《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库大全【典型题】.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库大全【典型题】.docx(41页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、二级造价工程师之建设工程造价管理基础知识题库大全【典型题】第一部分 单选题(50题)1、未取得工程造价咨询企业资质从事工程造价咨询活动或者超越资质等级承接工程造价咨询业务的,()。A.出具的工程造价成果文件无效,由有关部门给予处罚B.出具的工程造价成果文件无效,但不给予处罚C.出具的工程造价成果文件有效,由有关部门给予处罚D.出具的工程造价成果文件有效,但不给予处罚【答案】: A 2、拍摄腹部平片,肾轮廓能显示的原因是A.密度比周围高B.密度比周围组织低C.肾周围包有脂肪垫D.肾脏内有尿液E.肾脏血运丰富【答案】: C 3、支持细胞具有多种功能,其中隔离血液与生精细胞的功能与哪项有关A.营养和
2、保护生精细胞B.运输生精细胞和释放精子C.参与构成血-睾屏障D.分泌雄激素结合蛋白E.吞噬精子形成过程中产生的残余胞质【答案】: C 4、下列情形中,可构成缔约过失责任的是()。A.因自然灾害,当事人无法执行签订合同的计划,造成对方的损失B.当事人双方串通牟利签订合同,造成第三方损失C.当事人因合同谈判破裂,泄露对方商业机密,造成对方损失D.合同签订后,当事人拒付合同规定的预付款,使合同无法履行,造成对方损失【答案】: C 5、胸部CT扫描,纵隔窗的窗宽(W)和窗位(C)范围宜采用A.W200300Hu,C2030HuB.W300500Hu,C3050HuC.W400600Hu,C5070Hu
3、D.W600800Hu,C7090HuE.W8001500Hu,C90100Hu【答案】: B 6、 土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前三年平均年产值的( )倍。A.10B.15C.20D.30【答案】: D 7、下列选项中, 关于投标的说法, 不正确的是( ) 。A.投标截止后投标人撤销投标文件的, 招标人可以不退还投标保证金B.逾期送达的投标文件, 招标人应当拒收C.资格预审后, 联合体成员更换的, 及时通知招标人的, 联合体投标仍有效D.招标人应当如实记载投标文件的送达时间【答案】: C 8、外贸手续费指委托具有外贸经营权的经贸公司采购而发生的按外贸手续费率计取的费用,外贸
4、手续费率一般取( )。A.2.5%B.3%C.1.5%D.2.8%【答案】: C 9、颈椎双斜位片在实际拍摄中,一般让被检者的身体冠状面与暗盒呈多大角度即可A.10B.20C.30D.45E.65【答案】: D 10、根据建设工程施工合同示范文本),承包人未通知监理人到场检查私自将工程隐蔽部位覆盖的,监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法,正确的是()。A.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担B.经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的,由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理人承担C.经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的,由此
5、增加的费用和(或)延误的工期由监理人和承包人共同承担D.无论工程隐蔽部位质量是否合格,由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理人和承包人共同承担【答案】: A 11、与颈椎斜位标准片显像不符的描述为A.第17颈椎位于照片长轴正中显示B.椎弓根投影于椎体前缘C.椎间孔呈卵圆形排列,边缘清晰锐利D.下颌骨不与椎体重叠E.椎体骨纹理清晰可见,椎间隙明确可辨【答案】: B 12、 肺部良性肿瘤和肿瘤样病变最常见的是:( )A.平滑肌瘤B.纤维瘤C.脂肪瘤D.错构瘤E.腺瘤【答案】: D 13、政府采购法所称政府采购,是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性质资金采购依法制定的集中采购目录以内的
6、或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的,应当在采购活动开始前获得( ) 采购监督管理部门的批准。A.省级发展改革委员会B.设区的市、自治州以上人民政府C.设区的市、自治州以上发展改革委员会D.市级发展改革委员会【答案】: B 14、正常上肢骨提携角的角度是A.5B.510C.10D.1015E.1520【答案】: D 15、曲面体层常用于A.颧骨检查B.颌骨检查C.筛骨检查D.颞骨检查E.蝶骨检查【答案】: B 16、根据建设工程安全生产管理条例 , 下列选项中, 需要编制专项施工方案, 组织专家进行论证审查的是( )。A.脚手架工程B.爆破工程
7、C.起重吊装工程D.高大模板工程【答案】: D 17、深吸气后屏气,常用于的摄影部位是A.躯干B.头颅C.肺部D.心脏E.手【答案】: C 18、属于其他项目费的()。A.二次搬运B.工程定位及测量C.脚手架工程费D.总承包服务费【答案】: D 19、关于合同的变更和转让的表述,不正确的是()。A.狭义的合同变更仅指合同内容的变更,不包括合同主体的变更B.我国合同法所指的合同变更是指合同主体的变更C.债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的,应当经过债权人的同意D.合同的转让包括权利(债权)转让、义务(债务)转移和权利义务概括转让三种情形【答案】: B 20、不属于建设单位管理费的是( )
8、。A.固定资产使用费B.劳动保护费C.招标代理费D.业务招待费【答案】: C 21、编制压路机台班使用定额时,属于必须消耗的时间的是()。A.施工组织不好引起的停工时间B.压路机在工作区末端调头时间C.压路机操作人员擅离岗位引起的停工时间D.暴雨时压路机的停工时间【答案】: B 22、分别反映各类工程的人工、材料、施工机械及主要设备报告期价格对基期价格的变化程度指标的是()。A.月指数B.综合造价指数C.单项价格指数D.时点造价指数【答案】: C 23、 下列选项中,( )是指在项目实施过程中,对影响项目成本的各项要素,即施工生产所耗费的人力、物力和各项费用开支,采取一定措施进行监督、调节和控
9、制,及时预防、发现和纠正偏差,保证项目成本目标的实现。A.成本核算B.成本控制C.成本分析D.成本测算【答案】: B 24、下列关于颈椎摄影的叙述,错误的是A.神经根型颈椎病以双斜位为主,侧位为辅B.脊髓型颈椎病摄取正、侧、斜位C.椎动脉型颈椎病以侧位为主,正位为辅D.寰枢关节摄取张口正位片E.颈椎结核及咽后壁脓肿以侧位为主,正位为辅【答案】: C 25、根据国家相关法律、法规和政策规定,因停工学习、执行国家或社会义务等原因,按计时工资标准支付的工资属于人工日工资单价中的()。A.基本工资B.奖金C.津贴补贴D.特殊情况下支付的工资【答案】: D 26、对于建设用地取得的相关方式, 下列说法正
10、确的是( ) 。A.获取土地使用权的基本方式是出让和划拨,不包括租赁和转让B.通过竞争出让获取土地使用权的方式分为招标.拍卖.挂牌三种C.城市公益事业用地不得以划拨方式取得D.依法以划拨方式取得土地使用权的,其土地使用年限最高为70年【答案】: B 27、某项目购买一台国产设备,其购置费为2500万元,运杂费率为15%,则该设备的原价为()万元。A.2165.89B.2173.91C.2265.38D.2364.16【答案】: B 28、下列关于安全文明施工费的说法, 正确的有( ) 。A.承包人对安全文明施工费应专款专用, 不得挪作他用B.安全文明施工费可以由投标人自主报价C.发包人没有按时
11、支付安全文明施工费的, 承包人可以直接停工D.安全文明施工费有两个计算基数【答案】: A 29、65岁女性,GA.受孕后子宫重量增加且盆底肌肉松弛B.分娩过程中,盆底肌、筋膜过度延伸,甚至撕裂C.产妇过早参加重体力劳动D.长期慢性咳嗽或便秘,长期腹压增加E.老年妇女盆底组织萎缩退化【答案】: A 30、胸骨正位摄影时,以下选择错误的是A.低千伏、小毫安B.长时间曝光C.远距离D.倾斜中心线E.均匀浅呼吸下曝光【答案】: C 31、采用一般计税方法等,关于施工机械台班单价和仪器仪表台班单价的相关子项扣除增值税,可抵扣进项税额的说法,正确的是()。A.施工机械台班单价和仪器仪表台班单价均需扣除B.
12、施工机械台班单价和仪器仪表台班单价均不需扣除C.施工机械台班单价需扣除,仪器仪表台班单价均不需扣除D.施工机械台班单价不需扣除,仪器仪表台班单价均需扣除【答案】: A 32、 概算定额是确定完成合格的( )所需消耗的人工、材料和机械台班的数量标准。A.分部(分项)工程B.单位扩大分项工程C.单位工程D.单项工程【答案】: B 33、设备安装工程费概算的编制方法中,( )常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。A.预算单价法B.设备价值百分率法C.扩大单价法D.综合吨位指标法【答案】: D 34、葡萄胎清宫术后应可靠避孕A.5年B.2年C.18个月D.1年E.6个月【答案】:
13、 D 35、胸椎侧弯患者的最佳摄影体位是A.站立前后正位B.站立侧位C.前后斜位D.后前斜位E.仰卧侧位【答案】: A 36、关于眼球的较低密度异物检查中,最准确的方法是A.多层螺旋CT扫描B.超声检查C.普通X线摄影D.数字X线摄影E.钼靶X线摄影【答案】: A 37、某进口设备的到岸价为200万元,银行财务费为08万元,外贸手续费费率为15%,关税税率为20%,增值税税率为16%,该设备无消费税和海关监管手续费,则该进口设备的抵岸价为( )万元。A.277.52B.282.20C.288.55D.280.88【答案】: B 38、以下病变中,常规需行CT薄层扫描的是A.肝占位病变B.肺间质
14、病变C.主动脉疾患D.肥厚性心肌病E.缩窄性心包炎【答案】: B 39、可行性研究报告的作用不包括( )。A.是投资主体投资决策的依据B.是确定项目投资水平的依据C.是编制设计任务书的依据D.是安排项目计划和实施方案的依据【答案】: B 40、下列选项可以作为清单中的计量单位的是( ) 。A.系统B.10 C.100m3D.100m【答案】: A 41、在X线诊断能量范围内,康普顿效应占的比例是A.5%B.20%C.25%D.50%E.70%【答案】: C 42、男性红细胞数目和血红蛋白含量通常高于女性是由于A.男性喜欢运动B.男性摄入更多的蛋白质C.男性体内红细胞破坏减少D.男性体内雄激素的
15、浓度高E.男性通常摄入更多的铁【答案】: D 43、上腔静脉造影常做哪根血管穿刺插管A.肘动脉B.肱动脉C.股静脉D.贵要静脉E.股动脉【答案】: D 44、根据建设工程施工合同示范文本)预付款的支付按照专用合同条款约定执行但最迟应在开工通知载明的开工日期()前支付。A.3B.7 天C.14天D.28天【答案】: B 45、妊娠滋养细胞肿瘤最常见的转移部位是A.脑B.肺C.阴道D.肝E.肾【答案】: B 46、下列体层摄影原理的叙述,错误的是A.支点围绕着病灶旋转B.支点不动,X线管胶片相对移动C.大角度体层的厚度薄D.球形病灶不宜用圆形轨迹E.轨迹复杂断层效果好【答案】: A 47、某合同约
16、定了违约金,当事人一方迟延履行的,根据合同法,违约方应支付违约金并()。A.终止合同履行B.赔偿损失C.继续履行债务D.中止合同履行【答案】: C 48、耳部CT横断位扫描技术不包括A.30轴位扫描时,扫描基线为听眦线B.患者的体位呈标准的头颅前后位C.颞骨横断位扫描常用0和30断面D.30轴位扫描时,头稍前屈,使听眉线与床面垂直E.0轴位扫描时,头稍仰,使听眶线与床面垂直【答案】: A 49、某工程项目施工合同约定竣工时间为2018年12月30日,合同实施过程中因承包人施工质量不合格导致总工期延误了2个月, 2019年1月项目所在地政府出台了新政策,导致承包人计入总造价的增值税增加了20万元
17、,以下说法正确的是()。A.由承包人与发包人共同承担,理由是国家政策变化,非承包人责任B.由发包人承担,理由是国家政策变化,承包人没有义务C.由承包人承担,理由是承包人责任导致I期延期,进而导致增值税增加D.由发包人承担,承包人承担质量问题责任,发包人承担政策变化责任【答案】: C 50、根据政府釆购法实施条例相关内容,政府采购合同后,中标文件要求中标人提交履约保证金的,履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的()。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】: A 第二部分 多选题(50题)1、关于新增固定资产价值的确定,下列说法中正确的有( )。A.动力设备及生产设备等固定资产成本包
18、括:需安装设备的采购成本, 安装工程成本,设备基础支柱等建筑工程成本或砌筑钢炉及各种特殊炉的建筑工程成本,应分摊的待摊投资B.运输设备的国定资产仅包括采购成本,不计分摊的待摊投资C.建设单位管理费仅按建筑工程、安装工程总额作比例分摊D.土地征用费按建筑工程造价比例分摊E.生产工艺流程系统设计费按安装工程及设备购置费总额比例分摊【答案】: ABD 2、下列费用中应计入到设备运杂费的有()。A.设备保管人员的工资B.设备采购人员的工资C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费D.运输中的设备包装支出E.设备仓库所占用的固定资产使用费【答案】: ABD 3、根据国外建筑安装工程费用构成,在承包商的
19、投标报价中应单独列项的是()。A.周转材料摊销费B.招雇解雇费C.现场管理费D.现场试验费E.临时设施摊销费【答案】: AD 4、民法典 规定的无效合同条件包括( )A.一方以胁迫手段订立合同,损害国家利益B.损害社会公共利益C.在订立合同时显失公平D.恶意串通损害第三人利益E.违反行政法规的强制性规定【答案】: ABD 5、工程定额按编制程序和用途可分为()。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.建筑工程定额E.安装工程定额【答案】: ABC 6、以下投标报价的一般规定中, 正确的有() 。A.投标报价可以由投标人自己编制B.投标人只能托付具有相应资质的工程造价询问人编制投标报价C.投标报
20、价不得低于工程本钱D.投标人可以依据计价标准的规定自主确定投标报价E.投标人可以按自拟清单填报价格【答案】: ACD 7、对投标人而言, 投标报价策略是投标取胜的重要方式、 手段和艺术, 下列选项中可选择报高价的情形是( )。A.支付条件不理想的工程B.投标对手少的工程C.支付条件好的工程D.专业要求高的技术密集型工程且投标单位在这方面有专长、 声望也高E.投标单位急于打入某一市场【答案】: ABD 8、建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有四种,即和解、调解、仲裁和诉讼。以下有关说法正确的是()。A.合同价款争议发生后,发承包双方任何时候都可以进行协商。协商达成一致的,双方应签订书面和解协议,
21、和解协议对发承包双方均有约束力B.合同价款争议发生后,发承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定C.发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后,仍可按照合同约定的争议解决方式提请仲裁或诉讼D.合同履行期间,发承包双方可以协议调换或终止任何调解人,但发包人或承包人都不能单独采取行动。除非双方另有协议,在最终结清支付证书生效后,调解人的任期即终止E.仲裁应在竣工之前进行,但发包人、承包人、调解人各自的义务不得因在工程实施期间进行仲裁而有所改变【答案】: ABCD 9、关于新增固定资产价值的确定,下列说法中正确的有()。A.新增固定资产价
22、值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的B.分期分批交付的工程,应在最后一期(批)交付时一次性计算新增固定资产价值C.凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备,应计入新增固定资产价值D.运输设备等固定资产,仅计算采购成本,不计分摊的“待摊投资”E.建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不须安装设备价值总额按比例分摊【答案】: AD 10、关于施工招标文件,下列说法中正确的有()。A.招标文件应包括拟签合同的主要条款B.当进行资格预审时,招标文件中应包括投标邀请书C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法E.招标文件应明确评标方法【答案
23、】: AB 11、根据现行建筑安装工程费用项目组成规定,下列费用项目中,属于建筑安装工程企业管理费的有()。A.仪器仪表使用费B.工具用具使用费C.建筑安装工程一切险D.地方教育附加E.劳动保险费【答案】: BD 12、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),招标控制价中综合单价中应考虑的风险因素包括。A.项目管理的复杂性B.项目的技术难度大C.人工单价的市场变化D.材料价格的市场风险E.税金、规费的政策变化【答案】: ABD 13、人工、材料、机具台班消耗量指标根据( )的形式来表现。A.劳动定额B.材料消耗定额C.机具台班定额D.施工定额E.企业定额【答案】: ABC
24、14、下列属于工程造价咨询企业乙级资质标准的是()。A.企业注册资本不少于人民币50万元B.具有固定的办公场所,人均办公建筑面积不少于10平方米C.暂定期内工程造价咨询营业收入累计不低于人民币50万元D.专职从事造价专业人员不少于6人E.技术负责人从事工程造价专业工作15年以上【答案】: ABC 15、属于计价定额的有()。A.施工定额B.预算定额C.概算定额D.概算指标E.投资估算指标【答案】: BCD 16、下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是( )。A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B.个人投资的生产性项目C.外商投资的生产性项目D.全部或者部分使用国有
25、资金投资或者国家融资的项目E.使用国际组织或者外国政府资金的项目【答案】: AD 17、 工程计价依据必须满足的要求包括( )。A.准确可靠,符合实际B.定性描述清晰,便于正确利用C.社会平均合理水平高D.可信度高,具有权威性E.数据化表达,便于计算【答案】: ABD 18、根据建设工程工程量清单计价规范的规定,综合单价是指完成一个规定计量单位的分部(分项)工程量清单项目或措施项目所需的(),以及一定范围内的风险费用。A.材料费B.管理费C.税金D.施工机械使用费E.人工费【答案】: ABD 19、 凡具有()等情形之一的,不予注册造价工程师。A.因工程造价业务活动受刑事处罚,自刑事处罚执行完
26、毕之日起至申请注册之日止不满8年的B.受刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的C.申请在2个或者2个以上单位注册的D.不具有完全民事行为能力的E.未达到造价工程师继续教育合格标准的【答案】: BCD 20、根据工程造价咨询企业管理办法,甲级工程造价咨询企业的资质标准有( )。A.技术负责人从事工程造价专业工作15年以上B.注册造价工程师不少于10人C.企业注册资本不少于200万元D.专职从事工程造价专业工作的人员不少于12人E.注册造价工程师人数不低于出资人总数的60%【答案】: AB 21、编制竣工结算时, 分局部项工程费中按规定应计列的差价包括()。A.综合单价调整引起的差价B.政策性调整引起的
27、差价C.施工方案变化引起的差价D.暂估单价材料引起的单价E.施工单位自主报价材料引起的差价【答案】: BD 22、应用朗格系数进行工程项目或装置估价的精度应不是很高,主要原因在于()。A.装置规模大小发生变化的影响B.主要设备材质发生变化时,设备费用变化较大而安装费变化不大所产生的影响C.不同地区经济制度不同的影响D.不同地区气候条件的影响E.不同地区自然地理条件的影响【答案】: ABD 23、下列情形中, 招标人应当拒收的投标文件有( )。A.逾期送送达的B.投标人未提交投标保证金的C.投标人的法定代表人未到场的D.未按招标文件要求密封的E.投标人对招标文件有异议的【答案】: AD 24、关
28、于新增固定资产价值的确定,下列说法中正确的有()。A.以单位工程为对象计算B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提C.分期分批交付生产的工程,按最后一批交付时间统一计算D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工具器的价值E.是建设项目竣工投产所增加的固定资产价值【答案】: BD 25、根据民法典,可变更或可撤销合同是指( )的合同。A.恶意串通损害国家利益B.恶意串通损害集体利益C.因重大误解订立D.因重大过失造成对方财产损失E.订立合同时显失公平【答案】: C 26、根据招标投标法实施条例, 属于不合理条件限制、 排斥潜在投标人或投标人的情形有( )。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项
29、目信息B.设定的技术和商务条件与合同履行无关C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.对招标项目指定特定的品牌和原产地【答案】: BC 27、建筑安装工程费按费用构成要素划分()A.施工机具使用费B.材料费C.风险费用D.利润E.增值税【答案】: ABD 28、依据标准施工招标文件的规定,下列因不可抗力导致的后果中,由发包人承担责任的有( )。A.已运至施工场地的材料的损害B.承包人的停工损失C.因工程损害造成的第三者财产损失D.停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用E.承包人设备的损坏【答案】: ACD 29、根据价格法,在制定关系群众切身利益的()时,政府应
30、当建立听证会制度。A.公用事业价格B.公益性服务价格C.自然垄断经营的商品价格D.价格波动过大的农产品价格E.政府集中采购的商品价格【答案】: ABC 30、项目成本控制的方法包括( )等。A.成本分析表法B.定性分析法C.工期一成本同步分析法D.定量分析法E.挣值法【答案】: AC 31、投资机会研究和初步可行性研究阶段,建设投资估算编制方法有()。A.生产能力指数法B.比例估算法C.系数估算法D.指标估算法E.单位生产能力估算法【答案】: ABC 32、下列关于竣工财务决算说明书的表述,正确的是( )。A.竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验B.竣工财务决算说明书是对竣工决算报
31、表进行分析和补充说明的文件C.竣工财务决算说明书是全面考核分析工程投资与造价的书面总结D.竣工财务决算说明书综合反映了大中型项目的基本概况E.竣工财务决算说明书主要用来反映建设项目的全部资金来源和资金占用情况【答案】: ABC 33、工程费用包括()。A.价差预备费B.安装工程费C.建筑工程费D.设备及工(器)具购置费E.基本预备费【答案】: BCD 34、根据中华人民共和国价格法,政府在必要时可以实行政府指导价或政府定价的有( )。A.与国民经济发展和人民生活关系重大的极少数商品价格B.非自然垄断经营的商品价格C.资源稀缺的少数商品价格D.重要的公益性服务价格E.重要的公用事业价格【答案】:
32、 ACD 35、根据关于调整陕西省建设工程计价依据的通知(陕建发2016100 号),陕西省现行建安工程费用项目组成中的附加税有()。A.印花税B.教育费附加C.土地使用税D.地方教育附加E.城市维护建设税【答案】: BD 36、某港口建设项目向社会公开招标,招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2014年6月2日上午9点,则下列说法正确的有( )。A.开标时间为2014年6月2日上午9点至2014年6月3日上午9点之间B.开标由该市建设行政主管部门主持C.开标邀请所有投标人参加D.开标时,可由投标人检查投标文件的密封情况E.招标人对2014年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理【
33、答案】: CD 37、国际贸易中,CFR交货方式下买方的基本义务有()。A.负责租船订舱B.承担货物在装运港装上指定船只以后的一切风险C.承担运输途中因遭遇风险引起的额外费用D.在合同约定的装运港领受货物E.办理进口清关手续【答案】: BC 38、关于建筑工程发包的叙述,正确的有( )。A.建筑工程实行招标发包的,发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位B.可以将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给几个承包单位C.政府及其所属部门不得滥用行政权力,限定发包单位将招标发包的建筑工程发包给指定的承包单位D.建筑工程依法实行招标发包,对不适于招标发包的可以直接发包E.建筑工程实
34、行直接发包的,发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位【答案】: ACD 39、劳动定额按照表现形式的不同,可分为( )。A.空间定额B.人工定额C.时间定额D.机械台班定额E.产量定额【答案】: C 40、劳动定额的编制方法主要有()。A.技术测定法B.经验估计法C.统计分析法D.比较类推法E.理论计算法【答案】: ABD 41、关于工程设计对造价的影响,下列说法中正确的有()。A.周长与建筑面积比越大,单位造价越高B.流通空间的减少,可相应地降低造价C.层数越多,则单位造价越低D.房屋长度越大,则单位造价越低E.结构面积系数越小,设计方案越经济【答案】: AB 42、某建设项
35、目的进口设备采用装运港船上交货价,则买方的责任有()。A.负责租船并将设备装上船只B.支付运费、保险费C.承担设备装船后的一切风险D.办理在目的港的收货手续E.办理出口手续【答案】: BCD 43、建设项目竣工验收是指()以项目批准的设计任务书和设计文件,以及国家或有关部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据,按照一定的程序和手续,在项目建成并试生产合格后,对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动。A.设计师B.发包人C.监理师D.项目验收委员会E.承包人【答案】: BD 44、(2016年)根据合同法,合同当事人违约责任的特点有()。A.违约责任以合同成立为前提B.违约责任是一
36、种赔偿责任C.违约责任以违反合同义务为要件D.违约责任由当事人按法律规定的范围自行约定E.违约责任按损益相当的原则确定【答案】: BCD 45、建设项目竣工验收是指()以项目批准的设计任务书和设计文件,以及国家或有关部门颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据,按照一定的程序和手续,在项目建成并试生产合格后,对工程项目的总体进行检验和认证、综合评价和鉴定的活动。A.设计师B.发包人C.监理师D.项目验收委员会E.承包人【答案】: BD 46、工程造价咨询企业从事工程造价咨询活动,应当遵循( )的原则,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。A.独立B.公正C.诚实信用D.客观E.公开【答案】: A
37、BCD 47、工程造价咨询企业设立分支结构的,应当到建设主管部门备案,备案时需提交的资料包括()。A.分支机构营业执照复印件B.工程造价咨询企业资质复印件C.拟在分支机构执业的不少于5 名注册造价工程师的注册证书复印件D.分支机构固定办公场所的租赁合同或产权证明E.近几年的工程造价咨询成果文件【答案】: ABD 48、下列对于DB/EPC模式的说法中,正确的是()。A.对业主而言,合同关系简单,组织协调工作量小B.EPC模式只负责采购材料和工程设备及工程施工C.业主承担大部分风险D.EPC模式下工程总承包单位报价高E.DB/EPC模式下会增加工程实施中争议和索赔发生的数量【答案】: AD 49、根据建设工程施工合同(示范文本),下列选项正确的有()。A.不利物质条件包括气候条件B.暂停施工期间,承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障,由此增加的费用由发包方承担C.任何情况下,发包人不得压缩合理工期D.发包人供应的材料和工程设备,承包人清点后由承包人妥善保管,保管费用由承包人承担E.发包人供应的材料和工程设备使用前,由承包人负责检验,检验费用由发包人承担【答案】: C 50、下面关于施工单位对建设工程质量最低保修期限说法正确的有( )A.有防水要求的卫生间为2年B.给排水管道为5年C.电气设备安装工程为2年D.供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期E.装修工程为2年【答案】: CD
限制150内