2023年钢材买卖合同协议5篇 年钢材销售合同模板.docx

《2023年钢材买卖合同协议5篇 年钢材销售合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年钢材买卖合同协议5篇 年钢材销售合同模板.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年钢材买卖合同协议5篇 年钢材销售合同模板下面是我共享的2023年钢材买卖合同协议5篇 年钢材销售合同模板，供大家参阅。2023年钢材买卖合同协议1供货方： (以下简称供方)需货方： (以下简称需方)依据中华人民共和国合同法之规定，供需双方经充分协商，特订立以下合同条款以便共同遵守：一、供货内容：需方为满意建筑工程的须要，约于_年_月_日至_年_月_日止，向供方购买螺纹钢、线材、圆钢等建筑用钢，不少于_吨，规格、品种以工程施工实际状况为准。合同有效期内，供方为本合同指向的工程项目钢筋唯一供应商。该工程项目位于_ _。二、订价方式：供需双方依据钢筋进场当日_市场同规格行情价每吨加价_元确

2、定该批钢材的结算价格，此价格为到场结算价。开票金额按总工程钢筋材料的_%开具，货到场地由需方支配工地负责吊卸。三、质量标准：供方按国家相关质量标准供应建筑用钢材。四、供货和签收、对账方式：需方应提前半个月向供方供应需方工程钢材半月到一月内运用安排，作为供方拟定钢材供货安排依据。需方指定 (身份证号码： ，电话： )为需方货物接收人，负责供方全部到场钢材交接工作。钢材进场前，需方需将指定的货物接收人的身份证复印件和货物接收人签名样本交于供方。在施工期间，需方将实际施工所须要的产品名称、规格、品种和数量具体开列出需求清单，发货前三天将需求清单，用书面通知或e-mail、传真方式通知供方，供方e-m

3、ail： ，传真 。接到需方三天内需求清单后，供方应刚好将钢筋运至项目工地。施工场地交通由需方负责保障和协调。需方工地昼夜收货，所供材料到达需方指定工地现场后2小时内，需方货物接收人按需求清单和送货清单对所到钢材的单价、规格、数量和重量进行清点核对。需方货物接收人核对认为有差错时，应马上电话通知供方，供方应在接到电话通知12小时内派人员到现场重新清点核对。线材按过磅重量计算(磅差0.3%)，螺纹钢、圆钢以理算重量计算。所供钢材需方核对无误后，需方接货人应当即在供方送货清单上签字确认，否则视为需方拒绝接货违约。送货回单作为双方结算的依据。8、供方指定_、_为对账人，(其中一人即可)，需方指定_、

4、_为对账人，(其中一人即可)。五、验收方法：1、供方供应每批次进场钢材所相应厂家质量证明复印件，并加盖供方质保书专用章。2、钢筋表观质量应当符合国家标准。3、钢材到场24小时内，需方必需对到场钢材按质量监督有关规定进行抽样检测，结果以复检为准;初检时发觉问题应在24小时内电话通知供方参加复检，并对到场钢材妥当保管;供方在接到电话通知后48小时内未参加复检视为默许需方提出的异议和处理看法。4、检测期限为钢筋进场需方签收后五天内，钢筋进场五天内需方无有效检测结果向供方书面反映质量问题时，该批钢筋需方视为质量合格。到场钢材检测不合格时，该批钢筋检测费用由供方担当。5、钢材到场应先检后用，供方对于需方

5、运用、保管、保养钢材不善造成的全部质量问题、数量问题不担当任何责任。六、结算和付款方式：供方第一车次钢筋进场之日起，满_吨时即日对账一次，自第一车次钢筋进场之日起满_个月的二天内全额付清上述_吨货款，此后每满_吨对账结算一次，并于二日内付清货款，若半个月内未满_吨的，按半个月时间为准对账结算并二日内付清货款。七、有关责任：1、需方非质量问题中途退货，拒绝接货，则需方应向供方支付该批次钢材货款总额10%的违约金，并担当由此产生的一切费用并赔偿供方损失。2、需方临时变更需求清单时，供方交货日期相应顺延;在已发货的条件下，需方临时变更需求清单须事先征得供方的同意，未对供方造成影响的前提下，供方应满意

6、需方需求。3、需方须要供方推迟时间发货，应在原交货期限前 5 天通知;同时，推迟时间发货的该部分钢材遇价上涨时，按新价格执行;遇价格下调时，按原价执行;推迟时间不得超过 5 天，否则视为需方非质量问题中途退货或拒绝接货处理。4、变更到货地点时，需方应在交货前5天通知供方，并征得供方同意。5、变更接货人，需方应在交货前5天通知供方，交货前需方应将新的接货人的身份证复印件和需方授权书交于供方。6、供方在合同规定的期限内不能交货时，需方可以另行选购，供方还应向需方支付不能交货部分的货货款总值10%的违约金。7、对于复检不合格的钢材，需方应在收到检测报告的当日将结果通报供方，同时有权拒收并要求退货，供

7、方应无条件退换并担当退换钢材所产生的费用。8、需方逾期付款为需方违约，供方有权终止合同停止供货,逾期超过十天不满一个月的，按实际逾期天数以月息百分之_赔付供方，超过一个月，需方应担当逾期支付货款总额_%的违约金，并还应向供方支付逾期货款本金日千分之_的违约金，从逾期之日起先计，该违约金不封顶。八、不行抗力：任何一方由于不行抗力(只限于斗争、地震、水灾、火灾、雪灾)的影响造成合同无法履行时，应刚好向合同另一方通报不能履行合同或不能完全履行的理由，在取得有关证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并依据实际状况可部分或全部免予担当违约责任。九、解决合同纠纷的方式：本合同假如发生纠纷，当事人应当

8、刚好协商解决，协商不成时，任何一方均可向_方所在地人民法院起诉。十、其它条款：双方供应的电话、联系方式必需真实有效，长期处在畅通状态。十一、本合同自签订之日起生效：合同执行期间内，任何一方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，双方各持两份。供货方：盖章 需货方：盖章法人代表： 法人代表：托付代理人： 托付代理人：年 月 日 年 月 日附履行该合同双方固定联系地址：甲方：地址：邮编：电话：传真：乙方：地址：邮编：电话：传真：2023年钢材买卖合同协议220_年被告上海某建筑工程有限

9、公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订钢材购销合同，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20_年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某接连付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融

10、危机，原告经受极大资金压力，遂托付律师代理诉讼。我们接受托付后，经周密调查，驾驭Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由信任他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款担当共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务担当共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要

11、求赔偿被告损失50余万元。因双方考虑各自由本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺当实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。2023年钢材买卖合同协议3卖方： （以下简称甲方）买方： （以下简称乙方）中铁十七局集团杭甬客专三工区与就本本次废旧钢材买卖达成如下协议。1、废旧钢材预料重量为出具钢材合格证明，若违规运用，甲方不担当任何责任。2、依据协商结果，乙方根据协商价格/吨购买本批废旧钢材，预收款根据预料总重量吨计算，预收款总价值为 元。结算时以实际过磅数量及协商价格计算总价值，预收款超出部分的金额，

12、带预算完毕后，甲方一次性退还给乙方。假如运输废旧钢材的实际数量超过本协议规定的废旧钢材数量时，需先再次预付废旧钢材超出部分数量的协议价格后才能将货运走。3、乙方在签订协议后一日内按协议价格将废旧钢材预收款打入甲方指定账户，待废旧钢材预收款到帐后，方可提货。假如中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收款不予退还。4、废旧钢材交货地点为：5、运输、拆、装、卸费用由乙方担当，甲方不担当任何费用。乙方必需在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走全部本协议所规定的废旧钢材。6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发觉乙方存在舞弊现象，视为违约，如违约，马上清场且预付款不予

13、退还。7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必需根据国家关于平安的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必需拥有相应资质，假如因违反国家关于平安方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方担当。甲方不担当任何责任。8、乙方在废旧钢材提货装车时，应以墩模和槽钢等分别装车不得混装，影响核算，否则视为违约，如违约，预收款不予退还。9、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，听从交警和城管人员管理，并担当处理运输过程中与地方村民发生的一切纠纷费用。10、乙方将全部废旧钢材买走之后，双方结清全部货款，甲方 给乙方开具收据。11、其他事宜另行协商解决，协商不成

14、由甲方企业法人居处地有管辖权的人民法院管辖。12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）经办人签字： 经办人签字：联系电话： 联系电话：签订时间：2023年钢材买卖合同协议4需方： (以下简称甲方)供方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法及有关法律、法规规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳守信的原则，甲乙双方就甲方承包的长沙中信城市广场二期项目所需的钢材购销事宜经协商达成一样，订立本合同。第一条：产品名称、生产厂家、规格、数量：(以甲方安排内容为准)(1)、产品名称：钢材(详细规格、数量等以甲方选购安

15、排为准)(2)、生产厂家：拥有国家生产许可证的大中型钢厂，本合同约定厂家为湘钢、涟钢、萍钢、唐钢、新钢、冷钢，如需增加其他钢材厂家必需由本工程业主书面确认且甲方同意后方可进场。(3)、产品品种：线材、圆钢、螺纹钢、盘螺等;超出本协议范围的钢材品种如：角钢、工字钢、槽钢、钢板等单价由双方另行协商后制定“销售确认单”确认。(4)、数 量：暂定17000吨，以甲方实际收货量为准。(5)、合同金额：暂定捌仟陆佰万元人民币，以实际结算数额为准。其次条：质量标准：乙方所供产品质量必需满意国家标准：圆钢符合GB1499.l-20_标准(包括盘圆、直条)，螺纹钢符合GB1499.2-20_标准。所供产品的负公

16、差必需达到国家允许范围。双方对产品质量发生异议时以甲方工地所在地省级质量检测机构检测结果为准，假如检测结果不合格，检测费用由乙方担当，并担当由此给甲方造成的其他一切相关经济损失：假如检测合格，检测费用则由甲方担当。乙方对所供产品质量实行终身负责制。第三条：合同结算单价确认的约定：(1)、结算基价：以甲方收货当日“我的钢铁网“长沙市场建筑钢材价格行情”网上对应的厂家、规格、同等级线材、螺纹钢、圆钢、盘螺的价格作为结算基价。螺纹钢在上述结算基价基础上每吨加120元(含出库费、装车费、运输费)，再加垫资六个月折合的每吨贴息费，以上三项总和作为结算单价(即为：结算基价+(出库费、装车费、运输费)120

17、元+垫资六个月所折合的每1吨贴息费=综合结算单价)。盘螺、线材在上述结算基价基础上每吨加130元(含出库费、装车费、运输费)，再加垫资六个月折合的每吨贴息费，以上三项总和作为结算单价(即为：结算基价+(出库费、装车费、运输费)130元+垫资六个月折合的每吨贴息费=综合结算单价)。此结算单价为货到甲方工地所发生的一切费用包括出库费、装卸费、运输费、有效税务发票、贴息费等，除此之外乙方不得再向甲方计取任何其他费用。现场卸车由乙方负责，货到现场后甲方应主动支配在合理时间内卸车。(2)、若收货当日一天内网上出现两次报价，则取两次报价的均价作为结算基价。遇周六周同或法定节假日到货而网上未发布价格时，则以

18、本周五或法定节假日起先同前一天网上价格作为结算基价。第四条：安排的提交与供货(1)、甲方每月月底前向乙方供应下月月度材料概算需用安排，供乙方落实货源。为便于进场支配，甲方于材料进场前2天给乙方供应该批货物进场安排，安排中包含所需钢材品种、规格尺寸、数量、进场时间。(2)、乙方应按甲方安排要求的时间期限、规格、数量及定尺长度组织进场，保证供应。第五条：本合同选购物资的交货地点及验收方式：(1)、交货详细地点： 现场甲方指定点。(2)、验收方式：螺纹钢、圆钢定尺九米、十二米，盘元、盘螺成捆交货。按批次随货附厂家材质证明单及出厂合格证标牌，甲方在运用前经甲乙双方指定人员及现场监理旁站取样复检，质量不

19、合格的，则乙方无条件退货并负责退货的全部费用，并担当由此给甲方所造成的一切经济损失。螺纹钢、直条圆钢由甲乙双方点条按理论重量计算重量验收(小数点后保留三位数字，小数点后第四位四舍五入)。盘圆和盘螺由甲乙双方随意选取过磅地点过磅验收。货到现场双方就产品外观几何尺寸和理论重量值进行检测验收，其误差必需在国家规范规定范围内。验收完后山甲方指定的现场收货人员、项目材料员开具甲方规定的工地收货单(凭证)，双方凭该单办理结算。此单不免除乙方所供货物发生不合格的任何责任。第六条 贴息费用、付款方式及结算程序分别如下：一、贴息费用：本合同乙方同意垫资六个月，六个月贴息费用按3.15%由甲方担当，如遇央行下发的

20、同期贷款基准利率上下浮动较大时，双方另签补充协议进行调整。二、付款方式：(1)、乙方垫资六个月，自双方结算日起甲方在第七个月月底前支付乙方第一个月已结货款，其后货款支付时间以此类推。(2)、货款支付方式：现金支票或电汇。(3)、在支付货款时，全部付款票据均需开具“广东华纱贸易有限公司”抬头或汇入乙方指定开户银行： ，银行帐号： 。三、结算程序：(1)、每月25号为双方结算日，每次结算时乙方应先向甲方供应一份该月的“产品销售确认单”，同时并供应经甲方现场指定人签字的收货凭证，供甲方审核。(2)、经双方审核无误后办理月(总)选购合同结算单，经甲方指定授权人签字，作为开具发票及结算依据。(3)、结算

21、后乙方应向甲方供应等额合法有效税务发票(如因发票问题给甲方造成的经济损失和声誉影响的，均由乙方负全部责任)。第七条：违约责任(1)乙方所供货物质量必需符合国家现行质量验收规范及检验标准，否则因货物的质量问题给甲方造成的一切相关损失及责任均由乙方全部担当。甲方必需先检后用，如甲方不检测而运用，与乙方无关，甲方负一切责任。如乙方供应的钢材不合格，乙方应在接到通知8小时内到达现场，24小时内保证调换合格货物，运费、吊装费用由乙方担当。(2)、乙方应按甲方安排要求的时间期限、规格、数量及长度保证供应，如因乙方供应不刚好或所供货物的质量问题及每批次供货配套不齐，影响甲方施工工期，由此给甲方造成的经济损失

22、和声誉影响的，均山乙方负全部责任;跟甲方安排规定期限相比，如乙方延期供应，每超过一天乙方担当五千元人民币惩罚(不行抗力因素除外)。(3)、在本合同执行过程中，如乙方供应不刚好或因质量、服务等其他任何因素不能保证正常供货，在此条件下，甲方有权终止合同，选择其他供应接着供货，且结算付款方式仍按本合同约定执行。如甲方未按本合同约定支付乙方货款，应付款时问超过合同约定时间，乙方有权终止供应，一切的经济损失由甲方负担。甲方按银行同期贷款利率二倍支付应付货款的利息。第八条：平安事项乙方应遵守国家及甲方施工现场有关平安管理规定，进入现场人员应按规定佩带平安帽等防护用具，不得擅自进入与乙方工作无关的施工区域，

23、如进场人员发生平安事故，其责任及所造成的一切经济损失，后果均由乙方全部担当。第九条：合同争议：本合同在履行过程中，如双方发生争议，应本着友好协商的原则解决，如协商不成，任何一方均有权向工程所在地有管辖权的人民法院诉讼。第十条：其它(1)、合同一式五份，甲方持三份，乙方持二份。(2)、合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。合同生效后乙方派专职人员为项目供应供货期内的相关服务。(3)、本合同货款支付完毕后，第三条自动失效;但对约定物资的质量负责条件和期限及售后服务方面的相应条款仍将生效。(4)、本合同如有未尽事宜，经双方协商一样方可办理变更、补充，否则，任何一方单方面修改条文均视为无效。(5)、合

24、同期限：供货期满，货款两清。甲 方： 乙 方：甲方代表： 乙方代表：年 月 日2023年钢材买卖合同协议5买受方（以下称甲方）：出卖方（以下称乙方）：依据及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，经双方协商一样，订立本合同。第一条钢材状况其次条合同价款2、1钢材价格定价时间2、2暂订合同总价款（人民币）：小写：万元，大写：伍佰陆拾万元；钢材总量计：吨（以实际供应单据为准）。第三条价款支付3、1支付方式：3、2前甲方付清当月货款的80%，以此类推。余款20%在倒班宿舍楼封顶后（预料在十月三十日）一个月内，甲方需向乙方付清所欠货款，如逾期，则按余款总额每天加收1材料款，最终结算日不得超出15天。第

25、四条钢材的运输，运费、履行地点4、1钢材运输由：负责。4、2采纳：方式运输。4、3运输费由：担当。4、4项目施工地址：。4、5本合同履行地为乙方营业机构所在地，不因送货方式及甲方指定之收货地点而变更。第五条钢材的质量第六条钢材的验收6、1验收方式：6、2验收时间：6、3甲方的验收人员：乙方的验收人员：6、4甲方不按合同约定验收，并接受乙方所售钢材，视为质量验收合格。6、5甲方在收受乙方供应的材料时，需在乙方开具的送货清单结算联上加盖项目部公章，每月对账在核实无误的对账单上加盖项目部公章。第七条双方的义务7、1甲方的义务7、1、1甲方须提前三个工作日以短信、传真、Email的形式向乙方报送钢材供

26、应单。7、1、2按合同约定对钢材进行验收。7、1、3按合同约定支付钢材价款。7、1、4若所需钢材状况发生改变，刚好将改变后的各项要求以书面形式通知乙方。7、1、5在乙方向甲方供应钢材期间，不得有第三方供应钢材。如违约，则按合同总价款的15%向乙方支付违约金。7、2乙方的义务7、2、1按合同约定的时间和地点供应钢材。7、2、2按合同约定的质量和数量供应钢材。7、2、3交付钢材时供应材质证明书和磅码单，钢材出厂质量证明书，钢材试验报告单，合格证等一式壹份。第八条违约责任8、1甲方的违约责任8、1、1未按合同约定进行验收，甲方拒收货物，须赔偿因此给乙方造成的损失。8、1、2未按本合同约定支付钢材价款

27、，每延迟一日，应按甲方延期付款总额的付材料款，直至货款全部付清之日止。分批次供货的，前期款项没有结清，乙方可以停止供货，经催告后3天内，甲方仍不能结清货款，乙方有权解除合同并要求甲方担当违约责任。8、1、3如甲方不按合同约定付款及其他违约，除按前款约定外，还应担当乙方实行任何合法途径追索货款所发生的费用，包括并不限于（诉讼费、执行费、律师费、误工费等等）。8、1、4甲方不得将乙方所供钢材变卖作为资金周转，如违约则按合同总价款的赔偿给乙方。8、2乙方的违约责任8、2、1未按合同约定的时间和地点供应钢材，担当因此给甲方造成的全部损失，经甲方催告后3日内，仍不能按期供应，甲方有权单方解除本合同。8、

28、2、2未按合同约定的质量和数量供应钢材，赔偿因此给甲方造成的全部损失，在甲方指定的期限内，仍不能达到合同约定的标准，甲方有权单方解除本合同。8、2、3未按合同约定供应各种单证的，甲方有权拒收未供应单证的钢材，同时，乙方应支付未供应单证的钢材价款的1、5赔偿金。第九条争议的解决方式9、1因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成，双方通过诉讼程序解决，由本合同履行地的所在地法院管辖。第十条不行抗力10、1不行抗力的范围包括：洪水、地震、斗争、罢工、政府禁令。10、2一方因不行抗力无法履行合同时，不担当违约责任，但应在合理期限内刚好书面通知对方。不行抗力状况消逝后，合同接着履行。10、3一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除其违约责任。第十一条本合同的签定地点为：武汉市洪山区烽火钢材市场A区特2号第十二条本合同自双方签字盖章后生效。第十三条本合同壹式贰份，双方各执壹份，如需供应担保，另立担保合同，作为合同附件。第十四条本合同未尽事宜，双方另行协商，协商达成的补充看法，作为合同附件，与本合同具有同等效力。合同履行中经双方确定的信函、传真等，视为合同的组成部分，亦具有同等效力。第十五条本合同在结算完毕后自动失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日