弱电工程施工合同书范本.docx

《弱电工程施工合同书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《弱电工程施工合同书范本.docx（71页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、弱电工程施工合同书范本弱电工程施工合同书范本（通用9篇） 弱电工程施工合同书范本 篇1 甲 方：乙 方：依据中华人民共和国合同法之规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，为了明确双方的权利与义务关系，经友好协商，现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款，订立本合同。第一条 工程概况工程名称：工程地点：工程范围：网络综合布线工程内容：设备购置、系统综合布线、设备安装和调试签约地点：其次条 设备要求及设备清单乙方向甲方所供应的设备应当是全新的且是合同指定的产品。设备清单详见本合同的附件1，该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认，经签字盖章后作为本合同不行或缺的部分。第三条 工程款及支付方式

2、本合同项下的工程款总额为￥ 元整，大写：人民币 整。 甲方应在合同签署之日起3个工作日内，将款项按下列支付方式支付至以下其中一个账户。1.对公账户：开户名称：广州市申爵利电子科技有限公司开户银行：建设银行广州海珠支行 账号：4400213302.对私账户：开户名称：曾祥辉开户银行：交通银行 账号：6222620710003462569工程款支付方式为：1、本合同签定后 3 日内，甲方支付乙方总工程款的 30% 作为预付款，即￥ 元整，大写：人民币 整。预付款到位后乙方起先支配设备的选购，并依据甲方通知后按时进场。2、乙方接甲方通知进场后，起先施工后的5天内甲方根据工程进度支付乙方总工程款的 3

3、0% ，即￥ 元整，大写：人民币 整。3、乙方对工程安装调试完毕后，由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收，验收合格并稳定运行一周后，经双方签字确认，甲方应在 5 日内支付乙方总工程款的 35% ，即￥ 元整，大写：人民币 元整。剩余工程款总额的 5% 做为两年质保金，保修期一年届满后 5日 内支付5%，￥ 元整，大写：人民币 元整即给乙方。4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用，但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所，并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满意安装设施所需。对于超出部分，甲方不予担当相关工料费

4、用。第四条 工程建设期限合同签订，预付款到位后，依据甲乙双方商定日期，最多不超过7天入场，整个施工工期为 天( 年 月 日开工， 年 月 日以前乙方根据设计要求完成设备安装调试，并能正常投入运用)第五条 产品质量及安装调试要求1、乙方根据要求向甲方供应符合国家产品质量标准的正品设备，不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案，并供应各设备有关品质证明书，合格证，说明书，相关软件资料文件等。2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品，且包装为原包装，内外包装完好无损，若不能达到要求，甲方有权马上要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方供应供货证明

5、，经甲方验收，不得以次充好，以假充真，如发觉非正品一律以一赔十。3、在签订合同后，乙方根据甲方要求负责在5个工作日内完成安装布局设计图纸，在甲方对设计图纸确认后，方能起先设备安装、调试，要求做到布局合理、布线规范，便于运用和维护，符合国家相关技术标准。4、甲方付清总工程款的 60% 后，应负责供应系统安装和调试的必要条件，做好施工方的现场协调工作，主动为乙方供应良好的工作环境。条件具备后，甲5、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的，应马上返工直到达到标准。6、乙方施工过程中需保证以下至少标准：(1)全部线路封闭，不存在任何管线外露;(2)全部隐藏工程在甲方检验并书面确认后进行隐藏;(3)全

6、部线路排线科学、有序，不存在任何可能导致线路混乱不清、短路的状况。7、由甲方供应安装场地和电源。第六条 技术标准和质量保证1、布线标准：乙方综合布线方案，严格遵照国际综合布线系统工程设计规范GB50311-20xx。2、乙方所供设备均以生产厂家供应的产品技术资料为技术标准，该等设备应能达到系统稳定运行的要求，若不能达到要求，甲方有权要求乙方马上更换产品，由此带来的损失由乙方担当。3、乙方对综合布线、设备质保期限为两年。4、工程完工后如出现质量问题，乙方保证在甲方提出后24小时内派人员检修。第七条 工程设备的验收1、甲方付清预付款后，乙方应刚好将工程设备及其部件运输到甲方指定的地方，乙方应要求甲

7、方验收后书面确认，由乙方负责保管，领料。2、甲乙双方在工程结束后，将依据甲乙双方确认的书面验收单进行设备、部件和安装工程费款项结算。第八条 技术支持及售后服务1、在系统正式投入施工后，乙方保证派遣专业技术人员按施工的不同阶段指导实施，并保证进度。2、乙方的施工安装调试应严格按规程进行，并接受甲方的监督。3、乙方为甲方培训2名操作人员，要求能达到正确运用和维护设备。4、乙方承诺质保期内如遇产品质量和系统调试问题，经电话面授无法解决的，乙方将在5小时到项目现场进行故障排查和解决有关问题。第九条 验收和移交1、系统调试开通壹周内，由乙方书面通知甲方组织验收，并供应相关资料。甲乙双方主管部门组成验收小

8、组，验收小组由双方各指派2名人员组成，验收小组对系统作全面验收，验收合格后各方签字确认，签注验收结论，并由乙方移交给甲方。2、如甲方在一个月内没有进行验收的，则视为默认工程验收通过。第十条 设备保修1、乙方所供应合同内设备，从验收之日起，全部产品及零配件质保期按规定处理。在质保期内，若产品有质量问题，由乙方负责免费更换或修理。质保期满后，设备修理时，乙方按成本计算。更换的产品必需为新品，且质保期从更换之日起算。2、出现简洁技术问题时，乙方应供应电话询问，4小时内解决问题。电话询问无法解决的，对困难技术问题，乙方应24小时内到现场服务重大技术问题应在48小时内到现场服务。若48小时仍不能解除故障

9、的，则应由乙方供应不低于原设备标准的备用产品保证乙方的正常运用。3、系统开通后壹年内如出现运用故障，乙方负责免费修理，如故障是因人为或意外引起的，需调换的设备或零件的费用由甲方负责，乙方负责免费修理。第十一条 违约责任1、甲方的违约责任(1)中途变更工程的规模、设备规格、安装地点等，应当赔偿乙方因此造成的损失;(2)无合理理由，中途解除合同，甲方支付乙方违约金，违约金为未履行部分工程款总额的40%;(3)未按合同规定的时间和要求向乙方供应场地等协助工作和打算工作，乙方有权解除合同，甲方应当赔偿乙方因此而造成的损失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以顺延外，甲方应当偿付乙方停工期间的损失

10、;(4)超过合同规定日期付款，应当依据逾期款额和预期期限根据日千分之五向乙方偿付违约金;(5)甲方拒绝接收设备和部件，应当赔偿乙方因此造成的的来往运费及额外产生的仓储费等乙方实际所发生的损失;(6)由于保管不善致使乙方供应的设备及其它物品毁损、灭失的、应当赔偿乙方因此造成的损失。2、乙方的违约责任(1)乙方的以下行为构成违约，应担当相应更换、重做、修理等义务外，干脆影响甲方正常工作进展，或有其他严峻违约情形的，甲方可单方解除合同，并不担当相应的赔付责任：A、供应的设备不符合附件清单所列明细或技术要求;B、未按合同规定的期限交付工程;C、未按合同规定的质量技术要求交付工程。(2)乙方未供应设备保

11、质、保修服务，或乙方供应的保质、保修服务未达到合同约定要求的，甲方除要求乙方接着担当相关义务外，可拒绝支付质保金。(3)乙方未能按时完成项目工程的根据调试，影响甲方正常工作开展的，乙方根据每天工程款总额的0.5%作为逾期滞纳金支付给甲方;甲方没有根据工程进度支付相应款项给乙方的，每逾期一天根据工程款总额的0.5%的滞纳金支付给乙方。(4)因乙方供应的设备及零配件质量问题或施工过程中的疏漏导致甲方损失，乙方应担当赔偿责任。第十二条 责任免除1、因甲方不正确的保管、运用、操作等行为引起的产品乃至系统问题，应由甲方担当责任。2、发生不行抗力造成一方或双方损失的，均应当免除对方责任。但应当实行主动措施

12、尽量削减损失，损失扩大的，由该方担当责任。第十三条 合同的变更和解除本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。第十四条 施工期间出现乙方员工工伤事故，由乙方自行负责。施工期间出现如乙方损坏甲方财产，由乙方照价赔偿。第十五条 合同生效与终止1、本合同自甲乙双方盖章并由授权代表签字之日起生效。2、本合同在设备保修、维护期届满之日终止。第十六条 纠纷处理及其他1、本合同发生纠纷时，当事人双方应协商解决;协商不成时，依法向合同签订地人民法院起诉。2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。附件与本合同具有同等效力。甲方(盖

13、章): 乙方(盖章):代表签字：年 月 日代表签字： 年 月 日 弱电工程施工合同书范本 篇2 发包方(甲方)：承包方(乙方)：签订地点：第一条、工程项目1-1.工程名称：1-2.工程地点：1-3.工程范围及内容：监控工程。其次条、工程期限2-1.开工日期：2-2.工期：约5天2-3.由于施工环境，天气等缘由，工期可有甲乙双方协调必要时可适当后延。第三条、工程计价方式根据设备清单，在合同履行中发生须要增加合同款的状况下，经甲方确认按实际发生的设备，线材及工费相应增加。第四条、工程总价与付款方式4-1.工程总价：人民币4-2.付款方式：4-2-1.首付，合同签订2日内甲方付给乙方合同价款30%，

14、人民币4-2-3.设备全部进场， 甲方验货完毕3日内再付合同价款40%，人民币4-2-4.乙方安装设备并调试，工程竣工验收合格后3日内甲方付给乙方合同价款20%，人民币4-2-5.余款10%，人民币，留作保修金，保修期期满后一周内付清。第五条、工程质量标准和验收5-1.工程质量必需严格根据国家相关标准执行，甲方根据相关标准对工程进行验收。5-2.乙方供应的全部设备、材料、零配件，均需与乙方向甲方供应并已获得甲方确认的设备材料表一样，设备、材料进场须事先报请甲方认可,线材需按国家标准并供应合格证明。第六条、乙方责任6-1.乙方应按质完成工程，因工程质量方面的缘由，未通过验收的，乙方应实行主动措施

15、，在甲方规定时间内完成整改，直至验收合格。6-2.因乙方违反施工操作条例造成甲方损失的，乙方应赔偿给甲方相应的损失费用。6-3.乙方必需听从甲方的管理和统一支配，以工程整体目标为主，按甲方的要求进行现场施工。6-4.乙方应派专人在现场负责与装修施工方的协调。第七条、甲方责任7-1.甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、室内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工供应必要条件，乙方应全面听从甲方现场施工组织协调。7-2.因甲方付款或其它缘由造成的工期延误，乙方工期顺延。7-3.甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。第八条、违约责任8-1.甲乙双方均不得擅自变更、解除合同，如一方无正值理由解除合同，应

16、向守约方赔偿相应损失。8-2.乙方应按约履行合同，如工程质量不符合约定，应赔偿给甲方造成的相应损失。8-3.乙方应按约定的工期完成工程，除甲方缘由或不行抗力因素外。第九条、保修期9-1.保修期限：从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合格之日起，乙方负责免费保修一年。9-2.乙方在保修期内，接到甲方须要技术服务的传真或其他通知方式后，应在24小时内刚好进行处理，属产品质量问题的不收费，属人为操作失误，自然灾难等非正常因素只收坏损件成本费;如在24小时内经修理不能复原系统正常运用， 乙方必需供应同类替代产品，保证系统正常运行。9-3.为保证系统正常运行，工程验收合格投入运用三年内，乙方负责每

17、年对设备进行一次免费全面检查，由甲方在检查单上签字。第十条、人员培训10-1.工程施工过程中，甲方应指定人员随时了解工程状况，熟识系统。10-2.乙方对甲方指定人员免费培训系统操作，技术交底，直至能够独立操作。10-3.乙方帮助甲方对上机人员进行考核，及不定期培训与考核。第十一条、争议解决如签约双方在执行本合同过程中产生争议和纠纷，双方应首先友好协商;如协商不成，可起诉。第十二条、其它12-1.合同未尽事宜，双方协商解决。12-2.本合同自双方法定代表人或托付代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式两份份，甲乙双方各执一份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力，

18、本合同涂改无效。甲方： 乙方：代表人签字： 代表人签字：盖章： 盖章地址： 地址：电话： 电话：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日 弱电工程施工合同书范本 篇3 发包方(甲方)：承包方(乙方)：第一条、 工程项目：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围及内容：综合布线工程乙方详细负责：(1) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装其次条、 工程期限：1. 开工日期：2. 完工日期：第三条、 工程计价方式：本工程采纳竣工图定额计价法。采纳20xx年建筑与建筑群综合布线系统预算定额、通信建设工程价款结算方法、通信建设工程施工机械台班费用定额、通信建设工程费用及预算定额的运用

19、说明。根据通信建设工程费用及预算定额的运用说明的规定，本工程为通信线路工程二类工程，相应取费标准根据二类工程计取。工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础，工程取费标准由审计部门依照定额确认，工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%，则超出部分由乙方担当审计费用。(审计费标准为审减额的4%计取)第四条、 承包工程付款方式：1. 合同签订后，在乙方进入工地施工之日起10日，甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。2. 其他工程费根据形象进度付款至70%，每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书，一式四份，甲方对乙方所报的书面结算进行审核，审核后10日内

20、向乙方支付所报进度款的70%。3. 系统工程结束, 竣工并调试验收合格后，工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。4. 甲方留乙方工程款的5%作为质保金, 调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。第五条、 乙方责任：1. 乙方必需遵照国家颁布的有关设计、施工验收规范和质量检验评定标准组织施工。乙方应按质完成工程，因工程质量方面的缘由，未通过验收的，乙方应实行主动措施，直至验收合格，并担当给甲方造成的相应损失,包括工期、质量等间接责任。2. 因乙方野蛮施工造成甲方损失，乙方应赔偿给甲方造成的相应损失费用。3. 乙方在工程验收合格后30日内向甲方供应完整的

21、竣工文件(包括设备的技术资料、产品的技术性能说明书、操作手册、进口材料需供应中外文说明书)。4. 乙方必需听从总承包单位的管理和统一支配，以工程整体目标为主，按总包单位的要求进行现场施工。第六条、 甲方责任：1. 甲方负责协调乙方安装施工过程中与土建、内装修、水风电等各工种之间的关系，为施工供应必要条件，乙方应全面听从甲方现场施工组织协调。2. 因甲方缘由，造成工期延误，给乙方造成损失，由甲方担当责任，并对乙方所受损失赐予相应赔偿。3. 甲方有权对乙方的施工进行检查、监督。4. 甲方应供应设计图纸及相关技术资料，如发生设计变更或功能发生改变，因甲方未能刚好向乙方提出变更通知，造成工期延误，交工

22、日期顺延。第七条、 违约责任：1. 甲乙双方均不得擅自变更、解除合同，如一方无正值理由解除合同，应向守约方支付变更或解除合同总额的20%的违约金。2. 乙方应按约履行合同，如工程质量不符合约定，应赔偿给甲方造成的相应损失。3. 乙方应按约定的工期完成工程，除甲方缘由或不行抗力因素外，乙方每延期完工一天，应向甲方缴付合同总额的5‰的违约金。第八条、 保修期：1. 保修期限：从本合同约定工程调试竣工验收及甲乙双方验收合同之日起，乙方负责免费保修一年。2. 乙方在保修期内，在接到甲方须要技术服务的传真或其他通知方式后，应在24小时内刚好进行处理，属产品质量问题的不收费，属操作失误只收坏

23、损件成本费。如在24小时内经修理不能复原系统正常运用， 乙方必需供应同类替代产品，保证系统正常进行。3. 为保证系统正常运行，由甲方约定时间，乙方每年对设备进行一次定期的全面检查，由甲方在检查单上签字。第九条、 人员培训：1. 工程施工过程中，甲方应指定人员随时了解工程状况。2. 乙方对甲方指定人员免费培训系统操作。3. 经乙方考核合格后，允许受训人员上机操作，不合格人员不得上机。第十条、 争议解决;如签约双方在执行本合同过程中产生异议和纠纷，发生争议，双方首先应友好协商;如协商不成，任何一方均可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。第十一条、 工程增减项：合同生效后，设计院或甲方提出变更，增加、削减

24、设备数量和费用时，按实际供货、现场签证、竣工图来结算。结算方式采纳本合同第三条的工程计价方式。第十二条、 其它：1. 本合同没有明确规定的，按中华人民共和国合同法及有关法规的规定执行。2. 本合同自双方法定代表人或托付代理人签字、盖章后生效。本合同文本一式陆份，甲乙双方各执叁份。合同附件及补充合同或洽商记录为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲 方：乙 方：签订日期： 弱电工程施工合同书范本 篇4 甲方：江苏宏大建设集团有限公司无锡市公安局干部学校改扩建工程项目部乙方：中信北京国安电气总公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规规定，结合本工程详细状况， 为确保

25、工程质量，保证平安文明施工，按期完成分包施工任务，本着同等自愿的原则，经双方协商，签定本劳务分包合同。一、工作内容：甲方将无锡市公安局干部学校改扩建工程(详细部位依据现场划分)弱电智能化工程分包给乙方。工作内容包括：分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼

26、容运用原有设备。本次招标范围包括以下系统：1. 数字电视监控系统2. 防盗报警系统3. 光纤周界报警系统4. 电子巡更系统5. 一卡通系统6. 综合布线系统7. 计算机网络系统8. 程控交换机系统9. 电视系统10. 背景音乐及紧急广播系统11. 音视频系统12. 录播系统13. 电子白板系统14. 信息发布系统15. 电子阅览室系统16. 无线对讲系统17. LED屏显示系统 18. 系统集成(选配，不计入投标价)19. 机房工程20. 信息化教室工程 21. 综合管道工程二、结算方式：1、甲方按总价的10%作为施工结算价格。2、总包方按实际施工人数付1200元/月生活费;(约每月18号)。

27、最终结算时把这部分费用扣除。3、工程竣工验收合格后，付至合同总价的，待工程结算审价结束后付至总价的 ;质量保修金按结算造价的留工程竣工半年后付清;4、本综合单价包括全部有关的费用：如劳保用品费、生产工具费、自身队伍的劳动保险费、医疗费、工具费、各种零星配件、太阳灯、劳动车、小型手动电动工具、移动电线、电箱等材料设施费，临时脚手的搭设费成品爱护费、二次搬运费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、赶工费、冬雨季施工增加费、旅差费用、通讯设备费、平安防护、平安文明施工费、垃圾清理至现场指定地点、竣工清理费、甲方供应材料的卸车保管费及与其他单位的协作费用等。三、质量要求、验收方法及惩罚措施：1、乙方

28、必需听从甲方统一调配，根据施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求仔细组织施工，并达到规范合格标准。2、支撑系统必需全稳定牢靠。3、一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方检查验收，一次验收不合格视状况罚款100500元。甲方在检查中提出了整改看法，乙方必需限时整改，若整改不刚好或不仔细整改时，每惩罚款300元。若验收不合格，整改时间耽搁了工期安排，则该段工作量单价下调10%。4、分段分项工程完成后，经现场监理工程师甲方项目经理、技术负责人及工长验收符合要求，并签字、认可后才能予以结算。四、平安文明施工要求及惩罚措施：1、进入施工现场，必需戴好平安帽，运用平安带，违章者每人次罚款100元。

29、2、运用电动工具时，要用有责任心、有阅历的人来操作，操作人必需具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。3、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必需由项目部电工安装、架设并修理，其他人员不得乱动，有问题立刻找项目部经理或电工、平安员来处理，违章者每人次罚款100元。4、严禁酒后作业，违者每人罚款200元。5、施工中若发生平安事故，如平安事故是由乙方缘由造成的，甲方帮助乙方处理有关事宜，对事故造成一切费用全部由乙方自负，与甲方无关。五、工期要求及惩罚措施：乙方必需保证施工人员人数满意工程进度须要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度安排不能按期完成时做如下惩罚：1、每个工期段达不到要

30、求的，该段罚款1000元。2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调10%。3、乙方连续两个施工段不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的90%结算，其余部分作为对甲方再招用分包队伍延期、窝工的补偿;或者，甲方自行充溢施工人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。六、其它事项：1、乙方必需自备扳手、钢尺、线坠、水平尺等工具用具。2、严禁偷、抢、打架，每出现一次罚款1000元。3、严禁聚众闹事等现象发生，工地中发生任何事情必需刚好向甲方项目经理汇报，共同协商，妥当处理，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次均罚乙方5000元，工

31、程结算时扣除。4、乙方按工程的需求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理运用，禁止损坏和丢失。假如发生损坏和丢失，按其经济价值的3倍收罚款。5、严格执行甲方规定的作息时间，不遵守者，每次罚款200元。6、全部进入施工现场的人员，必需供应身份证逐一登记清晰。7、就餐时，必需按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每发觉一人次罚款100元。领饭时要讲究卫生，听从炊事人员的管理，不准打架，有问题要找项目经理或栋号长解决，若在就餐期间同炊事人员打架，无论有何理由，每次罚款1000元。8、年满50周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒者每人罚款1000元。11、全部操作人员及代班人员必需参与甲方组

32、织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，严禁不参与，有事提前向甲方栋号长请假，无故不参与者，每人次罚款50元。12、进入施工现场施工后，没有完成合同工作量中途退场者，无论有何理由，已完成部分均按合同价款的90%予以结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。13、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁运用电炉等电器设备。14、平安、技术交底是合同的一部分;乙方负责人或托付代理人必需全天在施工现场。15、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效，工程完工结算后终止。七、本合同书未尽事宜，双方协商解决。本合同书在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成双方任何一方可以

33、依法向无锡市人民法院起诉解决。甲方(公章)： 乙方(公章)：甲方代表： 乙方代表：签约日期： 签约日期： 弱电工程施工合同书范本 篇5 甲方： (以下简称甲方)身份证号码：乙方： (以下简称乙方)身份证号码：依据中华人民共和国合同法及国家其他法律、法规，经过甲、乙双方充分协商，本着同等、公正、自愿的原则，签订本协议，双方共同遵守，严格履行。一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围及施工内容：消防弱电穿线、安装、调试(不含配电室气体灭火)四、计价方式：按设备每点 元计算(以消防主机点数为准)。以上价格不含税、不开发票。五、施工工期：以主合同工期一样、满意甲方进度要求，并不影响项目的进度安排。六、

34、承包方式：人工费承包。七、工程材料要求：1、本工程材料由甲方供应，乙方对不符合要求的材料可提出异议，若甲方同意运用，由此造成的责任、损失，由甲方自行担当。2、甲方进场材料必需符合现行施工验收规范规定，满意设计要求。3、甲方进场材料必需按规定刚好送检、供应合格证及检验报告等，需经监理进场验收合格后，乙方方可进行施工。4、乙方应节约用水用电，对甲方的各种材料合理运用，不得奢侈，做到工完场清，垃圾自行清理，由于乙方缘由，破坏土建已经完成的成品，由乙方负责赔偿，全部由乙方施工的项目，必需做好成品爱护，直至竣工验收合格并移交给建设单位后为止。八、结算方式及付款方式：1、乙方应在每月1日前申报上个月(1-

35、31日)完成工程量，合同外工程量应另列计算清单并说明缘由，由甲方审核后并经现场代表评定合格后每月15-20日支付进度款。每月按进度支付已完成工作量的80%人工费。2. 工程完工消防验收合格并移交给建设单位后，乙方编制工程人工费用结算书经甲方审核后一个月内再付17%，预留3%作为人工保修费3工程量分析(穿线部分占总工程量的35%，设备安装部分占总工程量的35%，设备调试部分占总工程量的30%)九、工程质量：本工程质量要求为合格工程(相关职能部门规定的验收合格标准)，乙方必需根据施工图纸、有关图集及施工验收规范和验评标准施工，若因乙方缘由造成验收不合格，乙方担当全部责任。十、文明、平安施工：1、乙

36、方参与施工人员必需穿着整齐，严禁赤膊进场，文明施工。2、乙方支配专人负责自己施工区域内平安巡查，监督工作，做到平安施工。3、做到运用材料堆放有序及做好现场卫生清理工作，保持施工场所整齐卫生，当日工完场清。4、由于乙方施工缘由造成的平安事故，费用由乙方负责。、十一、乙方按图施工完成后，若甲方要求变更或增加的施工项目，则费用另计。十二、违约责任：1、甲方应按工程进度刚好支付工程款，如因甲方工程款拖延造成的工期延长的经济损失，由甲方担当，乙方有权暂停施工，追讨已施工完成部分工程款;若验收合格后，甲方仍未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停甲方运用所安装消防设施，直至甲方按约定付款时为止，所造成的一切责

37、任损失均由甲方担当。2、甲方应刚好供应材料，如材料缘由造成的经济损失，甲方应担当责任。乙方应提前报送材料清单，以便甲方有足够的时间选购。3、甲方免费供应乙方水、电、施工条件，工具由乙方自理。4、乙方在施工过程中，必需严格根据设计图纸要求，甲方的施工组织设计及技术平安交底要求进行施工操作，保证所施工的工程质量达到合同所约定的质量要求，若施工质量达不到合同要求和图纸要求，乙方必需无条件返工整改至符合要求。5、全部安装必需协作土建工程施工，听从建设单位或监理单位合理支配，保证按期完成。如乙方无法按期完成工程进度，甲方有权单方提出清退处理，乙方不得有异议，并按已完成工作量的60%赐予结算.6、乙方在施

38、工过程中，必需做到节约用料，若发觉奢侈材料现象，甲方有权赐予惩罚。7、工程完工后，乙方供应技术，协作、帮助甲方组织验收。十三、其他事项：1、施工图纸中的广播算半个点数，多线盘按一个点计算，其他点数以消防主机显示点数为准。2、7、8、9#楼上部如出现预埋管道堵塞及漏埋，乙方应刚好通知甲方并以书面形式体现，以便甲方处理。3、地下室如出现管道堵塞及漏埋，由乙方自行处理，甲方楖不负责。十四、本合同未竞事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议，补充协议与本协议效力同等，若协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。十五、本合同经甲、乙双方签字或盖章即产生法律效力。本合同一式贰份，双方各执一份，效力等同。工程款

39、付清后，本合同自行失效。甲方： 乙方：开户行： 开户行：联系电话： 联系电话：签订日期： 签订日期： 弱电工程施工合同书范本 篇6 甲方(发包单位)：乙方(承包单位)：经甲乙双方自愿协商同意，确定由乙方承包建设甲方的，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。第一条 工程项目一、工程项目名称：二、工程地点：三、工程承包范围：1、数字监控系统的布线及设备安装调试;2、桥架安装;四、工程承包内容1. 数字监控系统的布线依据甲方审定的施工图进行施工;2. 供应本次工程数字监控系统设备并安装调试;3. 桥架安装根据甲方供应施工图进行施工。五、工程建设质量承包要求：

40、整个工程项目施工及验收必需符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89：97和建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72：97。1、桥架工程要求：1) 水平桥架安装;2) 垂直桥架安装;3) 桥架三通爬坡制作;2、布线工程要求1).数字监控系统，共计XX个前端，根据甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。其次条 双方责任一、甲方：1、指派现场代表负责协协调乙方施工;2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查;3、刚好支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达4、甲方负责帮助乙方按进度支配进行施

41、工;5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜(费用甲方担当)。6、甲方供应乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场7、甲方应负责系统设备的平安，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。8、保修期内属非安装、调试的缘由(如人为破坏、自然灾难等)而出现的系统二、乙方：1、听从甲方的统一调度;2、组织人员进场;3、根据本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并供应相应的工程文档;4、工程质量必需达到优良;5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的缘由而出现的故障，由乙方负责免费修理。第三条 工程期限及协作一、进场日期为 年 月 日，工期

42、定为 天，并协作验收。二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1‰罚款。第四条 工程费用一、数字监控系统、桥架安装、根据合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程材料及工程量增减根据实际增减量依据市场单价合理报价及结算。二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币： X元整(￥)。假如发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或削减支付乙方的工程费用。第五条 工程验收一、验收标准：依据国际标准ISO/IEC IS11801，国内标准CECS89：97的规定进行验收;在竣工验收前乙方应向甲方提交以下技术文件：(1)具体布线安装图2份(包括各楼层监控摄像机布置图，线缆走向系统图及编号等内容)二、验收要求：除不行抗力的缘由外，乙方承包建设的工程阅历收达不到规定要求，乙方必需返工，费用由乙方担当。由此造成工期延误的，按每延误一天处以工程总额的1‰罚款。第六条 付款方式一、合同签定后3日内，甲方向乙方支付工程预算总费用的60%，计为人民币：