2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库自测300题（考点梳理）(广东省专用).docx

《2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库自测300题（考点梳理）(广东省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库自测300题（考点梳理）(广东省专用).docx（88页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、劳务派遣单位与被派遣者的劳动者签订的劳动合同的法定最低期限为（）。A.6个月B.1年C.2年D.5年【答案】 CCY10W9S8D4S10T7K9HB8J9A2E5N3G7W3ZF8Z8N9I3X1J9E52、某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人（）。A.可以认定投标文件有效B.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效C.应当认定投标文件无效D.征得其他所有人同意后可以认定投标文件无效【答案】 CCR5I4

2、C3K7A4K5Z7HX4M10U5F9N8W8E1ZP8P4U10T9V10U3O83、场景(二）A.委托代理 B.法定代理C.指定代理 D.表见代理【答案】 ACW7C9N9Q6O1U3P4HT6L8Q10P5W2H7G4ZG5X7O4R1N3V5U84、下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（ ）。A.创造性B.实用性C.新颖性D.艺术性【答案】 CCG3Y10G3P10N5J9Y7HX10J2V9L10P1Z6P7ZG3H6V3P10O1M2F65、用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（ ）之日起建立。A.订立劳动合同B.实际用工C.劳动合同备案D.实际支付工资【答案】

3、 BCS2F2C7R2L2V4J9HU6W1V7O7Y6I5B5ZJ5E1I5V5T9S4D16、（2017年真题）关于评标结果异议的说法，正确的是（）。A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件【答案】 BCG9C8O6S3H8I1L5HH9E1T1M5W8S1O6ZW1N8J7C6O10W8U47、甲公司拖欠职工刘某的工资，并已与其解除劳动合同，则刘某申请劳动仲裁的规定中，正确的是（）。A.劳动仲裁时效为2年，从解除劳动合同时起算B

4、.劳动仲裁时效为2年，从发生拖欠工资时起算C.劳动仲裁的时效为1年，从解除劳动合同时起算D.劳动仲裁的时效为1年，从发生拖欠工资时起算【答案】 CCA10Y4J2G9C1K7C1HK6W5E3Y9W3P3U1ZF9S1Z8N5J4N8Z68、建设工程施工合同纠纷适用于（）。A.一般地域管辖B.特殊地域管辖C.专属管辖D.协议管辖【答案】 CCA1E6P5Y8D1V4Q6HK7E4R6U10O8Z6R6ZI3B2J4I9T4G5V99、（2021年第1批真题）根据建筑市场信用管理暂行办法，建筑市场各方主体的下列情形中，应当列入建筑市场主体“黑名单”的是( )。A.发生违法分包，受到行政处罚的B.

5、发生工程质量安全事故受到行政处罚的C.经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的D.利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的【答案】 DCF2G10F4N8E6O3B3HL8J10Z10R10L3W6J3ZO2O9O6V10P3X7N610、关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是（ ）A.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理B.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师C.二级建造师只能受聘并注册于施工企业D.二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理【答案】 ACD1W9P3I7W10O8U2HW10V3M10Q8X4P5C2ZQ7L3Y3C2C1P9D411、甲施工企业与乙签订了塔式

6、起重机买卖合同，该塔式起重机所有权自（）时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.塔式起重机完成登记【答案】 ACM2Y2N4W6N1K1W10HT3V4Q3Z4H3L10O10ZB4P9P3H4P6A8I512、下列情形中，建设工程代理行为终止的是（ ）。A.代理事务完成B.被代理人暂停委托C.作为代理人的自然人病重D.作为被代理人的法人进入破产重整程序【答案】 ACZ6Z1X5W1W9M3R4HK8X3B9Q1N5U3U6ZJ10O1T4V5I10Z4B413、关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是（ ）。A.行政监督部分应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：重要检验、

7、检测、鉴定。专家评审等，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人没有证明材料可以辅助投诉C.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，监督部门应当进行处理【答案】 CCU2N10L5P8B4I5X6HQ9Q3A6D7U4N8U7ZI9W10Q3S3Q9X1K614、关于承包人将其工程分包的说法，正确的是（ ）。A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人B.承包人可以将工程分包给个人C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人D.分包人不得将其承包的工

8、程再分包【答案】 DCT2K9T9A8L10M2I2HZ7V9N2H10P3X7G8ZO10Q9M3N6I3H2K215、招标人有以下情形，由有关行政监督部门责令改正，可以处10万元以下罚款的是（）。A.依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布资格预审公告或者招标公告B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标C.依法应当公开招标而采用邀请招标D.依法必须进行招标的项目的招标人不按照规定发布资格预审公告或者招标公告【答案】 CCU3O9X9W2T7F9J9HO8P10B2W8O2L10V2ZI5O8Y9I5O6W6F316、（

9、2018年真题）根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。A.工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B.工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C.工程管理人员是否熟悉强制性标准D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准【答案】 CCW5U2C10R5W4Y5E7HZ1N8G6K6T8K9S10ZR2W5B6K8F9F5V317、根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法，下列关于最高投标限价及工程量清单的说法正确的是（ ）。A.国有资金投资的建筑工程投标的，可以设有最高投标限价B.招标人设有最高投标限价的，应当在评标时公布最高投标限价C.

10、投标报价可以高于最高投标限价D.工程量清单应当作为招标文件的组成部分【答案】 DCH1J10W7M9J9S10M7HP10M3W8Q2G7F10F7ZO1Q1H6X9L10D9P318、承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与使用本企业名义施工的单位承担（）。A.按份责任B.连带责任C.补充责任D.公平责任【答案】 BCE10B10C6S10M2V5J7HP9X4F9Y3B6A8N8ZE7Z6A2W10S7T3W719、（2020年12月真题）关于工程建设中建筑材料的说法，正确的是( )。A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在工程上使用后被查实不合格的，由建设单位与施工企业承担连带责任

11、B.对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家C.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，由施工企业负责向材料供应商退换D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装【答案】 BCC8O3I1U3G1Y8S1HO8M7N2U3D7O1K6ZE8R3K6X5C5F6Z920、关于仲裁的开庭和审理，以下说法正确的是（ ）。A.仲裁应当开庭进行B.仲裁庭开庭进行的，应当以当事人协议开庭为前提C.仲裁应当公开进行D.当事人协议仲裁不公开进行的，仲裁庭有权决定公开进行【答案】 ACA4C7H4T7S8Y9Q7HC3M2N3W8E5W6V10ZZ2B7X1X7P7E7L721

12、、在民事诉讼中，“一般授权”可以行使的诉讼权利包括（ ）。A.代为承认对方的诉讼请求B.进行和解C.放弃诉讼请求D.法庭辩论【答案】 DCD7Y10R6W2D8U10I8HP5J9Q9W8X5G3Z3ZC3J6Q2J7A7C3S522、根据建设工程安全生产条例，属于工程建设单位安全职责的有（）。A.组织事故抢救，保护事故现场及相关证据B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续C.提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议D.发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门【答案】 BCQ8P2F4H7E2T5H5HA5K5U5O9M9L10V3ZN1I10B3X8N8V6A923、关于用能

13、单位法定义务的说法，正确的是（）。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度【答案】 BCO6V1X2T8P8Z8E9HC1V3E5F6D7A5O4ZY10W7Q3U8A5Y10K724、从事建筑活动的经济组织应当具备的条件是符合国家规定的 ( )A.注册资本、专业技术人员和技术装备B.流动资金、专业技术人员和突出业绩C.注册资本、专业管理人员并依法设立D.注册资本、专业管理人员和资格证书【答案】 ACK5P3I2Z5D10R10G3HW5I8F3K9T5V1S7ZR5O

14、3F6U4L3S5V725、质量缺陷是指建设工程的质量不符合()A.工程建设强制性标准B.设计文件C.承包合同的约定D.工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定【答案】 DCE8A1W9Q3C7X5M9HN5O9U6V8N7B1D4ZR6Y4Q2D10H7F8E726、如果以近5年完成的质量合格的施工总承包项目为标准，衡量企业实际能力和水平。符合二级施工总承包企业资质的单项建安合同额应当超过(）A.2亿元B.1亿元C.3000万元D.500万元【答案】 CCD1O7Y3S6L3D2G4HQ5R8O4U10H3K9N8ZD9X4T5R10B2Z2G227、（）是指权利人在法律规定的期限内

15、，对其发明创造所享有的制造、使用和销售的专有权。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【答案】 ACB10O4P1U8I2S8R7HA10V10X6N1R5J4B7ZK4B8X5M5X6G3H128、根据相关规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），自劳动关系终止之日起计算。A.2个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCF8W5L1F9W6L3M3HP4F7Q4H6S2W2Q8ZR2C10B9N4P7I8K129、（2019年真题）下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的B.将承包的工程转包或违法分包的C.允许其他单位或个人以企业名

16、义承揽工程D.未按照节能设计进行施工的【答案】 CCR2I4N1E4C1N9T6HL6M1F1Y7N5Z8R2ZL8Y8R2Q6S7G10Q530、关于电子招标投标的说法，正确的是（）。A.投标人在投标截止时间前不得补充.修改或者撤回投标文件 B.投标文件在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件 C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子投标文件投标交易平台不得拒收 D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交【答案】 DCI4O2C8I3I3A3U9HH5M1N4Y7H7H7T8ZY8L2C3X2L4Z7W431、（2020年真题）根据最高人民法院关于审理建设工程施

17、工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二），关于工程价款结算的说法，正确的是（）。A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据【答

18、案】 BCY4Y2I4Z10W5D2O7HU6E10I3L9K6N9T8ZY5I8T8D10Y4V2K232、甲公司与乙公司订立一书面合同，甲公司签字盖章后邮寄给乙公司签字盖章，该合同的成立时间为()A.甲公司与乙公司口头协商一致时B.甲公司签字盖章时C.甲公司签字盖章后交付邮寄时D.乙公司签字盖章时【答案】 DCD3C7M5J9M6K5V10HY2B1M7L2R5O10A3ZL10U4Y2K10L8E1S1033、关于代理的说法，正确的是（）。A.代理违法事项，由被代理人承担责任B.表见代理因是无权代理，对本人不发生效力C.无权代理可能是由于超越代理权导致的D.转托代理可以不经过被代理人同意

19、【答案】 CCL4F2M8M7Y8M7S4HO1I1H10Y9B2I5V9ZW2J1S4T8E4S8K234、（2020年真题）关于劳动合同履行的说法，正确的是（）。A.用人单位变更名称，原劳动合同可终止B.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同解除C.用人单位变更投资人不影响劳动合同的履行D.用人单位变更法定代表人，应当重新订立劳动合同【答案】 CCN2B4M9E8Z1C1P5HX7I1U2O6F3X2S4ZB5B6Z1F1U2T5E735、下列施工中，属于既有建筑节能改造主要内容的是（）。A.围护结构改造B.承重结构改造C.屋面防水层修复D.外墙裂缝修补【答案】 ACN2N6Q2G10F8Y

20、7E5HH7E7U10V3V7H3N6ZT4T9J7T8C4U10T736、下列应由施工单位承担标的物毁损、灭失风险的情形有（）。A.合同约定由供应商将货物交给承运人运输，供应商已将标的物发运，尚未到达约定的交付地点B.合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货C.施工企业购买一批安全帽，供应商尚未交付D.标的物已运抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物【答案】 BCV8S2L3B9H8K8P8HN6I4F2U10U4J4G9ZB2D5P4R6T6O9Y1037、一裁终局原则体现了仲裁的（）特点。A.专业性B.自愿性C.独立性D.快捷性【答案】 DCZ4M10P4

21、K7M9O6F10HI6L8C9W2M5H8K4ZX9V10N9A5O6J2W638、根据建设工程文件归档整理规范，施工单位在工程施工中形成的文件，应当（ ）。A.向建设单位移交B.由施工单位档案室独自保存C.向建设工程质量监督机构移交D.向城建档案馆移交【答案】 ACG3N1B8X7V6Z10J2HO6P6U2L8P6Y8R8ZB2V3B9P7X7S6Z1039、招标投标违法行为记录公告，绝对禁止公开涉及（）的记录。A.国家秘密B.个人隐私C.商业秘密D.政府信息【答案】 ACS6N9I4R10I10V10I10HR1D1C5S2E10X1C4ZU5F3P9Q7B8C6G640、关于二级建造

22、师执业范围的说法，正确的是（ ）。(2017)A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外 B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业 C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人 D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【答案】 CCI9R4N2Z8S8F6K1HU1U8D2G8V9Q5H2ZQ9B10D5N5X4V6R441、工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当（）。A.直接要求

23、设计单位改正B.自行改正C.直接要求施工单位改正D.报告建设单位要求设计单位改正【答案】 DCZ8Z9I1S6C7I2D5HP2Z8J3Y4M4O9A3ZO1K9O4Z4O2J10H542、建设工程债发生的最主要的依据是（）。A.侵权B.合同C.不当得利D.无因管理【答案】 BCW1E7C10Z2X2L10G8HY7Z2F3L6X3G9F1ZM3U5N9O10V10Q1U643、根据建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法,施工企业项目经理造成重大质量事故。情节特别恶劣的，关于其承担的行政责任的说法中,正确的是（ ）。A.终身不予注册B.责令停止执业1年C.责令停止执业5年D.吊

24、销执业资格证书,5年以内不予注册【答案】 ACA6A3I9T2E1W4Y8HM3A4Q7J7E10E5F3ZK6L1Z6W1O5K10L544、某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。根据法律规定，建设单位在申请领取施工许可证时，原则上最少应到位资金为（ ）万元。A. 100B. 200C. 600D. 1000【答案】 CCE1B7X3H10B9M10H7HJ7D4Y10Y5O9I2H5ZV10Z5O7X7E1T2J1045、（2016年真题）超过一定规模的危险性较大的分部分项专项方案应当召开专家论证会，实行施工总承包的，由( )组织召开。A.监理单位B.建设单位

25、C.施工总承包单位D.相关专业承包单位【答案】 CCI4P1M1A8W4Y8G7HL8Y10S4Z8W8U3D8ZM8X7C1K10J1K10P546、关于著作权保护期的说法，正确的是（）A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受著作法保护【答案】 CCF2N9O7S7G9U4C9HL6R9P8Q3M8H4F1ZE1Q5M4K4Q8G6T647、受要约人超过承诺期限发出承诺

26、的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，应视为()。A.承诺撤回B.承诺延误C.新承诺D.新要约【答案】 DCU4Q9N9L1M9C9N6HU7P1X10Z9Q9Q7H7ZV2C7E7Y1O7T4K148、关于安全生产许可证与施工许可证的说法，正确的有（ ）。A.两个证件的申请主体相同B.两个证件的申请条件均需要人员考核合格C.两个证件的申请对象级别一致D.两个证件的批准均属于建设行政主管部门的行政许可【答案】 DCI7J5Q10Z8C5J3O6HC1R6X10B10Y4S8H4ZB4E9D4A2W6X4R149、下列选项中，不属于民事诉讼起诉必须具备的条件的是（）。A.有明确的被告B.

27、有足够的证据C.原告须与本案有直接利害关系D.属于受诉法院管辖【答案】 BCN4F5W6G7C1M10A1HP1O8D10I5M6X5E5ZG3W9B5C8M1X9R950、某工程在竣工验收过程中，发现南侧承重墙的承载力不符合国家标准，经查明是设计原因导致的，下列说法正确的是（）。A.应该由施工单位和设计单位共同返修，并承担损失B.应该由建设单位组织返修C.应该由设计单位组织返修D.由施工单位负责返修，费用由设计单位承担【答案】 DCE4L10V8D5W3O2N10HR5N2F8Q1R2Y2H6ZZ5W10J4O3C6K5X1051、关于民事诉讼中第三人，说法正确的是（）A.第三人属于狭义的民

28、事诉讼当事人B.人民法院判决承担民事责任的第三人，有当事人的诉讼权利和义务C.对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，只能参加诉讼，不得提起诉讼D.对当事人双方的诉讼标的，第三人虽然没有独立请求权，但案件处理结果同他有法律上的利害关系的，只能由人民法院通知其参加诉讼【答案】 BCV10J4W1T2A10M4V6HG8R1F7G2R6Z4T2ZU8R4X5U7K1K6E852、甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。经签收之后甲又反悔。对此事件下述说法正确的是()A.该裁决书不需履行B.甲应当履行裁决书C.甲可以就裁决事项提

29、起诉讼D.甲可以就裁决事项再行申请仲裁【答案】 BCU6Q8Z5X10M7B1Z3HV6H1E5G6L5X10H7ZH7I8G1E4P1R7P653、依据建设工程质量管理条例，工程承包单位在（）时，应当向建设单位出具质量保修书。A.工程价款结算完毕B.施工完毕C.提交工程竣工验收报告D.竣工验收合格【答案】 CCF9K7G2V8X5R1S8HV6L2Y7H7I7M5Z8ZE8S5A9S10R6Q4M1054、关于建筑施工企业应急救援说法正确的是（）。A.所有建筑施工单位应当建立应急救援队伍B.建筑施工单位应当建立应急值班制度，配备应急值班人员C.建筑施工单位至少每1年组织1次事故应急救援预案演

30、练D.分包单位不需要建立应急组织【答案】 BCL10S10D9F6K10T4X5HW4K9S8L5N4B10U9ZD9P8B9H8G10Q3U755、某公司将一栋价值 4500万元人民币的办公楼作抵押分别向甲、乙、丙三家银行贷款共 4500万元。其中，向甲银行和乙银行贷款各 2000万元人民币，向丙银行贷款 500万元；与甲银行签订的抵押合同在4月12日签订，20日办理登记手续；与乙银行签订的抵押合同在4月15日签订，并在当日办理登记手续；与丙银行签订的抵押合同在4月15日，但未办理登记手续。后来该公司无力还债，甲、乙、丙三家银行共同行使抵押权将抵押物拍卖，得款3600万元人民币，则（）。A.

31、甲、乙、丙三家银行各分配1200万元B.甲乙银行各分配1550万元，丙银行分配500万元C.甲银行分配1600万元，乙银行分配2000万元，丙银行不分配D.甲银行分配2000万元，乙银行分配1600万元，丙银行从甲、乙银行分配额中抽取相应比例份额进行分配【答案】 CCE2S8P4Q8U4P9B10HH1E5I6G1F8M4Y6ZI8L5O5E7S10U9E456、下列注册证书失效的是（）。A.张某所在企业破产B.王某调离原企业到新单位C.李某年龄明年65周岁D.赵某年满17周岁注册在本单位【答案】 ACI4K7J7Q3Q1I7F10HP3Y10P6B2I6E9E4ZW5N3G9Y3O8J4M9

32、57、某咨询公司与某写字楼业主协商租用部分办公用房，写字楼业主认为该咨询公司提出租用期25年的要求不符合我国合同法规定的租赁期限。我国合同法规定，租赁期限不得超过( ）年。A.5B.10C.15D.20【答案】 DCE1B6R9F8F5N2R10HH10X5C1W8H2G5K8ZI2T8G1L7Y7S6T958、下列关于质量保证金的预留与使用管理，下列说法正确的是（）。A.质量保证金总预留比例不得高于合同价的3%B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人应当降低质量保证金的数额C.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用D.缺陷责任期内，由他人原因造

33、成的缺陷，承包人也要负责维修，但是承包人不承担维修费用【答案】 CCM3J9S9F1V1T9U3HQ9Y8X3L4N8H6M8ZB10V2P9R2K4Z8N759、关于工程质量检测的说法，正确的是()。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档【答案】 ACK2V1G4Q5Y7W8J4HG9C2S1A1T8F2Y9ZS10U3S10S1P3P9W760、关于电子招标投标的说法，正确的是（）。A.投标人在投标截止时间前不

34、得补充.修改或者撤回投标文件 B.投标文件在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件 C.投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子投标文件投标交易平台不得拒收 D.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交【答案】 DCN6G8C8P1K4P9Q3HY6B1G7C2B8I2L4ZP4X3G8S3C1K3K761、因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。A.签约时的签约地B.履行时的签约地C.履行时的项目所在地D.签约时的项目所在地【答案】 DCN9K2V10K8I

35、4Z2M4HI4U2N6J10C8H4K8ZH1D6J2Y1X10W1L462、根据行政诉讼法的规定，人民法院接到起诉状，经审查应当在（）日内立案或作出裁定不予受理。A.5B.7C.14D.21【答案】 BCJ9T4W6S5C3Q1V8HP2O2X4L4E5L1U10ZD6L6L8E2M7W2R863、关于沉井施工分节制作工艺的说法，正确的是（）。A.第一节制作高度必须与刃脚部分齐平B.设计无要求时，混凝土强度应达到设计强度等级60%，方可拆除模板C.混凝土施工缝应采用凹凸缝并应凿毛清理干净D.设计要求分多节制作的沉井，必须全部接高后方可下沉【答案】 CCQ9N7V7F8C2N8G10HB2F

36、8A4H7F8P7C7ZC5Q8M9Z5L7R4P1064、（2021年真题第2批）关于借款合同利息的说法，正确的是（）A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息【答案】 CCC8O10K7V9R2B6X3HL10C4R9F9Z9U1W10ZI5H10G5G6B1J1B265、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。

37、直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCM10V7Q5S4O5C4G8HR7N5U10D8A6H4V10ZY5L2B3R5U2T3C966、根据劳动法和劳动合同法的规定，用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自（）起建立。A.劳动合同实际签订之日B.实际用工之日C.应当签订劳动合同之日起D.实际用工之日后一个月【答案】 BCM6U3F4Q2L10I3T4HL5Y1I8N4X6P5H9ZU4H4F5B8A5U3G567、（2020年12月真题）关于施工合同解除后法律后果的说法，正确的

38、是( )。A.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量合格的，发包人应当按照约定向承包人支付相应的工程价款，修复费用由发包人承担B.施工合同解除后，已经完成的建设工程质量不合格，经修复后质量仍不合格的承包人请求支付工程价款的，发包人应当视情况支付工程价款C.施工合同解除后，合同双方权利义务不再履行，已经完成的建设工程质量合格的，发包也无需向承包人支付工程价款D.因一方违约导致施工合同解除的，违约方应当赔偿因此给对方造成的损失【答案】 DCZ5V1S5L8S7V1G6HZ1G1V6O5X5J8Z10ZT3C3L5M3C6S10O1068、建筑施工劳务分包资质序列企业配置专职安全

39、生产管理人员应不少于()。A.2人B.3人C.4人D.6人【答案】 ACF4Z6F9D3N1B5B8HT5J3O4G2K4N10S5ZP6V4B2W8B8Y4F169、（2017年真题）关于评标结果异议的说法，正确的是（）。A.只有投标人有权利对项目的评标结果提出异议B.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出C.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行D.对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件【答案】 BCA2R1G6N10W8O8P1HB1U4M4L1F1A2A3ZG1P5D7U9A8D6V170、关于联合共同承包的说法，正确的是()。A.联合体各方对承包合同履

40、行各自承担相应的责任B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任D.联合体各方应与招标人签订独立的合同【答案】 CCZ7O5N5U8F4Y3G6HA3M5W7G7S10H8Z1ZS8M9X7F6W3T7Q671、关于危险废物污染环境防治，说法正确的是（）A.危险废物的容器和包装物应当根据实际需要设置危险废物识别标志B.从事危险废物经营活动的单位，应该按照国家有关规定申请取得许可证C.将危险废物与旅客在同一运输工具上运载的，应当按照国家有关规定申请取得许可证D.危险废物的容器和包装物转作他用时，应当经行政主管部门批准【

41、答案】 BCX7F9B1T3M3W3W9HU1X7B3K5Y2V1J2ZJ9C4U5R9N8Z3O272、下列关于法人的说法，正确的是（ ）。A.营业执照签发日期为营利法人的成立日期B.事业单位法人经依法登记成立C.机关法人属于非营利性法人D.法定代表人因执行职务造成他人损害的，法人承担民事责任后，不能再向有过错的法定代表人追偿【答案】 ACP3M1D7M9V9S2E4HW9M7E5P9X9Z1A9ZW6H2M6X10B2H4T973、按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。 2016年6月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位

42、经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是（ ）。A.2018年6月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产B.2019年3月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C.2019年3月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2019年3月，建设单位付清了所有的工程款【答案】 BCC10L6L10H4L9N5M4HZ1O6S1N3Q8X2P3ZL3R9A8L5Z9D8X974、某建筑公司承包了某工程，该工程计划于5月15日开工，该建筑公司在5月5日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，5月8日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场时发生了意外事

43、故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间应为()A.5月5日B.5月8日C.5月15日D.6月15日【答案】 CCR2Q4U5H3M4F4A5HY5L2P8I4W6J10I6ZV7O6I1B7P2Y7E475、关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【答案】 ACP3L1J4A9S1M6G5HL10Q7R7S3B3Z1K8ZV5P7Y10C4K3Z1Y976、关于城市、镇规划许可证的说法中，正确的是（）。A.以划拨方式提供国有土地使

44、用权的建设项目，建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】 CCQ10B6R3W7K1E8X9HL1M3U10M3N1F10G3ZI9G6V1Q10D8V9R377、当事

45、人之间订立转让不动产物权的合同，未办理物权登记的，除法律另有规定或者合同另有约定外，（ ）。A.合同不生效B.不影响合同效力C.合同无效D.合同终止【答案】 BCV7W1Y2S7L1X2K6HG5R3C8Z6K6O7F2ZW6T4C6T9W1H5F278、根据建设工程质量管理条例，建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款（）的罚款。A.0.5%以上1%以下B.1%以上2%以下C.1.5%以上2%以下D.2%以上4%以下【答案】 ACF5H1N1F3Z10U1I4HE8S5B6O10V5R9H4ZC4S9J6M1F6B6I679、租赁合同当事人的权利义务中，下列属于出租人义务的是（）。A.妥善保管租赁物B.保证共同居住人继续承租C.有关事项通知D.损失赔偿【答案】 BCX2J7D8T5H1P7Q4HE1S1U10U6G9G3G9ZM9I4G9S6B3N3W480、根据生产安全事故应急预案管理办法，施工企业编制的本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲，属于（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.特别应急预案【答案】 ACW9P2O8M8P8H10H8HW2I1W1V6G3A1Q8ZI10Y10O7Q2W9S1K2