2023年工程施工承包合同范本.docx

《2023年工程施工承包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程施工承包合同范本.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工程施工承包合同范本 承包起来一个工程就须要签好合同，为了大家的平安。我为大家带来一份承包合同，希望大家来多多阅读和参考哦 施工承包合同范本阅读 甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方协商，甲方将_承包给乙方施工，为使工程能够顺当进行，特订立此协议，双方共同遵守。 一、承包方式本工程实行大包干做法(发放乙方工程量由甲方支配为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、平安、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的全部费用由乙方自行支付并完成， 二、工期从_年_月_日-_年_月_日，共计_天。 三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代

2、表定为： 项目负责：_ 联系电话：_业务负责：_ 联系电话：_施工负责：_ 联系电话：_ 四、乙方责任 1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为： 项目负责：_ 联系电话：_业务负责：_ 联系电话：_施工负责：_ 联系电话：_ 2.听从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作; 3.对施工平安负全部责任，对乙方人员的平安负全部责任; 4.遵遵守法律纪，文明施工; 5.负责供应自乙方施工用水、电接口以后的全部乙方自用临时水、电设施设备的供应，安装和运用维护管理; 6.负责乙方施工用水电的水电费; 7.负责乙方全部人员的吃、住、交通支配; 8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设

3、备的管理; 9.道路起点接_公司路口便道，终点在一号中。 10.路面结构采纳0-5mm碎石面层(15cm厚)，级配开山石基层(50cm厚)，路面宽6米。 11.临时路面的平整度必需严格按设计及施工验收规范要求施工。 12.路面的密实度达到90%. 13.临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。 14.负责(_)年的工程质量保证维护。乙方担当工程完工后(_)年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场修理，若发生需马上抢修、无法等乙方到来的状况，甲方也可托付第三方抢修。事故修理或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至

4、，由乙方负责。 五、惩罚责任 1.因甲方未能刚好供应其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。 2.因乙方责任发生平安事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方担当一切责任，赔偿损失，并罚款_元/次，属重大平安事故的，甲方并有权终止责任书。 3.因乙方未能遵守平安文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款_元/次，在平安文明施工检查中被政府有关部门惩罚的，乙方除需担当所惩罚金额外，并罚款_元/次，被登报点名指责的，甲方并有权终止责任书。 4.因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需担当甲方因此受到罚金外，并罚款_元/天，造成甲方总工期延误超过_天的，甲方有权终止本责任书。 5.保质期内，乙

5、方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场修理，罚款_元/次。 6.工程途中全部机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。 六、工作内容及单价 1.临时便道长度暂定_m，总价_圆，结算时按实际长度按比例多除少补。 2.乙方负责K1+040处砼排水管的安装(管材由甲方供应)，不再给乙方增加费用。工程款_ 七、付款方式乙方必需于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方_日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成_%后支付_万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。 八、其他 1.该协议一式四份，甲乙双方各执二份， 2.未尽事宜双方可另行协商解

6、决; 3.该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。 甲方(签字)：_甲方代表(签字)：_ 联系电话：_ _年_月_日 乙方(签字)：_乙方代表(签字)：_ 联系电话：_ _年_月_日 关于工程承包合同书范本 兹有工程 总承包人：_(以下简称甲方)，地址：_，电话号码： 分包人：_(以下简称乙方)，地址：_，电话号码： 甲方与乙方达成协议，因有鉴于甲方已进入与雇主签订一总包合同，其具体条款载明于附表一内，作为担当总包合同工程的一部份。本着诚恳守信，本总包合同的各条规定及相关事实，甲乙双方应充分照实告知相关当事人，甲方供应之本合同之标的应合法有效。现于_年_月 _日双方同意如下条款

7、。 第一条：工程名称： 其次条：工程地点： 第三条：工程范围：附件二。 第四条：价款 4.1工程总价：人民币 元整,大写为 (此项为投标价，支付以实际工程量为依据，此为税后价)，乙方包工包料。 4.2按2023年江苏省单位估价表方式按综合单价进行结算。材料按市场当月信息价结算，合同另有约定的除外。 4.3以上工程量总包以实际工程量价款中抽取 %作为总包管理费。其中包括但不限于下浮点、税金、协作费等费用。此管理费自每次甲方付款中自动扣除。 4.4此合同开工10天内，乙方向甲方交质量保证金 万元，此保证金应在该分包工程验收完工后，15天内归还给乙方。 第五条：工程期限 5.1开工日期： 5.2竣工

8、日期： (以竣工报告为准) 交付日 5.3合同总工期： 天 5.4甲方应在合同签订后5个自然日以内书面通知乙方进入工地起先履行分包工作。乙方应辛勤以赴，不得耽搁。 第六条：付款方法 6.1乙方进场5天内，甲方付给乙方进场施工费 元。 乙方施工至壹个月后，10天内付进场第壹个月的工程进度款的75%。以后以按每月工程量的进度款付75%，工程结束验收合格付至总工程款的90%。删除 工程竣工后六个月内付5%。 6.2工程竣工满一年后20天内5%付清(此项为保固金)。 6.3水电费由甲方预交，费用从乙方工程最终一批工程款中扣除水电费用是决算后机械费中的50% 6.4甲方付款不以乙方向其供应发票为前提。

9、第七条：本工程质量标准 按设计文件及相关规范规定的标准施工且符合国家相关验收标准。 第八条：代表 甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的授权托付书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方拖延通知而造成的损失由甲方担当。 第九条：工地管理 9.1乙方必需加强施工人员的平安及职业技能教化，在施工过程中，必需保证平安，清除隐患，杜绝一切事故的发生。 9.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必需做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运输指定地点。如不刚好处理，经乙方书面确认，甲方可以于该期工程款中扣除2000元以下

10、罚款。 9.3 乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严峻移交司法部门处理。 第十条：设备、材料、通行及配套 10.1 甲方供应乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的短暂或永久性质的设备。 10.2 凡本工程运用的由乙方供应的设备及材料，除甲方当即提出不合特别，均视为合格品。 10.3 乙方堆置器材设备之场所，应在甲方许可之范围内，不得阻碍工程之进行与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺当施工，应向乙方供应使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。 10.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责供应，甲方应随时留意保持交通、电力、通讯、给水、瓦斯

11、或其它设施之平安正常营运。 第十一条：工程保险 11.1乙方应对其员工购买保险 11.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通则，假如涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特殊载列于保险单上和附表本部份之上。 11.3双方必需维持其有效期直至本分包工程全部完成止。 11.4除能证明因不行抗力或乙方有意或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。 第十二条：变更设计 12.1双方得以根据下列状况变更其分包合同的工程： 12.1.1经由本合同双方协商一样削减的事项。 12.1.2为了甲方利益，由乙方可以书面提前10天通知甲方，变更或增加或削减的事项。 12.2所增加或变更之费用

12、，乙方可以根据签订到变更期间的相对高价定价。 12.3削减之工程，甲方除担当乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。 第十三条：工程延期 13.1须延长完工日期时，乙方可于缘由发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但能够证明是乙方有意造成延期的除外。 13.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或局部停工。 第十四条：验收 14.1工程具有覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进行验收。 14.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。 14.3乙方在验收前3日，将验收日期以

13、书面通知甲方，如甲方不能按时参与，须提前2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。 14.4甲方在收到乙方通知后3天内未进行验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的依据。 14.5本工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为全部权及相关权利义务发生转移。 第十五条：违约及损害赔偿责任 15.1一方如有下列情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。 15.1.1一方要求削减工程金额达原合约金额之百分之二十。 15.1.2一

14、方要求停工达15日，除能证明是不行抗力或另一方之有意或重大过失除外 。 15.1.3一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无实力支付工程款。 15.2本合约依上述缘由而终止或解除时，或因其它缘由致使合同但发生其它赔偿事务，一方仍得依法向另一方求偿。 15.3除能够证明是乙方有意不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。 15.4除能证明是不行抗力或乙方有意造成的停工或延期，甲方应按每人100元/天对乙方担当赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。 15.5甲方不根据合同约定准时支付工

15、程款、违约金、赔偿金等，每拖延一天根据工程总价的百分之三支付违约金。 第十六条：纠纷处理 甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应同等协商，协商不成，由苏州市相城区人民法院管辖。 第十七条：其它 17.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。 17.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。 17.3本合约正本之印花由双方各自贴销。 17.4一方供应之地址为可送达之地址，假如变更应刚好通知，否则根据合同约定地址投递即视为送达。 附件 1、甲方与其业主签订的总包合同内容(价格条款可不供应) 2、甲方供应图纸一览表，双方认可的施工图 3、甲方供应的设施 、材料清单 4、甲方指定之负

16、责人授权托付书 (以下无正文) 签约日期: 年 月 日 甲 方： 甲方担保人： 乙 方： 建筑工程承包合同 发包人： 承包人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程协商一样，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：; 2、工程地点： ; 3、工程范围： ;(详见施工图纸内容); 4、承包方式：_。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期： 年 月日 ，竣工日期年 月日 ，合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定

17、的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之_的违约金，算至验收合格之日; 3、因以下缘由造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定供应(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款; c发包人代表(或监理工程师)未按约定供应指令、批准等，致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不行抗力; g其他非因承包人缘由造成停工累计超过 小时。 4、承包人在以上状况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认，逾

18、期不予确认提出修改看法，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、根据钢结构施工质量验收规范验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币)，小写￥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 2、纲结构主体完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 3、工程全部完工之日起日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人; 六、施工打算 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参

19、加技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，供应基准测量点，免费供应施工用水、电; 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系; 4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格根据施工图纸中的材料进行选购和加工，并供应主要钢材，彩板的质量保证书; 七、平安施工与检查 1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患; 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，;发包人不得要求承包人违反平安管理规定进行施

20、工，因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用; 3、如发生平安事故，承包人应按有关规定马上上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用; 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人

21、提前运用的，视为验收合格; 3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当; 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人供应终身实惠服务。 九、现场代表 发包人现场代表_，承包人现场代表_ _，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时，除

22、前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 十一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应刚好协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。 十二、附则 本合同未尽事宜，双方可依据详细状况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执二份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括： 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：_年_月_日 合同订立地点：_ 本合同共_ 页 发包人：_ 承包人： 居处：_ 居处： 法定代表人：_ 法定代表人： 电话：_ 电话： 传真：_ 传真： 开户银行：_ 开户银行： 账 号：_ 账 号： 邮政编码：_ 邮政编码：