2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分通关300题（各地真题）(吉林省专用).docx

《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分通关300题（各地真题）(吉林省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国一级造价师(建设工程计价)考试题库高分通关300题（各地真题）(吉林省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（ ）。A.材料单价是指建筑材料从其来源地运到施工工地仓库直至出库形成的综合平均单价B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积加检验试验费【答案】 ACT6H7M3Q2K3S2K3HM8V2M8S8P5C5F7ZE4S7O6X10C2V6K102、某水厂项目，建设期为2年，建设期第1年贷款额1800万元，第2年贷款额2000万元，贷款年利率为6建设期内贷款分年度均衡发放，期内只计息

2、不支付，建设期应计利息合计为（）万元。A. 171. 24B. 222. 00C. 225. 24D. 342. 48【答案】 CCD3Q2A2M3S7U2F5HL2F2O7W1I10D8J7ZN2O3Y4G1Y7I3F43、根据不同的表达方法，概算定额基价的可能表现形式是（ ）。A.全费用综合单价B.成本单价C.计日工单价D.实物量单价【答案】 ACY4V1G3F1O2F6L5HP1B3D9Z4M2P10T5ZB8Z3V3R4E10T10S54、某分部分项工程5月份拟完工程量100m，实际工裎量160m，计划单价60元/m 实际单价48元/m。则其进度相对偏差是（ ）。A. -0.60 B.

3、 0.25C. 0. 28 D. 0. 60【答案】 ACL6N9C4X5J4V5R8HS3D9O1E5K3A1S7ZI4M6U1F3Q2R9K15、关于国产设备运杂费估算的说法，正确的是（ ）。 A.国产设备运杂费包括由设备制造厂交货地点运至工地仓库止所发生的运费B.国产设备出厂价格中没有包含的设备包装和包装材料器具费不应包括在运杂费中C.运杂费在计取时不区分沿海和内陆，统一按运输距离估算D.成套公司的服务费不应计入运杂费【答案】 ACF7Q2W8A3A2R4R8HJ9I3G7H1E9J9I2ZL4T5S6M5Z3I8B46、根据“关于印发建筑安装工程费用项目组成的通知”（建标201344号

4、）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。A.土石方、建渣外运车辆防护措施费用B.工人的安全防护用品、用具购置费用C.施工现场操作场地的硬化费用D.生活用洁净燃料费用【答案】 ACV6Y4Y6A2F9U6I7HW3S10M10Q4C2R1D9ZP4F4P3K7B3W9L57、（2017年真题）关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列说法中正确的是（）。A.评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正B.修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力C.投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金D.投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准【答案】 ACT8E6N7W2P6L2O3

5、HZ5K9M8J9Q4P4H3ZD6V5N6E3W5Y9I78、某新建项目建设期为3年，第一贷款600万元，第二贷款400万元，第三年贷款200万元，年利率10%。建设期内利息当年支付，则建设期第三年利息为（ ）万元。A.110.0B.120.0C.121.3D.234.3【答案】 ACB10A1P6J9O8D1D2HT1U4H10C6F9U1C10ZS8I8Z2L2Z8W8Z79、关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（）。A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发

6、包人确定价格D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格【答案】 ACU2K1M9G5M1U2H2HF3R10Q10N3H5F10F7ZD3F1K4Q1B5M1P1010、我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（）万美元。A.5000 B.4625 C.4600 D.4575【答案】 DCR6Y9E2L2B4M1K8HQ8K3D3F8X7P2L1ZR9K3V6V3E10Y8K111、有关社会

7、保险费的计算基础，正确的是（ ）。A.定额人工费B.直接费C.人工费+机械费D.直接工程费【答案】 ACA4L2I9N2G8O8F5HQ7L5C8J6E9W5F8ZG6R7P9B2M3F8G112、采用价格指数调整价格差额的方法，主要适用于（ ）。A.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较大的工程B.施工中所用的材料品种较少，但每种材料使用量较大的工程C.施工中所用的材料品种较多，且每种材料使用量较小的工程D.施工中所用的材料品种较少，且每种材料使用量较大的工程【答案】 BCJ9Y1L9S7L4U2Z6HK8J9M1V7Q7V5V5ZG6P7G1A7Y1E10H113、某项目同一标段中含

8、有多个单位工程，且工程量清单是以单位工程为编制对象， 每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项 目编码 为 010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（ ）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【答案】 BCN4X1S7G5J10G10M1HH9V9S7K8U2F7W9ZJ5G7V2C5O9U1N314、根据计时观测资料得知：每 m2标准砖墙勾缝时间为 15min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作班时间的比例

9、分别为 7%、3%、15%。则每立方米砌体 1 标准砖厚的砖墙勾缝的产量定额为（）m3/工日。A.9.621B.8.772C.6.174D.5.464【答案】 DCR7Q7Z5X1O7F9W3HR8E2T6R9Q1K4G6ZF9F8K5S8O8O1V415、对于给定暂估价的专业工程，属于依法必须招标的项目，对其招标过程描述正确的是（ ）。A.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人B.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，与组织招标工作的有关费用发包人另行支付C.承包人参加投标的工程，应由发包人作为招标人，承包人与其他投标人平等竞争D.承包人不参加投标的工程，应由承包人作为招标人，但

10、评标委员会的组建需报送发包人批准【答案】 ACF8Q6K1C2D3X5X3HV1D3T3W5L10C5K2ZG5D6D6N8A3A6C916、某工程计划3个月完成，每月计划完成工程量 依次为600m2、1000m2、800m2,计划单价为20元/m2。工程按计划开工，但工期延长1个月，每月实际完成工程量依次为300m2、800m2、 900m2、400m2，每月实际单价依次为20元/m2、20元/m2、23元/m2、23元/m2。则对该 工程第3月末的投资偏差表述正确的是（ )。A.投资节省2700元 B.投资增加2700元C.投资节省5300元 D.投资增加5300元【答案】 BCW7B9Q

11、6X2B5U8Q5HQ6D5H7Q3K6G5Z8ZH4R8N4U7O2A9O1017、建设项目竣工决算包括的范围是（ ）。A.从筹集到竣工投产全过程的全部实际支出费用B.从施工到竣工投产全过程的全部实际支出费用C.建安工程费用和设备工器具购置费用D.建安工程费用和其他费用【答案】 ACB10A7S8B6S5D3Q1HN4T2Z4E9K10U5I10ZE6P9Q4N6I2W6I1018、厂区地形力求平坦而略有坡度，一般坡度在510为宜，这属于选择建设厂址要求中的( )。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用的要求B.减少拆迁移民数量的要求C.应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段的要求D.

12、要有利于厂区合理布置和安全运行的要求【答案】 DCR4Q8Z10Q5L6V9U5HA10I2J1W10G10U4H6ZL6E9V10A4Z10L8L519、采用电子招标投标在线提交投标文件的，最短不少于（）日。 A.20B.10C.15D.5【答案】 BCP1W5X1V6J8L8C7HZ10X10T5J3H1D7J10ZG7D8G5P7F1F2R920、某公路工程的1#标段实行招标确定承包人，中标价为5000 万元，招标控制价为5500 万元，其中：安全文明施工费为500 万元，规费为300 万元，采用一般计税方法，增值税税率为9%，则承包人报价浮动率为（）A.10.64%B.10.11%C.

13、10.00%D.9.09%【答案】 DCP5P3T6G2K10Z5K3HM5V8X1L3L1L9S1ZK7D3X3E5A3W8J821、因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。A.工程所需清理、修复费用B.运至施工场地待安装设备的损失C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用【答案】 CCX5X6C6V4M3E4H7HN1N9C7R7E2A4B1ZN7P1F7Z9Q8P2O922、根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是()。A.设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用B.房屋建筑工程供水、供

14、暖等设备费用C.对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费D.对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用【答案】 CCH3L7O9W10M2L9M10HA9Q10Z6L6Z4B6P6ZO3T4V5J4Q8Y9D523、（2018年真题）发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（）。A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格

15、取代暂估价【答案】 BCU7P8X6X9M5V4G10HD5G1X8V2Q9P7C5ZA3P4V5B3H8T1D624、工程总承包企业投标报价决策时应准确估计成本，其成本费用应由（）等组成。A.勘察设计费用、采购费用、施工费用、总部管理费 B.勘察设计费用、分包合同费用、施工费用、利润 C.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、分包合同费用 D.公司本部费用、施工费用、直接设备材料费用、风险费用【答案】 CCV2Q9F6W8R9X6J1HH1M6M6G9Y5U6K7ZR4P10M9O1E8W9T825、用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是( )。A.

16、 辅助材料费B. 材料费C. 外购配套件费D. 加工费【答案】 CCK1E4R10F1N1X9T1HU9S9G2X5I7C5I7ZU8Y3Q7T2X10W6P426、在施工合同解除后发生的价款纠纷，以下处理原则正确的是（）。A.因承包人原因解除合同的，发包人可不支付已完成的工程价款B.已经完成的工程质量合格，发包人应当按约定支付价款C.已完成的工程质量不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人承担修复费用D.已经完成的建设工程质量不合格，修复后的建设工程经验收不合格，承包人应向发包人支付由此造成的损失费用【答案】 BCT4C7U9S8P3S4Q2HF9A9I1H3K6T1A10ZI1R3O5A

17、10N10U4P227、下列人工工作时间中，其长短与所担负的工作量无关，但与工作内容有关的是 （ ）。 A.辅助工作时间B.由于施工工艺特点引起的工作中断时间C.施工本身造成的停工时间D.准备与结束工作时间【答案】 DCX4R9X2O4V6T10A1HU1I2T2L7C8V4A1ZE4K7Z4H7D3A5H828、下列关于工业项目建筑设计影响工程造价的阐述，错误的是（）。A.建筑物周长与建筑面积比越高，设计越经济B.对于多跨厂房，当跨度不变时，中跨数目越多越经济C.建筑物的室内外高差过大，工程造价将有所提高D.对于工业建筑，采用大跨度、大柱距的平面设计形式，可提高平面利用系数，从而降低工程造价

18、【答案】 ACF2W2Y7B9R9F6Q8HB9T4K6L8P3I9H9ZM7W9X10Q5M8L4E1029、在施工过程中，工序的特点是（ ）。A.劳动者.劳动对象.劳动工具均不变B.劳动者.劳动对象不变，劳动工具变换C.劳动对象.劳动工具不变，劳动者变化D.劳动者.劳动对象.劳动工具均变换【答案】 ACS8H7D4T6C10Q9R5HZ1B10S6H4E2O8I2ZK10W4D3V1B10H4D130、根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216），下列关于变更程序的说法中正确的是（）。A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有

19、义务在规定时间内向发包人提交书面達议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过達议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【答案】 BCR1W1R6M10M10S2A8HI1W10I9W7I8I8T1ZM6Y9X4I1F7W7Q931、（2014年真题）正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已知该材料的损耗率为7.20%，则其总消耗量为（）kg。A.13.50B.13.40C.12.50D.11.60【答案】 BCH4N9P10H1C1C5Q8HV10P1C7H4Y5A10B10ZA10K8S8

20、W5J10C4I532、根据招标投标法实施条例，中标候选人的公示时间为()A.发出中标通知书之日起3日内B.评标结束之日起3日内C.签署评标报告之日起3日内D.收到评标报告之日起3日内【答案】 DCT6W4X1G1U2W2V1HZ10F6D4T3T3O8P9ZY5I1I2X6Q9L4I833、若完成 1m3墙体砌筑工作的基本工时为 0.5 工日，辅助工作时间占工序作业时间的 4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的 6%、3%和 12%，该工程时间定额为（ ）工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】 DCS5T10C8F10C2

21、R4V6HI6H8I4Q6I3P7I3ZM1X7H7W4D7D3R1034、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。 A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则C.概算定额主要用于投资估算的编制D.概算定额基价应是工料单价【答案】 BCI9A7V9J5M3D3G9HF6O1G7A4T2O2F8ZZ9N4M5X2W6X7W935、2014 年已建成年产20 万吨的某化工厂，2018 年拟建年产100 万吨相同产品的新项目，并采用仅增大设备规模来扩大生产规模的技术方案。若应用

22、生产能力指数法估算拟建项目投资额，则生产能力指数取值的适宜范围是（ ）。A.0.40.5 B.0.60.7 C.0.80.9 D.0.91【答案】 BCB8R2S10Z9J6S6G1HQ4T7H5A3O1P10S10ZU10W7V5C4J8H1R836、某施工合同约定，当发生索赔事件时，人工工资、窝工补贴分别按300元/工日、100元/工日计，以人工费为基数的综合费率为40%。在施工过程中发生了如下事件：因异常恶劣天气导致工程停工3天，人员窝工60个工日；因该异常恶劣天气导致工程修复用工20个工日，发生材料费5000元；复工后又因发包人原因导致停工2天，人员窝工40个工日。为此，承包人可向发包

23、人索赔的费用为（ ）元。A.17400B.19000C.19400D.23400【答案】 ACQ10L5L5C6G5P9N7HD6D7W5M2B10Y4X9ZX9P10Y10N3D7J6F737、下列关于法规变化类合同价款的调整的说法中正确的是（ ）。A.对于基准日之前发生的法律法规变化，应由发包人承担B.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价增加的，合同价款不予调整C.因国家政策发生变化影响合同价款的风险，发承包双方可以在合同中约定由承包人承担D.建设工程一般以建设工程施工合同签订前的第28天作为基准日【答案】 BCQ6Q1C4G9A4E6E10HX8L7G9A6V6K8M3

24、ZU2I10R2L4V2S8H338、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（）。A.建设单位向总承包单位支付B.分包单位向总承包单位支付C.专业承包单位向总承包单位支付D.专业承包单位向建设单位支付【答案】 ACS5W3D8W5J10K4A1HX2O2A7E3J9O3A4ZW9M8U6W8B6K1N939、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】 CCY2R8C3E7H5V8G9HE6D6T

25、3E7S4T1V3ZF7L9Z4E10R6F4E340、工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用环境中考虑，综合项目的实施环境和信息技术工具，这体现了工程造价信息分类的()原则。A.综合实用性B.稳定性C.兼容性D.可扩展性【答案】 ACP8V4J6M2Q1W7W10HW5E7H9Z6D4H7S3ZY1S7S9X4K10U5T841、劳动消耗定额和机械消耗定额的主要表现形式是（ ）。A.产量定额B.时间定额C.工日定额D.台班定额【答案】 BCZ5T7O9U4K7R6J5HY8J2R8B3A10E8W6ZI4Z4Y9M7U10J6P1042、完成10m3砖墙需消耗砖净用量1000

26、0块，有500块的损耗量，则该材料的损耗率和材料的消耗量定额分别为()A.4.76；1000块m3B.4.76；1050块m3C.5；1000块m3D.5；1050块m3【答案】 DCM1J6Z10K10L4V9R7HP9E7U8Y10A6R9E3ZG8J3C2W1N1P6N743、招标人对已发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间()天前，以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。A.3B.5C.10D.15【答案】 DCG6D4I7I3L4Q2J7HM10A9Q2E9P9B1G10ZW4R10B8E7S6D6P344、某大型施工机械需配机上司机一名，若年制度工作日为

27、 250 天，年工作台班为 200 台班， 人工日工资单价均为 100 元/工日，则该施工机械的台班人工费为（）元/台班。 A.100B.125C.250D.200【答案】 BCQ4K7A1K4I10P4E6HB8W3J10V8W3M5C10ZW5C1N7A10L9I4O345、下列费用项目中，应计入建筑安装工程材料基价的是()。A.材料一般性鉴定检查费B.材料二次搬运费C.新结构、新材料试验费D.材料工地管理费【答案】 DCR2J1C6S10X3G10M9HM7V4G2Z8E10N6Q7ZE5Q9E8T9X4V10B846、（2017年真题）关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法

28、中正确的是（）。A.项目建议书阶段，允许误差大于30%B.投资设想阶段，要求误差控制在30%以内C.预可行性研究阶段，要求误差控制在20%以内D.可行性研究阶段，要求误差控制在15%以内【答案】 CCQ1F9S2Q7W1T5E7HE10F6S9K8R4S9M3ZY3I5L6T2W8N5P547、根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（ ）。A.二次搬运费B.施工排水、降水费C.已完工程及设备保护费D.地上、地下设施临时保护费【答案】 BCY9T5A8Y10D2C9K10HY5S8V10M3J8E3X2ZZ1U4U4M2Y2S9M748、编制某分项工程预算

29、定额人工工日消耗量时，已知基本用工、辅助用工、超运距用工分别为 25 工日、2 工日、3 工日，人工幅度差系数为 10%，则该分项工程单位人工工日消耗量为（ ）工日。A.27.0B.27.2C.30.0D.33.0【答案】 DCH6E4Z9P10B4L7U4HU10H3Y1Q1F8V2T4ZL6I7H2D8I9P1P149、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释200414号）的规定，会导致发包人请求解除建设工程施工合同的承包人情形是（）。A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务B.未按约定支付工程价款C.提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标

30、准D.不履行合同约定的协助义务【答案】 ACB5U1F1H1K3I2Y9HC10E2N5U2E8W10R1ZT9I2Q10G10P1A5X250、建设地点选择时需要进行费用分析，下列费用应列入项目投资费用比较的是（ ）。A.动力供应费B.燃料运入费C.产品运出费D.建材运输费【答案】 DCG7U3P2J2T8J8X3HB10Z8U6L5B3N9A8ZN4I10H3Q3A7X9U451、建筑安装工程概算指标所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（ )。 A.分项工程 B.结构构件C.扩大结构构件 D.整个建筑物或构筑物【答案】 DCR6Y1U8V2Y10Z1P7HZ3C9K2U7Y8J3G3ZJ

31、7A1T8K4Q4S8U952、下列有关国产非标准设备原价的计算，正确的是（ ）。A.材料费=材料总重量（1+加工损耗系数）每吨材料综合价B.材料费=材料净重量（1+加工损耗系数）每吨材料综合价C.材料费=材料净重量（1-加工损耗系数）每吨材料综合价D.材料费=材料总重量（1-加工损耗系数）每吨材料综合价【答案】 BCA4X3B7X10R1W2I6HP5J8F2X5X7C4V10ZP4L7Y7Y3O7H7F653、在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是（ ）。A.招标公告B.资格预审公告C.招标文件D.投标文件【答案】 ACP3A5J7S1J3Z7H7HJ5I5K1X10V5F8P4ZX

32、10G10M5T5Q9B10W154、设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，静态投资的主要作用是（ ）。A.项目筹措资金的依据B.项目供应资金的依据C.项目控制资金的依据D.考核工程设计的依据【答案】 DCP1N10X4I4N5H6S7HB6A6B3P3R3Y2V7ZU6Y3W8F4M2P4I1055、（2017年真题）概算定额与预算定额的差异主要表现在（）的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法【答案】 ACE10U6U4U8F1H4T3HY3F7N4D9R2M8L9ZC4Q10M2S1T9S10A856、根据我国现行建设项目总投资构成规定，固定资产投

33、资的计算公式为（ ）。A.工程费用+工程建设其他费用+建设期利息B.建设投资+预备费+建设期利息C.工程费用+工程建设其他费用+预备费D.工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息【答案】 DCO3Z2P4W3B3H5O8HV5A4E8U1P6Y9E5ZY7C5C1N6Q5A2V357、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（ ）。A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近C.概算定额主要用于投资估算的编制。D.概算定额水平与预算定额水平之间应由

34、一定的幅度差，幅度差一般在10%以内【答案】 BCR6U2K7N1X6I4R5HB10K7R2D1B9H2F5ZG8B2D5E6A3I8U458、依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是（ ）。A.评标委员会全体成员名单B.所有投标人名单及排名情况C.投标人的各评分要素的得分情况D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况（有业绩信誉条件的）【答案】 DCT8Y3G4A4C6X7J2HT5F6L3T8C6Y2Z8ZL5U7M5Q9H7T2A959、下列有关建设项目费用开支，应列入建设单位管理费的是（ ）。A.监理费B.竣工验收费C.可行性研究费D.工程造价咨询费【答案】 BCT1I4I5

35、Z5S3Q9Y9HZ8G8Z2A1Q10C5A4ZQ10W5D8Z7D10E2R560、在签订合同前，中标人应向招标人提交履约担保。中标人应保证其履约保证金在（）一直有效。A.承包人提交竣工验收申请前B.工程实际竣工日期前C.发包人颁发工程接收证书前D.工程缺陷责任期满前【答案】 CCU7L7S1R6M8I8A3HI3I1R1N7M3W3Y5ZD4C5R9X7E8R4V661、下列对概算指标的理解，正确的是（ ）。A.用概算指标比用概算定额编制工程概算的速度快，且准确性高B.综合概算指标的概括性较大，其准确性、针对性也比单项指标高C.概算指标分建筑工程概算指标和设备安装工程概算指标两大类D.概

36、算指标因其概括性较大，所以不能作为编制固定资产投资计划的主要依据【答案】 CCK9D3Y10V5F5G7X8HC6K9J8P5P1U7U7ZD9T8W8Y7H5H10P962、（2014年真题）下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包人承担的是（）。A.因工程损害导致的第三方人员伤亡B.因工程损害导致的承包人人员伤亡C.工程设备的损害D.应监理人要求承包人照管工程的费用【答案】 BCB5S2M9N8D5T2E10HA9G3S1Q2M4Y3O3ZE8G8G3D2H8R10O763、根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（ ）A.固定资产投资+

37、流动资金B.固定资产投资+铺底流动资金C.固定资产投资D.建设投资【答案】 CCX2W6E9G5J1E4B6HO5A3Z7H10U9B9I10ZA3N1V8F3D4S7L1064、小区规划设计的核心问题是（ ）。A.尽可能增加占地面积B.提高土地利用率C.合理确定建筑群体的布置形式D.在层高合理的情况下，增加建筑层数【答案】 BCM4I10Z8A4C7X2K7HY2D4E5O6H6K1K5ZJ8E7Q8J7Q2F3A965、用工料单价法计算建筑安装工程费时需套用定额预算单价，下列做法正确的是（）。A.分项工程名称与定额名称完全一致时，直接套用定额预算单价B.分项工程计量单位与定额计量单位完全一

38、致时，直接套用定额预算单价C.分项工程主要材料品种与预算定额不一致时，直接套用定额预算单价D.分项工程施工工艺条件与预算定额不一致时，调整定额预算单价后套用【答案】 DCP4L2O3P8N2W10F2HM8V5H10F9U2H9Q5ZB10E7M9U10S5O8W166、（2019年真题）某招标工程项目执行建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。A.87400B.88900C.89125D.8

39、9300【答案】 CCG10K7Z9T9J4K7Z2HK7L5M2N9B7R1J2ZU7O10I8P1A4V9M967、（2018年真题）根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（）。A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用【答案】 CCJ1J7D1W10J6N5T4HQ1S10E8V5O4Z5R9ZL8D5S2U1Y4D3W868、（2016年真题）FIDIC

40、施工合同条件规定，如果承包人不能按时收到业主的付款，承包人有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是（）。A.按星期计算单利B.按星期计算复利C.按月计算单利D.按月计算复利【答案】 DCV7L3C10V2J10M4W8HP1L2P10E9X5F8V6ZY2A1D4P9Y9Y7C1069、工程延误期间，因国家法律、行政法发生变化引起工程造价变化的，则（）。A.承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D.无论何种情况，合同价款均应予调整【答案】 CCL5Z8G4P4D3O7E5HO2D6A9Q

41、5Y9K5N1ZL3N10H10V10T2B8R470、作为工程定额体系的重要组成部分，预算定额是（ ）。A.完成一定计价单位的某一施工过程所需要消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程或结构构件所需消耗的人工、材料、施工机具台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需消耗的人工、材料和施工机械台班数量及费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【答案】 BCQ8T3D7K3I5O4H6HD2D8A5R2N2N9D9ZQ8O4Q7W1C4M9N671、有关投标文件的递交，说法正确的是（ ）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保

42、证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为3060天【答案】 ACK6O2V1W7S3J6X5HN5E2Q7G9J4R2P5ZJ1H8B1R7V4O1C272、下列工程造价指数中，适合采用综合指数形式表示的是()。A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【答案】 ACL1T2F5T3K4Y3T8HR7A2V5L4N5R10Y2ZS7G4Y6R9Q2B3Y573、施工管理用财产、车辆保险费用应计入（ ）。A.现场经费B.其他直接费C.企业管理费D.固定资产其他费用【答案】 CCV2

43、B7B3T6C8T1Q9HJ2E5B6E5N1V1H1ZY1Q2U7Q8X4P8B674、（2014年真题）施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（）。A.已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价B.承包人通知发包人以计日工方式实施的零星工作，双方应按计日工方式予以结算C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按工程变更有关规定进行价款调整D.施工各期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付【答案】 ACT9Y1B7G8S8D10C9HL10U3M7R5N4Y2Z3ZX8Y7Y6W8L2M6O575、在某建设项目投资构成中，设备

44、及工器具购置费为800 万元，建筑安装工程费为1200 万元，工程建设其他费为500 万元，基本预备费为150 万元，价差预备费为100 万元，建设期贷款1800 万元，应计利息为180 万元，流动资金500 万元，则该建设项目的建设投资为（）万元。A.2620B.2750C.2980D.3480【答案】 BCT9W3J8P8W8F5P6HX6V5V9U2A10F6T4ZF6V7Q2C7K7P7N576、已知某建设项目各项预测数据如下：应收账款1000万元，应付账款600万元，预付账款200万元，预收账款150万元，存货1500万元，库存现金100万元，在运营期的第三年达到预计的生产规模，若运

45、营期第二年末累计投入的流动资金为1500万元，则第三年投入的流动资金为（）万元。A.1600B.2850C.550D.2050【答案】 CCN9U8D9Y9V10C1L3HW1O7I9M6O7Q2T10ZT3Q9S6Y3L6S1H977、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是（ ）。A.第二级编码为分部工程顺序码B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】 BCY5A1K4J5A7X2O7HU4V9C10J2D10W5W4ZP9W4V8F10W6U7J278、下列费用中，应计入生产成本的是()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.营业费用【答案】 ACK5B7I10H9Q7M5H10HF3Y3U9L1B4I8I5ZH8A2U9E5N2W6Q979、有关投标文件的递交，说法正确的是（ ）。A.投标保证金应一并作为其投标文件的组成部分B.投标保证金的数额不得超过投标总价的5%C.投标人应在投标有效期截止前，将投标文件送到投标地点D.一般项目投标有效期为3060天【答案】 ACY7V9P7W8M1M6A4HA8M2C6F3Y10W6U6ZN5O7Q1F