实用的劳务承包合同模板6篇 工程承包劳务合同模板.docx

《实用的劳务承包合同模板6篇 工程承包劳务合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用的劳务承包合同模板6篇 工程承包劳务合同模板.docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、实用的劳务承包合同模板6篇 工程承包劳务合同模板下面是我整理的好用的劳务承包合同模板6篇 工程承包劳务合同模板，以供借鉴。好用的劳务承包合同模板1发包人(以下称甲方)：承包方(以下称乙方)：乙方是具有相应劳务资质的劳务输出单位，甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正、合法执行劳务承包行为，双方协商订立本合同以遵照执行。一、乙方承包的劳务作业工程名称甲方将 项目的砼及砌体工程的劳务作业承包给乙方。承包范围及承包内容：以设计图纸及设计变更为依据，从基础承台及垫层起先施工至工程交工完毕全部砼工程(如墙柱梁板梯、飘窗台、雨棚、构架、屋面女儿墙和外墙返边、独立柱等;全部承包工种范围内

2、的材料运输、施工操作架及运输架等);砌体工程(如砖砌体湿水、筛砂、发灰、砌体砌完后的湿水养护、材料转运架及操作架搭设、过梁安装、构造柱砼返边浇筑、其它与砌体相关的零星砼施工);屋面工程(保温层、找平层、聚苯板及刚性层等);前后台场地清理，做到工完料尽场地清及其施工范围内的全部现场文明。砼湿水养护。担当砼发生堵泵的一切费用。按甲方要求搭设施工场地操作棚等。每周脚手架底部清理一次，达到项目部验收条件。承包工程范围内的测量放线工作(甲方仅负责检查及复核)及基础钉龙门桩工作。墙、柱、板等接口部位模板漏洞采纳砂浆封口封底。由乙方负责聘请工人完成该工程施工，甲方支付乙方劳务费。甲方与乙方聘请的作业人员不具

3、有劳动关系，不担当劳动法等相关法律所规定的用人责任。二、施工工期总日历天数为 天，详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工正常状况下必需保证4天1层楼)。三、承包单价1、单价按： 元/m2(建筑面积按最新国家标准建筑工程建筑面积计算规范计算);即：本协议书第一款所约定的工作内容和涉及完成本分项工程所约束的附属工作。(该单价含管理费、完成该项工作的一切其它不行预见费。)若班组在施工过程中能够保质、保量、按进度完成本工程，未发生平安事故，项目部另嘉奖一万元。2、本结算价格是完成本合同内容的全部偿付，包括劳务、管理、承包人装备费、加班人员工资、流淌施工津贴、交通费、平安生产管理费、防寒、防暑等协助材

4、料及本分项工程施工而引发的一切费用，甲方不另进行任何支付。3、项目部规定的统一服装费用由乙方担当，平安帽、雨衣、雨裤、手套及各种劳保防护用品等均由乙方自备，包括振动棒、电机、平板振动器、斗车等设备的修理;乙方自带砼工程中所需小型工具、制作机械设备及辅材(如灰桶、锤凿工具、拉毛用塑料扫把、碘钨灯具等;数量必需满意施工质量、进度要求)。4、若甲方支配工作不刚好完成(四小时范围内)，甲方有权干脆派其它班组完成，费用按双倍工资计取。若因乙方工程质量、进度达不到要求或其它乙方自身缘由，造成中途退场，按以上单价的80%计取;退场三个月后结清付款。四、结算及付款方式1、工程进度达到0.000楼面付至已完工程

5、量的65%;0.000以上每月付款一次，付至已完工程量的65%;主体封顶验收合格后付至已完工程量的75%，余额在全部验收合格后 个月内付清。支付形式包括：现金、转帐支票等形式。由于建设方缘由，工程款未刚好到位，乙方不得以此为理由聚众闹事，否则由此造成的一切损失及后果均由乙方担当。2、结算程序如下：(1)由主管施工员列出其工程量清单;(2)经技术负责人审核其工程量;(3)经质安员列出其质量、平安、文明相应证明文件;(4)送交项目成本核算办公室办理结算;(5)结算书送交项目经理签字认可后，由项目财务办理支付手续。3、甲方只对质量验收符合要求的工程进行支付。支付形式包括现金及食堂餐票，转帐支票等形式

6、。五、质量要求1、工程质量要求必需根据设计图纸、程序要求进行施工，质量必需达到国家有关验收标准，而且必需节约材料，如因乙方缘由造成质量返工，全部材料损失费均由乙方担当。2、工程质量验收必需满意有关施工规范验收标准，每道工序须经甲方管理人员签认后，方可进入下道工序施工。3、如因乙方缘由使工程质量在竣工时达不到本合同规定要求则按总承包价的20%予以扣减乙方工程价款。4、本工程实行“自检、互检、专检”相结合的质量检验制度，乙方必需为检查检验供应便利条件，并按质安部门，业主代表和监理要求返工、整改，担当由自身缘由导致返工工程的工料费用。自检过程由乙方实施，互检由甲方帮助乙方实施，专检由甲方组织建设监理

7、方实施，乙方负责人参与。5、本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六、现场平安、文明管理1、乙方应加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安。2、乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。3、乙方应遵守甲方对现场文明施工管理规定，保持现场整齐有序，违反将进行惩罚。4、施工现场文明工作由乙方详细实施，其费用已包含在乙方承包价格之中，甲方不再另行支付。5、若乙方在施工过程中达不到现场文明施工要求，甲方有权支配其他人员完成应由乙方完成的相应工作，该部分发生的费用在乙方

8、结算款中扣除，乙方无异议。七、甲方权利义务1、甲方对乙方作业进行统一指挥和支配，对乙方进场施工作业人员享有监督管理权，有权对不符合施工质量、进度和本合同约定的行为提出改正;2、甲方按工程施工的进度安排供应材料，经甲方核验后交乙方施工;3、有权对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教化，做好日常监管工作。4、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。5、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定刚好做好验收工作。6、定期组织施工协调会，施工现场与其他专业队伍协调，垂直运输设备以保证乙方施工顺当进行。7、负责解决乙方

9、进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并刚好对其进行卫生等方面工作的指导、监管。8、根据合同约定，按时足额向乙方支付工程款。八、乙方权利义务1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范、施工验收规范标准和本合同的约定，细心组织施工。2、按甲方的工期安排要求，仔细编制施工作业安排，每月应按时完成甲方下达的月工期安排。3、乙方应实行切实可行的方法节约甲方供应的架管、扣件、模板、木枋、水、电等。4、在各操作面施工完毕后，清理剩余材料至甲方规定场地堆码整齐，做到工完料清。5、刚好清理遗漏在地下室基坑的扣件等材料，以免被淹埋造成奢侈。6、爱护好甲方供应的协助设施，给水、照明系统和其它工序的成品。7、向甲方

10、供应作业人员花名册及身份证复印件备案，按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资，并将每月工资发放表提交甲方备案。8、严格执行平安协议书中的规定，落实施工现场平安生产措施，做好各项基础工作。9、根据国家有关规定，办理好进场前的规范用工手续。10、乙方应向甲方供应企业法人营业执照、企业资质等级书等有效证件。11、乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特别工种操作证件等有效证件。进场工人必需是18至55岁的男性公民(无吸毒者和两劳人员，无心脑血管疾病及关节疾病，如有病情发生由承包人负责)，要求身体健康、头脑醒悟、具有肯定的思想素养。12、乙方应加强对劳务作业人员的管理，遵守公司质

11、量、环境与职业健康要求、项目部相关规定及当地绿色环保工程规定，做到现场平安文明施工。13、材料节约：乙方在施工过程中必需疼惜原材料，在保证质量、进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以1000元/次罚款。A、浇捣砼时，砂子、卵石、水泥、砼不得乱丢乱扔，砼浇捣完后必需清理场内零散材料，多余砼用于浇筑过梁或其它预预制构件。B、泵送砼时前后台必需协作，不得多送砼至楼面上造成奢侈。九、违约责任(一)甲方责任：甲方未按合同约定支付劳务费，乙方有权要求甲方支付，给乙方造成损失的应予赔偿。(二)乙方责任：1、乙方未按工期安排施工的，每延期一天按已完作业劳务费的万分之三支付违约金，并应赔偿由此

12、造成的甲方损失;2、乙方施工作业未达到本合同约定的技术和质量要求的，应予返工，担当返工所需的一切材料费及其它返工费，由此造成工程延期的，应按本条第1项的规定支付违约金，并就赔偿由此造成的甲方损失;3、乙方未按本合同的规定履行其它合同义务的，应按本条第1项的违约金标准向甲方支付违约金;4、乙方未按时发放工人工资导致罢工或者造成社会影响、诉讼案件的属违约，按10000元/次向甲支付违约金，由此造成甲方误工的损失由乙方赔偿;5、乙方不得将本劳务作业再转包给其他第三方，否则，甲方有权解除本合同，并要求第三方无条件撤出施工工地，由此造成甲方损失的，乙方应予赔偿。6、工伤事故责任分担： 5000元以内平安

13、事故，由班组担当。 5000元以上平安事故，班组担当5000元，其余的由项目部担当(若伤者名单及身份证号码未上报项目部交工伤管理局者，工伤事故费用由班组担当)。(三)一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍应接着履行合同。十、争议解决双方因履行本合同发行争议的协商解决，协商不成时向甲方所在地人民法院起诉。十一、其它本合同一式三份，经双方签字盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日好用的劳务承包合同模板2甲方： 身份证号：乙方： 身份证

14、号：甲方将甘肃陇南市武龙区水电站引水渠工程项目的劳务工程承包给乙方，经甲乙双方协商，双方本着同等、互利的原则，特议定以下条款：一、工程名称及地址：1.工程名称:2.工程地点：3.工程承包方式：劳务4.工程承包内容：支模、浇筑砼，临时架搭棚设施及手用工具。二、工程承包价额：1.引水渠底工程支模、浇筑砼，甲方按每立方米元给乙方计价。2.引水渠堤工程支模、浇筑砼，甲方按每立方米元给乙方计价。三、结算方式：1.乙方进场施工第一个月，当月月底甲方保证按当月工程进度月支付 %，(按月给付乙方工程款以此类推)。2.乙方完成全部工程，甲方保证在一个月内支付全部工程余款款额。四、甲方职责：1.甲方负责协调周边以

15、及上下级关系，确保乙方顺当进场施工。解决乙方住、吃等工作，不停工滞料，若因停工滞料给乙方造成的经济损失均由甲方承付给乙方(按乙方正常工作日人平收入的标准计算)。2.甲方确保乙方在施工中所须的砼到位、用电、及机械设施，作好平安防范工作，每月召开一次对员工的平安、文明施工教化会议。派专职平安员及质量员，对平安质量进行检查，若因平安设施不到位引发的平安事故所造成的一切责任均由甲方担当。3.甲方按乙方的施工进度，确保工程款额按时支付给乙方。五、乙方职责：1.乙方进场后，必需听从甲方管理人员的管理。保证平安、文明施工。各工友要团结友爱，不打架斗殴，确保工程顺当完成。2.在施工中，对模板工程的支撑的力度以

16、及钢度要达到，模板支好后必需要进行全面、严格检查，保证不涨模、不漏模。方可进行浇筑砼，人头石放入时不能成堆，交铺开，保证工程质量。模板托落后进行检查对存在的问题，先报施工员后按质量要求进行整改处理。六、其它事宜：1.乙方进场后，生活、住宿由甲方统一支配，费用由甲、乙双方按实际就餐人员分摊。2.本协议合同一式四份，甲、乙双方各执二份，此合同双方签字后具有同等的法律效力。未尽事宜由双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日好用的劳务承包合同模板3甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑

17、工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称与地点：该工程为长沙某学校教学试验楼工程，地点在长沙市体育新城。二、承包方式与要求：该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。三、工程承包单价与资料：经双方协商，该工程按_元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下资料：完成建设方带给的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部资料；现场规整与清

18、理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍协作等资料。四、工程质量与平安：依据业主要求，该工程质量要求到达优良，因此单项承包务必确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。乙方施工人员务必听从甲方管理人员的支配，务必严格遵守平安操作规程，为使工人增加平安意识，带队及班组负责人每一天支配工作量，要进行平安交底教化，强调平安操作，带好平安帽，装好平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责，

19、甲方不担当任何经济、法律职责。五、礼貌施工与奖罚：乙方进入施工现场人员务必遵守礼貌施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、奢侈材料，如发此刻分清职责后赐予罚款。同时，乙方负责人务必管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员务必听从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、安排生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如全部违反规定者，参照项目部相关规定惩罚。六、付款方式与工期：该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方必需数

20、量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%。工程竣工付至劳务费的70%。办完工程结算付至劳务费的90%。留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。乙方在施工现场务必根据甲方确定的工期限制点，仔细组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。七、双方权力与义务（一）甲方：1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款资料实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。2、甲方依据工程要求，支配乙方实施工程承包资料，乙方应无条件遵照执行。3、甲方带给给乙方尽

21、可能便利的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。4、甲方对乙方带给来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。（二）乙方1、乙方务必向甲方提交贴合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同资料的全部工作，确保工程质量。2、乙主务必按甲方的要求进行平安生产、乙方不得擅自违反平安操作规程，对于违反平安操作规程出现的人身损害及死亡事故，乙方务必担当全部职责，甲方概不负责。3、乙方有权拒绝甲方不贴合平安生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。4、乙方不得运用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自运用。同时乙方应带给人员名单

22、、身份证。5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。6、为确保工期，乙方务必按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。八、违约职责与其他1、以上条款双方务必严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，务必追究违约方职责。2、如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成必需经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。3、属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方务必自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字

23、后生效。行，不得违反。本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。甲方：_乙方：_代表：_代表：_年_月_日好用的劳务承包合同模板4甲方：（下称甲方）乙方：（下称乙方）甲方开发的简阳市简城镇白塔路仁和苑小区工程，托付乙方担当本工程水、电安装工程的人工单包工作，为了加强协作，明确双方责任、权利、义务，经甲、乙双方友好协商，订立以下条款，共同遵守。一、工程承包范围仁和苑小区住宅楼安装1、电气部分：强电为公共部分图纸全部内容，住宅为全部配额、电线、电缆作至从表箱到每户。至电源全通、灯亮，电线预埋管和焊防雷接地（桥加与电缆除外）。2、弱电为预埋线管。3、报警线管为预埋管（铁管）全畅通。4、给排水全

24、部图纸内容，给水管从水表到户内（冷、热、水管）全部到位。5、屋面雨水管，空调管作到位。以上工作内容包括有卫生清洁、质保期间修理，以及施工所需工具、劳保用品。二、工程质量要求按规程、规范施工，经简阳市质监局验收工程质量合格。三、工期要求在施工各阶段必需满意甲方的工期要求，主体配全阶段保证满意土建劳务队工期要求，如因乙方缘由造成土建劳务队停工、窝工，所造成损失由乙方全部负责赔偿，反之由于甲方缘由造成乙方停工、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。四、质量管理、平安生产、文明施工要求1、乙方必需派住有高层施工管理阅历，有资格证代表一名负责本现场的管理、协调工作，并对质量、平安生产负全责。2、乙方必需常常性对

25、自己进场工人进行政策、法律、法规、规程、规范、现场一切管理制度等的教化学习，进行新工人平安教化和三级教化。3、乙方必需根据甲方施工组织设计总平方图进行材料堆码、整齐、生产、生活区内不得私拉乱接，电线、电缆做到一机、一闸、一箱、一爱护，一切根据省市有关工地文明施工要求进行，做到工完场清、料净。五、材料、设备管理1、一般材料（如线管、水管、开关盒）乙方必需严格根据甲方工期要求，提前二周填写材料安排，材料进场后负责协作甲方材料员进行验收，并签字领用。2、珍贵材料设备（如开关箱、配电箱、线缆）驾驭有订货周期的材料，设备应按甲方工期安排，提前1-3个月填写材料、设备安排，并经甲方审批，到场后必需协作甲方

26、材料员进行质量，数量验收，并签定领用。六、土建、安装协作及建筑成品、半成品爱护1、乙方必需根据甲方的总工期和月、旬、周进度安排支配材料安排和生产满意甲方要求，因乙方缘由造成甲方停、窝工、返工损失，由乙方负责赔偿，反之由于甲方缘由造成乙方停、窝工和返工损失由甲方赔偿损失。2、乙方在施工中对自己的成品和半成品进行爱护，有责任对整个现场的成员、工人进行教化，爱护好成品、半成品，否则由乙方造成的损失由乙方进行赔偿。七、承包总额及付款方式1、本工程实行人工费20元/m2。2、本工程垫支至三层楼面以上起先付款，付款额为已完成工作内容人工费80%，其余20%在工程完工一个月内付清。八、本协议一式二份，甲、乙

27、双方各执一份，工程款支付完毕后自动失效。甲方签字：乙方签字：年 月 日好用的劳务承包合同模板5甲方：_中学乙方：_（家庭住址：_，身份证号：_）甲方将学校师生食堂的劳务工作承包给乙方，双方达成并签订如下合同条款：一、甲方的职责和义务1、负责对乙方的工作进行全面检查、监督、管理和培训。2、向乙方人员带给宿舍和满意烹饪务必的设施设备及用品。3、带给平安合格的食材。4、在每月20日前向乙方支付上月劳务费。二、乙方的职责和义务1、根据烹饪工作要求，自行聘请思想好、身体心理健康、品德端正、作风正派、富有爱心、酷爱烹饪工作、热忱大方、初中以上文化水平、烹饪技术好的人员从事餐饮工作。2、对所聘人员进行培训和

28、全面管理，负责员工的平安。3、与学校食堂管理人员共同制订饭菜谱，负责拟订原材料选购单，刚好按需填写原材料领用单。根据食品卫生标准加工烹饪菜谱所列的菜肴及主食。4、按规定做好食品留样、餐具洗消并做好记录。负责餐饮楼操作间及室内外的环境卫生。5、按学校规定的时间售饭。服务周到，热忱大方。保证售饭刷卡，满意全体师生的就餐需求。完成学校支配的临时性工作。6、工作人员务必遵守甲方的各项管理制度，听从甲方的管理，务必严格执行食品平安法等有关法律法规，遵守学校食堂食品卫生平安管理制度。三、其他约定1、乙方完成合同规定的劳务工作，甲方每月付给乙方劳务费（含保险费）贰万捌仟元整（28000元）。一年按9、5月计

29、算，计贰拾陆万陆仟元整（266000元）。此费用中已包含乙方及其聘用人员的各种保险费用。2、聘请工作人员不得少于18人。每少一人将扣发壹仟贰佰元（1200元）劳务费。3、全部员工的劳动关系隶属乙方，薪金由乙方支付，不与甲方干脆发生劳资关系。乙方及其聘请的全部工作人员的养老保险、医疗保险、意外保险等各种保险，全部由乙方负责，甲方不担当职责。4、乙方人员工作期间应仔细做好防火、防盗及机械操作平安工作。若出现平安事故，由乙方担当一切经济和法律职责。如给甲方造成损失的，按实际损失赔偿。5、乙方在饭菜制作过程中未根据卫生标准操作（如制作熟食的刀或菜板与制作生食的刀或菜板混用等行为），造成师生发生食源性疾

30、病的，由乙方担当全部职责。6、乙方及其员工出现违纪违规行为者，根据_中学食堂从业人员违纪违规惩罚规定执行。7、本合同履行过程中，甲方依据乙方的工作状况，能够随时解除合同；如乙方因故不能接着履行合同时，应当提前两个月通知甲方，否则，乙方应当赔偿给甲方造成的损失。8、合同期限为一年，从_年_月_日起至_年_月_日止。四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：_乙方：_法人代表：_年_月_日_年_月_日好用的劳务承包合同模板6甲方： （以下简称甲方）乙方： （以下简称乙方）甲方现将建设方居民安置房确定将以劳务包工给乙方，经双方协商同意特定如下协议：一、承包范围：按建设方供应的图纸梅溪乡胥家桥居民安

31、置房全部水电承包给乙方，从基础至房子封顶的一切水电一至六楼强电、弱电及避雷，机械进场出场，水电在施工中的收检等都在承包范围内。二、质量：乙方必需按甲方供应的图纸或变更图纸进行施工，保证质量，不准偷工减料，按图施工，能通过监理的检查，确保质量进度推向前。三、平安：乙方在施工过程中，全部施工人员进入现场必需载好平安帽，穿胶鞋假如不按此条规定施工，发觉一次罚款 元/人，在工程款内扣除，在 元以下的平安工伤事故由乙方负责， 元以上的经过事故分析，假如没有按平安操作规范施工的乙方自己负责，假如按操作规范施工的双方协商解决。四、单价：按施工的实际建筑面积，按国家的结算规范方式结算面积，每平方 元结算。五、

32、工期：从开工之日起乙方配备好人员，配好各班组抓好进度，甲方要求标准层，假如完下成必需增加人员，谁的班组的问题由谁负责，其它班组的生活费（按实际人员计算），每人每天 元在工程款内扣除，假如始终赶不上工期，甲方有权调换班子，工资按完成的工程量 结算，剩下的 作新进场班子的进场费，乙方必需听从。六、付款方式：乙方人员进场后，完成一层按一层的80%付款，工程全部完工工资付清。七、听从工地指挥，全部班组配备好人员抓好进度质量，在施工中不准以任何借口推托、拖延工程，如不听从指挥，甲方有权调换班子。八、未尽事宜，另行协商解决。九、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字生效，具有法律效力。甲方： 乙方：年 月 日