2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库通关300题(附答案)(山东省专用).docx

《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库通关300题(附答案)(山东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级建造师(一建工程法规)考试题库通关300题(附答案)(山东省专用).docx（89页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于施工许可“保证工程质量安全的具体措施”,说法正确的是()。A.办理质量监督手续之前,应当先行申领施工许可证B.施工企业应当具备相应资质C.由监理单位出具“施工场地已具备施工条件的证明”D.建立工程质量安全责任制并落实到人【答案】 DCE6K2L10V5M2Z4O1HI3C5O8H6U3U10V10ZE10I7S10A5C4T10S82、关于建设工程中代理的说法，正确的是（ ）。A. 建设工程合同诉讼只能委托律师代理B. 建设工程招标应当委托代理C. 建设工程中的表见代理属于无权代理D. 建设工程中为

2、被代理人的利益，代理人转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意【答案】 CCL5C8L2M2V7B7R3HN1V10Y4C7N4M10D9ZK6S5F5Q10R2E3K73、施工单位在施工现场有爆破物及有害危险物品存放处应当()。A.安排专人昼夜值班，无关人员可以进入危险区域B.设置安全防护围栏，无关人员可以进入危险区域C.设置明显安全警示标志，提醒操作人员注意D.报告有关主管部门，配备专业防护人员和设备【答案】 CCY8E7A1A6E1N8H3HS1E3X7D6W1U2O3ZL8G3Q7H10S2P3B24、根据刑法的规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其

3、他严重后果且情节特别恶劣的，处()。A.3年以下有期徒刑或者拘役B.3年以上7年以下有期徒刑C.5年以下有期徒刑或者拘役D.5年以上10年以下有期徒刑【答案】 BCT4X3U10Z7W6U2D4HX2J3V10J1Z4G2U8ZZ2Y5F2Y10A8K2U35、关于建设工程赔偿损失的说法，不正确的有（ ）。A.赔偿损失既具有补偿性，也具有一定的任意性B.赔偿损失是对直接造成的损失进行赔偿C.一方违约后，另一方应采取措施防止损失的扩大，否则不能就扩大的损失要求赔偿D.当事人因防止损失的扩大而支出的合理费用，由违约方承担【答案】 BCF2I4F5P1H6U3Q1HW8X7H2C9Q3G9Q9ZK9

4、N10G6Y6C5F6G66、除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的（）外，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。A.基本建设工程B.公益性工程C.大型工程D.小型工程【答案】 DCO1W8Z3I7Z7T8T6HT7O5O1N7K6G7E6ZM3T1Q1H2N6Q1F87、下列关于合同权利的转让说法不正确的是()。A.当债务人接到权利转让的通知后，权利转让即行生效B.债权人转让权利的，应当通知债务人C.最高额抵押的主合同债权可以转让D.债权人转让权利的通知不得撤销，但经受让人同意的除外【答案】 CCD6F1E6D1I9H1

5、0H10HL2Q1T7N9Q9A7N9ZT7E5P6M1S3Y4O18、根据水下文物保护管理条例,下列文物中属于中国水下文物的是()。A.遗存于中国领海内的起源于外国的文物B.遗存于外国领海内的起源于中国的文物C.遗存于公海区域内的起源国不明的文物D.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物【答案】 ACJ1T10P5C5B3T10C9HR8B9Y1X10Y10W3Y6ZL4S5F1P5E8M6W79、行政处分的种类包括()。A.罚款B.行政拘留C.警告D.责令停产停业【答案】 CCX5W5M10D7Y8I5T10HF6W4W6T9U3J3H5ZQ2H4T9A7O

6、9E4A510、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案，应由（）组织召开专家论证会。( 2015真题 )A.安全监督管理机构 B.建设单位 C.监理单位 D.施工单位【答案】 DCA9L4N5N1V7G1X2HA4T6O9J6O4Q1R8ZA5Q6C7A2P4C9W411、下列所得中免纳个人所得税的是()A.年终加薪B.出售本人绘画的收入C.个人保险所获赔偿D.从投资的某公司取得的派息分红【答案】 CCD10W9L4E10O7A8J1HY4C3J5R2P9B10U4ZW8R6U10Q4Q6L2C712、建筑节能工程验收的首要步骤是( )。A.施工单位按验收意见进行整改B.施工单位自

7、检评定C.监理单位进行节能工程质量评估D.建筑节能分部工程验收【答案】 BCA10F7B6B9B6E5S3HC9L10D10X4O8A7C2ZY8X3N4R10D4Z9P613、以下规范性法律文件的形式中，不属于行政法规的是()。A.城市房地产管理法B.城市房地产开发经营管理条例C.建设工程质量管理条例D.建设工程勘察设计管理条例【答案】 ACL7H2R3A6I9J5N5HW3F9R5R8D1H8V1ZY4C4N5M4D2B3Z414、根据民用建筑节能条例,建设单位对不符合民用建筑节能强制性标准的民用建筑项目出具了竣工验收合格报告的,应处民用建筑项目合同价款()的罚款。A.2%3%B.3%4%

8、C.2%4%D.4%5%【答案】 CCK7D4G7I9Z4G2J1HB10M2T2B6B10K6P10ZO6P8I9D9P4Y4E115、自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，()不会导致代理权终止。A.李某不知道张某死亡B.李某死亡C.张某取消委托合同D.李某丧失民事行为能力【答案】 ACK4S6K1N7O2I6E10HA4K3H9J6P5K3I2ZI4N3X5B7A8O9F516、国家标准、行业标准的制订一般分为（）四个程序。A.准备、征求意见、修正、送审 B.征求意见、修正、送审、报批 C.准备、专家会审、征求意见、报批 D.准备、征求意见、送审、

9、报批【答案】 DCX4S5P4I4M6V9N3HU2X6Q6B4N8Z1G8ZE1A5P8G5J8W4Y217、在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（）。 2016A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪【答案】 CCK6A8P8K3H5I9G9HS3G7K8O2Y6R5P5ZM10G2M1Z4H8J5K418、下列关于城市建设用地使用权的表述中，正确的是（ ）。A. 城市建设用地使用权，可在土地地表、地上或者地下分别设立B. 严禁以划拨的方式设立建设用地使用权C. 经营性建设用地可以采

10、用招标、拍卖方式出让D. 建设用地使用权存在于国有土地和集体土地【答案】 ACB7A7A10V4G5G3V4HK8G10H4K9L5C3A1ZD4G5R9C7O10D10E919、发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是（ ）。A.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的【答案】 DCC10K2M2I7Y6U6X1HX4N6H8V5S6T9M2ZN5L2O7I7N1S9U420、根据税收征收管理法，税务登记内容发

11、生变化的，纳税人，应当办理工商变更登记之日起（ ）日内，向税务机关申报办理税务登记。A. 60 B. 15 C. 30 D. 45【答案】 CCN10Z1Y3N4I3Q1J4HQ10I7A9Q8Z2R7B6ZY9U6B4E5P5A2R1021、下列不属于建筑施工企业的特种作业人员的是()。A.建筑电工B.架子工C.起重机械司机D.钢筋工【答案】 DCK8Z8H2D3Z7C4G3HD4L2R10W7K3S5L5ZR3H6U5Y8X8G7T522、建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。（201

12、6）A.施工企业B.建设单位C.使用单位D.建设单位和施工企业协商确定【答案】 ACH1U7Y8K8M10D8T7HI6J5H9I9N1M5T5ZB3N1Z4M6C9T6H623、某市一商业项目进行招标，招标人无权没收投标人的投标保证金的情形是（ ）A.递交投标文件截止后撤销投标文件B.递交了投标文件，但是在递交投标文件截止日前又反悔，收回了投标文件C.中标后无正当理由不与招标人订立合同D.中标后未能在规定期限内提交履约保证金【答案】 BCM3D9E6J1O10L9I7HR4Z9Z10H9Q9E10P5ZZ7J2V1B1F4Y10W324、2014年6月10日，某施工企业委托某专利事务所申请发

13、明专利。6月12日该专利事务所向国家专利局邮寄申请文件，6月15日国家专利局收到该文件。2014年6月16日，国家专利局作出授予发明专利权的决定并予以公告。该专利权届满的期限是（ ）。A.2024 年6 月12 日B.2024 年6 月15 日C.2034 年6 月12 日D.2035 年6 月16 日【答案】 CCR7D9T7O5K7V10C4HJ4L7E4X7M1T8A7ZH7S8R1D10C5T10S925、某高层住宅工程结构设计合理使用年限为50年。屋面防水为一级，设计使用年限15年，工程于2012年9月5日竣工验收合格并交付使用，施工单位出具的质量保修书中有下列内容，其中不符合法律法

14、规要求的有（ ）。A. 基础工程的保修期限为50年B. 房屋防水工程的保修期限为5年C. 供热系统的保修期限为自2012年采暖期起，到2013年采暖期结束日止D. 电气管线、给水排水管道、装修工程的保修期限为1年【答案】 DCF3M10B5P1F2Z2S1HR4K4L4M9K9E10M9ZT9H9T7D3K1H6U426、下列关于劳动合同试用期的表述，错误的是( )。A.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过2个月B.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月C.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期D.劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限

15、【答案】 ACH1V9C4A1Y3I2Q4HU8S10M8A10A10S7B3ZD5U5W6R4Y1Q6M727、大气污染防治法规定，建设项目的()必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。A.环境影响报告书B.环境影响报告表C.施工组织设计文件D.环境影响登记表【答案】 ACA2S6O2C8G8V10G5HG3E5S7Y3O7K1F7ZB3W10E7K9R1T5Z128、某项施工中施工单位偷工减料，造成建设工程不符合规定的质量标准，给建设单位造成了损失。建设行政主管部门不能对该施工单位实施的制裁是()。A.责令停

16、业整顿B.降低资质等级C.责令改正D.罚金【答案】 DCR5X9L4Z9K3G7P3HT8O3C8H2L7V3H6ZO5A3J8U7L10M7G529、根据建筑法，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。（2013）A.15天B.1个月C.2个月D.3个月【答案】 BCT10X4K10Y5K5H2U3HW3D3W1D8L5P4P9ZR2K2B9S7K1I4P1030、某大学需要重建一个独立的实验室，建筑面积280平方米，投资额100万元；根据住房和城乡建设部建筑工程施工许可管理办法规定，在开工前某大学（ ）。A

17、. 向学校住所地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证B. 向实验室建设地的县级以上建设行政主管部门申请施工许可证C. 向有关部门申请开工报告即可D. 不需要办理施工许可证【答案】 DCS1W10U4B8W1O3X8HE2A10T7K10R6T1J3ZJ1W6Z7R7D1F7V631、王某在施工工地工作时，不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某 2 万元作为补偿，王某放弃诉讼权利.这种调解方式为( )。A.行政调解 B.法院调解C.仲裁调解 D.民间调解【答案】 DCE10I9S2Q2G7M7O4HZ10Z7G1Q6J2E7W3ZZ1P5F2R9V3U4M83

18、2、根据文物保护法，关于保护文物的说法，正确的是（）。A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算 B.建设工程选址应当尽可能避开一切文物 C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案 D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动【答案】 ACK2Z10T3W1O8Q4X2HF10J5D7I1R10C10U4ZL6H2T2K7Y8Z7G633、关于工程建设标准的说法，正确的是（）。 2016A.国家标准和行业标准均是强制性标准 B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准 C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施 D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次【答案】 BCX1

19、P10R5Y2Y10R3J7HZ10C2Q4N10C1R5U1ZJ5J8C1N2M10P2C834、根据城市建设档案管理规定，建设单位应当在工程竣工验收后（ ）内，向城建档案馆送一套符合规定的建设工程档案。A. 6个月B. 3个月C. 9个月D. 1年【答案】 BCH3F3G9Z4K9L9Z1HC6U6U9U10N4K6J10ZN8U4M8K2S2O3S535、某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买卖合同，但施工单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正确的是()。A.乙供应商因无过错，无需返还B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂

20、不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项【答案】 BCU9Y10Q2L4Y8C7C8HE9M2F9Y5B2F10E7ZN7V9L8V2B7L9V936、下列说法不正确的是（）。A.要约的撤回要在要约的通知到达受要约人之前B.要约的撤回要在要约的通知同时到达受要约人C.承诺的内容应当与要约的内容一致D.要约不可以撤回【答案】 DCM9P7E8R5N3C10S10HU7D10S5H7V6M10S4ZT5F2W2R2V8M8K137、根据行政诉讼法，因不动产提起的行政诉讼，由（）人民法院管辖。( 2015真题 )A.原告住所地 B.被告住所地 C.由原告选择被告住所地或不动产

21、所在地 D.不动产所在地【答案】 DCQ4D9D1P7C10R1V4HY1Q9K3D8A5P10Z7ZT9O10R6J9M6D1G438、根据建设工程质量管理条例，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是（）。2018真题A.建设单位B.建设行政主管部门C.工程质量监督站D.施工企业【答案】 ACM3G2I8T5D7J8B2HP7D4L10T10P4C7Q5ZV5E1E4K2B6W9P839、某工程项目工期为20个月，其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明的情况下，建设单位预付该部分费用最低应为( )万元。A.10B.20C.30D.50【答案】 C

22、CN6M3N8T6F2X1P1HK9E8N8V3W2Z6J7ZO3C2E1N1T7C8J740、甲公司与乙公司的院落相邻，甲为方便自己车辆进出，遂与乙约定：甲借用乙院内道路通行，期限 20 年，甲一次性支付给乙 50 万元补偿费。双方签订合同并办理了地役权登记。 2 年后，甲拟定了下列方案， 其中符合民法典规定的是（ ）。A.甲拟将全部房产所有权及土地使用权转让给丙，自由保留地役权B.甲拟单独将地役权转让给了丁物业公司C.甲拟将房产所有权及土地使用权和地役权一并转让给丙D.甲拟将房产所有权及土地适用权转让给丙，而将地役权转让给丁【答案】 CCZ6N10B9T4G3I9T5HO4O7J8I10H

23、10Z3G1ZN6I4C8L4C6Y9C141、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于承揽业务不良行为的是（ ）。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.不履行保修义务或者拖延履行保修义务的C.将承包的工程转包或者违法分包的D.未按照节能设计进行施工的【答案】 CCR7H8F1N6X5M9D9HV9D2U9R1P1D8R8ZH5E7M9X10F6L2C242、某政府工程项目进行施工招标，在招标过程中对所有的投标人进行资格预审。资格预审主要侧重于对投标人的（ ）能力进行审查。A.订立合同 B.履行合同 C.民主管理 D.带资施工【答案】 BCF6A8G8D5Y9R6Y9HY4

24、P2K2H3X3Z8W9ZK3L7I7O6H10O7U443、国家对环境噪声污染严重的落后设备实行()制度。A.报废B.淘汰C.登记D.更新【答案】 BCT4C8P6B4C2L1O10HW9O5I4J3C9T4T8ZA7N4G9Y10X3E4H844、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是（）。A.人民法院 B.建设行政主管部门 C.工商行政管理部门 D.监理单位【答案】 ACA3F6X3W7S9T5G10HW6F2P1K2C1P8V7ZS8H3B10A5N1G8A345、（2019年真题）关于工程建设企业标准实施的说法,正确的是()。A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称B.企业

25、执行自行制定的企业标准的,其产品的功能指标和性能指标不必公开C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开【答案】 CCT10T9X8F3V4U6W6HZ9F4G1T6U8Y9B3ZL4I10V2E2G6I2M146、在下列情形中，构成承诺的是（ ）。A.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容B.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容C.甲向乙发出要约，明确7 天内答复，乙8 天后表示同意D.甲按某广告给乙汇款购买建筑材料，乙给甲邮寄了其指定的产品【答案】 DCK10B8R2L9T5Y4D3HX5M8R2K6Y9W8D2ZD3F2

26、F5J2B2S2Y947、关于运输合同中承运人权利义务的说法正确的是（）。A.承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地 B.货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还 C.由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任 D.货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权【答案】 BCZ10N7G9L5M7E6U6HC4W4W3L3D5A3N7ZW5P3G7D10W6E7P348、某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（ ）万元。A. 16B. 1

27、0C. 12D. 4【答案】 CCI1J8C7Z1J4E6W8HW1Q5L1Y8M10D8C2ZQ9O2O4A1C5S2B1049、下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（ ）。A.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标B.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容C.投标人之间约定中标人D.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异【答案】 DCU5B4J3S6W5V7F8HF4Q5U6P4Z8B5G6ZY4P10P4Z2G4A4T650、根据节约能源法规定，对于已经建成的建筑工程，不符合建筑节能标准的()。A.不得批准开工建设B.应当责令停止施工C.应

28、当责令限期改正D.不得销售或使用【答案】 DCN8T8Z2A9Y1S10Z1HW10E3M9T10I10D4C9ZC1X4Z6U5A4U9F251、下列属于建设工程一切险的承保范围是( )。A.工程建设过程中突遇冰雹、地崩、山崩、雪崩等自然事件而造成的损失B.由于设计文件错误引起的损失和费用C.施工过程中施工设备或机械装置失灵造成的本身损失D.由于工程持续时间较长，气温的变化导致保险财产自身的损失【答案】 ACV3X9F4W10P5U10I4HZ1F10H2C5K10S3E9ZC2C6I6N3S7C3S252、资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情

29、形是（ ）。A. 企业未取得施工许可证擅自施工的B. 资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C. 企业将承包工程转包或违法分包的D. 企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的【答案】 BCI6C1Y2L10V9H10I7HX4L1W1U7A7Z6Q5ZY7Z8T2W3Z4W9R753、某施工合同于2003年6月5日生效，该工程于2003年6月15日开工。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险。该保险合同于2003年6月10日生效，被保险工人于2003年7月20日进场施工。该意外伤害保险期限自（ ）起至该工程竣工验收合格日止。A.2003年6月5日

30、 B.2003年6月10日C.2003年6月15日D.2003年7月20日【答案】 CCA6T4F2W7H7M5Z9HW10W6Q3F2C10H6G10ZG10X5V3U4W9V8Z154、民用建筑节能条例规定，注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门（ ）。A.吊销执业资格证书B.责令停止执业1个月以上6个月以下C.责令停止执业5年内不予注册D.责令停止执业3个月以上1年以下【答案】 DCY6K8F5J4I8M2V2HU2D9W4H1Z2D8G2ZN10X8K2D10M2D9U155、甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定

31、的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据民法典，此协议为（）。 2016A.财产租赁合同 B.融资租赁合同 C.买卖合同 D.租买合同【答案】 BCL5G3Z3T2G4J5P8HP1I8I9P7X10H6M9ZY6O2X7M7N6G5T356、关于行政行为特征的说法,正确的是（）。2017真题A.行政行为具有自愿性 B.实施行政行为具有单方意志性 C.行政行为具有不可裁量性 D.行政行为不属于执法行为【答案】 BCK10E2M9S8V4L8R4HE6J10J10G1R8T1G4ZJ1J4W10L10M6B1R757、某施工

32、企业在与其聘用的员工签订的劳动合同中约定，工伤事故导致人员死亡时最大赔偿额度为5 万元。按照合同法的规定，此合同应为（ ）。A.有效合同B.无效合同C.部分无效合同D.效力待定合同【答案】 CCN4E1X1P5I9S7B7HO7O7H9L5M10N1W9ZB2B3R9W6S3L5E258、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据( )的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。（2012）A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】 ACA6U10I5R1K7X10U10HG4O3A6X7E7R4I3ZR5V2Z3O7P2T5N959、保

33、证合同的签订人为()。A.债权人与债务人B.债权人与保证人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人【答案】 BCN3L5Y3V3I10D10H1HU10P3H6V1O2Q2D7ZV8P6F8O3K2V5I660、某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业，该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付给该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为（）。2017A.简易交付 B.拟制交付 C.指示交付 D.占有改定【答案】 CCX2L6Q10H8X6U8B9HU7M10Z9W5Y7L3I8ZL7O9G5G6I6N3N561、施工企业对重大危险

34、源应当登记建档，定期检测、评估、监控，并制定()，告知从业人员和相关人员应当采取的紧急措施。A.应急预案B.管理制度C.评估体系D.救助方案【答案】 ACF4V9E4F5M10R3Z1HL10O9B8H1P1G10M4ZE7A9K8Y7A7I10E562、某建设工程施工合同无效、被撤销后，应当返还财产，执行返还财产的方式是()。A.原价返还B.溢价返还C.赔偿返还D.折价返还【答案】 DCX3I1O1O6X4M5X5HH7E8O3Q4G4R5N9ZC5S10X5O7G6F10V563、根据劳动合同法，在劳务派遣用工方式中，订立劳务派遣协议的主体是 （ ）。A.派遣单位与用工单位 B.用工单位与

35、劳动者C.用工单位与当地人民政府 D.派遣单位与劳动者【答案】 ACD4S8J2G4A7D4R8HX2I5M10K7B10N9J9ZV8B8Z3Z10K7H9O364、某建筑工程经竣工验收合格，但由于承包人存在工程转包行为而导致施工合同无效，则已完工程价款的结算原则是()。A.按照原无效合同约定B.参照原无效合同约定C.按照合同订立时合同履行地工程造价部门的计价方式D.不予结算【答案】 BCS4I8M3H8U3N10I8HX2U10A7Y8H6P6V7ZN3U1D5Y10U9V10G765、甲建筑公司向乙公司发函采购红砖,函件中标明了红砖的数量、价格和交货时间。乙公司回函表示如果延长10天可如

36、约供货。根据民法典,乙公司的回函属于A.要约邀请B.承诺C.新要约D.部分承诺【答案】 CCL10W2R2U6E7Y5H1HK8U7A2H8S2U3N6ZH1R3V8M3M5N5S366、根据历史文化名城名镇名村保护条例,下列对历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内施工活动的规定不正确的是A.不得进行新建、扩建活动,除必要的基础设施和公共服务设施除外B.拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的,应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准C.不得进行改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动D.任何单位或者个人不得损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑【答案】 CCY7A9V3T6

37、L8S9Q8HO8B3D4G6V1D7D5ZV7L10F2Z3G2J3L267、甲、乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国民法典的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在（ ）之前向人民法院或仲裁机构申请。A.2009年8月10日B.2009年8月20日C.2010年8月10日D.2010年8月20日【答案】 DCM3W2Z3B1F4B6V9HT3C6R4V9I7J10C5ZA7J8F4I4A8O2C468、2012年4月2日职工张某按照职业病防治法的

38、规定被鉴定为职业病，则所在单位应当最迟于()，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.2012年4月16日B.2012年5月1日C.2012年5月16日D.2012年5月21日【答案】 BCT9M1M4G3Y9F10N5HW4P6Y9I10I10C10V5ZL5K1P2K9B7Y7C769、根据建设工程安全生产管理条例，不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是（）。2017A.统一组织编制建设工程生产安全事故 B.负责向有关部门上报施工生产安全事故 C.自行完成建设工程主体结构的施工 D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】 DCT3U3T8P7

39、W7Z1I5HN3N2V5O2R3P7V9ZM1X1H6L9K8H1O870、关于法人的说法，不正确的是（ ）。A.法人分为营利法人、非营利法人、特别法人B.项目经理部是法人的常设下属机构C.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担D.有自己的财产或者经费是法人成立的条件之一【答案】 BCR6K7S9O4G9Q5C3HG4W7R2A5F2B4S10ZR9U9D7Z3X4U10Q471、甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（ ）。A. 甲公司负主要责任B. 乙公司负主要责任C. 乙公司负全部责

40、任D. 监理公司负主要责任【答案】 BCI6V6P9Q9T9L7W9HR10J6I1T3U1N10C8ZO1B6G6C5I5C4V672、根据行政许可法，下列法律法规中，不得设定任何行政许可的是（ ）。（2015）A.法律B.行政法规C.地方性法规D.部门规章【答案】 DCK10N9H8O3B2O1M2HM3X2M1J8B2L8E4ZQ1A8X4J6E1T9I473、注册建造师继续教育证书是其延续注册、变更注册的重要依据之一，注册一个专业的建造师有效期内应参加不少于()学时的继续教育。A.30B.60C.90D.120【答案】 DCK9H3K4E7B1E8I4HN3L7U10P10W10I4B

41、8ZY8J1T10Z7B7J4E574、工程监理单位与建设单位之间属于()合同关系。A.行纪居间B.技术服务C.委托代理D.工程承包【答案】 CCC5B4U6C4R5N7D6HD2V4T6D4K2U2E9ZP9C8X10F3D4P10M175、根据建设工程安全生产管理条例，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将（ ）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.保证安全施工的措施B.施工组织方案C.拆除建筑物的措施D.建设单位编制的工程概要【答案】 ACP4B10Y5P3T9L8O8HS4C10L8P2S1K7I5ZO3P2Z

42、7F6V2H9M476、下列关于我国仲裁基本制度的说法，错误的是（ ）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有效仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会不予受理D.仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权【答案】 ACN5Y6L4R8G2K4Y7HZ8M8C1C1Y9X10U3ZF10Z2L9P8M3C6Y1077、某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，.总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉要求确认该分包合同无效。根据 国相关法律规定，人民法院（ ）。A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉B

43、.不予受理；C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会D.应当先审查合同效力，确认合词无效后受理【答案】 BCZ2H1I9E9B2A5B4HS10Y3Y9K5E10D8H5ZP8I8N2M3Y2Z9D278、关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准 B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班 C.因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令 D.因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止【答案】 BCC6C3E10F3I4K7E4HS4I9S2H1Z10C3C3ZK7S10Y3G1X10X3F479、根据

44、有关法律规定，在法律责任中最强烈的一种责任是()。A.行政责任B.刑事责任C.民事责任D.违约责任【答案】 BCW6Y7U2A7M2O5W7HV10L2J9Q9D5T2Y2ZS9P4Y4E9H8Y5I580、王某自2010年1月至2016年5月一直在某安装工程公司工作，2016年5月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付（）元的经济补偿。A.3.1万B.3.9万C.4.2万D.5.2万【答案】 BCP3X6U6Z5M4I6D3HR5N8V9X6G10O8Q4ZN3R6J5X10A2L3W581、

45、某工程约定2015年3月20日竣工，但在施工过程中由于工期延误到2015年5月13日，在2015年5月16日施工单位提交了竣工验收报告，但在2015年4月25日建设单位已实际占有了该工程，该工程的的实际竣工日期应为（ ）。A.2015年3月20日B.2015年5月13日C.2015年5月16日D.2015年4月25日【答案】 DCH10H10T5T3R1P1S2HY4E8X3B5N5N9C8ZE10J6P6R2Z3Q1K582、关于工程事故犯罪及其刑事责任，以下说法正确的是（ ）A. 工程重大安全事故罪是单位犯罪，不再对直接责任人员定罪处罚B. 重大劳动安全事故罪只处罚直接责任人员，不处罚直接主管人员C. 重大责任事故罪属于自然人犯罪，单位不能成为犯罪主体D. 串通投标行为属于行政违法，只承担行政责任，不承担刑事责任【答案】 CCR5W9B7E5V6W1M2HL7K10Y1D7T6M3P8ZJ1U2W8L7D4D1E1083、下列关于建设工程承包制度说法正确的是()。A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商C.工程勘察、设