲方负责;3.乙方在施工中向建设、土建等单位所借领用的一切材料应事先向甲方书面申报材料明细、单价、数量。否则在工程竣工后，建设、土建等单位出具乙方所借领用材料清单及费用甲方均赐予认可，其费用均有乙方担当;4.除本合同另有专项说明外，其它状况甲方不予受理调价或增加费用;5.乙方在没有征得甲方同意状况下退场，造成的一切损失乙方负全责，并按合同总价的15%赐予惩罚;6.甲乙双方发生纠纷时，采纳协商解决，协商不成均可申请仲裁或向公司所在地人民法院提起诉讼;7.本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份;8.本合同自双方签字盖章之日起生效至工程竣工并结算完毕后失效;9.本合同综合单价含(人工、材料、进退场费、保险费、机械费等全部费用);发包方(甲方)： 承揽方(乙方)：身份证号： 身份证号： 法定代表人： 法定代表人：电话： 电话：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日