2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库模考300题（全优）(青海省专用).docx

《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库模考300题（全优）(青海省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库模考300题（全优）(青海省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故,则安全生产许可证有效期届满时()。A.不再审查,直到发生死亡事故时终止B.经原安全生产许可证颁发机关重新办理C.经原安全生产许可证颁发机关同意,不再审查,有效期延期三年D.必须再次审查,审查合格延期三年【答案】 CCI7Q7Y3O2I9B3Q1HK1V6E2O1X6U8I3ZG5A10P10Y10Z7Y9W102、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。2017真题A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责

2、任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之一【答案】 BCJ3R10P8C10P9E7G4HX7V2P4N9I10L4L4ZI7I8K9R8Z1Q10G103、根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（）。2018真题A.撤销安全生产许可证B.吊销安全生产许可证C.暂扣安全生产许可证并限期整改D.责令停止生产并处罚款【答案】 CCK6C4O9E8F3M9D7HD10I8S10S6V8Q7H7ZW5K5S1Z7I4W5A24、工程监理单位应当审查施工组织设

3、计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A.推荐性B.国家C.强制性D.行业【答案】 CCW7A7N9I4Z9S1D2HN6Y1L3V10F3D8P5ZT4T9L2E10O8T3H85、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。2014真题A.同级工会代表 B.劳动行政部门代表 C.用人单位代表 D.人民法院指定的人员【答案】 BCE9B10C5R8D1N7F2HL1F1G5Y9W5E8O2ZR10L5W6Q5H2P10U56、关于建设工程赔偿损失的说法，不正确的有（ ）。A.赔偿损失既具有补偿性，也具有一

4、定的任意性B.赔偿损失是对直接造成的损失进行赔偿C.一方违约后，另一方应采取措施防止损失的扩大，否则不能就扩大的损失要求赔偿D.当事人因防止损失的扩大而支出的合理费用，由违约方承担【答案】 BCY1R7M3R10A8Y5T4HL1T8E7J10R1Z8V3ZS1P10U7M9V10R3B17、关于施工现场固体废物污染的防治的说法，错误的是（）。A.施工现场的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾B.建筑垃圾的再利用和回收率达到40%C.固体废物污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用D.省级以上政府划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区禁止建设工业固体废物集中

5、贮存、处置的设施、场所【答案】 BCW4L9Y4I5T1C2M8HT5B5Z7N2T8J5S7ZN4T9J1C9W8Z7U28、甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。 2016A.供电局向甲施工企业承担责任 B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任 C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任 D.乙公司向甲施工企业承担责任【答案】 DCY1M5J10I10Q7K9M8HL2O2O5S5R3E5P9ZL4H9W1C2Z3S7M49、按照建筑企业资质管理规定和注册建造师管理规

6、定的规定，建筑业企业、注册建造师或聘用单位未按规定提供其信用档案信息的，由有关主管部门责令限期整改，逾期未改正的，可以()。A.处1000元以上1万元以下罚款B.撤回资质证书C.吊销资质证书D.降低资质等级【答案】 ACW1T4K1V9O6K8L4HM8G5F9C4H7D8W7ZR3V2H4J9R5U4X310、根据建设工程安全生产管理条例，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。（2015）A.国务院建设行政主管部门B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门C.省级以上人民政府建设行政主管部门D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门【答案

7、】 BCN1F6Q10O3S3N7Y8HO2Y5P4N2Q5B8T5ZL7N8Q6V5R8F5C311、甲某将自家的房产同时向乙某、丙某和丁某作了抵押，其中，乙某的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元人民币，则（ ）。A.按照乙某、丙某、丁某平均分配这笔收入B.按照乙某无权分配，丙某和丁某平均分配这笔收入C.丙某和丁某按照登记先后顺序分配这笔收入，若有剩余部分向乙某分配D.乙某、丙某和丁某按照债权比例分配这笔收入【答案】 CCD5W6J1L3M5S8S2HX3Y2G2X8L8V9Q10ZP2F2B9C4O9M6B112、甲施工企业误将应支付给乙供应商的货款支付给了

8、丙供应商。关于该笔货款的返还，丙与甲之间债的产 生根据属于（ ）。A.不当得利 B.侵权 C.合同 D.无因管理【答案】 ACW8C9N1E3L10F9G2HI8R9F7T1U10G1G2ZV8W9Y9N7A6B10V813、根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（）。（2015）A.80%B.70%C.60%D.50%【答案】 ACK8V4M9N5K4K7V7HD5Y10U7O2K7Z8T5ZS1P8R9Z2X9J5U614、施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是（ ）。A.施工过程中发生罕见洪灾，导

9、致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误【答案】 ACA3L2K1G2K10B4U5HE2U8C2B6R3R7V7ZL4E5D5I2I7Q2U715、甲与某银行签订一份贷款合同，银行要求甲提供抵押担保。依照我国民法典规定，下列财产可以抵押的是()。A.国有土地所有权B.城市房地产权C.集体土地使用权D.耕地【答案】 BCR5J1D10I10N6G5H5HL9M7X9C6E9Z5Y4ZT5R4C4D5J6W2P916、合同内容中，可作为发生纠纷后确定法院地域管辖依据的是()。A.合同标的B.履行期限C.解决

10、争议的方法D.履行地点【答案】 DCN10V3X6B3K6R6S2HV4I3R10A5L8O7C1ZU6W9B8V5G9F6V917、关于建筑市场诚信行为及招投标违法行为公告修正、变更或撤销的说法，正确的是（ ）。A.被公告单位的整改经审核确有实效，应及时变更或删除该不良记录B.原行政处理决定被依法变更撤销，公告部门应及时对公告记录予以变更删除，并在公告平台上予以声明C.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法停止对违法行为记录的公告D.公告部门收到更正申请后在5个工作日内核对，认为公告记录与行政处理决定相符的，不必告知申请人【答案】 BCO6V1S2P3F2I10N6HO3B4M

11、6U9P6J1I9ZY9M6Y2Y7Z8S10V718、根据我国民事诉讼法的规定，人民法院审理第二审民事案件（ ）。A. 一律不开庭B. 必须开庭C. 以不开庭为原则D. 以开庭为原则，以不开庭为例外【答案】 DCN6P2D1N3Q9G2S5HW5B1L8P2Z6V3Q5ZJ3Q5N2Z3P1F1G119、仲裁裁决书自（ ）之日起发生法律效力。A. 发出B. 当事人收到C. 申请撤销期限届满D. 作出【答案】 DCG2J7B10H9R9E9U1HE4T10M2D8K4Z5E1ZW3U5B5X5Q3S9O120、施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12名工人被砸死。该行为涉嫌触

12、犯()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪【答案】 CCK2Q3E7D2W2A5Y8HT7U10L8A9K1O6R8ZS8I1L10J7Y9Q8C921、关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（）。A.对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见，并报国务院建设行政主管部门批准 B.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向公告部门提出书面复核申请 C.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为的记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除

13、外 D.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明【答案】 CCW10S10S6H6N8H5S1HP8W4C4O5L5V7H4ZZ6U9O8R1Z6F3L222、乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以工程质量不合格为由拒绝支付，乙将其工程款的债权转让给丙并通知了甲。丙向甲主张该债权时，甲仍以质量原因拒绝支付。关于该案中债权转让的说法，正确的是（）。A.乙的债权属于法定不得转让的债权 B.甲可以向丙行使因质量原因拒绝支付的抗辩 C.乙转让债权应当经过甲同意 D.乙转让债权的通知可以不用通知甲【答案】 BCK2Y9S8D10P5X2J4

14、HH4F8Z6Y7C5L3I3ZJ8M7N9L2N6K7V423、关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）。A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限 B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日 C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许 D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳【答案】 CCF3S6S8T7S4O2H3HC8J3W9F3V3Q1Y6ZG1A6A2E1F9P10X324、根据招标投标法实施条例，下列情形中，属于不同投标人之间相互串通投标情形的是（）。2017A.约定部分投标人放弃投标或者中标 B.投标文件相互混装 C.投标文件载明的项目经理为同一人

15、 D.委托同一单位或个人办理投标事宜【答案】 ACU5K6I3H5P8U4Z10HE6I9Y4W3V10J1D2ZT5J6H1I1R1X8E725、关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法,正确的是()A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【答案】 ACT8S7A1S4G5C2D3HO7U7D5W9D6B7B1ZL10T6D9G8M9P5N126、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为（）。A.

16、设计文件规定的该工程的合理使用年限 B.5年 C.2年 D.2个采暖期、供冷期【答案】 ACA8R10J7Y9T3R10X10HS7Y3B2Q1A9J2H2ZM4S5J6T5Y4H8U827、下列所得中免纳个人所得税的是()A.年终加薪B.出售本人绘画的收入C.个人保险所获赔偿D.从投资的某公司取得的派息分红【答案】 CCS10Q1V3C4U9W3H8HN7G8A9B6M3G5I8ZF10A1X3O8D10Y3D628、劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动报酬或者劳动条件B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者

17、劳动C.用人单位未及时足额支付劳动报酬D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者的权益【答案】 BCN1X3H8U9Z1C1T3HE5Y3Q10Z10W7T4L3ZE2C6F9U9G5C8E129、关于建筑工程施工许可证管理的说法，正确的是（ ）。 A.申请施工许可证是取得用地规划许可证的前置条件 B.工程质量监督手续可以与施工许可证合并办理 C.只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件 D.发证机关自收到申请之日起 15 日内，对符合条件的申请办理施工许可证【答案】 BCX8S6E10L6E3K4P10HY2F1F1W9Q10H10T5ZM6J3V3D10T1V8W2

18、30、从事建筑工程活动的人员,要通过国家任职资格考试、考核,由()注册并办理资格证书。A.工商行政管理部门B.劳动人事部门C.建设行政主管部门D.县级以上人民政府【答案】 CCA2D9Z2M7V1I8L1HB1P8F10P9F8V1A2ZM1L5X9L9J7H10A631、甲某于2007年11月23日参加了一级建造师执业资格统一考试，并于2008年2月8日取得了资格证书。根据有关规定，甲某必须在（ ）之前申请注册。 A. 2008年11月23日B. 2008年2月8日C. 2010年11月23日D. 2011年2月8日【答案】 DCF9A1I3N3T2G7P4HN3S2L5W9Y7H1R7ZX

19、2H1T2F9J3W4M432、某商场要约卖某型号的电冰箱数台，价格为5000元，期限为7天，张某要求以4800元购买其中一台，双方成交，此种结果属于()。A.要约失效B.商场撤销要约C.张某承诺到达D.拒绝要约的通知到达要约人【答案】 ACY7B7N4J1W9C5W5HX9F1V4Q7W2J2D8ZU7L9V4U3A8X6V733、建设工程招标项目，下列选项在满足招标项目范围的要求下，属于必须招标的是( )。A.施工单价合同估算价为 300 万B.重要设备单价合同估算价为 150 万 C.勘察合同估算价为 50 万D.监理合同估算价为 100 万【答案】 DCA2L2J9N8X2L3Z3HC

20、3X10Z6J3K8Q9E10ZK6Q10H6G2W3B2L434、甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公室楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同()。A.合同不可撤销B.该买卖合同有效C.该买卖合同可变更D.该买卖合同效力待定【答案】 DCK1O10V6F6P5Q5I7HV3B1X7F8I3Y5R9ZK5R2B2G8A7S5V1035、根据文物保护法，属于受国家保护的文物的是（ ）A.与历史事件有关的史迹B.具有历史价值的石刻C.历史上各时代的文献资料D.古建筑【答案】 BCG7J6M9R9Y6Q4R8HL2W3X5Q

21、8R10W8I9ZZ6W8G3W2E5V6C236、关于工程款支付结算制度,下列说法中正确的是()A.建设单位应按合同约定的计量周期或程进度结算并支付工程款B.工程竣工验收后,对建设单位未完成竣工结算或未按合同支付工程款,必须将剩余工程款支付计划做出并公示C.对长期拖欠工程款结算或拖欠工程款的建设单位,有关部门应鼓励其新项目开工建设,以抵偿拖欠款项D.对于款项拖欠的建设单位,不应鼓励使用项目进行抵押偿付【答案】 ACG2C4P9O8N1Z7R6HX4M5C6M2H10Z3D4ZA7D9R8G10U3P8O137、保证合同的签订人为()。A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.

22、保证人与被保证人【答案】 BCB5D4Z1Q8B5N7D2HN5S1K6G4W4T10F4ZL6X2B7E4R7W6F238、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的专项工程是()。A.爆破工程B.脚手架工程C.模板工程D.地下暗挖工程【答案】 DCA2I6Q4F10Z10O9M7HW9T7V7T10S3N3U7ZD7M1X8K3Z5H1G939、下列情况能发生不当得利之债的是()。A.施工单位向工人支付工资B.施工单位为工人办理工伤社会保险C.施工单位为工人发放防暑降温费D.施工单位因计算错误多支付给张三五天工资【答案】 DCA9N7Y7T2Y3B9Z6HH5I5M9E7S9S9Z

23、1ZC10E4Y3S3L8P10H840、某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，顶目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有（ ）。A.拘留B.吊销资格证书C.有期徒刑或者拘役 D.有期徒刑并处拘役、罚金【答案】 CCR4F7P3P7B7C6M9HR5T9H9S8E10E3D4ZH2P1G7G1X2X4Y641、关于推荐性标准，下列说法正确的是（ ）。A.不管是在什么级别的推荐性标准，都可以不执行 B.如果是推荐性地方标准，也必须要执行C.如果是推荐性行业标准，也必须要执行D.如果是推荐性国家标准，也必须要执行【答案】 ACE2F5K8L6E5

24、E3B10HF1E9X4A7X6D1U8ZS6Y7J10O4X8I5L1042、注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的做法是()。A.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章B.当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章C.修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行D.分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章【答案】 BCT10C6W2O5K7F8Z10HK4T1W10E1N3U5M1ZV4Y8F1O1D3I2T343、法院终审判决甲公司向乙

25、公司支付工程款及利息，甲到期没有付款，乙申请法院执行。 在执行过程中，甲、乙双方达成分期付款协议，但甲没有履行该协议。下列关于执行 的说法中正确的是（ ）。A. 乙可以向法院另行起诉B. 乙可以申请法院恢复执行C. 该执行已经终结D. 乙可以提起审判监督程序【答案】 BCI5L8Q5F2S7Z4O9HC10W9W5W3I10U4G4ZY9Q6Y5U8Y9G4H844、关于无资质的“实际施工人”利益受到侵害时处理的说法，正确的是（）。A.无资质承包主体的劳务分包合同无效，其合同权益不受法律保护B.实际施工人不能向没有合同关系的建设工程项目的发包方主张权利C.实际施工人以转包人、违法分包人为被告起

26、诉的，人民法院不应当受理D.建设工程项目发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任【答案】 DCC1S5H8W6O7T1G8HT10H6K6I2D9M10U5ZP8G9O9D4U7S6Q945、下列关于起诉必须符合的条件的表述中，不正确的是()。A.原告是任何公民、法人和其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和事实、理由D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【答案】 ACG3T9M7O4E7H5A7HC9E5Y4Z5J2G4I5ZX9R7Q4C5W5Z3F246、关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法,正确的是（ ）A.投标人或者其他利关系人对评标结果有异议

27、的,应当在中标候选人公示期间提出B.招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人C.公示期不得少于5日D.招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,招标投标活动继续进行【答案】 ACO8W3M2L5N6A4D6HM10D6Q6N6V2Y5J10ZR9E2F10Y1X7I8A647、当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过（ ）。A. 直接损失B. 实际损失C. 全部损失D. 违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失【答案】 DCF7L3S4

28、L4E4Y9X1HA2O7M8X10R10R4M10ZC4U1S5T5H4E10M1048、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCJ5W2J3J10I8S2J10HR2M2M10Q4D5P10J2ZU3J6T9O1A8M7U549、标准化法按照标准的级别不同，把标准分为四项，其中不包括（ ）。A. 部门标准B. 国家标准C.

29、企业标准D. 行业标准【答案】 ACC1M9I1J10T6I4R2HJ4U5R2E4K9Y1G10ZV3K8Z1Y7R3U9L650、根据我国民法典的规定，债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但（ ）的除外。A.债权人对债务人的债权合法B.该从权利专属于债权人自身C.债务人的债权已到期D.对债权人造成损害【答案】 BCD2S5I8Z5X10A3P6HD10E7B7Z5B8G5X5ZX10N1H4B3K7F6S151、（2020年真题）民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须有委托人的授权，该授权属于（）A.一般授权B.特别授权C.无条件授权D.全面授权【答案】

30、 BCI10H10D4U9K3U8C2HQ4F9E1E5V2R8X7ZJ5P3K7Q8G6P2R252、劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。A.在试用期后被证明不符合录用条件 B.严重违反用人单位的规章制度 C.被起诉有大量欠债 D.经常生病不能从事岗位工作【答案】 BCV5J9N5N5E4W10B7HP9I3X2E3W2F10W9ZG3U5S2H8T7T8Q453、下列关于注册建造师信用档案的表述中，错误的是（ ）。A. 信用档案信息，主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供B. 信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等C. 信用档案中的不良行为记录，以

31、建设单位和监理单位提供的信息为准D. 信用档案信息按有关规定向社会公示【答案】 CCG10Q3B10F7H1T5F3HE7L8M5V1C4A5W8ZT1U5H5B4U7E10F854、分包工程发生质量、安全、进度等问题给建设单位造成损失的，关于承担的说法，正确的是( )。（2013）A.分包单位只对总承包单位负责B.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利C.总承包单位赔偿金额超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D.建设单位与分布单位无合同关系，无权向分包单位主张权利【答案】 CCD5N6J4W3D7P3L10HH10O8J3L8J10Q6Q4ZN4B2P4T4S8B8G755、

32、根据文物保护法实施条例，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。（2016）A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围【答案】 DCP2V5C5N6A4L1T8HA5C5T5L8K9L6Q3ZS3G8B5V9Q8T9N856、下列关于我国法的形式和效力层级的说法，正确的是（ ）。A.北京市建筑市场管理条例与房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定对同一事项的规定不一致时，由国务院进行裁

33、决B.招标投标法实施条例的效力高于招标公告发布暂行办法C.部门规章的效力高于地方政府规章D.行政法规之间对同一事项的新的特别规定与旧的一般规定不一致，由国务院裁决【答案】 BCK4E5Q3A9Y1L6P4HI5Q7Y2E9V7W4N8ZC6B6H5L10W7L6E557、某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。A.不能继续使用，必须拆除B.继续使用即可C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用D.委托鉴定，重新界定使用期【答案】 DCB10M7G9U4Z1J6S6HK10I7K1K4O8D5R6ZL1D2X9Y3F9Y9G458、建设工程施工合同实质上是一种特殊的()。A.技

34、术合同B.买卖合同C.委托合同D.承揽合同【答案】 DCT4M6M2M8A4I8K9HF10K10R7I8D10L5C10ZX10J8K10W6B2Q4N859、行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政复议的是（ ）。A.罚款、收非法财物等行政处罚决定B.行政处分或者其他人事处理决定C.限制人身自由的行政强制措施决定D.有关许可证、执照等证书变更、中止、撤销的决定【答案】 BCP7A8Y1C10C5K7J8HT5Z3F9Q10Y2K2V2ZD5M7Q10J10M5L1A360、关于城市、镇规划许可证的说法，正确的是（）。A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后

35、，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门申请建设用地规划许可证B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能向县级以上土地管理部门申请用地C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】 CCA10H9E2T2Y7T7P4HE6J4K8D4N1T1S1ZS10M1T2Q6W1V6N461、根据建设工程安全生产管理条例，分包单位从

36、事危险作业人员的意外伤害保险费应由（）支付。A. 总承包单位和分包单位按一定比例共同B. 分包单位C. 总承包单位D. 建设单位【答案】 CCV3Y1R4Z9V5Z2J7HB9D7E10U5U7P2S4ZH4U3N6O1U1P7C862、关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是（）。A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致 B.仲裁审理案件应当公开进行 C.当事人可以协议仲裁不开庭审理 D.仲裁庭不能做出缺席裁决【答案】 CCQ7P2Y3L9D5U6T6HJ3G8O6Y8I8V8A6ZH9O7O9F8W5P2M563、（2019年真题）关于表见代理的说法,正确的是（）A.表见代理属于无权代理,对本人不发

37、生法律效力B.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为,属于表见代理【答案】 CCS7T5A7W5C6I2M8HB2U3R4O3L10X7W3ZE9K1U5A6B8T1L864、发包人请求解除建设工程施工合同应予支持的是()。A.承包人已经完成的建设工程质量不合格B.承包人将承包的建设工程分包C.承包人合同约定的期限内没有完工D.承包人以行为表明不履行合同主要义务预期违约【答案】 DCJ4Q4S6N4R6U7S2HV7Q8O6M9I9J2W5ZJ5H3U4F9J6F5U1065、建设工程的环境保护设施竣工验收后

38、，应当（ ）投入使用。A.在主体工程竣工验收后10 日内B.在主体工程竣工验收后15 日内C.与主体工程同时D.自建设项目试生产之日起3 个月内【答案】 CCP1Z7G3I5B1M3Z9HF4L6D8R6Y10H5P3ZT3M4P5H4P5W1C166、乙公司将交由丙公司正在运输途中的材料出卖给了甲承包商，运输途中遭遇山洪，全部材料被毁。关于此损失的责任承担，下列说法中正确的是（）。A.丙可要求甲支付运费B.甲可要求乙赔偿损失C.乙可要求丙赔偿损失D.材料损失由甲承担【答案】 DCJ9X10Z4J7W1S1Y1HX3F1X2Q5X10W10S6ZW10P8Q2S7O7L7I267、各类施工作业

39、需要排水的,由（ )申请领取排水许可证。A.建设单位B.总承包单位C.分包单位D.B或C都可以【答案】 ACD6H9O10R1N8C6Q1HA2F3A10X2M5Q1E3ZD7T2S5J9H4V9H368、关于建设工程分包的说法，正确的有（）（2014）A.总承保单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【答案】 ACC2Z10H10L2B2J7C2HE6V3

40、K9F8K8L9L9ZS4P5Y8G7J9O4M1069、下列各项中,不属于人民法院执行的根据的是()。A.发生法律效力的民事判决、裁定B.发生法律效力的刑事判决、裁定中的财产部分C.仲裁机构制作的发生法律效力的裁决书、调解书D.在执行中,经执行员记入笔录的双方当事人自行和解达成的协议【答案】 DCK3T3Y2S1T10A2D2HQ8D6O5I3P3L8T4ZW8M10G5A7L7D2Q870、关于工程建设标准的说法，正确的是（ ）。A.国家标准和行业标准均是强制性标准B.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施C.国家标准的复审一般是在颁布后5 年进行一次D.工程建设国家标准由国务院工程建设主

41、管部门审查批准【答案】 DCW9R8R5X6H5Z2B8HU10B3A2U3C7L6O4ZX9V10T4W9T10H10H471、根据招标投标法有关规定，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（ ）。A. 二分之一B. 三分之二C. 三分之一D. 四分之一【答案】 BCP8U1Y9N8H4U3H6HJ4G4D3Q3V3S5F9ZB10U6G4M4U8G2H972、可撤销合同中享有撤销权的当事人。应当在知道或者应当知道撤销事由之日起（ ）内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。A. 6个月B. 1年C. 2年D. 5年【答案】 BCU2M6X10L2I5S8D4HR10E5P4O

42、2M8J5O9ZW5P3G3E5M6N1S673、关于工程建设中民事责任承担的说法，正确的是（）。2017真题A.发包人按照“折价返还”的规则支付工程价款应当按照当地市场价格 B.承担民事责任的方式多样，可以单独适用，也可以合并适用 C.施工合同中承担民事责任是行政处罚的前提 D.罚款是民事责任的承担方式之一【答案】 BCY3W1Y7U5G9P6S8HG6X5O2L3F10N7U5ZU6S9D4J8O3K8A374、下列关于工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确是（ ）。A.监督检查的内容包括工程管理人员是否熟悉强制性标准B.工程质量监督机构应当对工程施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情

43、况实施监督C.安全监督管理机构应当对工程勘察、设计、施工阶段执行强制性标准的情况实施监督D.规划审查单位应当对工程设计阶段执行强制性标准的情况实施监督【答案】 BCF7P6G4K3T6A2T9HO9X4A3T6Z5T4X9ZD9Q8K8A4I5T4E675、某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2017 年5 月1 日。同年2 月10 日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4 月20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5 月10 日。该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（ ）A.2017 年2 月10 日B.2017

44、年4 月20 日C.2017 年5 月1 日 D.2017 年5 月10 日【答案】 BCB8I6S9M10F5P10Y1HU8O7A8D10W8K2Q7ZB3J2W8X3B9K4Y1076、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损灭失风险承担的说法，正确的是（ ）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.若甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由甲承担，交付之后由乙承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其毁损灭失的风险自合同成立时，由甲承担【答案】 DCN9L10Y5F7H7L

45、2Z5HP5J10B7R6J8C1X8ZN7A10G2E6I4Z9Y177、根据人民调解法的规定，双方达成的调解协议书()。A.经人民法院确认后有效B.具有强制执行力C.司法确认是必经程序D.经人民法院确认后具有强制力【答案】 DCQ5P4K4F8T2C7M5HC7B5U1A10H3R6S2ZN6A7Z1B4G5E7U378、供热、供冷系统的最低保修期限为（ ）。A. 设计文件规定的合理使用年限B. 5年C. 2个采暖期、供冷期D. 2年【答案】 CCK1Q7W1P8Q8X7T2HZ5J8S9L1O4O3H10ZN5Y10N6Q2G6W8I679、关于委托代理的说法，正确的是（）。A.委托代理授权必须采用书面形式B.数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C.代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D.被代理人明知代理人的代理行为违法未作反对表示，应由被代理人单独承担责任【答案】 CCO9J9T10C10J7C7R4HH2A2L10A1P1F4S1ZP10B1R6I8M3R3U680、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担()。A.补充责任B.共同责任C.按份责任D.连带责任【答案】 DCB10F4T7M8J1B2U1HF5K9H7K10E10I4P4ZO3O7A6L1X8O2A581、实行施工总承包的工程项目，应由（ ）