建筑安装施工合同书模板.docx

《建筑安装施工合同书模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑安装施工合同书模板.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑安装施工合同书模板建筑安装施工合同书模板（通用6篇） 建筑安装施工合同书模板 篇1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装承包合同及相关法律规定，结合本工程的实际特点，本着互惠、互利、合作、相互信任的原则，经甲乙双方协商一样，签订本合同。第一条：工程概况1、工程名称：稻花香酒厂新建工程2、工程地点：318国道旁3、工程内容：完成施工蓝图范围内及现场所须要完成的全部内容。其中：厂房、办公楼、道路硬化、排水管网及协助配套等工程。4、工程承包方式：乙方(包工包料)，实现工程总承包。5、工程施工时间： 年 月 日至 年 月 日。6、合同价款及付款方

2、式：6.1按施工图纸项目工程用20xx年湖北省统肯定额收费标准计算，下浮8%。6.2付款方式：按工程形象进度付款。6.3按每月完工的实际工程量付80%。6.4工程竣工验收合格后一月内付至工程总造价95%。6.5结帐方式：必需用现金支付，不能以物抵帐。余款一年后无质量问题全部付清。7、合同风险范围如下：市场物价风险：包括主材依据当时市场价格，材料单价改变幅度，超过±5%以外的风险按合同约定执行，在约定风险外的按当地市场价进行调整。8、合同以外风险范围价款调整方法：因设计变更，工程量增减引起合同价款的改变依据现场工程负责人或工程师实际签发数量及价格进行调整。调整方法是依据工程师实际审

3、签并经甲方确认的工程量乘以合同对应固定单价进行调整，合同中没有适用或类似于变更，增减工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经与甲方协商一样后，按双方书面审签确认的工程量及价格计算调整。9、合同文件中运用的语言文字，标准和运用法律：9.1适用法律、法规、国家的法律、法规及本省、本市的部门规定或地方法规。9.2适用标准、规范建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装质量检验评定标准。其次条 甲方义务1、办理甲方应办的全部手续、平整施工场地，使施工场地具备施工条件的约定时间，已具备施工条件。2、供应施工期间的水源、电源、施工用的路通。3、组织乙方有关人员进行图纸会审及技术交底。4、组织现场交验的时间(开工

4、前三天内)。5、协调爱护工作的约定，甲方协作、乙方负责。6、根据合同节点，按时支付工程款(每月25-30日)。7、办理有关所需证件的约定，开工前由甲方办理施工许可证，乙方帮助，费用按国家，和省市相关规定分担。第三条 乙方义务1、乙方应具备施工相关资质，配齐各种施工及技术人员，保证全文明施工，严格执行有关施工现场的管理的规定，指定一名项目负责人常住现场配备施工技术人员。项目负责人： 电话： (24小时开机)2、乙方必需根据工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。3、乙方在施工过程中发觉设计文件和图纸有关错的，应当刚好提出看法和建议。4、施工中严格执行平安施工操作规范及

5、防火、施工规范、质量标准，按期保质完成工程。5、工程用水、用电依据现场挂表，每月抄表经甲、乙双方确认，单价按施工当地物价部门核定价格，最终在应付工程款中扣除。6、乙方要做到文明施工，保持施工现场整齐，做到工完场清，不得扰民及污染环境。7、工程竣工后，乙方用书面形势通知甲方，乙方将向甲方供应竣工验收相关资料及文件。第四条 工程变更及签证工程项目及施工方式如需变更，甲、乙双方协商一样签订书面变更协议，同时相应的调整相关工程费用及工期。第五条 工期延误1、对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方同意，工期相应调整。1.1工程量改变和设计变更，导致工期增加的。1.2不行抗拒自然灾难所影响的(天灾、政治、恶劣

6、气候、下雨等)。1.3甲方同意工期顺延其他状况。2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响的，经乙方提去，甲方确认后，工期可以顺延。3、在施工中，停电、停水满12小时或有现场其他缘由，经甲方确认后，乙方工期予以相应顺延。4、因乙方供应材料，设备质量不到位而影响工期由乙方担当担当责任，工期不顺延。5、因乙方责任不能按时开工，或中途停工，而影响工期的，工期不顺延。6、因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。第六条 质量标准及平安生产要求1、甲、乙双方约定本工程施工质量标准，符合国家建筑施工质量验收标准。2、平安生产要求：2.1乙方施工现场必配备平安管理员，对工人进行平安生

7、产教化，并指导平安生产的要求及施工程序。2.2在施工中发生的平安责任事故，甲方不负任何责任，由乙方自负。第七条 信誉保证金的管理及退返和违约惩罚1、合同签定后，乙方向甲方付保证金150万元(其中签订合同后支付给稻花香酒厂)。2、保证金的退返程序：2.1乙方设备及工人进场起先施工，甲方退返乙方保证金50%(即75万元)待办公大楼，基础完工后全部退返。2.2假如甲方不能按时退返乙方保证金，乙方有权停工，而且工期顺延的同时，乙方按本金收取利息，收取利息的标准是3%。签订合同一个月内，甲方应尽快保证乙方进场施工的一切条件。逾期甲方根据 利息向乙方支付，超过二个月，甲方无条件退返保证金，同时视同甲方原合

8、同承包给乙方。第八条 组织竣工验收工程竣工后，由乙方书面通知甲方，由甲方负责组织验收，竣工验收必需在半月内完成，逾期不验收视同验收合格。本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，盖章签字后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 建筑安装施工合同书模板 篇2 甲方：乙方：依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国经济合同法及国家有关规章规定，结合本建筑安装的实际，经协商双方达成如下协议，共同遵守。第一条 建筑安装设施概况(一)建筑名称：(二)安装施工范围：(三)开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日其

9、次条 本协议书与下列文件一起构成合同文件：(1)双方共同约定的针对本工程的带资让利约定书;(2)专用合同条款;(3)国家现行的标准合同文件中的通用合同条款;(4)中标通知书;(5)投标函及投标函附录;(6)技术标准及要求;(7)图纸;(8)已标价工程量清单;(9)其它合同文件。上述文件相互补充和说明，如有不明确或不一样之处，以合同约定次序在先者为准。第三条 质量：优良，执行国家最新验收标准，对于工程存在的任何质量缺陷，乙方担当一切责任和损失。第四条 材料设备：本工程所采纳的主要材料、设备的品种、质量、型号等主要指标乙方必需经甲方同意方可选购、运用;未经甲方同意乙方擅自运用的主要材料、设备，乙方

10、自行担当费用和损失。第五条 工程价款结算及调整1、本工程采纳可调价合同，调整方式为按实结算。2、本工程结算执行20xx消耗量定额及费用定额，详细约定如下：(1)工程类别：执行山东省规定(2)措施费：按实结算(3)税金：双方约定乙方应邀的营业税及附加由建设代扣代缴。(4)与该项目有关的环保收费执行国家有关规定。3、双方同意本工程由乙方让利甲方工程总价的2%，在工程竣工结算时予以调整。第六条 工程款支付：1、双方单独签订的本工程结算方式协议作为本条款的一部分。2、主要工程验收完毕甲方支付至工程总造价的30%，工程竣工验收完毕付至工程总价款的70%;工程竣工验收完毕一个月内乙方向甲方提交结算报告资料

11、，一个月内必需经工程造价询问单位审计并出具审计报告;非甲方缘由造成的时间延误，甲方免责，甲方在结算完成一年内付至工程总价的95%，剩余5%作为质量保修金，保修期满十日内一次付清。如甲方未能按期支付工程款，拖欠部分按同期银行贷款利息付给乙方。3、如甲方未按合同约定支付工程款，双方同意由建设单位从甲方应付工程款中干脆支付给乙方。第七条 保修(一) 保修内容：见安装施工范围;(二) 保修期限：自验收合格之日起保修贰年;(三) 保修期满后，按国家有关的规定签订修理保养合同。第八条 违约责任(一)甲方责任：1、未按合同规定供应场地、图纸资料、用水用电便利等，除工程日期得以顺延外，还应偿付乙方因此造成停工

12、、窝工的实际损失;2、工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;3、工程未经主管部门验收，提前运用，发觉质量问题，自己担当责任;4、超过合同规定日期验收或付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方付逾期的违约金。(二) 乙方责任：1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求限期无偿修理或返工，由此造成的逾期交付的，每日按工程总造价的0.3%向甲方偿付逾期的违约金。2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复;因甲方缘由造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第九条 未尽事宜双方协商约定。第十条 争议解决方式：本合同履行过程中发生的争议

13、，双方协商解决，协商不成，双方约定申请日照市仲裁委员会仲裁。第十一条 本合同正本肆份，双方各执两份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 建筑安装施工合同书模板 篇3 甲方(建设单位)：(以下简称甲方)乙方(安装施工单位)：(以下简称乙方)。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和西藏自治区消防管理方法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允、诚恳信用的原则，结合本工程消防安装的实际状况，经甲乙双方协商一样，订立本合同，以便共同遵守。第一条 建筑消防设施概况：(一)、建筑名称：拉萨火电厂110KV变电站扩建工程(二)、

14、安装施工范围：室外管道及消防栓安装施工;消防水泵房内设备的购臵与安装。(三)、开竣工日期：开工： 年 月 日 竣工： 年 月 日(四)、工程质量：验收合格其次条 图纸、预算交付：(一)、甲方在开工前十日向乙方供应经过公安消防部门审批的设计图纸壹套。(二)、乙方在合同签订前十日依据通过审查的图纸向甲方供应预算书。第三条 合同价款、拨款和结算：(一)、合同价款：人民币38万元，大写：叁拾捌万元整。(二)、合同生效，工程开工后10日内，甲方付给乙方预付款。(三)、设备到达甲方，甲方付给乙方设备款。(四)、消防设施试验前，甲方付给乙方进度款60%;验收合格后，甲方付给乙方进度款35%。甲方扣留工程总价

15、5%做为质量保证金，待工程保修期满后，检验无遗留的质量问题后，甲方将扣留的质量保证金一次性支付给乙方。第四条 设备供应：合同范围内设备均由乙方自行选购和保管，甲方供应场地供乙方存放。第五条 双方责任：(一) 甲方：1、为乙方供应用水、用电便利和存放设备的场地，费用由乙方担当;2、协调乙方与工地其他施工单位的协作关系;3、甲方对乙方的工作变更进行签证;4、帮助乙方进行消防工程检测验收，所产生的相关费用由乙方担当。(二)乙方：1、应刚好选购设备，严格按操作规程施工，确保安装质量;2、听从甲方的进度支配，按时供应有关竣工资料并参与竣工验收;3、乙方通知公安消防等有关部门参与验收;4、负责施工过程中的

16、平安事故，做到平安、文明施工，事故的费用由乙方负责;5、乙方自行供应资金账户，由此产生的相关责任均乙方负责。第六条 图纸变更：设计图纸、施工图纸原则不变更。确需变更，应提前十五日书面通知对方，并经公安消防部门(或建设主管单位)批准。第七条 验收和工程质量：(一)、乙方在竣工后十日内向甲方供应消防设施施工技术档案，甲方在十日内组织验收。(二)、消防设施安装质量以通过建筑自动消防技术验测并经公安消防部门竣工验收合格为标准。第八条 保修：(一)、保修内容：见安装施工范围;(二)、保修期限：自验收合格之后起保修壹年;(三)、保修期满后，按建筑消防设施运用修理保养管理方法的规定签订修理保养合同。第九条

17、违约责任(一)、甲方责任1、未按合同规定供应场地、图纸资料、用水用电便利等，除工程日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此造成停工、窝工的实际损失;2、工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、倒运等损失和实际费用;3、工程未经消防验收，提前运用，发觉质量问题，甲方自己担当责任;4、超过合同规定日期验收或支付合同款，每日按工程造价的0.3%向乙方偿付逾期的违约金。(二)、乙方责任：1、乙方逾期交工或质量不符合合同规定的，甲方有权要求期限无偿修理或返工，由此造成逾期交付的，每日按工程总造价0.3%向甲方偿付逾期的违约金我;2、保修期内发生质量问题，由乙方无偿修复，

18、因甲方缘由造成的，由乙方修复，甲方支付相应费用。第十条 本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决。协商不成时，向当地人民法院提起诉讼。第十一条 如需担保，另立合同。第十二条 本合同自双方签字盖章之日起生效，至保修期满终止。第十三条 本合同正本两份，双方各执一份，副本四份，送公安消防、工商行政管理等有关部门。第十四条 其他甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 建筑安装施工合同书模板 篇4 发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条 工程项目1.工程名称：

19、_2.工程地点：_3.工程编号：_4.工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。5.工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元。(各单项工程详见工程项目一览表)其次条 工程期限1.开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工(各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表)。2.施工前各项打算工作，双方应依据工程协议书中第三条规定，分别负责根据完成。3.在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方刚好协商，签订协议，并报有关部门备案。(1)由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者;(2)因甲方变更

20、安排或变更施工图，而不能接着施工者;(3)因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺当施工者。第三条 物资供应1.全部工程所需的物资按下列第(_)项供应方式办理。(1)特别材料、统配、部管材料及统配、部管的机电产品，均由甲方负责选购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责选购供应。(2)统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂运用，特别材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应。(3)包工不包料工程，全部材料、设备由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。(4)其他方式：_2.由甲方负责供应的材料和设备的品种、

21、规格、数量及进场期限(详见甲方供应材料、设备一览表)。3.成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成立设备在交付乙方前，由甲方负责检验。甲方托付乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议。4.工程所需材料，如因供应部门的规格、品种或材质不能满意工程要求，必需以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。5.凡应附有合格证明的材料，在进场时必需由供应方负责验证;如无合格证明，必需经供应方试验合格后方准运用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合

22、格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。6.由甲方负责供应的材料和设备，如未按时供应、或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决、因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条 工程款结算1.全部工程造价的结算方式按下列第(_)项规定办理。(1)以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。(2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。(3)按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。(4)包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。(5)招标的工程，按中标的价款结算。2.工程款拨付与结算方法，按现行规定办理(详见附件)。第五

23、条 施工与设计变更1.乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。2.要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力气和机构调迁等损失，应由责任方负担。(1)施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在七天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。(2)在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前，按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。(3)

24、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。(4)在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。3.乙方应严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录，方能接着进行下一工序的施工。隐藏工程在隐藏以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有刚好检查的，乙方可以自行检查，填写隐藏工程检查记录，并将该记录送交甲方。事后甲方对该隐藏工程进行检查，符合质量标准的，检查费用由甲方负担;不符合质量标准的，检查费用由乙方负担。乙方没有通知甲方检查，自行隐藏工程的，检查费用由乙方负担。4.甲乙双方在施工中遇到工程生项

25、，应按定额管理方法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前刚好送经办银行，做为结算工程款之依据。第六条 竣工验收、结算与保修1.乙方在单项工程竣工前五日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参与验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参与验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方担当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。2.竣工工程验收合格，从验收之日起三天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应由甲方担当。3.某项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣

26、工工程验收之依据。4.在进行竣工工程验收中，如发觉工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。阅历收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。5.工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。6.竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收时，乙方应在验收前十天向甲方供应以下文件：(1)增减变更文件和其他洽商记录;(2)隐藏工程验收记录和中间交工验收记录;(3)工程竣工

27、后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位、施工单位绘制竣工图。7.乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后十五天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后三十天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设十五天内，工业建设二十天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办银行审定拨款。8.工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修一年(采暖工程在第一暖期内)。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理(属于专业性建筑安装工

28、程按国务院各有关主管部门的特别规定办理。)9.工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。第七条 违约责任和仲裁1.由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，(以竣工验收合格日期计算)每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金;属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之_的逾期违约金。2.甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。3.实行合理化建议奖和提前竣工奖的，甲乙双方应依据有关政策的规定，另订协议。4.建筑安装工程承包发生合同纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方

29、均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可向建筑物或者干脆向人民法院起诉。第八条 附则1.预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同(附施工图预算)送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。2.在本合同签订之前，双方签订的施工打算合同(工程协议书)，可做为本合同之附件。双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。3.招标工程，按_市建设工程招标、投标暂行方法签订合同。4.双方商定的其他事项：_第九条 合同份数及有效期限。1.本合同一式_份。甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方

30、业务主管部门副本一份;其余副本，由甲方送经办银行、建筑物所在地的区、县工商行政管理局各一份备案。2.本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 建筑安装施工合同书模板 篇5 建设单位： (以下简称甲方) 合同签订地址施工单位： (以下简称乙方) 签 订 日 期 年 月 日依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法双方本着同等互利、互信的原则，签订本施工合同。第一条：工程项目及范围：(注：空格如不够用，可以另接。)其次条：工程期限：本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。第

31、三条：质量标准：依照本工程施工详图、施工说明书及国家建委颁发的建筑安装工程施工及验收暂行技术规范与有关补充规定办理。做好隐藏工程，分项工程的验收工作。对不符合工程质量标准的要仔细处理，由此造成的损失由乙方负责。第四条：甲乙双方驻工地代表：甲方驻工地代表名单 乙方驻工地负责人名单第五条：材料和设备供应：凡包工包料工程，由甲方供应材料安排，乙方负责选购调运进场，凡包工不包料工程，甲方应依据乙方施工进度要求，按质按量将材料和设备刚好进场，并堆放在指定地点，如因甲方材料和设备供应脱节而造成乙方待料窝工现象，其损失由甲方负责。第六条：付款方法：本工程预决算按江苏省常州市单位估价表编制或江苏省综合定额。1

32、.基建项目技省建工局和建设银行规定方法付款。2.工程费用按下列方法付款：工程开工前甲方预付工程款 %计 元 工程完成 时甲方付进度款 %计 元 工程完成 时甲方付进度款 %计 元 工程竣工后余款 %一次结清 计 元第七条：竣工验收：工程竣工后，甲、乙双方应会同有关部门进行竣工验收，在验收中提出的问题，乙方要限期解决。工程阅历收签证、盖章并结算材料财务手续后准交付运用。第八条：其他：1.甲方在开工前应做好施工现场的三通。(路通、水通、电通)。2.单包工程甲方应帮助乙方解决住宿和用膳问题。3.施工中如甲方提出工程变更，应有甲方提请设计部门签发变更通知书，由于工程变更造成的损失由甲方负责。4.本工程

33、设计预算如有漏列项目或差错，在本合同有效期内审查修正，竣工结算时以工程决算书为准。第九条：本合同一式 份，在印章齐全后，至工程竣工验收，款项结清前有效。本合同未尽事宜，双方协商解决。第十条：违约责任：第十一条：解决合同纠纷的方式由当事人从下列方式中选择一种：1.协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁;2.协商解决不成的依法向常州人民法院起诉。第十二条：其它约定事项：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 建筑安装施工合同书模板 篇6 甲方：建设单位 (以下简称甲方)乙方：施工单位： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程

34、承包合同条例及相关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目1.工程名称：2.工程内容：a.钢屋架制作安装，彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及100PVC雨落管安装，跨度24m，长度83.6m，柱距为7.6m，檐口高度7m，不含门窗、基础。彩板封面单面，维护墙。b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑，细杆、墙面加固。c.材料的规格墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm房面水平支撑：114×3cm焊管细杆：114×壁厚3cm墙面剪刀叉：16的圆钢墙面套管：32镀锌焊管 140×40×2.0

35、×20注：(全部钢制结构必需刷两遍防锈漆和一道面漆，连接焊点须正规操作)3.工程单价及造价：单价为208元/m2(不含税)，其中包括人工、机具、 机械、材料、租赁、平安措施费、劳保等费用，详细结算按甲方现场实际收方结算。4.工程款支付：乙方完成整个工程的50%时，甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款，余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后，一次性付清全部余款其次条 工程质保该工程质保期壹年，并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。第三条 施工工期及施工措施1、合同签订后，甲方基础工程完成后刚好通知乙方，乙方马上进场施工

36、，工期为30天，除不行抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。2、工程质量：按甲方要求进行施工，质量要求达到合格。第四条 甲方责任和义务1、甲方派2、甲方刚好协调在施工中出现的各种疑难问题。3、甲方给乙方供应住宿、用电、用水及施工场地。第五条 乙方责任和义务1、乙方派为现场负责人，联系电话2、乙方严格根据规程办理，坚持文明施工，保证质量，做到平安生产， 若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失，一概由乙方负责。3、乙方实行有效措施保证按合同工期完成施工任务。4、乙方在施工中应刚好清理现场，保持现场清洁，不影响其他施工。第六条 工程验收1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。2、乙方完成施工后，甲方在10天之内进行工程验收。第七条 其他1、本合同未尽事宜，经双方协商后，另签补充协议，并与本合同具有同等法律效力2、本合同一式贰份，双方各执壹份，本合同双方签字盖章后生效。3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算。4、除本合同外另增加的部分，按本合同单价计算。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日