【合同范本】建设工程合同范本.docx

《【合同范本】建设工程合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【合同范本】建设工程合同范本.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【文档尺寸：A4字体：仿宋 标题字号：20正文字号：12】【合同范本】建设工程合同范本建设工程合同范本（一）建设单位：，以下简称甲方；设计单位：，以下简称乙方。为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据建设 工程勘察设计合同条例的规定和批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商, 特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面积为平方米，批准 总投资为一万元，建设地点在O第二条甲方的义务1 .甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工 程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面

2、的 协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲 方在年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工 图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。2 .及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3 .在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程 竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在6、技术资料交付时间。工程的技术资料，如勘察、设计资料等，是进行建 筑施工的依据和基础，发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地

3、交 付给施工人，才能保证工程的顺利进行。7、材料和设备的供应责任。8、拨款和结算。施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同 的合同形式而有所不同。在一项建筑安装合同中，采用何种方式进行结算，需双 方根据具体情况进行协商，并在合同中明确约定。对于工程款的拨付，需根据付 款内容由当事人双方确定，具体有如下四项：预付款;工程进度款;竣工结算款; 保修扣留金。9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行 政法规予以规范。10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后，在规定 的期限内，因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修、 更换。国家

4、对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。11、相互协作条款。施工合同与勘察、设计合同一样，不仅需要当事人各自 积极履行义务，还需要当事人相互协作，协助对方履行义务，如在施工过程中 及时提交相关技术资料、通报工程情况，在完工时，及时检查验收等。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，施工人应承担以下责任:1、无偿修理或者返工、改建。这是违约责任中的实际履行责任。承包人根 据不合格工程的具体情况，予以或修理或返工或改建，使之达到合同约定的质量 要求。承包人修理、返工、改建所支出的费用，均由其自行承担。2、逾期违约责任。即因承包人的原因使工程质量不合格的，虽经承包人修10理、返工、改建后，达到

5、了合同约定的质量标准，但因修理、返工、改建导致工 程逾期交付的，与一般的履行迟延相同，承包人应当承担迟延履行的违约责任, 赔偿发包人因此而遭受的损失。注意事项：1、工程施工合同的发包方可以是具备法人资格的国家机关、事业单位、国 营企业、集体企业、私营企业、经济联合体和社会团体，也可以是依法登记的个 人合伙、个体经营户或个人，即一切以协议、法院判决或其它合法完备手续取得 甲方的资格，承认全部合同文件，能够而且愿意履行合同规定义务的单位和人员。 上列单位的名称和个人的姓名，应准确地写在工程施工合同的发包方位置内，不 得简称。与发包方合并的单位、兼并发包方的单位、购买发包方工程施工合同和 接受发包方

6、出让的单位和人员，均可成为发包方,履行工程施工合同规定的义务, 享有工程施工合同规定的权利。2、工程施工合同的承包方应是具备与工程相应资质和法人资格的国营企业、 集体企业、私营企业，上述单位的名称应准确地写在协议条款承包方位置内， 不得简称。但承包方不能将工程转包或出让，应在合同签订前提出并征得发包方 同意。11生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切 费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得 复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转 让给第三方重复使用。第三条

7、乙方的义务1 .乙方必须在一年月日以前，向甲方交付初步设计文件;在年月 日以前，向甲方交付技术设计文件;在年月日以前，向甲方交付施工图设 计文件。其中，初步设计文件一式一份，技术设计文件一式一份，施工图设计文 件一式一份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。一年月日以 前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计 条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和 日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件（2）。）2 .乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段

8、设计的批准文件，以及有关设 计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和 进行设计，提交符合质量的设计文件。3 .初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方 应负责承担。4 .设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底, 解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工 程竣工验收。第四条设计的修改和停止1 .甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定 外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按元增付设计费，或按设计阶段 中返工的工作量百分比计算。2 .原定任务书如有重大变更而重作

9、或修改设计时，须具有设计审批机关或设 计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的 支付，按前条办法计算。3 .甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退, 并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后一天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金, 设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后一天内，甲 方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后天内，甲方应向乙 方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按 单项工程设计完成后分

10、别拨付）。第六条奖励与违约责任1 .在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了 工程投资，可以从节约投资额中提取_%奖励乙方。2 .由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造 成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失 工日，以每日元计算增付设计费。3 .甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延 期付款的规定，向乙方偿付违约金。4 .由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误天，乙方应向甲方 偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善

11、设计任务，并视造成的 损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者, 乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿 金。第七条其它本合同自年月日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同 如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等 效力，但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同 一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规 定的合同管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式一份，送计委

12、、建 委、建行等单位各留存一份。建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：代表人：代表人：联系人：联系人：通讯处：通讯处：建设工程合同范本（二）甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、 协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下 协议：一、工程内容二、工程地点三、工程期限1、本合同总工期为年月日开工，至XX年XX月XX日结束。2、如遇下列情况，工期作相应顺延。（1）施工现场不符合安全施工；（2）设计范围内重大设计变更；（3）人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震及战争）而影响工程进度；甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在

13、以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方 提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答中国 教育总网文档频道复，乙方可视为要求已被确认。四、工程价款工程总价：人民币元整（元）。五、付款方式1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人 民币XX元整（元）；2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币XX元整(元)；3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币xx元整 ( 元)。六、工程验收1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天 内安排验收工作，并告知乙方参加验

14、收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲 方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过 验收。2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未 经乙方同意启用，将视为通过验收。3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。七、验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标 准的，则按照行业标准进行验收。八、双方权利和义务1、甲方权利和义务指派为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履 行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。(1)负责本工程的监督，积极协调施工配合

15、关系。(2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。提供有利施工的现场条件。(4)审核工程计划进度表。(5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工 程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收 和其他必要的签证。(6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务(1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。(2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。(3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等， 及时送甲方。提供

16、竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参 加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。(5)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人 员，技术人员不得随意变动。九、服务条款无。十、违约责任1、由于甲方原因，使工程延期完成，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约 金。违约金按合同总价x0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%o2、由于乙方原因，使工程延期完成，则视中国教育总网文档频道乙方违约， 乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价x0.5%延期天数计算，违约金总数不 超过合同总价的10%o3、由于甲方未按合同约定向乙方付款，则视甲方违约，甲方向乙方支付违

17、约金。违约金按合同总价x0.5%x延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10% 04、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向 守约方支付合同总价10%的违约金。十一、合同的变更及解除1、合同签订生效后，除不可抗力外（指战争、严重水灾、火灾、台风和地震 以及经双方同意属不可抗力的事故），甲乙双方不得无故变更或解除。2、在履行合同过程中，因遇不可抗力事故，甲乙双方均应采取有效措施尽 力减少损失并阻止损失的扩大。若确需变更或解除合同时，要求变更一方应及时 通知对方，对方在接到通知3天内给予答复，逾期未答复视为同意。3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一笔款项的期限达到6

18、0日的, 乙方有权中止本合同项下义务的履行;甲方延期付款期限达到120日的，乙方有 权解除本合同，并且有权请求甲方给予相应的赔偿。4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限达到60日的，甲方有权中止 本合同项下义务的履行;整个工程延期的期限达到120日的，甲方有权解除本合 同，并且有权请求乙方给予相应的赔偿。5、变更或解除合同，所造成的损失由双方协商解决。十二、争议解决方式凡因本合同的签订、履行、解除、终止引起的或与本合同有关的任何争议, 甲、乙双方应通过友好协商解决，协商不成时双方同意向合同签定地人民法院诉 讼解决。十三、其他条款在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定

19、。合同签定地：XX十四、合同文本和效力本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方代表签字盖章后生效。附件为 本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。甲方：乙方：建设工程施工合同主要内容：1、工程范围。2、建设工期。3、中间交工工程的开工和竣工时间。一项整体的建设工程，往往由许多的 中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程 的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。4、工程质量。5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差 额。在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准;如按初步设 计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包 括相应的不可预见费）为工程价款;如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图 总预算或综合预算为准。在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明 确规定。如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预算 加现场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体 约定执行的定额、计算标准，以及工程价款的审定方式等。