建设工程施工合同通用15篇(施工合同通用条款规定).docx
《建设工程施工合同通用15篇(施工合同通用条款规定).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同通用15篇(施工合同通用条款规定).docx(83页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、建设工程施工合同通用15篇(施工合同通用条款规定)建设工程施工合同通用15篇(施工合同通用条款规定)该怎么写呢?在写的时候都须要留意哪些呢!下面是会员投稿的关于建设工程施工合同通用15篇(施工合同通用条款规定)的最新文章,供大家参考。建设工程施工合同1甲方:内蒙古自治区人民医院乙方:呼和浩特市汇泰装饰工程有限公司依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:一、工程项目1、工程名称:2、工程地点:内蒙古自治区人民医院3、工程承包方式:包工包料二、工程装修内容三、工程造价工程造价以甲方的运用要求及设计要求为依据;工程造价为:¥ 元。四、工程期限工
2、程开工日期:工程竣工日期: 年 月 日五、质量要求按国家建设部行业标准JGJ7391建筑装饰工程施工验收规范规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方运用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身修理。六、付款方式1、合同签定后。2、工程进展一半时,甲方即付给乙方工程款总造价的。3、工程竣工验收合格后,甲方即付给乙方全部工程款。七、双方责任1、甲方:负责供应整个工程的运用、设计要求;供应现场运用的水、电位置;供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水
3、总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方:向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议:1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方担当。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺放生改变时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证”形式由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工结算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目材质、工艺发生改变时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样有效。)3、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。4、其它未尽事宜由双方协商解决。5、
4、合同一式贰份,双方签字生效,各持壹份,并具有同等法律效力。甲方单位名称:(盖公章)年 月 日 乙方单位名称: (盖公章) 年 月 日建设工程施工合同2第一章 词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本,由电力建设工程施工合同条件(以下简 称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款) 组成,其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所给予的涵义:1.发包方(简称甲方);协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付 工程价款实力的当事人。2.甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在协议条款中指定的代表人。3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有电力施工企业资质管 理方法规
5、定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。5.社会监理:受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规 定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。7.设计单位:甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定 的相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部 门授权的建设工程造价管理机构。9.工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电 力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监
6、 督机构。10.工程:协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。11.合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格, 通过招标投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总 额。12.经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价 款。13.费用:甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。14.工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在协议条款 中约定的合同工期。15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。17.图纸:由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图 纸(包括
7、配套说明和有关资料)。18.施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用 以施工的场地。19.书面形式:依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、 托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。20.不行抗力:因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成 的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损 害的自然灾难。21.赔偿金:责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、 返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理 费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得
8、利益的损失。22.质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合 同对质量的要求。23.协议条款:结合详细工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条 合同文件及说明依次1.合同文件应能互说明,互为说明。除合同另有约定外,其组成和说明依次 如下:(1)协议条款;(2)合同条件;(3)洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;(4)招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;(5)工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;(6)标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;(7)构成合同一部分的其它文件。2.当合同文件出现模糊不清或不相一样时,在不影响工程进度的状况下,由
9、 双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出说明);双方看法仍不 一样的,按第三十条约定的方法解决。第三条 合同文件运用的语言文字、标准和适用法律1.合同文件运用汉语一般话书写,双方可依据须要商定运用少数民族语言译 本,对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。2.适用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的 其它行业规章、工程所在地地方法规。3.施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没 有相应的标准、规范时,可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。 甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。4.国内没有相应的标准
10、、规范时,乙方按协议条款约定的时间和要求提 出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求运用国外标准、规范,应报请电力 行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。5.规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方担当。第四条 图纸1.甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数(包括竣工图和现 场存放的份数),向乙方供应完整的施工图纸,并保证图纸精确且具有满意施工要 求的设计深度,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。2.甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸,将不能供应的图纸名称、提 供期限列入本条款,并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。3.甲方对图纸有特别保密要求的,乙方实行相
11、应的措施保密,由甲方担当费 用。4.乙方要求增加图纸份数,甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交 付,费用由乙方担当。5.乙方未如约收到甲方供应的图纸,应在5天内将所需图纸或指示的内容、 理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复, 按第七条其次款约定处理。6.乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确或设计深度不能满意施工要求。 应刚好通知甲方代表,酌情按第四条第五款或其次十五条第一款约定处理。乙方对 于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉,甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四 款约定担当责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。其次章 双方一般责任第五条 甲方代
12、表1.甲方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利,履行合同 约定的职责:(1)甲方代表可委派有关详细管理人员担当其部分权利和职责,并可在任何 时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前3天通知乙方。(2)甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签字后,以书 面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时, 甲方代表可发出口头指令,并在24小时内赐予书面确认,乙方对甲方代表的指 令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后 48小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后2天内不予答复, 即视为其确认乙方要求。乙方认为
13、甲方代表指令不合理,应在收到指令后24小时 内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后24小时内作出修改指令或接着执行原指 令的确定,以书面形式通知乙方。紧急状况下,甲方代表要求乙方马上执行的指令 或乙方虽有异议,但甲方代表确定仍接着执行的指令,乙方应予执行。因指令错误 所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方担当,延误的工期相应顺延。(3)甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所需指令、要求、同意、通知、批 复等,并如约履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时内将详细要求、 须要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后48小时内仍未 予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方担当由此
14、发生的支出,顺延因此 延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。2.实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围 通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执行职务。3.甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方。后任接着担当 前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第六条 乙方代表1.乙方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利,履行合同 约定的职责:(1)乙方的要求、申请和通知等,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代 表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。(2)乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合 同发出指令
15、和要求组织施工,在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下,可实行 保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施,并在实行措施后24小时内向甲方代 表送交报告。责任在甲方,由甲方担当由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙 方,由乙方担当费用。2.乙方代表易人,应提前7天通知甲方,后任接着担当前任应负的责任(合 同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第七条 甲方工作1.甲方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要 求,完成以下工作:(1)办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和 地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后接着负责解决以上事项遗 留问题。(2)将施工所
16、需水、电、电讯线路从施工现场外部接到协议条款约定地 点,并保证施工期间的须要。(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工现 场内的主要交通干道予以保养,满意施工运输的须要,保证施工期间的畅通。(4)向乙方供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准 确。(5)办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的 申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、马路通讯线路须要的协议。(6)将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。(7)组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于须要审 定施工图预算的应刚好予以审定。(8)协调处理
17、施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护,并担当 有关费用。(9)根据合同及“施工综合进度安排”确定的时间为承包安装工程的乙方提 供施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。(10)协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,刚好处理有关问题。2.甲方未按合同约定履行以上义务,则担当由此导致的费用支出,赔偿因此 造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。3.甲方将上述某项工作托付乙方完成,应担当所发生的经济支出并给付乙方 相应的费用。第八条 乙方工作1.乙方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的范围、时 间、要求,完成以下工作:(1)在其设计资格证书允许的范围
18、内,按甲方代表的要求完成施工图设计、 与工程配套的设计或施工须要的细部设计,经甲方代表批准后运用。(2)按约定向甲方代表供应年、季、月工程进度安排和工程用款安排及有关 统计报表。(3)按工程须要设置施工运用的照明、围栏及警卫,并做好平安、防护设施 的修理。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害,由乙方担当责任。(4)按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表供应在施工现场办公和 生活的房屋及设施,发生的费用由甲方担当。(5)实行有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境爱护的管 理规定。因技术、经济条件限制,对环境的污染不能限制在规定范围内的,应由甲 方会同乙方事先报请当地政府有关部门
19、批准。以上费用由甲方担当,因乙方责任造 成的罚款除外。(6)已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方托付代保管。由乙方按协 议条款约定负责爱护工作,爱护不善发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采 取特别措施爱护的单位工程的部位和相应的经济支出,在协议条款中约定。甲 方提前运用或擅自动用后发生损坏或其它问题,由甲方担当责任。(7)按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作。(8)保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求,担当因违反 有关规定造成的损失和罚款,合同签订后颁发的规定和非乙方缘由造成的损失和罚 款除外。2.乙方未按合同约定履行上述义务。担当由此造成的费用支出
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程施工 合同 通用 15 施工 条款 规定
限制150内