简单水电安装合同_水电施工合同.docx

《简单水电安装合同_水电施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单水电安装合同_水电施工合同.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简单水电安装合同_水电施工合同简洁水电安装合同_水电施工合同（通用5篇） 简洁水电安装合同_水电施工合同 篇1 甲方 :乙方：经双方协商由乙方担当甲方 潜江市城南新区教学楼水电工、消防 工程施工任务，为明确双方责任,保证工程质量、工期、平安文明施工，经双方同意签定本合同。一、承包方式： 包工不包料 。二、承包保证金 元，合同签订后交甲方，工程验收合格退乙方。三、承包范围：施工图和图纸会审变更所含的全部工程项目内容。四、承包价款和付款方法1、按建筑面积每(建筑面积按国家规定的计算方法计量)承包价款中含工人劳保费和养老保险金 。2、基础底层完工验收合格，付工程承包价款水付 20 %，内粉含天棚、楼

2、地面，完工验收合格后付 %，外粉完工验收合格后付%，竣工验收付%，余款保修期满付清。3、工程款的支付必需保证施工工人的工资，乙方如有拖欠施工工人工资，影响工程施工，甲方可从乙方承包款中干脆支付工人工资，如乙方承包款超支，用乙方设备机械抵扣。五、工程质量:乙方施工人员进场接受甲方质量技术交底，严格按图纸和规范施工，不得随意增减项目，严格按施工规范检查、验收，听从甲方现场施工管理人员指挥，工程质量达国家规范的合格标准。因乙方人员违章施工造成的质量事故一切损失由乙方担当。分项工程检查验收发觉一处质量不合格罚款1000元，以此类推，从承包款中扣除。六、平安施工：乙方人员进入施工现场接受甲方平安技术交底

3、，严格按国家平安施工规范组织施工，平安防护措施符合国家平安规范标准。因乙方违章作业和平安防护措施不规范等因素造成的平安事故，一切责任和损失由乙方担当。七、文明施工：乙方人员进场，遵守现场文明施工章程，听从甲方现场人员管理，按文明施工条例施工。安排、节约用料，水电材料按安排领料，每天领料未用完交会保管，现场每天无余料过夜，发觉一次罚款1000元，二次清退出场。八、工期： 20x年3月11日至20x年8月15日 ，乙方按期编排施工进度安排，严格按施工形象进度组织施工，保证按期交工。工期延误每一天罚款20x元，提前奖20x元。施工中乙方工期严峻滞后，甲方有权另行支配施工队伍，其施工费用从乙方承包价款

4、中扣支，因甲方材料供应和材料质量等甲方缘由影响工期，工期顺延。九、本合同双方签字后生效，未尽事项双方协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 简洁水电安装合同_水电施工合同 篇2 发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条件的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。一、工程概况。1、工程名称:丹江口大坝加高右岸施工营地房屋综合楼、A、B型住宅楼水电安装工程1.1、工程地点：本工程位于丹江口水利枢纽右岸1.2、工程内容：水电材料进场后卸车、制作安装、有序堆放和废料整理。1.3、承包范

5、围：单包工形式，即包施工工具、生料带、胶水、胶布、施工照明用灯罩、灯管等。2、开工日期：竣工日期：总日历日期：3、质量等级：国家标准合格等级。4、合同文件运用的语言文字、标准和适用法律。4.1合同语言：汉语。4.2适用法律法规：国家、部门和地方法律、法规。4.3适用标准、规范：国家现行建安施工及验收规范和工程质量、评定标准。5、图纸。5.1图纸供应日期：进入施工现场当日5.2图纸供应套数：壹套二、甲乙双方驻工地代表及相互职责划分。1、甲方驻工地代表及委派人员名单：2、乙方驻工地代表及委派人员名单:3、甲方工作。施工场地具备开工条件和完成时间的要求：自施工合同签定之日起1日之内。 2快速有效的处

6、理好施工现场的水、电管线和材料到位，主动协调现场事物。4、乙方工作。1施工平安防护工作的要求：乙方按平安生产有关规定布置好施工现场平安防护工作，在班前必需进行三级平安教化和平安技术交底制度，供应平安生产各种防护器具;做好施工平安防护工作，按有关规程操作。由于乙方的操作2不得运用电炉和电炒锅等一类厨房用具，一经发觉将马上勒令停止使施工班组各个成员平安帽不戴者罚款100500元;所属班组的食堂、宿舍卫生不清洁罚款200元，按项目部要求统一着装，违者每次罚款50元。三、工程质量要求及工程施工进度要求1、工程质量等级：合格以上标准;2、乙方施工进度应满意合同约定与工程实际进展须要(任何经审批的施工进度

7、安排)，刚好给于各单项工程水电安装与预埋敷设施工;若乙方施工不能满意合同约定与工程实际进展须要，在多次劝告和协商无效后，甲方有权马上中止与之签定的各项合同并将其驱除出场，并另找施工队伍。乙方由此造成的工期延误应承当并赔偿经济损失，乙方应无条件接受。3、检查和返工3.1乙方应仔细根据标准、规范和设计图纸要求，以及甲方代表和监理工程师依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表和监理工程师的检查检验，为检查检验供应便利条件。3.2工程质量达不到约定标准的部分，甲方代表和监理工程师一经发觉，应要求乙方拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人缘由达不到约定标准，由承

8、包人担当拆除和重新施工，并赔偿发包人经济损失且工期不予顺延。四、工程款计价与支付方式。1、工程款计价方式：按建筑面积计算每平方米为12元，含外墙落水管安装、室内水电及全部厨卫洁具和设施。2、工程款支付方式：当单栋结构二层封顶付20%，屋面封顶付20%，室内水电安装完成本合同约定的工程内容之后，并经甲方和监理工程师代表初步验收合格后支付该分项工程总价的20%，余款待单位工程竣工验收合格之后一次性付清，以此类推各分项工程支付方式。3、工程量的核实确定：乙方按协议条款约定时间，向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后按设计图纸与变更内容核实已完工程量。五、工程款支付及违约责任。甲方依据协议

9、条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，支付工程价款。1、支付方式：现金或转帐支付。2、甲方违约责任：甲方代表不能刚好给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应担当违约责任。3、乙方违约责任：乙方所承包的工程因施工质量不能通过验收,或乙方运用甲方的材料被查处有超出规定的消耗量和奢侈状况,而发生的一切经济损失，由乙方负责赔偿。六、 合同生效与终止。1、合同生效时间：合同自双方签字起生效，工程结束余款结清后自行失效。2、合同份数：正本贰份，甲方壹份，乙方壹份;副本壹份，用于核算。 合同订立时间：甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人

10、(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 简洁水电安装合同_水电施工合同 篇3 发包人全称：(以下简称：甲方)承包人全称：(以下简称：乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其它有关法律、法规和规章，遵循同等、自愿、公允的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况：工程名称：工程地点：施工现场条件：以现场实际状况为准;施工部位：本合同约定乙方施工部位为：中全部的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：本工程乙方包工不包料，乙方包人工、包除

11、甲方供应的材料外的全部材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：包全部基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体;零星构件、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔;室内等全部一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3、承包内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内排水、弱电的全部安装工程，电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋。详细如下：A、给排水部分：给水部分：接口、起至全部用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端至现场排水管网第一个排水检查井处全部排水工程安装及排水试验。B、电气部分：从现场低压配电

12、柜至全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工：施工图中从现场低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和全部检验试验设备和协助材料;桥架、电线电缆、排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。三、双方责任：1、

13、甲方负责供应施工图纸一套，协调施工用电。2、乙方负责按时按质按量完成安装工程程序及调试。3、承包施工过程中，乙方不能以人工、材料价格上涨或其它缘由为借口不进场施工。乙方若出现不正常施工、有意莫工、拖延工期的状况，甲方有权支配其它施工队进场施工，人工费从乙方扣除。4、工完场地清。四、工程费计算方式：按工程施工图纸建筑面积每平方米( )元计算。如乙方延工期按每平方米( )元计算。如再延期超30天根据每平方米( )元计算。注：如由甲方材料供应不上的，与乙方无关。五、付款方式：乙方组织人员进场施工后，甲方要每月按预料工程总价的8%支付给乙方。完工检测合格后，一周内支付工程总价87%给乙方。扣5%工程款

14、作为保修期的质量保证金。一年后没有质量问题，一周内无息一次性支付给乙方。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 简洁水电安装合同_水电施工合同 篇4 甲方：乙方：双方依照中华人民共和国合同法和建筑安装承包合同条例，经友好协商，就水电安装施工劳务事宜，达成以下合同条款。一、施工区域及施工内容：本工程报价给排水方面包含冷、热水管从各楼层供水主管接入及打压调试工作，各排水、排污管排入各楼层排水排污主管;电气方面包含从总配电柜接入各楼层安排电箱，从各楼层安排电箱接到各室分箱后全部点位开关、插座、天花等照明电器及调试工作(不包含主电缆的钻孔费用

15、)。电线在条件允许的状况下走吊顶或地面，在垂直部分需暗埋。施工过程中所用材料全部由甲方负责。二、工程费用的计算及价格：合同金额=施工工作面的建筑面积×单位面积的工程价格 单位面积的工程价格(不含税)为：￥元/平方米 单位面积的工程价格(含税)为：元/平方米本工程暂定施工部位为8#楼的第3层到第6层，施工工作面的建筑面积为4322平方米。三、质量标准：冷、热水走管井，热水管道保温; 电线在条件四、施工工期：20xx年11月1日至 年 月 日五、验收标准：甲方依据中华人民共和国行业标准建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-20xx)、建筑装饰装修工程质量验收标准(GB50210

16、-20xx)、建筑电气工程施工质量验收规范(GB50307-20xx)对乙方施工的项目进行验收及质量等级评定。六、平安责任：乙方必需严格遵守施工现场平安规则，及各工种操作规程，杜绝平安事故发生，若因乙方缘由出现平安事故，完全由乙方负责。五、甲方权利与义务(一)权利1、甲方对乙方施工的项目进行质量、进度等方面的验收。2、甲方依据现场施工管理规定，对违反施工平安规定、现场文明施工规定的施工队伍和工人作出相应的惩罚。3、甲方可以依据项目的实际状况，依据乙方的施工水平，作出整改、责令返工、施工暂停、停工等的确定，对确定带来的经济后果，由责任方担当。4、在支配合理的前提下，甲方对不听从项目管理，不听从生

17、产调度的施工队伍，可以作出相应惩罚，严峻时可以解除施工合同，按纠纷处理方法进行处理。(二)义务1、甲方负责向乙方供应施工有关图纸壹份，并做好平安生产交2、甲方负责合理支配生产施工，供应施工场地、水源、电源，并刚好供应施工材料。3、甲方负责协调工地各施工队组间关系，合理支配交叉作业。六、乙方权利与义务(一)权利1、乙方有得到相应施工交底、平安交底的权利。2、乙方有对违反平安操作规程的施工指令，有拒绝的权利。3、乙方对项目生产施工的流程支配、技术方案有建议的权利。4、乙方有拒绝甲方现场管理人员索取应酬、礼品、回扣等非合理要求的权利。5、乙方对甲方现场管理人员的违反违纪行为有向公司主管部门举报的权利

18、。6、对于停工、窝工，双方协商一个合理的范围，超出部分乙方有索赔的权利。(二)义务1、乙方必需遵守当地政府的建筑工程相关法规，遵守甲方所制定的现场工地文明施工规定及甲方制定的现场工地奖罚制度等各项管理制度，并办好暂住证、计生证等有关证明。若有违犯由乙方全部负责损失和赔偿。2、乙方必需将一份具体之工人名单和资料(身份证复印件、授权托付书)交给甲方存档，甲方只承认经存档备案的工人是本项目的3、甲方应购买工地意外一切险外，如乙方施工工人在施工过程中发生意外损害，医疗及误工费用在叁仟元以下的，乙方自行负责;超过叁仟元以上的部分，甲方负担40%;乙方负担60%。4、乙方必需按甲方供应之图纸要求，在双方签

19、订的工期内，完成所承包工程，并达到质量等级为优良。5、乙方在施工过程中，自觉接受当地质监部门、业主方、甲方、监理单位的监督检查，工程质量和作业规程达到施工验收规范要求，对相关方的建议应虚心听取，禁止与相关方顶撞或发生冲突。6、乙方在施工过程中，隐藏工程在隐藏以前，乙方必需通知甲方进行检查验收。如前一道工序未经甲方验收，不得进行下一道工序，如有被评定为不合格的分项时，乙方必需马上整改，直至达到质量要求，整改所需费用完全由乙方负责。7、乙方负责保管好自己的工具、材料，如需带出工地需经甲方检查放行。由甲方供应的工具、材料，乙方必需妥当保管，如有遗失，乙方按价赔偿。8、乙方必需无条件听从甲方合理支配的

20、交叉作业。七、变更1、工程中若有图纸更改，数量增减，甲方有权以口头或书面形式要求乙方合作，单价依照双方商定，有相同项目的，按相同项目单价;有类似项目的，参考类似项目;不同类项目按市场常规价格另议。2、工程施工期间，全部关于人工工资或物料价格之涨幅或下降均由乙方自行解决。3、变更的内容及价格，由双方在现场刚好书面确认，如有零星派工的，必需填写双方认可的工人工时签证单，加入结算书内一起结算。无法供应书面变更签证的，该内容视为赠送项目，不予结算。4、由于图纸修改或甲方单方面造成的工期延误，可进行工期签证顺延。5、甲乙双方共同担当工程项目的风险，由于非甲乙双方缘由出现窝工、停工时，双方共同支配解决，刚

21、好作出另行支配工作或减员、退场的确定，把窝工停工损失降为最低。八、工程款支付细则。1、乙方代表代领本劳务施工队的劳务工资，否则原则上由工人本人领取其劳务工资。2、乙方每15日统计施工队的工、天数，按每人及按工程量来计算出工人施工工资费用，列表提请甲方支付，甲方在收到乙方申请支付款三天内支付进度款，工程完工验收后才将总工程款95%先结算，留5%做工程保质金，酒店开业三个月后三天内付清。3、工程完工达到验收标准后，甲方按合同金额支付乙方工程款至合同总金额的95%，乙方施工人员退场，工程余款(合同总金额的5%)最迟在工程完工后六个月内支付给乙方。九、退场1、施工完毕后，乙方在甲方支配下，做好退场的组

22、织工作，做2、如因非甲乙双方缘由，出现整个项目无法进行时，甲方有权要求乙方按规定退场，善后事宜按纠纷处理方法进行。十、保修1、工程竣工验收交付运用后起先算保修期，保修期为12个月，保修期间内乙方必需负责无偿修理(由于乙方缘由)和有偿修理(非乙方缘由)，乙方在接到修理通知后，在24小时内进行处理，否则，甲方可另行派人修补，修补费用从保修金中扣除。十一、违约责任及处理(一)甲方责任1、在特别状况下(如甲方收不到工程款)，甲方根据实际进场人数，发放基本工资(即进场施工工人工日数×造价信息上举荐的每天中等水平的工人工资)。2、假如项目完工，甲方无法按规定时间支付工程劳务费，则按所欠劳务费的

23、银行同期利息的两部支付给乙方。(二)乙方责任1、由于乙方缘由对工程质量、进度及平安文明施工造成影响，甲方有权中止合约，且乙方必需向甲方赔偿造成的损失，并处予本合同总金额之10%的罚款。2、乙方不能按时完工时，每超一天按本合约总金额的0.1%进行罚款。3、在以下状况下，甲方有权终止合同。(1)甲方与业主合同终止时;(2)乙方不履行合约中乙方责任时;(3)无合理缘由，乙方擅自停工或有意拖延工期，在三天通知期满后，未作任何改善时;(4)施工水平达不到工程所要求的质量等级时;(5)拒绝修补不合格之工程时;(6)的确有事表明乙方不能接着履行本合同内容时。(三)争议处理1、遇到不行抗拒因素(如斗争、地震等

24、)造成的损失，由甲、乙双方各自担当。2、出现质量争议纠纷的，如双方协商无效，即提请南宁市质量监督站进行质量鉴定，费用由责任方支付。3、如有违约或争议，双方协商无效，提交仲裁，无论是甲方或乙方提起，仲裁地点均在广西壮族自治区南宁市。十二、本合约经双方签字后生效，保修期满后终止。十三、本合约一式四份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日 简洁水电安装合同_水电施工合同 篇5 甲方：乙方：一、承包范围：整个项目工程水电安装分项及施工现场临时用电的安装。二、承包方式：包工包料。三、承包价格：按预算清单价格，甲方收取乙

25、方协作费总工程款的7%，公司管理费7.2%由乙方缴纳。四、工期要求：需协作土建分项施工，听从现场管理人员及现场监督人员支配进行施工。五、材料要求：1、乙方应对材料质量负责，进场的材料必需有产品出厂合格证，并负责供应材料试验所需的试样和费用。2、必需采纳投标文件内的材料品牌。六、质量与施工要求：1、乙方必需委派水用电的安装、调配。夜间加班等均须到场，由甲方现场管理人员负责指挥。临时用水用电所需的材料费由甲方担当。七、平安要求：1、开工前，乙方应做好本工种工人的平安思想教化工作及平安技术交底，并做好交底记录。2、乙方必需主动组织本工种工人参与三级平安教化和各种平安生产活动，并做好签名手续。3、遵守

26、工地规章制度，听从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。4、若乙方在施工过程中没有根据平安操作规程操作，由此发生的平安事故由乙方担当一切经济责任。八、违约责任：双方应当自觉信守履行合同条款，若违约者应当担当赔偿损失责任。若乙方在水电安装过程中突然停工或者不刚好，造成甲方的经济损失，甲方有权另叫班组进场安装制作，一切费用损失由乙方负责一切经济责任。九、结算形式：按每月完成后工程量计算，甲方付乙方完成量80%工程款给乙方、余款到工程竣工验收合格后乙方供应材料发票，壹个月内甲方付清余款。十、其它补充留意事项：1、工地现场严禁住人，施工工人应住宿在施工现场以外的宿舍。2、全部现场施工人员必需把本人身份证复印件在项目部备案。3、施工现场出现打架斗殴现象，当事人罚款500元，班组长罚款800元，发生重大事务由乙方负责;不听从现场管理人员协作施工工作情节严峻，以实际完成的70%工程量作为工程结算依据畅离工地。本协议书壹式肆份，甲、乙双方各壹份。经双方签章，公司审批盖章后生效，至工程竣工验收结算付清后失效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日