工程劳务承包合同精选3篇(劳务承包施工合同).docx

《工程劳务承包合同精选3篇(劳务承包施工合同).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程劳务承包合同精选3篇(劳务承包施工合同).docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程劳务承包合同精选3篇(劳务承包施工合同)下面是我收集的工程劳务承包合同精选3篇(劳务承包施工合同)，供大家参阅。工程劳务承包合同精选1合同编号：发包方(以下简称甲方)：负责人：身份证号：承包方(以下简称乙方)：负责人：身份证号：依照中华人民共和国合同法与建筑工程管理条例有关规定，经双方协商同意签订以下合同。第一条工程项目一、工程名称：D01锅炉房、D02框架楼工程。二、工程地点：呼市_区黄合少镇航天六院601所。三、工程结构：框架砖混结构。其次条承包项目一、承包方法：乙方以包工不包主材，包小料(木工、包括阅读图纸、弹画、模型板所需的黑色墨线、模板搬运、装卸、码垛、模型板所需硬架搭设、木板拆

2、除搬运码垛，木板定位筋(小料、铅丝、元钉、中小型机具及电线插座插头锯片切片)二、承包价格：D01锅炉房按图纸规定的建筑平米计算，每平米为120元计算。D02楼按图纸规定的建筑平米计算，每平米86元计算。第三条工作部位从垫层基础、柱、墙、梁、板(二次结构工程、构造柱、圈梁、门口过梁)预留孔洞以及设备基础。第四条工程质量一、乙方要按图施工，负责混凝土浇筑中的看护，不准位移、不准变形、不准胀模、不准漏灰、不准漏浆，如不符合质量标准，必需返工或重建，重者罚款退场担当工期损失费用。二、工期：从_年_月_日起至_年_月_日止。第五条平安生产一、劳动爱护、乙方工食宿、劳动工作按排由乙方负责。二、乙方工人必需

3、交纳工伤保险费，出现平安事故自负。三、乙方必需仔细贯彻平安施工各项交底制度，严格遵守平安操作规程。四、不准喝酒上岗、不准打架、不准工地闹事、不准野蛮施工。第六条现场管理一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度，在甲方现场负责统一指挥和监督下组织施工。二、乙方施工人员要遵纪遵守法律、平安生产、爱惜财物，如有违反现场管理制度的行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当相应责任。第七条工程结算方式一、D01锅炉房基础完工后按75%的工程量付款，D02框架楼一层封顶后按75%的工程付款，完工后付到总工程款的85%，竣工后验收后付95%，余款_年内付清。二、途中生活费自理。第八条违约责任一、甲方保证移交图纸、

4、保证平安技术交底、保证人工工资按期付款。二、乙方保证平安、保证质量、保证工期。三、甲乙双方如有一方违约，后果自负。第九条其它事项执行合同时发生纠纷，双方应刚好协商解决，如解决不成，经劳动部门或经当地人民法院解决。第十条附则一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。二、本合同自双方签字日起生效。三、未尽事宜甲乙双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程劳务承包合同精选2发包方(甲方)：承包方(乙方)：依照中华人民共和国合同法和保定市的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条工程项目一、工程名称：府东街商居楼工程

5、二、工程地点：府东街中段东侧四、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计571m2(各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表)。五、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币496770元(各单项工程造价详见工程项目一览表)。其次条工程期限一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程总工期为200天(日历天)，自20_年9月1日开工至20_年6月1日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。二、开工前7天，承包方向发包方发出开工通知书。三、在组织施工过程中，如遇下列状况，得顺延工期，双方应刚好进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：1.因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;2、因甲方提出变更

6、安排或变更施工图而不能接着施工者;3、按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。5.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工;6.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工;7.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。8.由于政策改变、不行抗力以及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建，使合同不能接着履行，乙方应妥当做好已完工程和已购材料、设备的爱护和移交工作;按甲方要求将

7、自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出供应必要条件，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方担当。但未刚好退货造成的损失由责任方担当。四.工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一样后签订提前竣工协议，合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度安排，报甲方批准。甲方应在5天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容。1.提前的时间;2.乙方实行的赶工措施;3.甲方为赶工供应的条件;4.赶工措施的经济支出和担当;5.提前竣工收益(假如有)的共享。第三条施工打算一、甲方在开

8、工前应办妥施工所需各种证件、批件，申请领取建筑执照;清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;解决施工用地(包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地);解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;应于20_年8月20日向乙方供应全部工程设计图纸5份;组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方在开工前应组织有关人员探讨和熟识图纸，参加设计交底;编好施工图预算;负责编制施工组织设计或施工方案;进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，支配施工总进度安排，储备材料，加工构件，做好一切施工打算。第四条物资供应由承包方自行选购;第五条工程质量一、本工程质量经

9、双方探讨要求达到：国家验收标准;二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。第六条工程价款的支付与结算一、本合同签订后7日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的30%备料款，计人民币149031元;临时设施费，按土建工程合同总造价的10%计人民币49677元，安装工程按人工费的50%计人民币45760元;二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在10日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的60%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收

10、后，连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之三的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。第五条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失，应由责任方负担：1.施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经

11、甲乙双方签订协议后，方准施工。2.在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。3.在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。第六条平安施工一、乙方有责任教化工人严格执行操作规程，平安施工，防火防盗。在施工中因因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。二.发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救供应必要条件。发生的费用由事故责任方担当。三.非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。第七条工程分包1.乙方可按协

12、议条款约定分包部分工程。2.乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。第八条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收，

13、发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。四、承包方验收通知书送达7日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决方法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，(2)干脆向人民法院起诉。第十一条合同的生效与终止一、本合同一式二份，合同附件二份。甲乙双方各执正本一份。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合

14、同签订后，承、发包双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 双方签字(盖章)甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程劳务承包合同精选3发包方：(以下简称甲方)分包方：(以下简称乙方)依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法有关规定，双方本着互赢互利的原则，经甲、乙双方同意，达成以下协议：一、工程地点黄陵县商业街原机砖厂家属区内。二、开工时间本工程安排开工时间为20_年_月_日，安排竣工时间为20_年_月_日。三、承包方式包清工、包平安、包质量、包进度。四、承包内容2#、3#、4#楼图纸内

15、的全部钢筋工程量，从井桩起先至坡屋面封顶，包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。五、合同单价按建筑面积24.5元/包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。六、付款方式乙方先垫资，在甲方资金能周转的状况下，可预借适当的工程款和生活费。七、工程质量及任务1、严格根据图纸及变更和有关验收规范进行施工，不能跳绑、漏绑、搭接长度满意规范要求，;2、如不能按规定时间内完成任务，每推迟一天罚总工程款的2%。八、平安管理乙方在进入工地后，必需根据平安条例和项目部规定的有关平安方面的制度执行，定期进行平安教化。在不遵守平安制度所造成的一切平安事故伤亡，甲方一概不管

16、，全部由乙方负责担当。施工场地内的工人必需佩戴平安帽，塔吊不能混吊材料，做到有平安隐患的地方肯定不施工。九、材料管理1、若不按图纸施工，不听从指挥所造成的反工奢侈，材料必需加倍扣除;2、下脚料合理利用;5、对恶意造成材料奢侈或偷盗现象，一经发觉，十倍罚款。十、听从管理1、工队必需无条件听从项目部管理，进行有文字性的平安教化、技术交底，听从指挥，听从管理，不能顶、碰、诬骂项目部管理人员。2、如有无理取闹、顶、碰、诬骂管理人员，一次罚款200元。3、工人不得在工地宿舍内赌博、喝酒、打架斗殴。在工地内骂架一次，罚工队300元，打架一次罚20_元，医药费自负，并报派出所处理。4、工队不得将老弱病残及未

17、成年人带入工地施工，不能以任何理由停工、罢工。5、上班时不能穿拖鞋、光膀子。6、工队若无进度、无质量、人员跟不上，不能按时完成任务，不听从指挥，甲方有权清除出场，解除合同。十一、双方责任甲方：1、供应现场施工条件(施工用场地、用水、用电，住宿工棚，垂直运输设备)。2、帮助乙方做好施工现场的打算工作，并供应施工用图纸一套。3、甲方管理人员、技术人员向乙方的施工操作人员进行技术、平安交底，并进行监督检查。4，对工程设计变更应刚好转达并下发书面变更到班组，因变更所产生的费用由甲方负责。5、负责供应材料的垂直运输设备。6、确保施工用材料刚好到位。7、合理组织流水作业，协调乙方和其他班组之间的关系。乙方

18、：1、乙方应依据工程实际状况根据甲方进度安排支配相应的施工人员及劳动力。2、乙方应当严格根据施工图纸设计变更及施工规范进行施工，仔细熟识图纸，做好施工管理工作，刚好将工程技术、质量交底及操作要求传达给操作工人，严格根据工程技术人员的技术要求进行操作，不得以任何理由拒绝实行施工管理人员的正确指挥。3、乙方应主动协作其他班组进行交叉作业，听从施工员的调度，加强做好对已完成工序的成品爱护工作。4、合理安排材料的运用，加强对本班组运用的材料进行管理，严格限制材料的损耗，对本班组施工现场进行管理。5、此合同双方必需严格执行，如有单方违约，罚款5万元。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，自签订后即刻生效，具有等同法律效率，待工程结束工程款清后自动失效。甲方代表：联系电话：乙方代表：联系电话：签订时间：