保修合同4篇.docx

《保修合同4篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《保修合同4篇.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、保修合同4篇甲乙双方就设备保修事宜，经协商一样，达成如下协议。一、保修设备附表：代码设备名称品牌型号机身号码数量 联系人：电话：传真：邮编：设备运用地址：二、保修范围及服务方式：1.免费进行操作指导，技术询问;2.修复其有修复价值的毁损设备，或解除设备故障;3.机器出现故障的应急修理：4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于 次，保证设备运作正常。三、服务期限：从 年 月 日至 年 月 日 .保修合同期满甲方需乙方接着保修时，应提前一个月重新签订。四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方赐予免费更换。五、 以下状况不属乙方保修范围：因电压不稳而造成的机件损坏：

2、因不按正常规则运用而造成的机件损坏;机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等;甲方擅自改装保修产品或更换非乙方供应的零件及耗材;甲方擅自托付非乙方授权人员对机器进行保修。六、收费标准：1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用 元;2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费 元。七、违约责任：乙方供应给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方担当赔偿责任。甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分2的滞纳金。八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。九、其他事项： 十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲 方：

3、乙 方：托付代理人： 托付代理人：地 址： 地 址：签订日期： 年 月 日签订地点：建筑工程房屋质量保修合同范本保修合同（2） | 返回书目发包人(全称)：_承包人(全称)：_发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对_(工程全称)签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定

4、的其他项目。详细保修的内容，双方约定如下：_ _ _。二、质量保修期双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年;装修工程为_年;电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年;供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期;住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年;其他项目保修期限约定如下：_ _ _。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发

5、包人可以托付他人修理。发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_ _ _。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：法定代表人(签)： 法定代表人(签

6、)：年 月 日 年 月 日保修服务合同保修合同（3） | 返回书目甲乙双方就设备保修事宜，经协商一样，达成如下协议。一、保修设备附表：代码设备名称品牌型号机身号码数量联系人：电话：传真：邮编：设备运用地址：二、保修范围及服务方式：1.免费进行操作指导，技术询问；2.修复其有修复价值的毁损设备，或解除设备故障；3.机器出现故障的应急修理：4.定期对保修期内的机器进行上门保养，每年不少于 次，保证设备运作正常。三、服务期限：从年 月 日至 年 月 日 。保修合同期满甲方需乙方接着保修时，应提前一个月重新签订。四、质量保证：乙方对所售的配件、耗材保证质量，若出现质量问题，乙方赐予免费更换。五、 以下

7、状况不属乙方保修范围：因电压不稳而造成的机件损坏：因不按正常规则运用而造成的机件损坏；机器的消耗品如墨粉、墨盒、色带，感光鼓，载体，暗盒等；甲方擅自改装保修产品或更换非乙方供应的零件及耗材；甲方擅自托付非乙方授权人员对机器进行保修。六、收费标准：1、甲方在签订本协议同时向乙方支付保修费用 元；2、甲方需乙方到市区以外地区上门检修，甲方应支付乙方工时费、旅差费元。七、违约责任：乙方供应给甲方的耗材配件出现质量问题，乙方担当赔偿责任。甲方逾期未付清乙方款项的，须每日向乙方交纳逾期部分2的滞纳金。八、执行本协议发生争议，由甲乙双方协商解决。协商不成，甲乙双方同意由广州市仲裁委员会仲裁。九、其他事项：

8、十、合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：托付代理人： 托付代理人：地址： 地址：签订日期：年月日签订地点：房屋装修工程保修合同范本保修合同（4） | 返回书目甲方：a公司乙方：北京市装潢公司鉴于乙方承包装修之甲方某公寓号房屋工程已于 年 月 日交付运用，有关细项质量需进一步视察，目前有关工程细项已需修理养护，故甲、乙双方就工程的保修问题达成如下协议：1.本工程保修期为一年，自 年 月 日起至 年 月 日止。2.乙方在保修期内工作范围为：就装修工程所涉及全部项目(以 年 月 日甲、乙双方签署的装饰工程施工承包合同及工程预算明细表及 年 月 日签署的装饰工程施工承包合同补充协议列明为准)

9、的损坏或质量问题进行更换或修复。如木门变形、裂缝，全部漆面脱落、起皮、鼓包，壁纸鼓包、脱落，房顶出现脱落，全部器具因质量缘由出现的损坏及其他质量问题。属于甲方运用不当造成的损坏除外。3.目前工程已存在的问题及乙方责任：3.1 花岗岩地面有5块有1/3空鼓，1块4cm缺角，1块1/3断裂，若在保修期内有空鼓的花岗岩出现断裂，乙方应予更换，材料费及更换费用由乙方负担，或由乙方返还断裂部分的材料费及相应各项取费。3.2 护墙板的板面目前变形较重，乙方应于 年 月份前进行更换或整修。3.3 木门现已变形，乙方应于 年 月份前进行整修。3.4 壁纸卷边，乙方应于 年 月份前进行整修。3.5 厨房洗菜盆下

10、水管无反水弯，乙方应于 年 月份前新购反水弯并进行更换。3.6 前述各项问题的整修或更换费用包括材料费、人工费等均由乙方负担。4.乙方工作方式在甲方发觉工程出现质量问题并电话或传真通知乙方后7日(节假日包括在内)内，乙方须支配娴熟的技术工人带料完成整修或更换工作，费用由乙方负担。5.法律责任乙方在接到甲方通知后无故拖延达14个工作日不予整修或更换的，甲方有权扣除工程尾款人民币 元;若甲方因该质量问题造成其他损失，甲方除有权扣除工程尾款外，还可实行法律许可的其他措施要求乙方赐予赔偿。6.结算保修期内未出现质量问题或虽出现质量问题但乙方整修刚好并令甲方满足，保修期结束后七日内，甲方将尾款如数结算予乙方( 年 月份乙方将第3条所述问题整修结束后，若甲方感到满足，可以结算)。7.本协议一式四份，甲、乙双方各两份，自甲、乙双方签署之日起生效。甲方:a公司 乙方:北京装潢公司代表： 代表：