【合同范本】建设工程勘察合同4篇.docx
《【合同范本】建设工程勘察合同4篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【合同范本】建设工程勘察合同4篇.docx(25页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、【文档尺寸:A4字体:仿宋 标题字号:20正文字号:12】【合同范本】建设工程勘察合同4篇委托方(以下简称甲方)承包方(以下简称乙方)依照中华人民共和国经济合同法、建设工程勘察设计合同条例的有关 规定,经双方协商一致,签订本合同。第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规 模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。第二条 乙方根据委托的勘察设计项目,和主管部门的规定,按 初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设 计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基 础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期, 做为本合同的附件。第三条
2、双方责任1.甲方责任(一)按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘 察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有 拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图。土地使用证的复制件,并 安排好现场工作条件。委托初步设计应提出以下资料:经过批准的设计任务书,选址报告; 特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让 或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索 赔。本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。7.2承包人责任7.2.1 承包人
3、按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、 成果、文件,并对其质量负责。7.2.2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承 包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采了补救措施 外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支 付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的%。7.2.3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文 件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做好工作现场 保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(
4、措施),保护好工作现场周围的 建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。7.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条违约责任8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时, 除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时, 由发包人承担法律责任和经济责任。8.2 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,10 不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包 人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支 付承包人工程费的100%的费用。8.3 发包人
5、不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后, 向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权 停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。8.4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延 误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。8.5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承 包人返工,承包人按发包人要求的的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原 因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人 承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高 不超过返工项目的收费。第九条
6、材料设备供应9.1 发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责,提供产品合格证明, 并经发包人、承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重 新采购符合要求的产品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生 的费用。若造成停、窝工的,原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的, 则应向承包人支付停、窝工费。9.2 承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用 由发包人、承包人商定。第十条报告、成果、文件检查验收1110.1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。10.2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后 天内检查验收完毕,并
7、出具检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为 接受承包人的报告、成果、文件。10.3 隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书面通知发包人检查;发包 人接通知后,当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签后方能进行下一道 工序;检验不合格,承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人 接通知后24小时内仍未以到现场检验,承包人可以顺延工程工期,发包人应赔 偿停、窝工的损失。10.4 工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报 告、成果、文件,发包人应在 天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包人应采取有效补救措施。10.5 工程未经验收
8、,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问 题,由发包人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。10.6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起天内,承包人向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生 损失,应由发包人承担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不 得因此而拒付工程款。第十一条本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补 充协议,补充协议与本合同具有同等效力。第十二条其他约定事项:第十三条争议解决办法12本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第 种方式解决:(一)提交 仲裁委员会仲裁;(二)依法向
9、人民法院起诉。第十四条合同生效与终止本合同自发包人、承包人签盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规 定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目据理力争地工商行政管 理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后,本合同终止。本合同一式 份,发包人 份、承包人 份。发包人名称:承包人名称:(盖章)(盖章)法定代表人:(签)法定代表人:(签)委托代理人:(签)委托代理人:(签)住所:住所:邮政编码:邮政编码:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:银行帐号:银行帐号:建设行政主管部门备案:鉴证意见:(盖章)(盖章)备案号:经办人:13备案日期:年月日鉴证日期:年月日委托方(甲
10、方):地址:由B码:电话:法定代表人:职务:承包方(乙方):地址:由B码:电话:法定代表人:职务:依照中华人民共和国合同法的有关规定,经双方协商一致签订本合同。第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模 与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计 条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础 资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期, 做为本合同的附件。14第三条甲方责任1 .按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件
11、和勘察 设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。1.1 委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及 标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件, 并安排好现场工作条件。1.2 委托初步设计应提出以下资料:经过批准的设计任务书;选址报 告;规划要求;原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等 方面的协议文件;经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;能满足 初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保 护、工业卫生、环境保护预测资料等。13委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计
12、要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。2 .收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面 转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交 底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。3 .在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生 活条件。4 .委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至 建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。5 .维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三 方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。156 .按照国家和本市有关规定,按
13、时付给勘察、设计费。第四条乙方责任1 .按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各 阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8 份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另 行收费。2 .乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计 技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行 设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设 备清单)。3 .初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙 方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,
14、须有设计审批机关或设计任务 书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。4 .乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解 决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程 竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐 蔽工程验收。5 .对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关 规定办理。6 .勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程 地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。第五条勘察设计费用161 .乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。
15、2 .设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时, 甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。3 .小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨 付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。4 .勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲 方负责结算全部勘察费。第六条违约责任1 .甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定 金。2 .甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响 乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙 方实际损失
16、的工日,以日产值 元计算,增补设计费。3 .甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲 方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。4 .甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计, 甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补 交费用。5 .甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收 的定金和设计费不予退回。6 .由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极 采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分17勘察设计费相等的赔偿金。7 .勘察设计文件(图纸)交付
17、时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶 段设计费的% (经批准生效)。8 .甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过 元。9 .乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时, 每影响一天应减付设计费1%。第七条合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按 项解决。1 .申请 仲裁委员会仲裁。2 .向人民法院起诉。第八条合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分
18、。第九条本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书, 均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。第十条本合同一式 份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本 份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签):乙方代表(签):18年 月 日 年 月日gf-0203岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探工程名称:工程地点:合同编号:(由勘察人编填)勘察证书等级:发包人:勘察人:签订日期:中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局 发包人勘察人发 包 人 委 托 勘 察 人 承 担任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规
19、定,结合本工程的具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致, 签订本合同,共同遵守。第一条:工程概况 规划要求;原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议 文件;经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;能满足初步设计要求 的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、 环境保护预测资料等。1.1工 程 名19委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求 的勘察资料,施工条件,以及有关设备的技术资料。(二)收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书 面转送给乙方。组织施工单位与
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 合同范本 建设 工程 勘察 合同
限制150内