土建基础工程施工合同模板.docx

《土建基础工程施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建基础工程施工合同模板.docx（89页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、土建基础工程施工合同模板 土建基础工程施工合同模板 篇1 建设单位：(甲方)施工单位：(乙方)依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，双方就完成 边坡支护 项目施工有关各项事宜，甲乙双方本着友好合作与互惠、互利的原则，经充分协商达成如下协议：第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程项目：1.3工程地点：1.5工程质量：1.4工 程 量：其次条 承包方式 包工包料第三条 承包范围：第四条 工程工期4.1有效工期总天数为天，本合同工程定于年月日开工，于 年 月 日竣工。如不能按期开工，工期以实际开工之日起计算。4.2乙方按合同工期每提前竣工一天，甲方应支付乙方的嘉奖金额为元

2、;乙方按合同工期每延期一天，乙方应支付甲方的罚款金额为 / 元。4.3若由不行抗拒的自然条件(如雨和地下障碍物等因素)影响工程施工，工期可顺延;若因甲或乙方缘由造成的工程停工而延误工期，由责任方担当并按4.2条费用标准向对方支付损失.第五条 工程价款及结算5.1工程单位造价：5.2工程总价款5.3付款方式:双方按国家和当地政府有关主管部门现行规定,在合同生效后,甲方按下表约定分 叁次向乙方预付或支付工程款,甲方不按时拨付工程款,从应付之日起担当相应付款的利息,并因此而造成乙方停工责任由甲方担当,并向乙方支付相应的费用;1，工程开工乙方机具进场起先施工甲方付工程总款的20%，2，施工中至施工完成

3、甲方按形象进度付工程总款的70%，3，工程基础回填土完成甲方付工程总款10%。4，结算:最终结算以现场实际完成并经甲方现场负责人签证的工程量做为依据.若由于设计变更,施工超出合同规定的承包范围,可按甲方供应的设计变更和洽商做为结算依据,本工程价款包含税金。第六条 甲方责任与义务6.1负责现场的三通一平工作,确保施工正常用水用电和道路畅通。如现场供应电压不能保证乙方设备正常工作,应刚好为乙方租用柴油发电机,费用由甲方负责。6.2负责办理工程开工、环保等手续，向乙方供应施工现场工程地质和地下管网线资料，负责场地地下障碍物的清除及其担当所发生的费用。如因甲方未能供应有关地下管线，而造成的施工打断地下

4、管线的责任和费用由甲方担当。6.3负责向乙方供应地质勘察报告及施工图纸。6.4负责选购工程施工所需的工程材料，并供应产品合格证明，如与设计和规范要求不符的材料，需重新选购符合要求的材料，发生的费用自负。6.5负责建筑物地基处理场地轴线、轮廓线(含承台边界线)的测量放线工作，将限制点与场地标高位置以书面形式提交给乙方，并现场交验。6.6对工程质量进行监督检查，帮助乙方刚好解决施工中出现的难题。6.7根据合同要求刚好向乙方拨付工程款。6.8负责施工现场扰民和民扰的处理，帮助乙方解决住宿问题。6.9负责补偿因甲方缘由的设计变更给乙方造成的停工、窝工期内的人员工资及机械台班费，按每天 / 元计算。第七

5、条 乙方责任与义务7.1做好施工打算工作。7.2派齐工地各类管理人员按施工组织设计及有关规范组织施工,保证施工质量,如检验出现质量问题应主动实行补救措施,费用自负。7.3工程完工经甲方验收合格和甲方按合同拨付工程款后刚好向甲方供应工程施工资料。7.4对施工平安负全部责任,由此造成的工程施工和人工伤亡等事故独立担当责任，一切损失全部由乙方负责。若由甲方缘由造成乙方施工和人工伤亡事故,责任由甲方担当,并担当其费用。7.5做到施工现场的文明施工与卫生整齐,担当违犯有关规定的罚款。7.6保证工程工期,因自身缘由延误工期时工期不得顺延。第八条 争议8.1甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同

6、管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可实行下列一种方式解决。第一种争议解决方式：向 / 仲裁委员会申请仲裁。其次种争议解决方式：向 潍城区 人民法院起诉。双方约定按第 二 种争议解决方式解决。第九条 违约9.1甲方或乙方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因违约给对方造成的全部经济损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。第十条 合同份数10.1本合同共四份，双方各保存二份，具有同等法律效力。第十一条 补充条款如下： /第十二条 合同生效与终止12.

7、1本合同自签定之日起生效。12.2工程完工经检测合格并结算余款付清后，本合同即告终止。第十三条 未尽事宜 双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 土建基础工程施工合同模板 篇2 发包单位： (甲方)承包单位： (乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：1. 第一条 工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4. 承包方式：包施工包检测(检测项目：每栋楼三颗静载，20%小应5. 施工期限：准)6. 工程质

8、量等级：7. 其次条 工程价款及取费依据1. 工程单价：2. 工程总价：第三条 甲方责任1. 办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。2. 负责施工现场的三通一平工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能通行60吨拖挂车，清除地上及地下障碍物，具备乙方施工条件，供应地下管网资料。3. 供应桩位平面图和施工图，负责建筑物定位，供应工程地质资料和建筑水准点与坐标限制点。4. 开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审，供应乙方施工所需的相关资料。5. 对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。6. 在施工过程中遇到施工现场四周的居民、单位或其他人员因非施工缘由而

9、阻挠施工，应刚好协调解决，并担当其费用。7. 工程中途由于供桩不刚好等甲方缘由造成停工的，甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算，机械台班停工费每天20xx天。甲方不按合同规定刚好付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金，逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未根据合同规定支付应付工程款项，乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。8. 接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作，办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕，应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时，甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金，逾期最长不超过7天。

10、7天后如甲方仍未根据合同规定支付工程款项，乙方有权通过法律途径解决，甲方担当由此给乙方造成的损失。第四条 乙方责任1. 依据图纸要求，设计施工方案。根据甲方供应的数据和轴线，施放桩位，并于现场确立定位轴线及标高等的固定标记，做为复查验收的依据。2. 依照设计图纸的技术要求组织施工，保质、保量、保工期(施工期间如发生不行抗力的自然灾难等因素，工期相应顺延)完成任务，做到文明施工，平安生产，场地整齐，负责现场平安。3. 刚好向甲方供应施工报表及有关资料，反应施工问题，接受甲方监督。4. 属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理或担当相关责任。5. 工程进行中如因乙方缘由未能按合同规定工期竣工的(不

11、行抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。6. 第五条 工程变更及施工签证1. 施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐藏构筑物等无法施工，所发生的停工、窝工、返工和相应损失，双方应刚好办理签证，并担当相应的费用。2. 因甲方未按合同第三条完成应担当的工作，给乙方造成的经济损失，由甲方7天内解决有关手续，接着施工，否则超过7天甲方担当现场施工人员的工资和机械费用，工期顺延。3. 施工中发生的工程内容之外的工作量，可由甲方托付乙方承办，并经双方签证列入工程决算。第六条 工程竣工结算2. 50%的工程款，乙方施工完成一

12、栋楼，甲方付给乙方该栋楼施工费的清。3. 工程结束后非乙方缘由在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作，则视为竣工验收合格。4. 第七条 工程质量及验收1、GB50202-20xx(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计，为双方验收工程的依据。2、全部工程完工并检测合格结束后，乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收，甲方须按时参与;如甲方不能按时参与，则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果，并办理签证验收。3、工程验收后，乙方交甲方如下材料：1. (1) 材料试验记录2. (2) 桩位竣工平面图3. (3) 工程设计变更及现场签证记录4. (4) 现场施工记录5. 第八条

13、 物资供应本工程所运用的施工材料由乙方供应，必需确保材料合格，符合有关质量标准和要求。1. 第九条 设计变更施工图修改和变更，须经设计单位及双方代表签字方可有效。第十条 由于非乙方的缘由，停工、停建或迁址，甲方必需据实结算，于本合同承包内容完工后十日付清工程款，并赔偿乙方相关费用。第十一条 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同样法律效益。第十二条 争义的解决方式如双方就本合同发生争议，双方协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条 本合同自签订之日起生效，工程款结清后自动失效。第十四条 备注：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_

14、年_月_日 土建基础工程施工合同模板 篇3 甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程合同条例的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：一、甲方工作：1、消退施工现场一切障碍物，使施工场地平整，桩基施工过程中发觉有以上事项遗留问题，应负责处理并担当一切费用。2、开工前将水源、电源接通到施工现场内，并保证在施工中全天(24小时)供电、供水。因停电、停水需租用机械等的费用，应由甲方全部担当。3、在施工过程中遇有施工场地四周的居民阻挠施工，应刚好协调解决，并担当其费用。4、开工前应备全乙方在施工中所须要一切材料。5、开工前应供应桩基平面图以及桩径尺寸。6、工程中途

15、停建、缓建应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、机械搬运等实际费用。二、乙方工作：1、组织人员做好各项施工打算工作。2、根据甲方供应的桩基平面图以及桩径尺寸，严格根据施工图纸和有关操作规程进行施工，确保工程质量，抓好文明平安施工。如出现工程质量问题，要返工重新施工的状况下，乙方要负责全部材料和工费。3、施工中如因乙方缘由发生工伤事故，由乙方担当经济损失和一切责任。乙方必需供应操作工人的工伤事故保险单，如发觉工伤事故保险金额不足或未保，赔偿金由乙方全部负责。三、合同价款和工程款支付：1、合同价款依据双方达成的工程单价_。2、工程款支付由工程完成进度在_%以内，甲方应按全额拨

16、付工程款_%，工程尾款留_%待工程竣工(桩头)验收后付清。四、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 土建基础工程施工合同模板 篇4 _公司(以下简称甲方)_公司(以下简称乙方)根据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况工程名称： _工程 工程地点： _ 工程内容：_X_X_ 承包范围： 包工包料 开工日期： X_X_年X_月X_日 竣工日期： X_X_年X_月X_日 合同工期总日

17、历天数： 40天 质量等级： 合格合同价款(大写)：其次条 图纸一、图纸供应日期： _年_月_日二、图纸供应套数： 两套第三条 驻工地代表一、甲方驻工地代表及委派人员名单：二、实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(假如有)： 无三、乙方驻工地代表：第四条 甲方工作一、乙方施工所须要的场地，由甲方在乙方进入现场前三日内清除干净，使施工现场具备施工条件，并在开工后接着负责解决施工现场遗留的问题。二、在乙方进入现场前三日内将施工所须要的水、电源、线路从施工场地外部接至施工现场内指定地点，并保证施工期间的须要。施工期间所需水电费用由甲方负责。一、 乙方依据甲方供应的施工图纸进行施工。二、 乙方

18、供应营业执照、组织机构代码证、施工资质、平安生产许可证、法人授权托付书。三、向甲方代表供应工程进度安排的时间和份数：乙方进入现场二日内，一份。四、负责在交工前清理施工现场。第五条 检查和返工乙方应随时接受甲方代表对施工质量的检查，如因质量问题须要乙方返工、修改，乙方应担当由返工、修改而增加的费用;如因甲方不正确订正或其它非乙方缘由而引起的经济支出，由甲方担当。第六条 工程质量等级:合格.第七条 验收标准:一、根据建筑施工质量验收规范GB 50300-_验收。第九条 工程价款与支付一、 总造价：二、付款方式：1、合同签订日起，甲方支付给乙方总造价40%预付款。2、施工进度完成80%支付总造价35

19、%工程款，验收合格再支付总造价20%工程款。3、一年后支付总造价5%质保金。第九条 乙方选购材料设备一、乙方选购材料、设备的要求：经甲方代表验收达到质量标准后方可投入施工。二、材料要求：第十条 竣工验收乙方供应验收报告的时间：工程竣工验收后二日内。一、工程竣工后，由乙方于工程竣工验收合格后三日内，向甲方代表提交结算报告，并由甲方代表批准。第十一条 保修一、保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算，保修期为壹年。二、由乙方供应的工程安装，因产品及施工质量问题，乙方在接到甲方通知后二日内派人修理。第十二条 争议在履行合同中，如甲乙双方发生争议，其解决的程序为：自行调解、申请、提出起诉，在争议

20、未果之前应保持施工连续，同时甲乙双方都要爱护好已完工程。第十三条 平安施工一、在施工期间，由乙方自行担当所发生的一切平安事故责任。二、乙方应遵守甲方厂规厂纪。第十四条 其它一、本合同自协议条款约定后双方签字之日起生效，合同有效期为二年。二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。三、本合同内的未尽事宜，经甲乙双方共同协商后另签协议，与本合同具有同等效力。甲方：(章)_公司 乙方：(章)_公司法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字)开户银行名称： 开户银行名称：银行帐号： 银行帐号：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 土建基础工程施工合同模板

21、篇5 甲方：乙方：甲方将 工程， 发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺当进行，经双方充分协商，根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定，双方达成一样看法，特签订本合同，双方共同遵守执行。第一条 工程名称:。其次条 工程地点:。第三条 工程内容、涂料品牌、色号：1、工程内容：2、涂料品牌：3、运用颜色号：第四条 工程造价及结算方式1、本工程平涂面积约为 m2 ，单价为： 元/ m2(此单价不含税金、协作费)2、工程总造价约为： ，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量绽开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收合格后 天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核

22、办理结算手续。第五条 合同工期甲方发出进场通知后， 天内乙方必需支配工人进场施工，有效工期为 日历天。在施工过程中如遇以下任何一种状况，工期顺延：1、遇到不行抗拒的灾难或事故(包括雨季停工)。2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。第六条 工程质量等级1、甲方对工程质量的要求; ，在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第七条 工程款支付乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99

23、%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。第八条 竣工验收双方对工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范jg73-91标准进行验收。第九条 甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方供应用水、用电和工人住宿的位置，甲方担当由此费用。2、按第七条款支付乙方进度款。3、负责供应与施工相关的资料。4、甲方派 为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，刚好办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付运用。2、乙方委派 为工地现场代表，负责

24、行使乙方的权利及义务。3、负责供应外墙涂料验收资料，参与甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方缘由引起的人身平安事故及其他事故，乙方应负责。5、乙方进场人员由专人管理并听从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第十条 违约责任及争议解决方法1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色调油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的费用均由乙方担当

25、。 土建基础工程施工合同模板 篇6 合同编号：字号第一部分协议书发包人(全称)：承包人(全称)：依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款筐额(大写)：元(人民币)六、组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、

26、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效 土建基础工程施工合同模板 篇7 甲方：x姓名：x住址：x乙方：x姓名：x住址：x甲方将位于x的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施

27、工承包事宜达成如下协议：一、此次建房的施工承包方式为乙方包工，甲方包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所须要的全部设备，甲方负责建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由甲方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应留意施工平安，全程对施工平安负完全责任，因施工设备的缘由和乙方人员操作失误导致的一切伤亡事故由乙方负完全责任，与甲方无关。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方确认后，不能随意更改，如须要更改双方商议后同意。二、被建房屋的建筑面积为x平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给

28、乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、盘炕、撒瓦等)。乙方的施工承包房子主体单价为每平方米210(大写：贰佰壹拾)元整(带厕所)，平方面积以滴水为界;大门：3500(大写：叁仟伍佰元整);楼梯：一台阶150(大写：壹佰伍拾)元整;围墙：每平方米100(大写：壹佰)元整。三、付款方式：开工付5000(大写：伍仟)元整。一层打完顶付15000(大写：壹万伍仟)元整。撒瓦完付10000(大写：壹万)元整。竣工后付清剩余款项(余两千元整作为质量保证金，一月后无任何质量问题再付清剩余两千元)。四、特殊要求及说明：、基础开挖深度及宽度按施工图及地质状况现场确

29、定。基础施工含基础槽挖掘和土方回填、夯实。、楼板要求层层现浇(包括楼梯、门窗、过梁)。、内墙全部抹灰，外墙正立面和侧立面全部贴面砖。工程质量等级：达到施工规范规定的验收合格标准。在施工中个别部位若达不到质量要求的，返工重做。所造成的材料、人工损失均由乙方全部负责赔偿。经整改后还达不到质量要求的，甲方有权单方面终止合同，另行发包，并按乙方已完工程人工费的50%结算清理出场。一年内若出现质量问题，由乙方无条件修葺。五、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字(或盖章)之日起生效。本协议一式三份。甲方、乙方各一份，见证人一份。甲方签字(签章)：x乙方签字(签章)：x见证人签字(签章)：x签约时间：x年x

30、月x日(公历)签约地点：x 土建基础工程施工合同模板 篇8 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例及其它有关法律、法规，结合本工程实际状况和甲方施工任务的要求，遵循“同等、自愿、诚信”的原则，建立劳动合作关系。经双方充分协商，一样同意签订本合同，须共同遵循。第一条 工作内容及造价：甲方要求在西山寺指定的地点打一口井，直径为300毫米，深度为160米，钢套管直径为273毫米，水泵为大厂品牌泵，水泵出水方量每小时不小于五立方米，下泵钢管直径为寸半钢管，水泵房及检查井由乙方承建，房子尺寸不小于2.4米-2.4米-2.8米，检查井深1.6米，直径为1米。泵房须要的砖由甲方供应，其余

31、材料由乙方购买、水泵房配电柜及下泵电揽线由乙方购买，泵房含散水、屋顶防水、室内抹灰、砖铺地)，变压器到泵房的电缆线由甲方供应。乙方将水房外水管压至甲方指定的水井位置，深度不小于1.5米，为50毫米塑料管。其次条 工程款总工程造价为玖万元，工程完工验收合格后甲方给施工单位两万元，剩余款年底前付至捌万伍仟元。其余款至保修期满后付清。第三条 施工工期农历五月底前完成。每推迟一天罚100元。第四条 工程要求(一)甲方：乙方所用材料必需经甲方验收合格后方可运用，打井深度按实结算，每米按500元计算，不足部分赐予扣除。(二)乙方对本合同劳动工程分包范围内的工程质量向甲方负责，严格根据施工验收规范、有关技术

32、要求细心组织施工，确保工程质量达到原定的标准;投入足够的人力、物力。保证工期;乙方发生的各种经济上纠纷、作奸犯科事务由乙方自行解决，并担当相关的责任，负责教化劳务人员遵纪遵守法律“文明施工、平安生产，严禁违章作业和盲目蛮干”确保施工平安，杜绝伤亡事故发生。凡造成人员伤亡或机械设备损坏、丢失等一切平安事故，其全部责任由乙方自行担当。第五条 工程验收及保修乙方应确保所完成工程质量符合质量验收标准要求。乙方确保所打水井出水量大小，因地质缘由或未打出水造成的经济损失由乙方担当，甲方不予负责，工程保修期一年。第六条其他(一)乙方与任何第三方签订的经济及其他协议等均与甲方无关，假如发生争议，甲方不担当任何

33、责任，由此给甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。(二)本合同竣工结算后自动终止(三)本合同一式二份，甲乙双方各执一份甲方：(盖章) 乙方：(签名)-年-月- 日 身份证号码： 土建基础工程施工合同模板 篇9 建设单位(以下简称甲方)：施工单位(以下简称乙方)：婺源县香田小区新增施工便桥工程，依据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。第一条工程项目(一)工程地点：香田小区(二)工程内容：贝雷架钢便桥(三)承包方式：包工包料其次条工程造价为人民币：19.91万元整第三条合同工期1.双方商定总工期30

34、天。开工日期：20_年06月20日，竣工日期：20_年07月20日2.如遇下列状况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。因遇人力不行抗拒的自然灾难(台风、火灾、地震)等造成的停工。因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。因停水、停电等状况达六小时以上时。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条工程质量标准和保修期(一)工程质量标准按国家现行施工规范验收(二)工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，(三)属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应赐予免费修补。第五

35、条材料设备供应(一)工程所需材料由乙方根据甲方指定的品牌、型号选购。(二)材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。第六条付款方式完工后一个月内一次性付清。第七条责任范围(一)甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;2、刚好组织工程竣工验收工作;3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。(二)乙方责任：1、按施工平安规范保证施工质量，细心施工、按时完工、交付运用，凡施工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教化，施工人员不得在施工现场作奸犯科，一旦发生问题，后果自负。乙方现场施工人员应无条件听从遵守施工场内各项管理规定，无条

36、件听从场地内保安的管理，妥当处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。2、负责做好材料、设备的选购，保管工作：3、负责刚好清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。第八条其它事项(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必需遵守下列原则：1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;3、增加或变更内容所需材料必需落实;(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方担当责任，并赔偿乙方停工的误工损失;(四)合同未尽

37、事项，经双方探讨另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。第九条本合同一式叁份，均具有同等效力。甲方负责人签字：甲方盖章：签订日期：乙方负责人签字：乙方盖章：签订日期： 土建基础工程施工合同模板 篇10 发包方(甲方)： 法定代表人： 承包方(乙方)： 法定代表人：本工程项目由甲乙双方共同协商，为保证工程施工顺当实施，保质保量，平安文明按期交工，双方达成如下条款，望共同信守。一、工程项目名称凤凰国际项目部城南停车场车库墙体涂装工程二、工程施工工期自_至_工期为_天

38、竣工三、承包方式有乙方包工不包料的形式自行组织施工。四、工程质量根据质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范标准涂装要求验收 _年内墙体保证粉刷质量，不褪色.不掉皮。五、工程报价及拨款方式工程报价：工程单价墙为 元/;柱、梁位 元/ 工程量结算方式;按实际竣工面积进行计算。工程款结算方式该工程项目开工做完后甲方根据合同约定标准验收合格后，甲方拨付乙方工程结算款至95%其余5%作为质保金一年后再与支付。 ( 工程款竣后乙方向甲方完全交工后才予以支付给乙方相应的款项)。六、施工方法和维护1、墙面颜色：白色2、保修期为1年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责修理

39、或重新刷漆，直至甲方满足。若甲方通知乙方后2日内仍不作为，则甲方有权另行支配施工对施工，所产生的费用加10%管理费由乙方担当。七、平安文明竣工要求1、乙方在施工时，严格根据平安操作规范及文明施工条例要求标准施工;2、甲方有权监督乙方整个施工过程施工环节，并提出相应整改看法;3、乙方在施工期间，严格实行平安施工爱护措施，造成作业职工及有关人员的人身损害伤亡及建筑材料等财产损失的，由乙方担当全部责任，甲方不负任何责任。4、乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。一、违约责任甲方：1、在工程施工中如需变更技术等规范要求刚好与乙方说明;乙方：1、严格根据施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关。2、如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方担当。3、如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并担当相应的违约金。二、未涉及条款，有甲乙双方协议解决，协商一样后可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。三、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，有双方及双方代表人签字盖章后生效。甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人：年 月 日 年 月 日 土建基础工程施工合同模板 篇11 甲方：(发包方)乙方：(承包方)经学校校委会探讨确定，为加强对学生进出校门平安的管理，改善学校办学条件，确保师生平安，结合该校实际状况，经甲乙双