劳务承包合同模板6篇(个人承包的劳务合同模板).docx

《劳务承包合同模板6篇(个人承包的劳务合同模板).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《劳务承包合同模板6篇(个人承包的劳务合同模板).docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、劳务承包合同模板6篇(个人承包的劳务合同模板)下面是我收集的劳务承包合同模板6篇(个人承包的劳务合同模板)，供大家参考。劳务承包合同模板1甲方：乙方：发包方（以下简称甲方）代表人：承包方（以下简称乙方）依据本工程的建设特点，依照中华人民共和国合同法中华人民共和国 建筑法 及其他有关法律、法规、遵循同等自愿、公允、诚恳、信用的原则，乙方自愿担当凯里“将来城，一期房建项目二标段（A1 地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一样，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同：一、工程概况1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。

2、2、工程地点：凯里市原棉纺厂至西出口片区（武警支队旁）3、建筑面积：约 96000.00 平方米。二、劳务分包方式、范围（内容） 分包范围（内容）详细承包内容如下：1、本工程混凝土生产及浇筑工程：潮湿、浇筑养护 （务必收面、拉毛）砼 覆盖等（包含废料的处理及其相关的协助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等协助工作）， 本工程砼均采纳商品砼浇筑（二次构件为自拌砼）等全部与泥 工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设 计变更中所包括的内容。2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱 （墙上梁）柱墙、室内 梁（墙上梁）柱墙、地下室（车库）梁板（天棚）柱墙、消

3、防水池梁板（天棚）柱墙、空洞 强弱电消防设备管井及封堵（包含二次封堵）等一切设计内容， （外墙内保温 YT 砂浆由甲方负责，非 YT 砂浆外的内墙保温由甲方自行负责）；3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找 平耗费的材料费、人工费等均由乙方担当； 主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的全部平安带、平安帽、平安绳以及工人的防寒、 防暑等全部劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方 2 自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常运用。4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于 10 个孔，超过

4、10 个孔双方更行 协商。5、 针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用限制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费， 超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由 甲方自行处理。6、成品爱护、保卫（场内外全部材料 50 米距离内的上车下车及码放）；7、夜间照明（地下室、操作层、楼梯、通道）设施安设、施工用水管网的安 设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置；8、如因图纸变更增加工程量单处超过 1000.00 元，按实际发生计算；9、甲方有权依据监理、业主及自身要求增加或削减某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。三、承包单价 根

5、据以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算：按设计图中建筑面积据 元/平方米（裙楼、塔楼的一次结构及二次结 构）按设计施工图中的建筑面积计算工。四、工期要求1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度安排顺当完成， 下雨不超过二小时必需正常上 班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。必需听从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂 现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出

6、场，重者送相关法律部门，并且全部后果自负。3、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间 ）组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 3 员离开岗位； 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 l8 岁的未成年人； 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工； 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业； 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业； 甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥50

7、0 元/人次的违约金，并 且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍（乙方不得对项目部其他各分包 单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等，乙方必需无条件予以协作并加快进度）乙方必需在标准层的进度在每月五层以上， 一旦发生，乙方必需组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍（单位） 的工期损失，否则当月不预料量及拨款；5、工

8、程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点限制，如达不 到施工任务单进度要求，则由乙方担当相应的延期费用。五、质量标准1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求（包含但不限 于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。工程质量必需达到合格标准。质量标准的评定以国家、 地方或行业的质量检验评定标准为依据。甲方组织有关人员到工地验收所承包的 分项工程时，乙方负责人必需到场参与，发觉问题立即进行整改。2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准（或 设计要求）而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方担

9、当，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的， 乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。3、 每完成一层或一段分项工程必需进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。 4 4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响工程 验收而造成的一切损失均由乙方担当。5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方 50 元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费 500 元/天，在当月工程款中 扣除。六、付款方式及要求 1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后起先第一次付款，

10、支付比例为已完工部分的 80%；2、乙方在施工过程中未达到甲方平安、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改看法三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场， 且甲方按所做过程实际完成量的 60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采纳实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。5、进度支付按每栋每月完成 5 层为支付节点，支付比例为己完工部分的 80%；达不到支付条件，当月不予以支付； 七、乙方义务 1、

11、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求（包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）进行作业。担当因质量不合格而实行的一切补救措施费用；组建与工程相适应的管理班子并报甲 方、监理审批备案。2、组织有相应资格证书的健康的娴熟工人（男 18 岁以上 50 岁以下、女 20 岁以上 45 岁以下）投入生产活动；自觉遵遵守法律律法规、甲方公司制度流程及项目 部的有关规章制度；乙方施工人员必需进行“三级平安教化”后方能上岗操作， 特种作业人员进入施工现场必需是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证 的人员方能上岗作业；乙方必需保证施工人员的素养，保持队伍的稳定，在合同

12、 未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅 5 自撤离施工现场。3、乙方班组长或代班长必需在施工现场，离开工地连续 4 小时以上，须告 知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按 500 元/次担当违约金。4、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间 ）组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 员离开岗位； 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 18 岁的未成年人； 严

13、禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工； 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业； 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业； 甲方发觉乙方招用以上违禁人员， 乙方须支付￥500 元/人次的违约金， 并且 乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。5、严格根据图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计（专项 方案）细心组织施工，确保工程量达到约定的标准；科学支配作业安排，投入足 够的人力、物力、保证工期；落实平安教化，仔细执行平安技

14、术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，做到文明施工；担当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损 失。6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其作业人员的有效 证件、持证上岗状况；与现场其它分包单位协调协作，顾全大局。7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理， 做好自身责任区的治安保卫工作；按时足额供应本工场所须要的施工机械 设备、 周转材料、 平安设备等保证施工须要。自行负责材料和设备的保管和看管， 如有偷盗自行负责。 6 8、妥当保管、合理运用甲方供应

15、的成品或半成品材料，如乙方运用超过定 额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。9、乙方必需听从甲方的现场全部工程师的指令。10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面马上终止合同，且甲方按所做过程实际 完成量的 60%予以结算乙方劳务工程款。12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方协作乙方办理，费用由乙方担当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应根据劳动法有关规定按时 支付其雇请人员的工资、加班费：13、刚好无偿悬挂、安装项

16、目部标识、标语牌（条幅）；八、平安文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面平安技术交底，使工人明确危急所在，同时乙方每天应对班前平安意识教化，并做好记录，每周甲方检查一次记 录。乙方在施工过程中严格根据平安气操作规程施工。栓、戴好个人平安防护用 品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部担当，并接受平安违规惩罚。因乙方缘由发生平安事故时，金额在 20000 元以内 由乙方自行负责，超过 20000 元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责 70%，乙方负责 30%的费用。2、每天支配二人以上特地负责生产作业区的清洁、保卫等工作：3、每一道工序完工，必需严格执

17、行“三检 制度。尤其其配套跟进的平安 文明措施。九、事故处理 发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应马上报告甲方，按国家有关法律、行 政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生平安事故，乙方应主动实行措施，防止或削减损失，同时爱护好现场。乙方在施工中发生的一切平安事故的 刑事、民事责任均由乙方全部担当，甲方不担当任何责任。十、竣工结算1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后 15 天内，劳务分包人 向工程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务 酬劳的最终支付。2、结算办理完后 30 个工作日内支付实际完成工程量工程款至 98%，预留 2%作为质量保证金，工程保

18、修期 1 年。十一、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前 2 天以书面形式通知乙 方， 并供应变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求刚好 进行各项调整和变更。2、图纸变更或工程增减按实调整（价格按乙方所报相应部位分项综合单价）乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计（专项施工方案）施工（操作），不 得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用 和因此导致甲方的损失，均由乙方担当，且延误工期不予顺延。十二、施工验收1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工

19、质量不合格时， 乙 方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的相关损失。十三、其他1、乙方下料必需正确，其配料单必需在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必需满意设计要求严格根据砼工程现行施工 规范要求机械施工。2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每 次对乙方处以罚款壹万元整。3、凡与平安防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如平安设施的确档道， 需刚好向项目部汇报， 由项目部统一支配专业人员处理， 否则擅自松动、 拆除将按 5001000 元以上罚款。造成严峻后果

20、者追究责任班组全部责任。4、乙方必需仔细熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必需根据甲方要求组织施工人数， 乙方必需常住现场人员不得低于 10 人， 8 若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员， 其工 资按市场价从乙方工程款中扣除。5、乙方负责施工临时场地约 120 平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时 办公室。另修建一个临时侧所。6、乙方对工地的临时材料要刚好进行爱护，特殊是水泥，要刚好进行覆盖，以削减损失。十四、争议1、 甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出

21、起诉。2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。发包方（公章） 承包方：法定代表人： 身份证号：托付代理人： 托付代理人：日 期： 日 期：劳务承包合同模板2甲方：乙方：为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，确保履行工程合同，双方经友好协商，特签订本合同，供双方共同履行。一、工程名称：工程地点：二、承包责任：1、承包方式：2、承包范围：3、劳务价格：总 价：（大写）4、开工时间： 竣工时间：总工期天数：三、工程结算：1、依据乙方担当的工程任务完成工作量或实际用工数，经甲方核实后，由甲方负责办理结算手续，报上级主管部门批准。2、设计变更必需经业

22、主、设计单位和监理批准后方可结算。若乙方为了便于组织施工或为了平安，避开干扰等缘由需实行相应的技术措施而提出的局部变更设计，需得到甲方及有关部门的批准方可施工。3、付款方式： 乙方进场施工3天后，甲方依据乙方施工人数支付乙方部分生活费，以后每月15日乙方报工程量经甲方审定后按进度的80%支付乙方进度款，工程全部施工作业内容完成后甲方支付乙方90%工程款，为工程总价的10%，以后乙方每月15日报进度审定后甲方按进度的70%支付给乙方，竣工验收合格结算审定后付到95%，余下的5%待保修期（一年）满后，一次付清。4、发生下列状况的任何一项，甲方不予办理中期及最终结算：1不能按期完工 2工程不能达到质

23、量目标 3交工资料不全4文明施工未按甲方要求办理 5未在规定期限内供应各种报表。5、对业主拖欠的工程款，甲乙双方担当风险。四、质量、工期1、工程质量等级：优良2、乙方在开工前必需协同甲方项目负责人制定出创优安排。3、乙方须配备专职质检员，建立健全相应的质量保证体系和措施，保证工程质量。4、乙方必需严格根据施工图及国家现行标准规范施工，听从甲方、业主或监理的指令。5、随时接受甲方、业主和监理的检查，并供应便利条件，按甲方、业主和监理的要求施工、返工或修改。6、隐藏工程必需先自检，自检合格后刚好报请甲方及业主或监理组织验收，验收签字后，方可进行下一道工序。7、工程质量达不到约定标准的部分，甲方和监

24、理可要求乙方拆除或重新施工，若是乙方自身缘由所致，费用由乙方自行担当。8、五、文明施工：根据平安、文明施工协议书中的有关规定执行。乙方每天必需做到现场整齐、工完场清。六、平安：1、平安指标：工亡率为零，千人负伤率8。2、乙方需配备专职平安员，建立健全相应的平安保障体系。平安员必需佩戴红色专职标识袖章。3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准、规范组织施工，并接受甲方监督检查；因乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。4、甲方向乙方支付施工人员的人身意外损害保险，费用在施工包干价中包含。七、双方责任：（一）甲方的责任和权利：1、按实际状况供应施工图纸，向乙方

25、发出为满意工程所需各项指令。2、核准乙方报送的施工组织设计（方案）和施工网络进度安排，确定施工工期。3、发生乙方无力履行合同的状况，甲方有权要求乙方调整和更换管理人员及施工人员或解除合同。4、负责对乙方施工进度、质量、平安、文明施工等进行监督、检查及管理。5、负责向业主回收工程款，并按合同约定拨付乙方工程款。6、负责向业主或托付乙方向业主报送建设工程合同履行过程中和各类函件、报告、签证等书面文件。7、按业主或监理通知的时间，组织乙方进行图纸会审和交底。（二）乙方的责任和权利：1、乙方供应完整的施工组织设计，经项目部批准后严格执行。2、根据甲方要求共同协商乙方人工数量的增减。3、乙方人员若发生打

26、架斗殴等影响甲方形象的全部行为，甲方有权扣除乙方的工资或解除双方合作关系，因此造成的全部损失由乙方担当。4、全面履行甲方与业主所签订的建设工程合同，全面履行本合同约定的各项条款。5、按甲方要求刚好报送各类报表和其他有关资料。6、开工前，乙方应按业主和监理的要求刚好所送施工组织设计（方案）和进度安排。按批准的施工方案及进度安排组织施工。7、施工期间，现场施工人员和机具设备要满意施工须要。其人员和机具设备的调入和撤出须先征得甲方同意。8、现场管理人员、施工人员须持证上岗，文明施工。9、确保工程交工资料规范、完整、并与施工同步，费用自负；帮助甲方办理交工手续。10、开工前必需协同甲方项目负责人编制施

27、工图预算，施工、竣工期间按甲方统一支配，对业主进行工程核算。并帮助甲方全额回收工程款。11、若进行劳务分包须在开工前签订劳务分包合同，并将合同报甲方备案。12、担当由于自身缘由导致工程质量不达标、工期延误以及本合同终止履行而给甲方造成的损失。13、按工程须要供应和修理运用的照明、看管和警卫等。14、负责对所施工范围内地下管线、建筑物、构筑物的防护工作并担当因防护不利而引起的一切损失。15、现场作业和施工方法的适应、稳妥和平安性担当全部责任；对其职工的过失行为负完全责任。16、交工前，负责对已完工程的成品爱护工作。17、施工中负有与同一工程其它施工单位相互协作之义务；担当自身缘由给其它施工单位造

28、成的损失。18、担负所施工工程的保修责任。八、违约责任及奖罚措施：1、违约责任：（一）因乙方缘由延误工期，每逾期一天，向甲方支付逾期竣工总额 %的违约金。（二）由于一方的过错造成合同不能履行或不能完全履行，责任方应偿付对方不能履行部分价款的 %违约金。（三）合同生效后，由于一方要求解除合同，或者擅自解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。2、奖罚措施（一）甲方要求施工质量达到合同规定标准，乙方已经达到合同规定标准的，甲方奖乙方 元。乙方达不到合同规定标准，罚乙方 元。（二）乙方按质量要求竣工的，提前一天奖 元。延误一天罚 元。九、争议解决1、因合同履约而发生争议，由双方协商解决；协

29、商不成，提请双方共同认可的主管部门进行调解。2、在争议解决过程中，双方都应接着履行合同，保持施工连续，并爱护好已完工程。十、合同份数：本合同一式 份，甲方 份，乙方 份。甲方： 乙方：负责人： 负责人：年 月 日 年 月 日劳务承包合同模板3发包人：重庆建工四建奉节县凤凰山健身梯道项目部（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同，协议如下：一、工程概况：1、工程名称：奉节县凤凰山健身梯道一标段2、工程地点：重庆市奉节县3、工程规模：XX，框架结构。

30、二、承包方式及范围：1、承包方式：包人工、包机具、包工期、包验收，乙方自行供应乙方承包范围内所运用的一切机具、设备、移动电缆。2、承包范围：本项目工程施工图及设计变更中所包含的全部模板工程、脚手架工程、平安防护工程、砼工程。3、乙方供应的辅料：对拉螺杆、梁卡、铁丝、钉子、双面胶、封口胶、pvc套管、砼套凳、内撑、虾扣、手套、雨具等低质易耗品。（结算单价中已包含本项全部内容，结算时不再计费）4、乙方的协助用工：（1）协作甲方分墨放线、施工管理及复查；（2）搭拆四口五临边、人行通道口平安防护棚；（3）周转材料的维护、保管；（4）卸料平台安装和拆除；（5）结构尺寸误差20mm以上的剔打；（6）不同砼

31、标号间的钢丝网隔断或后浇带钢丝网割断；（7）刷脱模剂。（8）外架标杆刷漆。（9）水电、消防、放线孔预埋盒安装、拆除；（10）外架爬梯搭拆及临时检查楼梯搭设；（11）乙方所用材料的上、下车、周转及分类堆码、人工二次及多次转运；（12）爆模后的砼清理干净后重复运用；（13）楼层泵管加固，地锚埋设；（14）天棚望板砂磨；（15）管道安装、拆除、楼层除渣，做到工完、料尽、场地清。5、乙方自备的机具、材料、设备自己保管，如有遗失或损坏甲方概不负责。三、工程工期：乙方必需在60天内完成七星楼主体工程施工，45天内完成踏步、平台及锚杆挡土墙主体结构的施工，二次结构施工工期以满意甲方现场要求为准。（工期计算以

32、乙方进场时为准）四、工程质量：合格，力争优良。施工工艺为木模。乙方应严格根据施工图、设计变更和国家现行规范标准进行施工，并且各项工序必需通过质检站、建设方、监理方和施工方的验收，如因乙方缘由导致的质量、平安文明施工损失概由乙方负责。如在施工中不听指挥，不严格把好质量关，甲方有权进行罚款和辞退，罚款从乙方当月工资中扣除。甲方供应的木模板，乙方须按甲方指令进行合理配置，严禁奢侈。甲方将按1层柱模和2层梁板模的标准进行配置，如有损坏，必需经甲方同意后方能进行更换，如未经许可擅自进行切割木板，甲方将按模板原价的双倍进行罚款。乙方配置好模板后，一律不准将圆盘锯放在楼面施工作业区内，发觉一次罚款100元。

33、乙方应严格根据甲方开出的协作比配料，严格限制水灰比、坍落度，如在施工中，乙方未按甲方要求操作施工，造成板厚度不够、超厚、平整度不够、板面开裂、蜂窝、麻面等一切费用（含材料费和人工费）损失，由乙方自行负责。五、结算办理：1、计算方式：以所浇筑的砼立方量综合价进行计算。2、计算单价：有模板部份按综合价160元/m3(砼立方米计算)，无模板部份按综合价50元/m3（砼立方米计算，含塔吊或泵送）。3、以上单价为综合价，此价格已包含的内容有：1）综合脚手架、外脚手架搭拆，模板安拆，砼搅拌、振捣、收面、养护等工序；2）四口五临边、平安文明施工、挂平安网、钢管刷漆、人工二次及多次转运、乙方自用的卸料平台安拆

34、、防护用工等；3）乙方供应的辅料、协助用工、施工机具、搅拌站搭拆、蓄水池砌筑等。以上项目乙方不再另行计费。4、如乙方未在合同约定工期内完工，甲方将按结算总价的90支付工程款。5、因甲方须要的计时工，乙方必需赐予协作，甲方按60元/天按实签证。若乙方不协作，甲方按实际产生的费用对乙方进行双倍罚款。6、乙方全部承包项目施工完毕，并且通过验收后甲方一月内和乙方办理结算。六、付款方式：1、每月按工程进度完成的合格工程量支付80%，乙方进场应向甲方供应全部民工身份证复印件，并每月向甲方供应发放工人工资清单备案，否则视为乙方违约。2、竣工验收合格后3个月内付清全部工程款。如乙方在收到甲方拨付的工程款后不按

35、实发放给工人所造成的责任和事故由乙方负责。七、平安文明施工：乙方必需定期对工人组织平安学习，严格要求工人根据平安操作规范进行施工，如发觉担心全隐患，必需整改后再进行施工。施工单位或甲方对乙方的平安、质量隐患（事故）的惩罚，乙方必需全额接受。如在施工中发生任何平安事故，由乙方自行解决,甲方不担当任何费用。八、违约责任：施工过程中，凡因乙方自身如资金、劳动力、技术力气、管理等缘由，导致工程实际进度缓慢和停滞，经甲方督促仍不见效果，甲方有权单方面终止合同，并按乙方总产值的60办理结算手续后，乙方应无条件撤除施工现场，60的工程款甲方在40日内付清。本工程乙方自愿缴纳履约保证金伍万圆（￥：50000元

36、），该保证金在主体工程完成后一次性无息退付。若乙方在施工过程中有违约行为，违约金及罚款甲方从保证金中扣除。如乙方在合同签订后不按甲方要求组织劳动力或施工机具入场施工，甲方有权单方面终止合同，且乙方缴纳的保证金不退付。甲方在按合同约定支付工程款后，乙方人员不得以任何理由阻扰施工、爬塔吊、关闸限电，如有违反，甲方将对乙方进行5000元/次的罚款，罚款从保证金或工程款中扣除。九、特殊约定条款：1、乙方工人不得偷盗和私拿工地的全部材料，如有发觉，将以原价的10倍进行赔偿，并处以5000元罚款，情节严峻的移送司法机关并追究刑事责任。2、如乙方施工工人在现场发生打架、斗殴事务，乙方应在第一时间内进行劝阻，

37、否则甲方将按1000元/次进行罚款。3、乙方必需在约定工期内完工，并经建设方、监理、质检站、施工单位、甲方验收合格。如发生停水、停电、原材料缺乏及其它不行抗力因素导致工程停工，甲方按实际延误的天数赐予工期顺延，不作其它任何赔偿。4、如乙方在收到甲方拨付的工程款后不按实发放给工人所造成的责任和事故由乙方负责。5、乙方工人进场10日内必需向甲方交付其与工人签订的用工合同和第一月工资表，否则甲方第一次工资不予支付。十、解决争议的方式：1、本合同属双方自愿行为，双方均有独立民事行为实力。合同未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。对合同在履行过程中发生的争议，违约纠纷经协商无效的，由江北区人民法院管辖。十一、

38、其他：1、合同履行期间，甲乙双方对本合同内容作实质性的变更或订立补充协议，必需经双方当事人签字（盖章）后方能生效。2、本合同从甲、乙双方签字（盖章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。甲方：重庆建工四建奉节县凤凰山健身梯道项目部乙方：项目负责人：项目负责人：电话：身份证号码：电话：合同签订地点：合同签订日期：年月日劳务承包合同模板4发包方：(以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条

39、款（双方共同遵守）：一工程概况：1工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。2工程地址：3建筑面积：16662。80平方米4结构类型：框架5工程造价：二承包方式：承包方（乙方）对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。三承包范围：1本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程）四承包工期：1开工时间：20xx年 月 日（以双方确定的开工报告为准）2竣工时间：20xx年 月 日五费用标准：1劳务费按实际施工建筑面

40、积+0。000以上/每平方米122元（结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元）2甲方托付乙方完成承包范围以外的工作（包括地梁面及以外的工程）双方以现场市场价进行协商处理。3工程在施工过过程当中若发生设计变更，劳务整体在人民币20xx元以内，甲方不另外补份，变更量在20xx元以上，甲方将变更的劳务费按实调增（建筑面积增加不在此约定范围内）。六工程质量在甲方工程技术人员的支配下，工程质量必需达到合格标准。七履行保证金及劳务人工费及支付：1乙方进场施工在一周内向甲方缴纳劳务履约保证金人民币叁拾万元整。2甲方在工程主体封顶五日内一次性返还乙方履约保证金人民

41、币叁拾万元整。3本工程主体框架结构到五层楼面完，甲方按总价的85%支付乙方劳务费，以每本月25日进行工程量的结算，次月五日内支付85%人工工资。4该现场除合同包干外的另外用工，每日平均50元，技工为每日70元。5甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方供应人工费收据。6工程完工后一个月内付清全部劳务工程款。相关的合同范本英文建筑合同房屋建筑装修施工合同建筑工程施工平安合同协议书建筑安装施工合同国际土木建筑工程合同标准建筑工程施工合同范本八甲乙方的职责：1乙方只供应对焊机一台以及该项目施工工程中所需用的“扎丝，元钉铅丝，”其余均由甲方负责。2甲方供应乙方人员的办公室和住宿用房，食堂的设备

42、及锅具。3乙方免费供应甲方现场管理人员工作用餐。九由于甲方缘由造成现场停工、待料甲方按现场人员每人每天补贴人民币50元。十现场平安：1现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到平安生产、文明施工。2乙方人员违反操作规程发生的平安事故，由乙自行负责。甲方：乙方：负责人：负责人：电话：电话：年 月 日年 月 日劳务承包合同模板5甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依据工程施工须要，甲方把本工程的施工劳务承包给乙方。为明确双方职责及义务、平安、高效、高质量的完成本工程施工任务，经双方协商，特签订以下协议，双方必需严格执行。一、 工程名称：新都国际1#楼。二、 承包方式：包工不包料(即

43、包清工)三、 承包范围及工作内容。该工程项目的屋面挂贴西式琉璃瓦、瓦侧、水泥砂浆抹面及找平，挂瓦条设制，表底面清洗、场内材料调制及运输、等全部过程。四、 承包价格与结算方式结算单价为陆拾元整 /(不含税金)按自然面积(即斜板面积)计算工程量。五、质量与工期要求质量为合格工程，要求表面平整干净、纵横顺直、挂贴坚固、无渗漏水，工期每幢为十五天，达不到合格要求无条件自行返工至合格为止。六、付款与保修每完成整幢工程，经检查验收合格后，十五天内付款90%，余款作保修押金，保修期为壹年，保修期满无质量问题一次付清。七、文明施工与平安责任1、乙方必需遵守公司及项目部的施工管理制度，文明施工、平安生产、高空作

44、业必需系好平安带、戴好平安帽、严禁酒后作业、严禁穿拖鞋作业、严禁高空抛物及违章作业。如平安防护不到位不准作业，应刚好上报项目部处理。违规者视其轻重作罚款处理。2、若施工中出现意外事故及工伤，在壹万元以内的医疗费由乙方自理，壹万元以上的医疗费由甲方担当，工伤事故由造成责任人和乙方担当并刚好上报处理方案。八、其它本合同如有未尽事宜双方另行协商，本合同一式二份，甲、乙、双方各执一份签字生效，工程保修期满并结付款完成后自行失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日劳务承包合同模板6甲方：乙方：兹有乙方承包甲方03#生产厂房及成品仓库厂

45、房钢结构屋面制作安装 项目，依据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，根据同等、自愿、协商一样的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：一、劳务承包项目：钢结构屋面制造和安装等项目.二、承包期限：工程实际进度.三、承包费用：人工费用31万四、承包费支付方式：乙方必需按甲方要求进行工作，甲方以现金一次性乙方支付承包费用。五、甲方供应条件：甲方向乙方供应必要的劳动条件和劳动工具。六、承包期内乙方的职责、任务和要求：（一）、乙方及其所聘人员必需自觉遵守和听从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度，爱惜甲方的公共财物和设施及环境。（二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教化管理制度和对聘用人员的酬劳待遇，由乙方自主负责确定。在承包期内乙方及所聘人员所发生