新建筑工程施工合同范本.docx

《新建筑工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新建筑工程施工合同范本.docx（151页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、新建筑工程施工合同范本 新建筑工程施工合同范本 篇1 甲方(发包方)：乙方(承包方)：经甲乙双方商定，甲方将老年别墅公寓工程的施工任务交给乙方担当。为了明确双方责任，确保工程的进度与质量要求，在公允、自愿、同等、互利的基础上双方协协商妥本协议以下各条款，共同监督，严格遵守。第一条：承包方式：乙方包工不包料，乙方负责自带机械设备、架材、模板等。以规定的建筑面积计算规则计算建筑面积，甲方根据每平方米完成工程量支付乙方单价￥200.0元/人工机械架材费用。其次条：承包范围：施工图纸文件中所注明的建筑主体土建部分的全部分部分项工程。第三条：质量要求：合格工程第四条：开竣工日期：本工程定于20xx年04

2、月2日开工，定于20xx年07月02日竣工。日历工期90天。第五条：人机费支付方法：根据形象进度拨付。基础出土后拨付总人机费的10%;第一层完成后(现浇板浇注完毕)拨付总人机费的50%;屋面和装饰工程完成拨付总人机费的90%;整个工程完成并交工验收合格后拨付至总人机费的100%。每次付款，由乙方写出书面报告，经甲方技术人员根据合同要求核对工程量及质量状况后签署看法，审批后拨付。第六条：双方责任一、甲方责任(一)根据资金拨付方法刚好拨付人机费。(二)协调好开工前及施工中的水电供应，协调好施工道路的畅通，达到三通一平，并担当水电及道路三通一平所需的费用。(三)保证施工中所需材料和构件的刚好供应，做

3、好材料的取样、送样、协作比单、原材料的出厂合格证等工作。(四)负责组织隐藏工程、验槽、基础及主体工程的验收。(五)负责协调社会、主管部门及四邻关系。二、乙方责任(一)必需严格根据施工图纸和现行施工质量验收规范进行施工。(二)必需听从甲方和上级主管部门、监督、监理的指挥，协作检查，执行处理看法。(三)仔细组织施工，编制施工进度安排，质量保证措施、施工平安措施、技术节约措施、主要技术要求的技术经济指标等，严格执行措施条款，确保工程质量。(四)供应材料运用安排，在各种材料运用前7天内向甲方提出书面材料用量安排。(五)编制现场文明施工措施，加强文明施工管理，保证道路畅通，并悬挂文明施工和平安施工图片。

4、乙方负责每天将施工现场清理干净，材料、架材堆放整齐，现场无长流水、无长明灯，场地无积水和生活垃圾，达到文明施工的要求。(六)严格平安施工管理，明确事故责任，确保平安施工，杜绝事故的发生。如发生平安事故，一切责任均由乙方负责担当。(七)供应全部所需的施工人员、机械架材及生产工具、支撑模板(包括支模用的铁钉、铁丝、穿线用的钢丝、钢筋绑扎用的扎丝等)，脚手架杆、板、扣件等，测量设备及小型用具钢尺、线绳、线坠等，并担当其全部费用。(八)已竣工工程未交工前，负责已完工程的成品爱护。(九)乙方对分部、分项工程、隐藏工程自检合格后，经甲方、监理、质检站验收合格后，方可进入下道工序。(十)因施工不合格造成返工

5、，乙方负责担当由此引发的一切损失和费用。(十一)人为造成材料半成品损坏的，根据实际价格从拨付人机费内扣除。(十二)乙方不得将工程转包，如转包，甲方有权中止合同，下余人机费甲方拒付。(十三)施工现场的临时用电应严格根据操作规程进行，严格执行三相五线制，临时用电所用的电料必需合格，接电后把闸刀盖盖好，确保用电平安。第七条 工程变更单项变更项目人工费在壹千元以内的甲方不付，壹千元以外计入决算。施工现场无任何计时工，停水、停电、图纸变更、机械故障等缘由引起的停工，工人的生活费、人工费计机械架材的停滞费等，均由乙方担当，甲方不担当任何费用。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，至人机

6、费拨付完毕之日失效。未尽事宜，双方协商解决。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日 新建筑工程施工合同范本 篇2 甲方：乙方：为规范企业管理，增加竞争意识，工程实行承包施工。甲、乙双方以树立金洲杯的质量目标及创建市级平安文明工地的平安目标从严从精为管理前提，据此双方依据现行的相关法律规定，经协商一样签订本合同。一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：见附补充说明。四、施工日期：20xx年冬季放假前必需完成主体砌筑，否则按总人工费的20%惩罚。(20xx.10.28-20xx.12.18)五、平安、质量等级：金洲杯及市级平安文明工地六、承包方式：包清工七、承包价格：按建筑面积，按每平方米 元计算

7、(含二次结构，砌筑工程包括墙体中的现浇及预制砼构件。建筑面积计算执行蓝图标注面积，合计 平方米计款：八、甲方的权利及义务：1、负责材料的供应，因材料不合格所造成的损失由供方负责;2、负责工程施工的交底，建设单位的联系工作及外界一切关系;3、负责工程质量的监督;出现工程质量不合格及平安隐患，甲方有权利责令乙方整改，所出现损失由乙方负责;甲方并追加损失的23倍罚款;4、甲方造成的因材料不刚好，其他工序不具备操作施工的前提下，在有效时间超过12小时以上的，甲方应付给乙方相应补偿;并顺延工期;5、甲方发觉乙方奢侈材料;按原物价的5倍罚款;九、乙方的权利及义务1、 乙方必需遵守甲方的施工现场管理制度;2

8、、 乙方依据工程组织人员,进行施工;3、 严格根据施工工程范围提前做好材料和设备的用量安排,提前三天提交甲方审批及选购供应,迟报造成停工,甲方概不负责.4、 乙方需严格按施工要求和有关说明及变更,进行施工,确保工程质量如期交工。(图纸变更，依据实际状况工期顺延)5、 负责现场和班组自检资料和班组技术交底及平安交底。6、 乙方现场负责人，必需熟读建筑图纸及现行的有关法律法规、行业标准，分项工程完成后必需达到验收标准;7、 做到文明施工。做到不扰民，不随意在居民区大小便，发觉一次罚款100元/次。8、 乙方必需听从甲方管理的规章制度及国家的有关法律法规，严禁在施工期间的任何时间、任何地点打架斗殴及

9、偷盗。发觉一次罚款200-1000元，并清除工地。严峻者交公安机关处理。9、 出现非甲方缘由，乙方私自停工一天，罚总造价的2%。如乙方无故停工七天以上，合同自行解除，甲方不予结算人工费。由乙方造成的损失，甲方有追偿的权利。10、 乙方必需按甲方施工进度组织人员进行施工，因乙方人员少、组织不力等缘由导致甲方无法按进度工期完成，甲方有权另行支配其他人员、队伍进行施工，由此造成的费用及损失由乙方负责。11、 如达不到市级平安文明工地标准倒扣总人工费的5%。十、付款方式：1、 按建筑面积，按每平方米 元计算,主体阶段：按进度地下室6、7顶层分两次60%拨付。主体完成验收后付到总人工费的95%，留5%抹

10、灰完成后付清。十一、乙方在施工过程中，应加强平安教化管理，严格按平安要求及施工程序操作，正确运用好防护用品，(平安帽、平安带)如出现平安事故由责任方负责，因违章施工或操作失误出现的工伤事故由乙方负责。十二、补充说明1、 施工内容：(1) 根据本工程图纸的设计及现行的规范的要求进行的全部砌筑工程、预制过梁、预埋件等。(含二次结构)(2) 全部落地灰做到刚好回收利用，墙体刚好养护，废料集中堆放。2、施工要求：(1) 砌筑工程的砌筑砂浆必需符合设计要求，必需按协作比要求进行砂浆的配比。(2) 砌筑质量严格根据国家施工质量验收统一规范要求。(3) 出现非甲方缘由，乙方私自停工一天，罚总造价的5%。停工

11、超七天，视乙方自动退场并不结算人工费。造成损失，甲方有权向乙方追加陪偿。十三、1、 本合同一式两份，甲乙双方各一份。2、 本合同双方签字后生效，工程人工费结清后废止。3、 如发生争议由双方协商处理，双方协商不成可上诉东营区人民法院。甲方代表：身份证号：联系电话：乙方代表：身份证号：联系电话：年月日： 新建筑工程施工合同范本 篇3 发包方： 以下简称甲方承包方： 以下简称乙方依据中华人民共和国经济合同法、建筑工程承包合同条例以及建筑工程承包合同的有关法律法规，甲方现将 常青花园二小区35#楼 部分项目工程以包工不包料的形式托付乙方施工。为了明确双方各自的责任，本着公允、公正、诚信守则的原则，经双

12、方协商一样同。意签定以下施工合同条款，保证信守执行。一、承包范围及工作内容1.本工程所含全部抹灰、镶贴、屋面(防水工程除外)、楼地面及室外散水台阶工程;2.本工程所需砂浆、垫层砼的拌制和运输;钉钢板网、湿水、刷;胶、楼面基层处理、落地灰的清理;3. 承包范围内全部成品及半成品的养护、修理;4. 乙方自备承包范围内所需小型工具如：铁锹、泥桶、尺条、铝合金、线、平安帽等;5.乙方负责返工所需材料及人工费用。二、结算方式约定1.本工程人工费按设计图纸及有关规范一次性包干，包干总价为人民币肆拾万元整 ，不再存在其它费用;如一次性验收通过，甲方嘉奖乙方人民币壹万元。2.甲方每人每天支付乙方生活费贰拾元，

13、乙方所属项目全部完工,阅历收达到优质标准后付至总价95%，余款作为本工程修理保证金，待工程交付运用后付清;3.甲乙双方协商包干价中，已包括质量创优价格、确保工期价格和工完料净价格。4.分包价格均为包干价，不存在其他任何费用。三、质量要求本工程质量等级为楚天杯。乙方在施工过程中应严格按设计图纸、相关规范要求及施工技术交底施工，听从业主和甲方现场管理人员的指挥，如发觉乙方有违反质量要求的施工状况，甲方除责令停工整改外，其所造成的一切损失均由乙方担当，情节严峻的将追究其他责任，并且甲方拒付工程款。四、施工工期要求：1.工期主要按甲方形象进度执行，总工期为一百二十天。2.乙方在施工过程中不得以任何理由

14、推迟工期，若有延误，乙方自愿每天罚款500-1000元人民币，属甲方缘由，工期顺延。3.工程完工指乙方所承包范围内各分项工程全部完工。五、平安生产和文明施工1.为加强对所属施工人员的平安教化与培训，坚固树立平安第一，预防为主的思想，与每个职工都要有平安交底并签定平安合同。2.在施工前乙方必需派专人对脚手架、跳板、平安网、机具等，特殊是脚手架的大、小横杆、探头跳进行全面的检查，在检查确保正常状况下方可支配作业人员施工，高空作业时乙方施工人员必需系平安带，切实做好平安防范工作;3.乙方人员发生工伤事故，经济赔偿在20xx0元以内，乙方自理，经济赔偿超出20xx0元，超出部分甲乙双方各担当50%，但

15、详细善后工作乙方必需负责支配完毕，甲方不干脆对乙方工人及家属;4.乙方工人进场后要做好各班组的协调工作，不准无理取闹，打架闹事，出现打架闹事，甲方对承包人处以3000元的罚款，情节严峻送公安机关处理;5.年龄未满18周岁 、身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有缺陷人员等，均不得运用和进入施工现场，若乙方擅自将这些人员带入现场所造成的平安事故及后果，由乙方负全部责任;6.必需执行平安生产十五不准及平安生产条例，进入施工区戴平安帽、高空作业系好平安带，不得穿拖鞋、赤膊或酒后在现场活动及作业，在现场活动必需走指定的平安通道，否则，由此而发生的一切工伤事故，由乙方自行担当一切责任及经济损失;7.乙

16、方全部施工人员必需戴好平安帽，如有违反则每人每次罚款20元整;8.当相关部门对乙方施工人员进行安排生育管理检查时，乙方须供应安排生育证件，并仔细接受检查;9.如乙方违反上述条例或未按平安、文明施工规范进行施工，不论发生任何平安事故或其它事故，由乙方担当责任及全部费用，甲方概不负责;六、其它约定1.乙方在砂浆拌制过程中必需严格按协作比施工，如随意更改协作比现象每次按100-500元惩罚，若在施工中确有须要更改的，需经甲方现场管理人员同意;2.乙方必需即时清理落地灰，重新拌制运用;如发觉丢弃、不即时清理落地灰现象，将视状况处以50400元惩罚;3.乙方责任人 必需常驻本现场，如有特别缘由，需在征得

17、甲方同意下，另行委派专人履行本合同;4.乙方在签定本合同前，要充分相识甲方对该工程质量、进度要求，合同签订后或在施工过程中，乙方不得以任何理由中途退场，如属乙方缘由自行退场，甲方当时不予办理结帐手续，待工程全部竣工后，按乙方实际完成工程量的70%结算;5.乙方施工人员平安、进度、质量中一项，不能达到甲方要求，甲方有权终止合同或令其退场，结算按第上条执行;6.乙方在施工过程中，应无条件听从甲方现场人员指挥管理，对甲方一再强调的事情，乙方不能或不刚好完成，甲方将委派其他人员完成，工程量按每人每天100元人民币或按完成总量的140%比例干脆扣予乙方帐上。7.本合同一式三份，乙方持一份，甲方持两份，自

18、签订之日起生效，任何一方不得随意更改，若有未尽事宜经双方共同协商处理。付：承包人身份证复印件一份。甲方代表(签章)： 年 月 日乙方代表(签章)：年 月 日 新建筑工程施工合同范本 篇4 发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：_资金来源：_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期开工日期：_竣工日期：_合同工期总日历天数_天。四、质

19、量标准工程质量标准：_五、合同价款金额(大写)：_元(人民币)$：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年

20、_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发包人：(公章)承包人：(公章) 新建筑工程施工合同范本 篇5 发包方：承包方：为了顺当地保质、保量地完成施工任务，本着同等、自愿、互惠、互利的原则，依据建设法民法典等相关法律、法规，经双方共同协商，达成如下协议：一、工程内容：_鸡舍搭建。二、工程承包方式：实行包人工、材料、机械设备和工用具、包平安文明施工。三、质量要求：基础预埋铁件，由乙方负责;立柱用直径100，壁厚1.5，圆管;檩条长4米，最小头不小于60;顶板用30的隔热板，0.37的彩钢单瓦。墙板用50隔热夹心板，窗子用铝合金玻璃窗。四、工程承包单价：185元，以滴水面积收方准。五、付款

21、方式：屋架搭建完工后付工程总造价的50%，即万元;总工程完工后付清全部工程款项。六、本协议一式两份，甲乙双方执一份，协议经双方代表签字后生效，具有同等的法律效力。未尽事宜双方协商解决。甲方：乙方：年 月 日 年 月 日 新建筑工程施工合同范本 篇6 发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：1.4承包方式：1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。1.6工程质量：1.7合同价款(人民币大写)：第2条、甲方工作2.1开工前天，向乙方供应经确

22、认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。2.4负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。2.5如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负

23、责到有关部门办理相应审批手续。2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条、乙方工作3.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾

24、消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意折改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条、关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。第5条、关于工程质量及验收的约

25、定5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4由

26、于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条、关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳第种：(1)固定价格。(2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。(3)可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2本合同生效后，甲方分次

27、，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分 次进行 |拨款 % |金 额6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。第7条、关于材料供应的约定7.1本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，

28、由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条、有关平安生产和防火的约定8.1甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙

29、方应担当由此引发的一切经济损失。第9条、嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的%支付滞纳金。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方元，作为嘉奖。9.3乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为嘉奖。9.4乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5甲方未办理任

30、何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。9.7未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.8因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条、争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议

31、双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第11条、其它约定第12条、附则12.1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。12.2本合同正本两份，双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4附件(1)施工图纸或作法说明(2)工程项目一览表(3)工程预算书(4)甲方供应货物清单(5)会议纪要(6)设计变更(7)其他甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：单位地址：单位地址：电话：电话：传真：传真：邮码：邮码：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：帐号：年月日年月日

32、新建筑工程施工合同范本 篇7 合同编号：_工程名称：_工程编号：_发包方：_承包方：_签订时间：_年_月_日签订地点：_依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位：_四、承包范围和内容：_(详见工程项目一览表);工程建筑面积_(平方米);其它：_五、工程造价：_(万元)，其中土建：_(万元)，安装：_(万元)。其次条施工打算一、发包方：1._月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负

33、责红线外进场道路的修理。2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3.本合同签订后_天内提交建筑许可证。4.合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点座标限制点)_份。5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。二、承包方：1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作;2.组织施工管理人员和材料

34、、施工机械进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排，材料设备、成品、半成品等进场安排(包括月安排)，用水、用电安排，送发包方。第三条工程期限一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1.按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工;2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进

35、度;3.不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度;4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;5.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工;6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;7.人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方探讨要求达到：_二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定：1.由承包方供应的主

36、要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程;2.由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程;3.隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序;4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;5.承包方在施工中发生质量事故，应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般

37、质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施;6.工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购;三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费

38、由供应材料、设备方担当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：_第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额_二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进

39、度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。六、本合同造价结算方式：_七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据

40、，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须刚好办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可运用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量