建筑工程施合同.docx

《建筑工程施合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施合同.docx（131页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程施合同建筑工程施合同（精选18篇） 建筑工程施合同 篇1 发包方(甲方)： 承包方(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条工程概况1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式：1.5工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。 1.6工程质量：合格1.7合同价款(人民币大写)： 其次条 甲方工作2.1开工前天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供

2、应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项，办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。2.3托付监理公司进行工程监理，监理公司任命我为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 壹 份。 2.4如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，可帮助乙方到有关部门办理相应审批手续。2.5协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并由乙方担当相应费用。第三条 乙方工作3.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2指派为乙方驻工

3、地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算，完善竣工图纸等。3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线。做好施工现场保卫和垃圾消防等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第

4、四条 关于工期的约定甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不得顺延。 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。 第五条 关于工程质量及验收的约定5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰装修工程质量及验收规范(GB50210-20xx)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2 本工程质量应

5、达到国家质量评定合格标准。5.3 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.6工程竣工后，乙方应通知验收，甲方自接到验收通知3日内组织验收，并办理验收移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知

6、乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定 6.1双方商定本合同价采纳第 (1)固定价格。(2)固定价格加 %包干风险系数计算。包干风险包括 内容。 (3)可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。6.2 本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料 15 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在 60 天内，结清尾款。第七条 关于材料供应的约定7.1本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应

7、为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值 %的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用，若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。 第八条 由关平安生产和防火的约定8.1甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑

8、安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此发生的一切经济损失。 8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第九条 嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。9.2 由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约

9、金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。9.3 乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方 元，作为嘉奖。9.4乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5甲方未办理任何手续，擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并担当损失。9.6未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并担当损失。9.7未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。 9.8因

10、一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第十条 争议或纠纷处理10.1 本合同在履行过程中发生的争议，在不影响工程进度的前提下，由双方当事人协商解决，协调不成的按下列第 (1) 种方式解决。(1)提交 仲裁委员会仲裁;(当事人不在本合同约定仲裁机构，事后未达成书面协议的，可向人民法院起诉)(2)依法向人民法院起诉。第十一条 其它约定第十二条 附则12.1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。12.2本合同正本两份，双方各执一份。副本五份，甲方执四份，乙方执一份。12.3本合同履行完成后自动终止。 合同订立地点： 合同订立时间：甲方：

11、盖章 法定代表人：乙方：盖章 法定代表人：年月日： 建筑工程施合同 篇2 托付人(以下简称甲方)：居间人(以下简称乙方)：甲、乙双方经过友好协商，根据中华人民共和国合同法的相关规定，达成本合同。第一条 甲方因与 建设工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)，托付乙方供应居间服务(以下简称居间服务)。其次条 甲方签订建设工程施工合同时，视为乙方完成居间服务。建设工程施工合同作为本合同的附件，在甲方签订后三个工作日内交复印件一份(加盖甲方公章)给乙方保存。本合同签订后，甲方签订建设工程施工合同的，均视为由乙方供应居间服务所签订，甲方不得提出任何异议。第三条 甲方应当供应准确的需求和真实的信息，以便

12、乙方供应居间服务。甲方应当向乙方供应建设工程施工合同相关的甲方文件及信息，包括但不限于营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份信息、甲方的施工资质等。乙方须要其他文件的，应当书面通知甲方，甲方应当刚好供应给乙方，一般不超过三个工作日。第四条 乙方的居间酬劳为人民币十万元。第五条 乙方完成居间服务的，甲方同意根据如下方式支付乙方的居间酬劳。1、甲方根据建设工程施工合同的约定进场或者建设工程施工合同约定的进场时间到达之日后三个工作日内，支付乙方人民币五万元的居间酬劳;2、甲方根据建设工程施工合同的约定起先施工并收到第一笔工程款后三个工作日内，再支付乙方人民币五万元的居间酬劳;乙方应当供应相应的账号

13、供甲方支付居间酬劳，该账户信息作为本合同的附件。乙方变更账号的，应当刚好书面告知甲方。甲方逾期支付的，每逾期一日需支付乙方违约金一千元。第六条 甲、乙双方均应保守所知悉的本合同相关的信息，不得对外泄露，否则，泄露方应支付违约金人民币三万元，但乙方为了完成居间服务或者取得本合同相对方书面授权的除外。国家法律、法规或者有关国家机关要求供应本合同的，依照相关规定执行。第六条 本合同在履行过程中发生的争议，甲、乙双方应当协商解决;协商不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。第七条 如有未尽事宜，甲、乙双方可以另行签订补充协议进行约定，补充协议与本合同具有同等法律效力。第八条 本合同一式两份，甲、乙双方各

14、执一份，自甲、乙双方签署之日起生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 建筑工程施合同 篇3 施工单位：_（以下简称甲方）承包单位：_（以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一、总则：1、工程名称：_2、工程地点：_3、工程内容：依据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采纳聚合物水泥基防水涂膜（1.5c厚），屋面防水工程采纳“_”聚氨酯防水涂膜（找平

15、层上作基层处理）。二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工程造价： 厨卫间聚合物防水每平米_元；屋面_聚氨酯防水每平米_元。结算时按实际面积结算。四、质量标准： 乙方应确保公司生产基地_楼防水工程达到优良标准，严格参照_有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整匀称，与基层有肯定粘结力，达到设计厚度等质量要求。五、双方责任：1、甲方责任：（1）应提前提出施工安排，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。（2）应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行避开的因素，工期顺延。（3）协作乙方施工，如供应必要的垂直运输、工人工地

16、住宿等。（4）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用，必要时由甲方抽送_检验合格后运用。（2）协作_公司_基地整体进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。（4）应严格按防水工程标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_年。六、付款方式： 本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进

17、度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的95给乙方，留5的工程款作保修金，_年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。七、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待_年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：乙方： 建筑工程施合同 篇4 发包人（甲方）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_承包人（乙方）：_身份证号：_联系电话：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项订立本合同。第1条甲方将位于_市_内，所建筑的厂房发包给乙方。承包范

18、围：_市_厂房地面工程施工，包括窗台以下内外抹灰及厂房散水。乙方必需严格按施工要求施工。乙方对平安及文明施工实行全面担当，包工包料，乙方为平安施工、文明施工第一责任人。第2条开工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日。第3条合同价款甲方按乙方所做工程量施工量标准合计总价款_万元与乙方结算工程款，乙方承包单价一次包定。如有个别因素发生最终按乙方实际完成工程量据实结算工程款。第4条甲方开工前供应具备开工条件的施工场地，须要与有关部门联系和协调的工作由甲方负责。如甲方开工后有不具备材料其他工种所造成的停工甲方按工程总造价款2%每天作乙方赔偿。第5条乙方在开工过程中，严格按国家和地方有关规定及甲方

19、要求执行，而如发生平安责任事故对第三人人身财产损害，由此所造成的全部损失、赔偿费用均由乙方担当。第6条施工所须要的机械设备、工具和油料、机油等消耗品均由乙方供应。上述机械费、油料费用均已包括承包单价之内，甲方附付合同约定的工程款之外不担当任何费用。第7条工程款支付（两次性支付）7.1第一次付款_年_月_日前，付给人工费_万元。其次次付款_年_月_日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收据为凭）7.2若甲方到期未给付工程款，担当违约责任，违约金为_万元。第8条本合同正本两份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自双方在合同上签字或盖章之日起生效。甲方：_ 乙方：_法人代表：_责任人：_年_月_日

20、_年_月_日 建筑工程施合同 篇5 发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)通过甲方对乙方的考核考察与乙方的投标报价，同意将娄底市东方财宝广场防水工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行：第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：其次条 工程承包范围及内容：地下室底板，地下室侧墙，转换层顶板。第三条 承包方式包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度、含税金等总包方式。第四条 防水材料和工程单价1、所运用的防水材料为防水材料。2、地下室底板防水采纳3、地下室侧墙防水采纳每平方米4

21、、地下室顶板防水采纳每平方米本合同单价是指材料费加上施工人工费、管理费、措施费、利润、税金等一切费用，不再读取其它任何费率 。第五条 工程计量按实际完成的防水基层接触面的绽开面积计算，其中审计图纸图集所要求节点附加防水层经双方协商按实签证，刚性层上面伸缩缝处防水油膏及防水附加卷材另外计算。每米依据现场实际状况确定价格 元。(因甲方要求另行加强部分或增加部分按实另行签证)。第六条 合同工期工程按甲方正式书面通知要求结合现场实际状况为准。第七条 付款方式本合同签订3日之内乙方向甲方交纳合同履约金5万元(到期不付视乙方违约)，于完成地下室一层防水工程后甲方一次性退还到乙方指定银行账户;本工程无预付款

22、，按进度(以每完成两层为支付周期)支付完成工程量的75%进度款，乙方完成甲方前期指定的工作，待甲方验收合格后即付施工区域之工程款的85%，0.000m以下完成后半年内无渗水时再付10%，留5%作为保质金，一年内退还5%保证金中的3%，其余2%两年内退还到乙方指定银行账号。第八条 质量标准乙方所施工用的产品必需由国家建设行政主管部门技术监督局认可并颁发的运用认可证书和合格证书方可进入现场运用。如发觉运用假冒产品或偷工减料，甲方有效拒付工程款项，并且甲方有权索赔。乙方应确保所施工的防水工程达到优良标准，必需严格按现行的国家、 地方的质量验收规范、标准和规定要求组织施工，按国家GB502820-、G

23、B5027-20-验收规范的要求验收，并接受甲方和质监部门的监督。达到 设计厚度等质量要求，确保工程质量为一次性合格。质量达不到验收标准时，甲方有权利要求其整改到位其费用由乙方负 责，乙方依据验收规范，应无条件整改到位，防水局部完成后出现渗水由乙方负责返工处理，直到不渗水为止，费用由乙方负责，返工整改不得影 响整体工程进度。第九条甲方驻工地代表甲方委派为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视其为甲方看法的有效表达。乙方委派为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权利，发行合同约定的义务。乙方的要求和通知须以

24、书面形式由乙方代表签字并加盖公章或项目章后方可有效，并视其为乙方看法的有效表达。第十条 双方责任与义务1、甲方责任：(1)应提前15天提出施工安排，督促施工单位将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。(2)应提出工期安排，但应考虑到天气及人力等不行抗拒的因素、工期顺延。(3)协作乙方施工，协调必要的填运输、脚手架和材料场施场点，其费用乙 方负责。(4)协调与其他施工单位的冲突。(5)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提 交乙方限时整改返工。(6)工程验收后，对防水层成品，甲方应督促施工单位爱护成品，谁破坏谁 负责。防水工程完工后乙方必需提出收申请，经监理审核后报甲方

25、，向质监部门申请，质监同意后，乙方三天内组织验收，验收合格后15天内就按合同付款，如不按期付款，四方应担当乙方的全部经济损失。2、乙方责任(1)按甲方的施工要求，作具体的施工方案，报甲方监理审核，听候甲方通知，刚好组织防水材料进场，刚好向甲方与监理供应产品合格证和检验报告单及施工的其他档案资料，由甲方现场负责人抽检合格后方可运用。(2) 乙方应文明平安施工，施工中全部工伤事故乙方自理，甲方概不负责。(3) 乙方必需组织有丰富阅历的施工人员进场施工，对施工全部的设备必 须符合平安生产要求。(4)协作工程的整体施工进度，按甲方提出的施工安排施工，除不行避开 的因素外，不得人为拖延。(5)应遵守施工

26、现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各 规章制度制定的惩罚。(6)应严格按防水工程标准规范竣工，发觉问题，刚好自行解决，确保工 程质量达到优良标准，并对工程保修五年。(7)在保修期内，由于乙方施工质量或施工缺陷缘由引起的质量问题均由 乙方负责修复，费用由乙方担当，若非正常状况(人为破坏，私自改动防水层、自然灾难等)下漏水乙方不予以担当责任。第十一条 违约责任甲方在未经乙方同意，不得单方面对本工程项目进行再次转包，如发生此 状况，属违约，乙方一经发觉，由此造成干脆经济损失均由甲方担当。工程质量达不到验收标准的部分，乙方就按甲方要求的时间内予以返工维复，直到符合验收标准为止，其费用与工

27、期造成的损失由乙方担当。工程延误或施工质量达不到规范要求，而乙方义无主动措施确保按合同工期完成，或无力按质量标准返修者，乙方应担当违约责任，甲方有权单方面终止合同，乙方应赔偿由此造成干脆经济损失。第十二条 其他条款1、 依据双方附属工程总承包合同，乙方有权进行分包、转包，甲方无权就此终止合同并索赔。2、 本合同一式 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，具有同等的法律效力。3、 本合同执行中若有争议，先协商解决，如协商无效向人民法院诉讼解决。4、 本合同的有效期，自签约日起至工程保修期满为合同有效期，逾期自然失效。5、 乙方在与分包方履行合同的过程中，如因甲方缘由无法支付乙方工程款导致分包方的起诉及经

28、济纠纷时，甲方应与乙方共同处理相关事宜。6、本合同价款现金支付或转账支付，乙方指定付款帐号为：户名： 建筑工程施合同 篇6 发包方(以下简称甲方)：内蒙古-县-能源有限公司 承包方(以下简称乙方)：依据我国合同法及其他法律法规的相关规定，甲乙双方经同等自愿协商，就乙方承包甲方厂房地面硬化建设工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：-县-能源有限公司院内厂房地面硬化和修路建设施工工程。2、工程地址：商都县长盛工业园区苍狼新能源有限公司。3、工程范围及标准：， 30cm厚河卵石垫层，25cm厚成品混凝土标号C25。厂房是C25。4、承包方式：乙方包工包料施工，甲方负责水电。5、工程期限：本

29、工程自期 天。二、验收标准本工程竣工后，由乙方汇总施工材料，由甲乙双方会同相关管理部门进行验收，验收标准为符合国家相关标准，符合本合同要求。三、合同价款及工人工资预付款1、本合同工程单价为人民币写：)单价为税后价。2、工程付款方式为每贰万平米验收合格后结算97%。3本合同签订之日内，甲方收取乙方工人工资预付款人民币(共计)，乙方保证刚好足额支付工人工资，如未能按时足额支付工人工资，甲方代为发放，其产生的费用将从工程价款中扣除。一个月内第一次结付工程款即退还乙方，工人工资预付款拾万元。四、双方的权利和义务1、乙方保证有建设本工程的资质要求。2、甲方在工程开工前，做好清场工作，便利乙方施工建设。3

30、、本合同工程图纸由甲方供应，乙方必需严格根据图纸进行施工，如发觉图纸有问题，应刚好向甲方书面提出，未经甲方许可，不能擅自变更图纸进行施工。4、乙方在施工过程中所运用的建筑材料必需符合国家标准。5、在施工中，如因乙方缘由造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由乙方担当全部赔偿责任。如因甲方缘由造成甲乙双方及第三方任何人员伤亡及财产损失，由甲方担当全部赔偿责任。6、乙方应刚好足额发放施工人员工资，否则由此引发的一切后果由乙方担当。如甲方造成的工人工资不能刚好发放，由甲方担当。7、在本合同履行期间，甲方派驻工程监理一名，乙方应听从工程监理的监督。8、对隐藏工程在隐藏前，乙方会同甲方组织验收，经

31、甲方验收合格后，方可隐藏。否则视为该隐藏工程不合格。9、本工程验收合格后，甲方扣除乙方工程总价款3%的质保金。待本工程一年后无质量问题，全额给付。10、本工程质保期为一年，在一年内，如发生翻浆，断裂等质量问题，乙方负责免费修理。11、平整路基厂房费用由甲方负责，由乙方负责施工管理，路基完工后。甲方如期把工程款结清，如乙方不能正常施工，合同自动解除。五、违约责任1、如乙方违约，未按合同履行，造成乙方停工，一切损失由甲方负责。2、如乙方未按合同所约定的工期，保质保量的完成，所照成的损失由乙方担当。3、甲乙双方如对本合同产生异议，双方协商解决，如不能达成协商，由人民法院仲裁。4、乙方必需保资质和证件

32、真实有效，否则视为合同无效。 本合同一式两份，双份各执一份。甲方签字(盖章)： 乙方签字(盖章)：-年-月-日 -年-月-日 建筑工程施合同 篇7 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及中华人民共和国建筑法，本着同等、自愿、公允、公正的原则，经甲、乙双方共同协商一样，甲方自愿将位于建筑工程承包给乙方施工，特订立本合同如下：一、工程名称：二、工程地点：三、承包工程内容：除本工程所需的商砼及钢材两项材料由甲方自行选购至工地外，其余全部本工程施工图中包含的内容由乙方包工、包料、包质量、包平安、包卫生承包施工。(但甲方选购的商砼及钢材质量由甲方负责)。四、工程造价：本工程建筑面积共计平方米单价元，工程

33、总造价。五、付款方式：甲方按工程进度，在每月底按已完成工程量的80%支付乙方工程进度款，余款在本工程全面竣工并做好卫生清理后，再经甲方验收合格后，(除扣留2%的工程质保金外)一次性结清，保修期满后，退还质保金。六、甲、乙双方的权利和义务：甲方有权监督乙方的工程质量并负责工地上与周边的一切协调工作。本工程在施工合同签订后，本工程的工伤保险由乙方自行购买，在施工期间，乙方必需做到平安文明施工，如出现任何平安事故，一切后果由乙方担当。在施工期间，甲方必需保证工程款的按时支付，假如由于工程款的拖欠，造成的一切后果及损失，由甲方担当。七、合同工期：有效天气为能超出陆个月，如在超期陆个月后再超期，每超期一

34、天，甲方惩处乙方壹仟元人民币，以此类推。八、保修责任：按国家规定执行，在保修期内，乙方在接到甲方通知后24小时内，必需派人到场修理，否则甲方有权自行修理，所产生的费用从乙方保修金中扣除，不足部分由乙方补足。九、未尽事宜，双方协商解决，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方：乙方：年月日 建筑工程施合同 篇8 发包方：_(以下简称甲方)承包方：_(以下简称乙方)经甲乙双方共同协商，甲方同意将下列工作承包给乙方完成，为了更好地完成此工作，双方同意签定此合同。合同条款及内容如下。一、工作内容与劳动酬劳。(1)地下负二层砌水沟、地面砌砖坎分格，人工费单价_元/米。水沟按双边计算。(2)地下室负二层地

35、面30cm厚找平混凝土浇筑，要求浇筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工费单价_元/立方米。(3)地下室负二层地面10cm厚找平混凝土浇筑，要求人工浇筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成，人工费单价_元/平方米。(4)水沟抹灰，要求水沟底最溥处厚度5cm，按1%坡度找坡，表面用水泥粉压光，水沟口要抹成放盖板的子口，水沟口要平直光滑。人工费单价_元/米。(5)集水坑抹灰，口部做法与水沟口一样，人工费单价_元/个。(6)不浇混凝土的人防门口地面做水泥砂找平及四周抹灰，要求灰面光面。人工费单价_元/平方米。(7)水沟盖板铺设及刷黑色油漆。人工费单价_元/块。(8)墙脚水泥砂踢脚线抹灰。要求线口离地1

36、2cm，厚度9mm，表面水泥粉压光。人工费单价_元/米。二、施工质量标准及承包责任要求。(1)以上单价包括施工工艺上必需进行的水平线弹设，混凝土厚度定点的费用，以及水沟边按混凝土厚度定出标高的灰条抹灰费用。(2)以上单价包括商品混凝土施工的输送泵管接拆及清洗用工。(3)乙方必需在此单价内担当地下室地面工程的一切手尾工作，包括防火门框脚及其它一切地面手尾修补。(4)地面水泥砂施工技术及质量必需符合以下要求：1、依据水沟位置，分设地面找坡方向，然后定出地面标高灰饼，灰饼间距2米设置一个。2、地面做4cm高分水坡面，水沟完成面宽度20cm，坡向集水坑，不得有积水。3、浇砼要分段浇筑，每段均按同一个方

37、向浇筑，使得混凝土能同一个方向先后凝固，便利面层找平。表面找平常，有积水的地方要吸光表面水，然后补充砂浆，用铝合金方刮平。避开积水的地面凝4、待混凝土起先凝固可以站稳人脚时，即对混凝土表面进行打磨，洒水泥粉，固后起皮。5、完成地面不得有积水，不得起皮，表面平整度允许偏差5mm。地面墙脚必定后再压光。须平整，且不能污染墙面。(5)如地面完成后有大片的积水或地面起皮或地面起砂眼面，则按每个位置惩罚100元。三、施工进度要求及工资发放方式。乙方按甲方要求从地面定点起先，20天内完成本合同的(1)至(5)项内容，(6)至(7均数)项何时完成则何时才能进行工程量结算。如乙方无法按甲方要求进行施工，甲方则

38、有权终止施工合同。由于该合同工程施工期较短，人工费结算一次性完成，在整个地面完成，包括全部手尾工程全部完成后，10天内结算人工费。乙方当施工完成每项工作内容时，应刚好通知主管施工员、项目部质量检查小组对完成的工程进行质量验收，验收合格才有资格进行结算。如上述验收人员发觉施工质量不合格，项目部会发出质量整改通知给乙方。乙方应刚好对质量毛病进整改，整改完毕后再通知主管施工员及项目部质量检查小组验收，验收合格经得上述有关人员签名确认才赐予结算。工程量计算方法：按实际地面的可见面积计算(地面+凹凸差面)，浇砼地面按30CM砼地面的实际计算量。四、甲乙双方责任及施工条件(1)甲方供应施工场地及施工材料。

39、(2)甲方供应混凝土输送泵、混凝土磨面机、砂浆搅拌机、运输手推斗车。(3)甲方供应施工照明所需的电灯及地拖线。该用品属于借用，完工后乙方必需按数归还，否则按价赔偿。(4)甲方供应踢脚线施工用的9厘木板压条。(5)甲方供应工人的住宿场地、生活用水及照明用电。(6)甲方负责给乙方施工工人购买工伤保险(保险范围由保险公司指定，如超出保险范围由乙方自负，与甲方无关。)(7)甲方指定地方给乙方自行做饭，乙方炊事员、炊具及柴火(煤气)自理。(8)乙方必需自带施工用的小型工具(如铁铲、灰桶、铝合金方、灰刀、灰板、灰抹子等)(9)乙方按工程施工规范及技术交底进行施工，做到工完场清，节约运用材料。五、平安文明施

40、工管理有关规定(1)凡进入本工地施工的人员须持有身份证或深圳市劳务工暂住证。凡属三无入员及国家通缉犯均不准进入本工地务工。一经查获，送公安部门处理。(2)乙方全部工人不准带家属进住工地。进场的工人必需领用平安帽及工作卡，由乙方负责人到工地办公室统一办理。其中平安帽10元，工作卡5元，共15元作为押金，在乙方人工费中扣押，在乙方人员退场时归还领用物品时统一退回押金。如领用物品损坏，则按价赔偿。(3)乙方进场人员必需经过项目部平安教化才能上岗工作。施工时必需遵守甲方的平安管理。如有违反平安操作规程且不听指挥的，每次赐予50元的罚款。严峻者赐予停工退场处理。(4)不能让砂浆硬结在地面上、斗车上及搅拌

41、机内。一经发觉，每次赐予乙方500元的惩罚。(5)乙方全部人员必需遵守工地管理条例合约。如有违反，按条例规定惩罚。六、合同生效与终止本合同自甲乙双方签字或盖章后生效。乙方完成该项工作结清帐款后合同自动失效。七、合同份数本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。八、合同争议(1)甲乙双方若因故不能履行合同，应征得对方的同意，并赔偿另一方的损失，损失大小由双方协商解决。若甲方有足够证据认证乙方无实力完成本合同任务，可随时取消乙方施工资格，并按本合同第三条结算乙方人工费。(2)本合同说明权在甲方，乙方需具体阅读以上各条款，一经签字即视为认可。因甲方：乙方：代表签名：代表签名：电话：电话：签订日期：20_年_月_日 建筑工程施合同 篇9 甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协