桥涵施工分包合同(合同版本).docx

《桥涵施工分包合同(合同版本).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桥涵施工分包合同(合同版本).docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、编号:WD-HT-0936桥涵施工分包合同（合同版本）-合同书一CONTRACT DOCUMENT甲方：乙方：日期：合同系列文字均可修改一-合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 投入本钱进行估价，经双方签认后作为本合同的组成局部。10.4 临时设施由甲方提供，由乙方保管使用，使用费用为元/m，10.5 乙方同意：假设乙方中途退场，包含在正式工程合同单价中 的临时设施，甲方需要继续使用时，按照10.2条的临时设施本钱估 价和已完成价值占合同总价的比例折旧后转让给甲方；单独计量或甲 方无偿提供乙方使用的临时设施，由乙方无偿交还甲方，影响正常使 用的损坏局部，由乙方负责

2、维修或赔偿费用。11工程质量11.1 乙方必须按照*（工程名称工程施工设计图及配套图纸、 （铁路为：现行铁路工程施工技术规范、）（公路为：* （项 目名称）招标文件* （工程名称）技术规范、）等有关规定组 织施工，执行甲方制定的工程质量计划规定，工程质量等级为优良。11.2 甲方相信乙方是有经验的施工队伍，乙方对甲方提供的技 术要求、质量标准和工作指令负有复核的责任和义务，对甲方发出的 错误要求和指令有拒绝权利，否那么，无论何种原因造成的工程质量缺 陷或未到达上款约定的质量等级，均不免除乙方的责任。11.3 乙方对未到达上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程 进行无偿返工或修补，并承当因此而发

3、生的全部费用。如返工或修补 后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同 偿；甲方有权自行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工 或修补，其返工或修补费用由乙方承当。11.4 因工程质量返工工期超过本合同工期第7条约定者，按本 合同违约条款办理。12隐蔽工程检查乙方检查工程师应严格对隐蔽工程进行自检。自检合格后,向甲 方质检工程师报检。甲方质检工程师应在24小时内,会同监理工程 师对隐蔽工程进行检查。检查合格并在检查证上签字后，乙方方可进 行隐蔽。检查不合格，乙方应在限定的时间内完成修整并重新报检。 未经检查

4、，乙方擅自隐蔽，甲方有权要求重检,由此造成的费用增加 和工期延误由乙方负责。13施工安全、职业健康、环境保护13.1 乙方必须对全体施工人员的安全负责,开工前必须进行岗 前培训和安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。 乙方必须将岗前培i) Ik安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲 方备案。13.2 乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工,教育、催促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别 是要遵守针对本工程施工特点的施工安全规定。第10页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同13.3 乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措

5、施及应急预案酒已置齐全安全防护用品，对危险源和重大事故隐患进行监控, 加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措施和设施落实，消除 事故隐患，杜绝各种事故，确保人员、设备、物资、工程的安全,费 用已包含在承包单价中。乙方应承当因管理不善、防护设施不全以及 违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工人员伤亡事故责任 及费用。13.4 乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、 职业健康及环保条例，按规定为作业人员配备必要的劳动保护用品， 按施工操作规程文明施工；制定合理的环境保护措施，做好现场的管 理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理,集中堆放,不得随 意堆放。如果发生各种环境

6、污染、人身伤亡、机械设备及其他事故均 由乙方自行负责处理并承当费用，甲方可以协助但不承当任何费用及 连带责任。13.5 职业病防治：乙方应按照国家、省地有关规定承当对从业 人员进行职业健康预防和检查，并承当因从事本工程而引发职业病人 员的治疗和康复，由此而产生的一切费用由乙方承当。13.6 乙方必须配备专职安全员，报甲方备案，并应服从甲方安 全工程师指挥安排。（本条应根据工程大小和难易情况综合考虑）第11页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同13.7 安全、文明施工和职业健康措施费甲方已按合同价的1%单 独列项，并计入乙方承包合同总价中，由乙方包干使用。14双方权

7、利与义务甲方14.1.1 全面负责与设计单位、业主、监理的联系和协调工作。14.1.2 负责该工程工程控制测量、复测、试验工作，及时提供设 计图纸及有关资料（变更原因影响的除外）,负责施工、安全技术交 底书，协助解决施工中出现的技术难题。14.1.3 负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备14.1.4 负责土地征用、青苗补偿、建筑物拆迁及临时用地租用事 宜。14.1.5 负责依据业主、监理及上级管理单位和部门的要求，结合 本工程的实际情况,制定各项管理方法并送达乙方。（必须结合现场 实际情况及企业现状，工程各部门要根据各自工作要求以及便于现场 管理制定各自部门的各项管理方法，工程部在讨论合同

8、文本时，一些 细节无法在合同中规定的，可在各项管理方法中规定。）14.1.6 向乙方派出工地代表，代表甲方履行本合同。本合同工地 代表为：*.14.1.7 向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、第12页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停 工整顿或依据甲方的管理规定进行罚款。14.1.8 按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更）该项 目规定使用的技术规范、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的 工程进行检查、3佥收、评比、兑现奖罚。14.1.9 负责按本合同约定办理结算、支付。14.1.1

9、0 甲方有权合理调动乙方现有机械进行有偿使用,乙方不 得无理拒绝。14.2 乙方14.2.1 复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资 料，并对甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料提出 改进意见，改进方案在实施前必须经甲方同意。负责日常施工测量、 配合监控量测（仅限于隧道）及现场试验工作并及时上报资料，向甲 方提供各工序的原始施工记录。（假设乙方无技术人员，由工程部派技 术人员负责以上工作，那么工程部可与乙方协商由乙方承当工程部所派 人员的费用。）完成超前地质预报（仅限于隧道）及安全预案准备和 实施。严格执行甲方的施工计划和现场安排。14.2.2 对甲方供应材料进行复检并

10、办理签认手续。14.2.3 必须提供构成工程本体的自购材料出厂合格证、检验合格第13页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 证。14.2.4 自行解决与施工场地内的三通一平、临设的施工、管 理和维修，以及完工后撤除和复耕工作。1425按照国家现行法律法规和当地政府规定签订劳务用工合 同，劳务人员的工作时间和工作应与甲方同步。14.2.6 乙方应将进场人员统计并在甲方备案，按照国家现行有关 法律法规自行制定劳务人员的工资待遇，并定期将拟发放的工资表上 报甲方，并将已发放工资单复印件交甲方备案。14.2.7 自主解决劳务人员居住和生活设施，临时房屋、工棚、场 地的修建

11、服从甲方的统一安排。为劳务人员提供必要的劳动保护用品 或费用。按照国家或当地政府的规定为劳务人员办理保险，并将保险 单复印件交甲方备案。14.2.8 按照国家现行法律法规自行安排劳务人员节假日休息，承 担相应的财务支出。14.2.9 按乙方承诺条件及施工计划需要，组织自备施工机具设备 和周转材料准时进场；机具设备和周转材料进场后，没有甲方的同意, 不得擅自调离，否那么视为乙方违约，按违约条款处理。14.2.10 自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾。14211按照工程需要提供夜间或非夜间施工照明、看守、维护第14页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 和

12、警卫。14.2.12 负责工程交工前的保护和看管。14213作好临近建筑物和地下管线的保护。遵守国家、地方、 业主有关环境保护的法律、法规和规定，承当实施环保措施而发生的 费用。14.2.14 及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。14.2.15 未经甲方书面授权，不得以甲方名义从事任何活动。14216承当因乙方原因业主对甲方的罚款以及甲方对乙方的罚 款，罚款通知单下达后5日内，假设乙方不及时交纳，那么在乙方月度计 价款中扣除。14.2.17 遵照甲方各项管理方法的要求及规定，安排组织施工管 理并上报资料。假设对各项管理方法有异议，应以书面形式上报甲方， 双方协商解决。否那么必须无条件执行。14.2

13、.18 遵照甲方相关管理体系运行要求及规定,加强相应的质 量、环境保护、职业健康安全管理措施。14.2.19 负责对甲方技术人员提供的工作数据进行复核,有权拒 绝执行甲方提供的错误数据和指令，否那么，由乙方承当由此引起的损 失。14.2.20 乙方在施工过程中，有保护和维护施工道路和桥梁畅通第15页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 的义务，因乙方原因损坏或损伤所通行的道路及桥梁，责任及费用均 由乙方承当。14.2.21 乙方撤离现场时，应清除并运出装备、剩余材料、垃圾 和各种临时设施，做到现场和工程整洁,到达甲方认可的使用状态。 假设甲方清理，那么因此而发生的

14、费用由乙方承当，甲方将从应付乙方的 款项中扣除。14.2.22 乙方大型设备、特种设备进场前应必须按甲方要求提供 相关资料。15不可抗力15.1 在本工程的不可抗力指战争、入侵，核反响堆、辐射或放 射性污染，军事或非军事政变或内战，以音速或超音速飞行或其它飞 行物体所引起的压力波，烈度八度以上（含八度）的地震、龙卷风。15.2 乙方在施工中遇到不可抗力，应尽快通知甲方，并且在不 可抗力发生后，乙方应尽可能采取有关措施减少或防止损失的扩大， 否那么，乙方对这局部扩大的损失应负责。因不可抗力因素引起损失的, 互不承当赔偿责任。16变更16.1 甲方有权根据业主和监理要求对本工程进行变更，乙方必 须

15、认真执行，乙方不得因工程变更而可能导致的任何损失要求甲方赔第16页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同偿。16.2 施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造 成的损失，由乙方承当,延误的工期不予顺延。16.3 因变更导致新增工程工程、工程数量增加及合同价款增加, 甲乙双方另行签订补充合同。新增工程中原合同有单价局部参照原合 同单价执行，原合同无单价局部双方协商确定。17索赔在合同实施过程中，不管因何种因素影响，甲方均不接受乙方提出的任何调价索赔申请。18奖罚规定为确保安全、进度、质量、环保、文明施工

16、，奖优罚劣,甲方将从乙方计价款中分月提取0.51%的费用,在甲方管段范围 内按甲方制定的奖励方法按月度对乙方进行评比奖励。（建议由工程根据自身特点采纳）18.1 出现一般质量事故，除令乙方停工返修外,对乙方处以XX 元的罚款，连续两次出现不合格工程，甲方有权勒令乙方退场，并由 乙方承当相应责任及费用。18.2 乙方发生严重打架、斗殴、违法乱纪等行为并给甲方声誉第17页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 造成重大影响的，一次性对乙方处以10000元罚款。18.3 乙方发生重大伤亡事故，除乙方承当相应责任及全部费用 外，每伤1人对乙方处以3000元罚款；每死亡1人对

17、乙方处以 100000元罚款。18.4 乙方现场施工负责人不请假外出连续5天以上或累计15天 以上不在工地的,每天罚款XX元。18.5 以上奖罚款甲方向乙方出具通知单，罚款通知单下达后5 日内，假设乙方不及时签认，甲方财务部门直接在乙方计价款中扣除。19违约责任19.1 如发生以下情况之一者，视为乙方严重违约，除没收乙方 履约保证金外，甲方可以采取相应的措施，并要求乙方承当由此给甲 方造成的一切经济损失。19.1.1 工期严重滞后，连续两个月不能完成甲方施工计划，甲方 有权单方面终止合同。19.1.2 工程质量达不到第9.1条的约定。19.1.3 乙方承诺和按现场施工实际需要进场的人员、设备，

18、假设乙 方不能按时组织到位，那么甲方有权根据施工的整体需要，另行安排施 工队伍和机械设备进入本合同所列工程范围内加快施工进度。19.1.4 乙方不服从甲方工地代表的调度指挥或不执行甲方的管第18页合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同桥涵施工分包合同（合同版本）说明：甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，如有需要可以下载修改或直接打印。甲方：甲方单位名称 乙方：乙方单位全称为加快* （工程名称）工程工程施工进度，依照中华人民共和国合同法及*尘*市建设局有关规定，遵循平等、自愿

19、、公平和老实信用的原那么，经甲乙双方协商一致，签订本合同。1工程名称：*（路基土石方、桥涵工程全称、隧道工程全称、排水工程、防护工程）2工程地点及范围：* （必须明确施工地点或施工里程，即使是暂定里程也必须明确，并注明暂定。）3承包内容1.1.1 * （施工里程或施工地点）* （工程名称）全部主体及附属（假设有）工程工程的施工；（注：路基工程应标明取弃土场的平 整、复耕、绿化和防护工作）1.1.2 * （施工里程或施工地点）* （工程名称）施工现场所需的三通一平的建设、维护及撤除；合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 理规定。1.1.5 5乙方出现偷工减料行为，屡

20、教不改者，甲方有权将乙方驱 逐出场。1.1.6 6乙方施工管理混乱，施工中出现严重的安全事故、质量事 故、进度严重滞后受到业主的黄牌警告、通报或红牌，合同自动终止, 乙方无条件自行撤出现场。1.1.7 7乙方将其承包的全部或局部工程分包、转包给他人，那么甲 方有权单方面终止合同。19.2 乙方在施工过程中，非甲方或业主原因造成的中途退场， 甲方将不返还乙方履约保证金，甲方根据乙方实际完成符合本合同约 定的质量等级的工程量，并按双方约定合同单价的90%进行结算。19.3 乙方不管何时及何种原因提出退场,都必须提出书面申请, 经甲方同意并在双方签订退场协议后，方可退场。20工程保修20.1 本工程

21、自工程正式验交业主始，保修期为*年（以业主规 定的保修期为准,一般为设计使用年限），缺陷责任期为*年（以业 主规定的缺陷责任期为准。一般业主规定为两年），质保金为工程结 算总价的5%,质保金待缺陷责任期满,业主款到甲方帐户后结算支第19页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同20.2 如缺陷责任期间发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间 及时维修。假设乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维 修。甲方自行或委托他人维修所发生的费用由乙方承当。21合同解除21.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同，双方书面确认；21.2 因不可抵抗力致使合同无法履行，可以解除合同

22、；213乙方将其承包的全部工程转包给他人；或将其承包的全部 工程肢解以分包的名义转包给他人；或假劳务之名，行分包之实，甲 方有权解除合同；本合同其他条款约定的合同解除条款。21.4 一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有 过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。22争议的解决在合同履行期间如发生争议,由双方本着公平、合理的原那么协商 解决,不愿协商或协商不成时,双方自愿约定：因本合同引起的或与 本合同有关的争议，均提请*仲裁委员会按照该会仲裁规那么进行仲 裁，仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。23其他无论何种原因造成乙方人员、机械设备停窝工，所发生的第20页合同范本 | C

23、ONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同损失均由乙方自行承当。23.1 一旦甲方有指令（基于乙方有违约事件发生的前提），乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或局部工程的施工，在暂时 停工期间，乙方应妥善保护本工程或其局部工程的施工，并保障其安 全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以 赔偿。23.2 本合同未尽事宜双方另订补充协议。23.3 本合同自双方签字之日起生效。工程竣工验收合格，工程 价款结算完毕，除保修、争议的解决条款外，其余条款自动终止。保 修条款待保修期满后自动终止。23.4 本合同一式5份,其中甲方3份，乙方2份。甲方：乙方：（单位全称）法定代表人

24、或负责人：委托代理人：-o* 月 * 曰您可以在此处填写公司名称或地址YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS HERE第21页合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同3.3 * （施工里程或施工地点）* （工程名称）施工所需的 生产性及生活性临时工程的建设、维护及撤除；3.4 * （施工里程或施工地点）* （工程名称）施工现场的 环保和文明施工工作；3.5 * （施工里程或施工地点）* （工程名称）现场临时用 地的复耕工作；3.6 具体包括但不限于以下承包内容：（根据工程性质对承包内 容做出更详细的规定）3.7 甲方有权

25、因业主调整工期及乙方在工期、质量、安全未到达 要求时，调整乙方的承包范围,乙方应无条件服从,并不得因工程内 容和工程数量调整而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。4在本合同签订前，乙方应汇现金*元（大写）（合同价的 *%或甲乙方协商的绝对额度）到甲方帐户，作为本合同的履约保证 金（也可已进场机械进行抵押，但抵押必须要公证）履约保证金待工 程竣工验收全部合格后视乙方履约情况退付，不计息。（以自然人名 义签订的合同，除履约保证金外，应让其用固定资产做抵押（或有信 誉度的企业做担保），抵押额度为工程造价的10% ）方式及承包单价：5.1 根据本合同承包范围和内容，本合同暂定总价*元。乙合同范本 | CO

26、NTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同方以固定单价的方式进行承包，在施工图范围内由乙方一次性包干使 用，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求 调整本合同单价。明示及暗示的工作内容或费用已含在单价中，合同 一旦签订单价不作调整。5.2 本合同附件中所列工程数量及合同总价为名义数量和名义总 价，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成符合本合同质量约 定等级的工程数量，经甲方工程部书面确认后，结合本合同附件中所 列单价确定结算总价。5.3 本合同附件所列单价中，已含有试验、检验费。（本条根据 工程情况订立）5.4 综合单价除包含了完成承包内容而发生的全部费用外,还包

27、含了施工队伍调遣、机械设备进退场、承包人装备险及职工的（人身） 事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。5.5 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附 加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。（因地方规定必须由甲方缴纳的其他税费，应在本条中明确具体费 率，并约定该费用由甲方代扣代缴，且费用已含在乙方承包单价中）6计量及支付6.1 计量规那么（注：各工程根据承包内容按照法定计量方法，详合同范本 I CONTRACT TEMPLATE建设工程施工合同细说明和约定计量规那么，数量计算方法有争议的分局部项工程,应单 独约定计算方式。如，虚桩、土石方的虚实、

28、沟槽基坑的放坡比例等）6.2 执行甲方验工计价程序及规定。每月20日由甲乙双方现场收方，确定乙方当月完成的工程数量，工程数量以甲方总工最后审定 签认的当月实际完成并符合本合同约定的质量等级数量为准，数量完 成截止时间为每月20日。6.3 依据甲方工程部最后签认的工程数量对乙方进行计量。因乙 方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。6.4 待业主批准的计价款到甲方帐户3日内，甲方按照对乙方计 价额的85% ,并扣除合同规定的应扣款项后,通过银行转帐分次支 付应付款。6.5 本工程甲方不支付乙方预付款。6.6 工程竣工验收合格后15日内,凭经甲方有关部门审核签字 的结算单和合同书进行结算。乙方办理结

29、算退场手续后，甲方根据资 金的实际情况一次或分期支付至结算价的95%，剩余5%作为质量保 证金。6.7 甲方因资金紧张造成的延期支付，乙方同意甲方不承当延期支付的利息。7工期合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同7.1 开工日期：200*年*月*日，竣工日期：200*年*月*日。共计*日历天。（有节点工期的应注明）7.2 直至工程完工，施工里程范围的扩大或缩小以及工程量的变 化不调整总工期。除以下原因经甲方书面同意，工期方可顺延外，乙 方每拖延一天支付违约金*元（可根据工程大小、造价及重要程度确 定违约金），乙方每提前一天奖励*元（可根据工程大小、造价及重 要程度确

30、定奖励额度和奖励方法）因不可抗力造成的工期延误。7.2.1 业主同意的工期顺延。7.2.2 如业主要求工期提前或缩短时，施工工期及费用由双方另 行约定。8材料供应、结算8.1 为了保证工程质量，经双方协商同意工程所用主要材料由甲 方按合同约定限额供应乙方,具体材料种类、规格、单价、数量和额 定损耗量见附件。（公司规定：钢材、商品混凝土、防水材料及结构 件必须由甲方供应）甲供材料款甲方根据乙方实际领取的数量，按合 同附件中的单价从乙方的月度结算款中扣除。甲供材料交货地点为甲 方工地料库，乙方依据材料计划及甲方材料管理程序办理领料手续。 乙方使用甲供料超出额定消耗局部,按甲方采购期最高采购价加合同

31、范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 3-5%的采保费从乙方承包价款中扣除；因乙方精心组织施工，甲供 料正常合理节余局部，权益归乙方所有。8.2 甲方保存一切土石方调配的权利，乙方应无条件遵守。8.3 除以上材料外，其他材料由乙方自购。假设其他材料需甲方供 应，甲方按材料实际到场价提取n% （根据实际情况或讨论确定业务 提成比例，建议3 8% ）的业务费，所有费用经双方签认,由甲方 财务直接从当期计价款中扣除。假设因市场原因，甲方无法组织供应, 乙方自行解决，甲方不承当任何责任。8.4 由乙方自行采购的构成工程本体的材料，必须遵守甲方材料 采购的有关规定，符合甲方合格

32、分供方的要求，并经甲方和监理检验 合格后方可使用，否那么，甲方视使用该材料的工程为不合格,乙方必 须无偿返工。因乙方采购材料所引起施工质量、安全和经济责任由乙 方负责。8.5 施工用水、施工用电8.5.1 施工用水甲方负责提供接驳口，水费及临时管路安装费用 已包含在乙方承包单价中，水费按照乙方实际用量，经双方确认，按 每吨水元从乙方计价款中扣除。8.5.2 - 二级配电由甲方负责,三级配电费用和电费已包含在 乙方承包单价中,电费按照乙方实际用量，经双方确认，按每度电元合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同 从乙方计价款中扣除。8.6 因天气、便道等原因致使车辆无法正

33、常进入工地，乙方应积 极派出人员、机械配合，保证材料到场，假设乙方不配合造成材料短缺, 所引起的损失和费用乙方自负。8.7 乙方必须服从甲方统一安排，自行从甲方工地料库提取甲供 材料。8.8 乙方每月20日以前向甲方物设部上报下月甲供材料的书面 材料计划，假设不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。8.9 机具设备及周转材料的供应及结算（假设涉及施工机具设备 及周转材料）本工程甲方提供的机具设备及周转材料详见附件二甲方供应机具设备及周转材料一览表。机具设备及周转材料使用费根据乙 方使用的台班和周转材料数量，按照合同附件二约定单价，从乙方月 度计量款中扣除。（也可约定不收取费用，但必须双方确认价

34、值，并 且约定因乙方原因造成损坏和丧失的由乙方负责赔偿）除9.1条约定由甲方提供的机具设备及周转材料外，本工程所用其他施工机具设备及周转材料均有乙方自行解决并承当费用。9.1 乙方承诺投入本工程的机具设备及周转材料详见附件三乙方投入设备及周转材料一览表。合同范本 | CONTRACT TEMPLATE 建设工程施工合同9.2 甲、乙双方投入本工程的设备及周转材料，必须保证符合安 全性能要求。9.3 乙方机具设备及周转材料进场后，由甲乙双方共同或委托有 资质的鉴定机构对机具设备及周转材料的安全性能和状态进行鉴定， 鉴定结果由双方签字确认，安全性能或状态不符合要求的机具设备及 周转材料在鉴定后3日

35、内清理出场。9.4 乙方机具设备及周转材料进场后，由甲乙双方共同对安全性 能符合要求的进场机具设备及周转材料进行现值评估,评估结果由双 方签认后作为本合同的组成局部。9.5 乙方同意：假设乙方中途退场，其进场机具设备及周转材料甲 方需要继续使用时，按照9.6条机具设备及周转材料进场评估现值扣 除施工期间折旧后转让给甲方，折旧标准执行中铁一局集团有限* 司设备管理规那么及周转材料摊销的规定。10临时设施10.1 本工程的临时设施除工程量清单中单独计列和合同条 款特别说明外，均已包含在乙方承包单价中,由乙方负责实施、维护 及撤除并承当费用。10.2 乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统 一规划方案。乙方临时设施完成后，由甲乙双方共同对乙方临时设施