2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题（易错题）(浙江省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题（易错题）(浙江省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库点睛提升300题（易错题）(浙江省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（2009年）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关【答案】 ACH1D4B3N6Y3Z2Z6HH6Z4Q9I10C2O5A2ZR5I6M5F10F5U2Y92、关于流动资金计算过程中周转次数的规定，下列计算公式表述正确的是（ ）。A.周转次数=流动资金最低周转天数/360B.周转次数=流动资金最低周转

2、天数360C.周转次数=360/流动资金最低周转天数D.周转次数=365/流动资金最低周转天数【答案】 CCT5Y9O2P6G6M2M6HJ5M10J2N6V7S5E1ZV7C9C9U2D10P9N73、关于工程造价机构从事工程造价鉴定工作，下列做法中正确的是（）。A.工程造价机构应向委托方收集鉴定项目同时期同类型工程的技术经济指标B.工程造价鉴定人员及辅助人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师C.接受鉴定项目当事人人吃请和礼物的鉴定人，必须回避D.鉴定机构对同一鉴定事项，应指定2 名及以上鉴定人共同进行鉴定【答案】 DCB9U7X1I9P4P1S9HY4Z3R5K10Y10T6E10

3、ZZ3B2O7V6U1Z5K54、某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目名称顺序编码为（ ）。A.01B.02C.006D.004【答案】 DCI3A3C9Y1F10Y9A1HL3C1T6D8D10R8X9ZF1U7A3P4N10J5W55、施工企业投标报价时可以自主确定人工费，但最低日工资单价不得低于工程所在地人力资源和 社会保障部门所发布的最低工资标准：普工（）倍、一般技工（）倍、高级技工（）倍。 A.1.3；2.5；3.5B.1.5；2.5；3.5C.1.3；2；3D.1.5；2；3【答案】 CCA7W6U10H3D3T9U2HF2Y8H5C7Z1

4、0G8E2ZS7J2S9B9S8D4M76、下列对工程结算价款纠纷处理，说法正确的是（）。 A.阴阳合同的结算依据，应当以双方签订的合同价款作为结算工程价款的根据B.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不能作为结算工程款的依据C.工程造价鉴定结论确定的工程款计价方法与合同约定的工程款计价方法和计价标准不一致的，应以鉴定结论为准D.当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持【答案】 DCN1B4P7S3C9P7U6HQ10I9K7U1B3E2N9ZX5X5V5G9F1N8I67、根据现行标准施工招标文件，下列已完工程

5、，发包人应予计量的是（ ）。A.在工程量清单内，但质量验收资料不齐全的工程B.超出合同工程范围的工程C.监理人要求再次检验的合格隐蔽工程的挖填土方工程D.为抵御台风完成的临时设施加固工程【答案】 CCC3Z5O6V7Z7Y8F8HY10B7P2H6Y7F5B6ZU10U1H1M1J3T9F98、某企业全年的销售收入是3000 万元，经营成本占全部销售收入的40，应收账款年周转次数是60次，则应收账款估算额为（）万元。A.3000B.7500C.50D.20【答案】 DCH2L10O7E5F7J7O8HB1V9F1B4A10L1L10ZC8G1Y2F6B3F3N109、采用经评审的最低投标价法评

6、标时，下列说法中正确的是（ ）。A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价法C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自行确定D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人【答案】 DCX6A7R8R9M4K8Y9HF3K7M3Y1V10P9N6ZY8R2J2Q4Q7T6O210、运输汽车装载棉花，因体积大但重量不足而引起的汽车在降低负荷的情况下工作的时间属于机器工作时间消耗中的（）。A.有效工作时间B.不可避免的无负荷工作时间C.多余工作时间D.低负荷下的工作时间【答案】

7、ACP5Z5A3T6Y6E6L9HS8N5K9O1J5F7R4ZU8R6G1N3N9T3X1011、根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ ）。A.人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用B.材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成C.材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费D.施工机具使用费包含仪器仪表使用费【答案】 BCZ1C5A2B4Q10L8P7HV8R5L2W6K3K10Z7ZB8V8Z8S3T3T3C1012、在计算赶工费用时，下列各项中不属于材料费增加内容的

8、是（ ）。A.不经济使用材料而损耗过大B.材料提前交货可能增加的费用C.新增加投入的材料用量D.材料运输费的增加【答案】 CCP1H5Z6E6H8T2T1HT9J3U6U10R1P9C8ZI3D9I9U9K2N4Z1013、某砌筑工程，工程量为10m3，每立方砌体需要基本用工0.86工日，辅助用工和超运距用工分别是基本用工的28和18，人工幅度差系数为15，则该砌筑工程的人工工日消耗量是（ ）工日。A.11.75B.12.56C.14.44D.15.78【答案】 CCV5U10M2O9E1K10U3HM3S1H3Z8B1S10X10ZQ1M7L3A8X6F7Q114、某分部分项工程的清单编码为

9、020301008001，则专业工程代码为（ ）。A.02B.03C.008D.001【答案】 ACJ3W6D3G5C8I2J6HP3V7I4C6K7B5A4ZF7T10F7R8B10G4J815、在世界银行工程造价的构成中，有一项费用有可能发生，有可能不发生，在正常建设条件下可能不动用，只是一种贮备。此项费用是（ ）。A.建设成本上升费用B.项目间接建设成本C.未明确项目准备金D.不可预见准备金【答案】 DCL8S5L5P8A7M3N4HN8H7N8Z10T7P8U8ZY6M3E3P1F8X3D716、确定施工机械台班定额消耗量前需计算机械时间利用系数，其计算公式正确的是（）。A.机械时间利

10、用系数=机械纯工作1h正常生产率工作班纯工作时间 B.机械时间利用系数=1/机械台班产量定额 C.机械时间利用系数=机械在一个工作班内纯工作时间/（一个工作班延续时间（8h） D.机械时间利用系数=（一个工作班延续时间（8h）/机械在一个工作班内纯工作时间【答案】 CCD2E7L5H10L5R6K7HO6Y9E5D6S10V4P10ZN10Y3E3U2H8P6W617、某地新建单身宿舍一座，当地同期类似工程概算指标为 900 元/m2，该工程基础为混凝土结构，而概算指标对应的基础为毛石混凝土结构。已知该工程与概算指标每 100m2 建筑面积中分摊的基础工程量均为 15m3，同期毛石混凝土基础综

11、合单价为 580 元/m3，混凝土基础综合单价为 640 元/m3，则经结构差异修正后的概算指标为（ ）元/m2。A.891B.909C.960D.993【答案】 BCC1D10O4K10L3K10H3HA5A6R9O5W1A4B7ZC5A2Y2E7O4O8C118、某施工机械配备司机2人，若年制度工作日为265天，年工作台班为250台班，人工日工资单价为120元，则该施工机械的台班人工费为（ ）元/台班。A.127.2B.189.6C.226.4D.254.4【答案】 DCL3D4E5A8G4Y10X4HF3R1F7T4S10F6Y1ZG7W10Y4H7N4Y9T819、根据建筑工程安全防护

12、、文明施工措施费用及使用管理规定，下列设施的费用应计入安全施工费的是()。A.安全警示标志牌B.现场防火设施C.现场临时用电接地保护装置D.垂直方向交叉作业防护【答案】 DCM2Z3A3D2S3P4Q9HX1D3Y5O3D4U1Y2ZS4X6E10P7N2H4V820、关于建设项目竣工运营后的新增资产，下列说法正确的是（ ）。A. 新增资产按资产性质分为固定资产、流动资产和无形资产三大类B. 分期分批交付生产或使用的工程，待工程全部交付使用后，一次性计算新增固定资产增值C. 凡购置的达到固定资产标准不需安装的工器具，应在交付使用后计入新增固定资产D. 企业库存现金、存货及建设单位管理费中未计入

13、固定资产的各项费用等，应在交付使用后计入新增流动资产价值【答案】 CCI4B2L4G6S10L10Q9HW2M4P5Y1H3B2U2ZQ3R10O3M10B1Z4L721、在世界银行规定的项目总建设成本中，属于项目直接建设成本的是（ ）。A.临时公共设施的维持费B.开工试车费C.施工管理现场人员的薪金D.生产前的勘测费用【答案】 ACL2A7B9L9T4P3D7HM7H10R10P8J4N5J9ZU9B7O9V4M7X2V422、下列关于影响设计阶段影响工程造价的主要因素的叙述，正确的是（）。A.柱网的选择与厂房中有无吊车.吊车的类型及吨位.屋顶的承重结构以及厂房的高度等因素有关B.对于工业建

14、筑，厂房.设备布置紧凑合理，可提高生产能力，采用大跨度.小柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价C.小区规划设计的核心问题是扩大占地面积D.衡量单元组成.户型设计的指标是结构面积系数（建筑面积与住宅结构面积之比），系数越小设计方案越经济【答案】 ACT3E5G8U3L10G1G8HG10Y4N3N3P1I6I7ZI5Z3B5F9O2Y6X323、发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的()A.10B.15C.20D.25【答案】 CCA9L3Q3T10Y5I7S8HJ7X9B6K3S1C10S3ZN10C8V1B6Z9H6D524、关于工

15、程预付款的额度计算和支付，下列说法正确的是（ ）A.采用百分比法时，预付款支付比例不得低于签约合同价的10%B.采用百分比法时，预付款支付比例不宜高于扣除暂列金额后签约合同价的30%C.采用公式计算法时，预付款=年度工程总价/年度施工天数材料储备定额天数D.采用公式计算法时，施工天数一般按360天计算【答案】 BCE7V4E8W8C5U4I1HR6V6A8T7C1P3I10ZU7I3E1P2M6C10K825、根据FIDIC施工合同条件，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量 的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（ ）。A. 1% B. 5%C. 1

16、0% D. 20%【答案】 CCR10Y9C4N9T4L5V5HJ3Q4X3I4L5G7F6ZB10M3Y8C1E8U10N526、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，关于实际施工人主张工程价款的说法，正确的是（）。A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人B.如发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人D.发包人和转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任【答案】 BCA1Q2I2M5I7U

17、3G3HH2F8I2Z5I8L8T4ZG8C6W2D1C2G8J1027、根据建设工程价款结算暂行办法，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是()。A.不迟于约定的开工日期前的7日内B.不迟于约定的开工日期后的7日内C.不迟于约定的开工日期前的14日内D.不迟于约定的开工日期后的14日内【答案】 ACJ3I1M8F5W7Z8U3HI3P8Z3G6L5T5T7ZP10I3X6B4U7E4K328、已知人工挖某土方1m3 的基本工作时间恰为1 个工日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别古工作日的3%、2%、15%则该人工挖土的时间定额

18、为（ ）工日/10m3。A.13.33 B.13.16 C.13.13 D.12.50【答案】 BCH4R10E10N5N5N6S3HL6F9V1M8L4Z1Z10ZF8G7R3Z7L7U7L429、工程造价术语标准GB/FT50875 属于工程造价管理标准中的（ ）。A.基础标准B.管理规范C.标准规范D.质量管理标准【答案】 ACY1A2G1S9U5A4A10HJ8Y1K3A9D8K8C4ZK5R2L2O9Z8D10C330、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（）。A.非国有企业投资的建设工程，不应委托工程造价咨询机构审核B.国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核C

19、.承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告D.工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，以造价咨询机构核对结论为准【答案】 BCD4H1T2I2Z6H9I1HR3D4D2B1Z1L9X1ZR6I6K6J3C8F4K631、（2013年真题）关于生产技术方案的选择，下列说法中正确的是（）。A.应结合市场需求确定建设规模B.生产方法应与拟采用的原材料相适应C.工艺流程宜具有刚性安排D.应选择最先进的生产方法【答案】 BCQ9M6T10D9B2U3J10HP7I3W5H2H6H9T4ZW6X3M7G3Y9M2L632、下列财务评价指标中，属于融资后盈利能力

20、分析的指标是()。A.项目总投资收益率B.项目投资回收期C.项目投资财务净现值D.项目投资财务内部收益率【答案】 ACT7R4Q9G6T3N6O7HQ2Q2A4H3B10C7X10ZX7Z3O10H4O3L5Q233、下列关于出让金、土地转让金的说法，正确的是（）。A.土地使用权出让金为用地单位向被征收房屋所有人支付的土地所有权收益B.在有偿出让和转让土地时，政府对地价不作统一规定C.有偿出让和转让使用权，要向土地受让者征收土地增值税D.土地使用者应一次性按规定的标准缴纳土地使用费【答案】 BCN1Q7P8W9L3E7B9HK10F3J8Z5Y10X7A2ZP5Q2B2P3B7W6W834、基

21、本预备费的计取基础是（ ）A.建设投资+建设期利息B.固定资产投资+流动资产投资C.工程费用+工程建设其他费用D.工程费用+流动资产投资【答案】 CCV5E5E1A9C5W5B6HU6V5X3K10G3V10G7ZH10T9P7S2Q9J2M335、采用工程总承包方式发包的工程，其工程总承包管理费应从（）中支出。A.建设管理费 B.建设单位管理费 C.建筑安装工程费 D.基本预备费【答案】 ACE4U1E8Q3Q9K5B9HG8T5H7H2G1Q2Z10ZB3Q2J9U4D8S6G1036、概算定额与预算定额的表述正确的是（ ）。A.预算定额的编制较概算定额简化一些B.表达的主要方式及基本使用

22、方法不同C.项目划分和综合扩大程度相当D.均包括人工、材料和机械台班使用量定额【答案】 DCB6G4O6N7T1A5M5HA6R6L6F9P9C5B2ZQ9S7Z8Y3C8N7X837、在工程总承包评价方法中，与综合评估法相比，经评审的的最低投标价法下特有的初步评审标准的是（ ）。A.形式评审标准B.资格评审标准C.响应性评审标准D.承包人建议书评审标准【答案】 DCQ7U3J3U8L8U5M6HL7W10C4O9T7H1K10ZW5L8F3M1C9V5D138、已知某进口设备，在进口环节中缴纳的关税为35万元，若该进口设备适用的关税税率为18%，增值税率为15%，则应缴纳的增值税为()万元。

23、A. 29. 17B. 34. 31C. 34. 42D. 40. 49【答案】 CCQ2W4V10W10K8L3O6HK5P1U6H10N9N2Q6ZE4F3V5A8F6Q7V339、某施工合同约定人工工资为 100 元/工日，窝工补贴按人工工资的 60%计算。在施工过程中 发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工 20 个工日；几天后场外停电，停工 1 天，人员窝工 10 个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为（）元。 A.1500B.2600C.4500D.5500【答案】 BCI3S10I10G5U9M10C

24、4HW1E3W4T9P2K9T2ZZ7R4E7S1G9Y6I940、某土方施工机械一次循环的正常时间为25min，每循环工作一次挖土0.8m3，工作班的延续时间为8h，机械时间利用系数为0.9。则该土方施工机械的时间定额为（ ）。A.0.065 台班/m3 B.0.072 台班/m3C.13.824m3/台班D.15.360m3/台班【答案】 BCD7Y2S8B7Y6S6D5HY6I4K2A8D2Y7Q2ZV9X3C8G10N4D4V241、根据工人工作时间分类，下列属于必需消耗的时间是（ ）。A.工人下班前工具整理所耗的时间B.墙体砌筑工人等待砂浆所耗的时间C.因短暂停电而导致配合机械工作的

25、工人停工所耗的时间D.重砌质量不合格墙体所耗的时间【答案】 ACF2Z2I4I2S3T10X6HE5E6I3X6I8E9H4ZS10R5N9U7U8J5G342、（2017年真题）某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。A.200B.500C.520D.600【答案】 CCF5Y1M4K5G8V4T6HI4O3J10J9U9X2U4ZL10Y2N7U9C7A5O943、下列关于工具、器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（）。A.该项费用属于设备费B.该项费用属于工程建设

26、其他费用C.该项费用是为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用D.该项费用一般以需要安装的设备购置费为基数乘以一定费率计算【答案】 DCL7W4R10R1C4I10U4HZ5N3E3X3E1J10Q1ZF9J4K1Y3Z7R4P644、关于设计概算的调整，下列说法正确的是（ ）。A.若设计概算已通过批准，则不得调整B.一个工程可多次调整设计概算C.因项目建设期价格大幅上涨，可以向国家发展改革委申请调整概算D.地质条件发生重大变化，不允许调整概算【答案】 CCO3F3O1D6A3G9O5HG3R9B6G3B7K2L8ZG5P8V8D5B4C6Z545、综合单价确定的步骤：分析每一清单项目

27、的工程内容；确定计算基础；计算综合单价；分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；计算工程内容的工程数量与清单单位的含量。下列工作排序正确的是（ ）。A. B.C. D.【答案】 DCL8B4Z9X7U8Q6A10HV1P5Y10E5L10P4F6ZD4C4B6S9Y7Y1Y346、下列费用中属于按照费用构成要素划分建筑安装工程费用项目的是（ ）。A.分部分项工程费B.措施项目费C.其他项目费D.企业管理费【答案】 DCC9T8W6V8T3M10O10HJ2H3P6D4N8U4G10ZR7Z4P1C10V6M3C647、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用的是()A.建设

28、单位管理费B.建筑安装工程费C.建设期计列的生产经营费D.用地与工程准备费【答案】 BCC6U8P7Q1Z10L7N3HW10M9E8Z2G2G2M4ZI7J10R8W10S4Y7Z948、关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是（）A. 国有资金投资的工程達设项应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过批准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】 ACC1U9G7R5M1K3P6HI6A5S6M9X9Z10W10ZE5H9E6C7A1S2Q849、下列费用中，

29、属于安装工程费用的是()A.供水设备及其油饰工程的费用B.对单台设备进行单机试运转的调试费C.金属结构工程的费用D.环境绿化工作的费用【答案】 BCX1B9V4H1J5N4R9HC8I9G4M9A5L10U2ZE3M10H3O8X4K4D450、下列各种经济效益中，不属于项目投资经济费用效益流量表中效益流量的是()。A.项目直接效益B.项目间接效益C.资产余值回收D.财政补贴【答案】 DCF2S10N2E9L3O3Q1HN3E8A6N9X10D3X9ZJ10A9I10X9H10S2S1051、依据工程所在地区颁发的计价定额等编制最高投标限价、进行分项工程综合单价组价时,首先应确定的是（ ）A.

30、风险范围与幅度B.工程造价信息确定的人工单价等C.定额项目名称及工程量D.管理费率和利润率【答案】 CCC1N6L3S8G6J8I2HI7P7W3P5B10D8P5ZQ7D6H3C4W7B2L152、当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方法是（）。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费、人工费和其他费之和计算D.租赁设备按照台班租金计算【答案】 CCB2J2X2V10V5H9C4HI6D7B7F8I6R10H7ZU7M10Q8H5G8B2A1053、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的

31、是（ ）。A.设备原价设备安装费率（%）B.重量（体积、面积）总量单位重量（体积、面积）安装费指标C.设备原价材料费占设备费百分比材料安装费率（%）D.安装工程功能总量功能单位安装工程费指标【答案】 BCV2G4C5R8R8S3I2HD4E9F2Q10O10B7Z8ZJ9M8Q1T10J3W10X654、某建设项目建安工程费为2000万元，设备购置费310万元，工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%，项目建设前期年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%，年均投资价格上涨率为7%，则该项目的预备费为（ ）万元。A.336.23B.358.21C.378.71D.424.97【

32、答案】 DCB2Y8T4B1U6G6T1HG1F6G1H2Z10H1J9ZD7X7E7B1S7H8Q555、（2012年真题）关于施工机械安拆费和场外运费的说法，正确的是（）。A.安拆费指安拆一次所需的人工、材料和机械使用费之和B.安拆费中包括机械辅助设施的折旧费C.能自行开动机械的安拆费不予计算D.塔式起重机安拆费的超高增加费应计入机械台班单价【答案】 BCN3R4O10L2M4G5Z4HO1C4N7I4F5M3F6ZQ6X1R9F4N2E5J656、出料容量为500L的砂浆搅拌机，每循环工作一次，需要运料、装料、搅拌、卸料和中断的时间分别为120s、30s、180s、30s、30s，其中运

33、料与其他循环组成部分交叠的时间为30s。机械时间利用系数为0.8，则500L砂浆搅拌机的产量定额为（ ）m3/台班。（1m3=1000L）A.27.43B.29.54C.32.00D.48.00【答案】 CCI2N5G4N5W10P10K2HQ1N9P1D3R2K2E3ZJ3E3M5C6M3N4R257、对于不实行招标的建设工程，因法律法规政策变化引起合同价款调整的，调价基准日期一般为（ ）。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天C.施工合同签订前的第56天D.提交投标文件截止时间前的第56天【答案】 ACQ10R4K9B3T4S8A10HI2Y4D7O7A3Y3Y

34、9ZZ10U7S6Q2W7D1V1058、最能体现信动态性变化特征，并且在工程价格的市场机制中起重要作用的工程造价信息主要包括()。A.工程造价指数、在建工程信息和已完工程信息B.价格信息、工程造价指数和已完工程信息C.人工价格信息、材料价格信息及在建工程信息D.价格信息、工程造价指数及刚开工的工程信息【答案】 BCQ8T2L4B5L5I10U7HN10S7G2E1W6O7Y1ZI6A2K5Q5S10I5B359、某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2 的类似工程预算成本为216 万元,其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。

35、拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15,综合费率为4%,则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（ ）万元。A.245.44 B.244.4 C.287.4 D.302.8【答案】 BCW3K9O7S4K6N10H9HI1W4J8M2J10T7J8ZL1W6G10O8J3K9D360、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ ）。A.当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税B.一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为9%C.采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额D.采

36、用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额【答案】 DCD1Z6A2O10P8G4A6HP8X1G4A8C4V8S1ZB1K4Z1S6X10Q5G861、关于项目建设标准，下列说法中错误的是()。A.工程造价的高低主要取决于项目的建设标准B.建设标准的具体内容应根据各类工程项目的不同情况确定C.能否控制工程造价，关键在于标准水平定得合理与否D.大多数工业项目应采用适当先进的标准【答案】 DCE5U7I7C3I3E1K5HZ5A9L1I7F6D1F2ZW8R9K3G1Y1R1T1062、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（ ）。A.投标文件的澄清B.施工组织设计评审C.形式评

37、审D.不平衡报价分析【答案】 DCG3E4M9M5I10A9J6HR2G7M5O4G10J4V2ZF10S9G4I8H7T7A1063、关于建设期利息，下列说法错误的是（ ）。A.建设期内发生的为工程项目筹措资金的融资费用及债务资金利息B.总贷款分年均衡发放，当年借款在年中支用考虑C.当年贷款只计半年利息，而以前年度的本利和则按全年计息D.利用国外贷款的利息计算中，不用考虑国内代理机构向贷款方收取的转贷费和管理费等【答案】 DCQ1Z9O4N1L10I10W6HS10A10E1A9U1F2T1ZS3F6J7M2Y7M7R564、关于招标控制价及其编制的说法，正确的是（）。 A.综合单价中包括应

38、由招标人承担的风险费用B.招标人供应的材料，总承包服务费应按材料价值的1.5%计算C.措施项目费应按招标文件中提供的措施项目清单确定D.招标文件提供暂估价的材料，其费用应计入其他项目清单费用【答案】 CCO2F8P10N5V8Q10D3HU9F1Y7B7S9M3G10ZS9I4J1C7Q3Y9P165、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（ ）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据【答案】 DCE2Y4P9H4L8U2B2HQ1U6C10L3I4W2I4ZT8Y2T1K9X7E3J766、某分项工程招标工程量

39、清单数量为3600m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为500元/m2，投标报价为400元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.120.00B.114.75C.168.00D.207.00【答案】 ACQ6N4G10Z1K2L8K4HL4K7E9J4B5K10R9ZU3Q3R10A1F6U8R1067、根据标准设计施工总承包招标文件的规定，下列不属于投标人须知内容的是（ ）。A.投标邀请书B.合同授予C.电子招标投标D.投标文件【答案】 ACT5T9G

40、8W6V2E2J7HJ4X3E6E7X3I8T1ZQ8F6R4X3K6P3U768、某地2021年拟建一座年产30万吨某产品的化工厂。根据调查,该地区2018年已建年产20万吨相同产品项目的建筑工程费为6000万元,安装工程费为3000万元,设备购置费为10000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为12000万元,工程建设其他费5000万元,且该地2018年至2021年建筑安装工程费平均每年递增3%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）万元。（生产能力指数为1）A.27800B.28801.5C.31752D.36143【答案】 CCX3H4N7D3L3K9C4HB9G5U

41、1L9W2H1X4ZL7M7C10G9V5D9Q369、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是()A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等情况的费用B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情况的费用D.不可预见准备金是一定要发生的费用【答案】 BCZ6V9E10V10Q7V3I8HZ8I6T2M7K1R1R2ZF6I10O2D1R1T3X970、工程总承包评标采用的详细评审内容不包括（ ）。A.承包人建议书B.资信业绩C.承包人实

42、施计划D.分包方案【答案】 DCX4W9L4W8X9X4Z10HS1P4T5E4E4E3Z9ZL3G3I1B9J3H4Z771、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】 CCP3J4G8M3L1L1N4HS1X3L3L10D9E8V8ZU7D10U1Q7C6E6X472、某建设项目投资估算中，建设管理费 2000 万元，可行性研究费 100 万元，勘察设计费 5000 万元，引进技术和引进设备其他费

43、 400 万元，市政公用设施建设及绿化费 2000 万元，专利权使用费 200 万元，非专利技术使用费 100 万元，生产准备及开办费 500 万元。则按形成资产法编制建设投资估算表，计入固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。A.10000万元、300万元、0万元B.9600万元、700万元、0万元C.9500万元、300万元、500万元D.9100万元、700万元，500万元【答案】 CCO1V9F2Q5L10N8G7HC1N9Y5V4P5V7F4ZF8V5E2N5F10A8J573、确定最高投标限价中的计日工时，下列表述中正确的是（ ）。A.材料应按工程造价管理机

44、构发布的工程造价信息中的材料单价计算B.材料应按工程造价管理机构发布的工程造价信息中的材料单价计算，并考虑管理费和利润C.材料应按市场调查确定的单价计算D.材料应按市场调查确定的单价计算，并考虑管理费和利润【答案】 ACM6R9J1R10R3W10N7HA7L1I6L3H7Q6H6ZZ10Y1A1V9I2P1A174、根据建设工程造价鉴定规范（GB/T51262-2017），关于鉴定期限的起算，下列说法正确的是（ ）。A.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日起算B.从鉴定机构函回复委托人接受委托之日的次日计算C.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日起算D.从鉴定人接收委托人移交证据材料之日的次日起

45、算【答案】 DCU10W2Z7S4W3W10B6HO3T6B3F7K1I7C3ZU8B4R4A9G2I2J375、某分项工程招标工程量清单数量为4000m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目招标控制价综合单价为600元/m2，投标报价为450元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过15%时，综合单价以招标控制价为基础调整。若承包人报价浮动率为10%，该分项工程费结算价为（）万元。A.137.70 B.155.25 C.186.30 D.207.00【答案】 ACQ6H9G2R8U7N5W8HK2G1H1M10W7V2X1ZS1W1F6Z4F4L1Y1076、劳动消耗定额和机

46、械消耗定额的主要表现形式是（ ）。A.产量定额B.时间定额C.工日定额D.台班定额【答案】 BCK9K1X2J2J6M6J2HF5I8R5K2V4U8F8ZN2M10N2V9U4R9Z377、某施工现场主导施工机械一台，由承包人租得。施工合同约定，当发生索赔事件时，该机械台班单价、租赁费分别按 900 元/台班、400 元/台班计；人工工资、窝工补贴分别按100 元/工日、50 元/工日计；以人工费与机械费之和为基数的综合费率为 30%。在施工过程中，发生如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工 2 天，人员窝工 20 个工日；因恶劣天气导致工程修复用工 10 个工日，主导机械 1 个台班。为此承包人可向发包人索赔的