2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库提升300题附答案(辽宁省专用).docx

《2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库提升300题附答案(辽宁省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国二级建造师(二建建设工程法规及相关知识)考试题库提升300题附答案(辽宁省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的，属于（）。A.承揽业务不良行为 B.资质不良行为 C.工程质量不良行为 D.工程安全不良行为【答案】 BCM3W6P6A6W6B10H6HV3T7A9Y10W1U4T2ZM1V6H2P1H3N2Q32、某发包人在收到承包人支付工程竣工结算款申请后15天内没有支付，承包人催告无果，且双方未达成延期支付协议。对此，可采取的处理方式是( )。A.承包人与人民法院协商将该工程依法拍卖，承包人就该工程拍卖价款优先受偿B.承包人

2、将该工程折价，就该工程折价款优先受偿C.承包人与发包人协商将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价款优先受偿D.承包人与发包人协商将该工程折价，承包人就该工程折价款优先受偿【答案】 DCL7J9Z2Y7P4K8D7HV8M8H10P1R3T6B2ZN6D7X2H3I8B7Z23、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同，合同约定设计费为200万元，定金为设计费的15%，甲支付定金后，如果乙在规定期限内不履行合同，甲可以要求乙返还（）元。A.80万B.60万C.40万D.30万【答案】 BCW4A5U4S9D8I3X10HC9J8C6M10Q10F6O8ZH1M8H2O10C7E9K104、劳动者在试用

3、期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或劳动合同约定工资的()，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.70%B.80%C.60%D.75%【答案】 BCO4Z3J2G3D1M4J6HV2Y4P2Z9M10P5I6ZH5X8G3V4J2D7I65、按照建设工程合约约定，某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013年9月1日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是（）。A.2015年8月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产B.2016年6月，施工单位所在地发生强烈地震

4、，一个月后恢复生产C.2016年7月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D.2016年8月，建设单位付清了所有的工程款【答案】 BCP4F10R5B4I5O3U10HF2Z5O9U9B1N6K3ZJ1O3S9T2Z4U1P76、关于代理的说法，正确的是（ ）。A.表见代理因是无权代理，对本人不发生效力B.无权代理可能是由于超越代理权导致的C.代理违法事项，由被代理人承担责任D.转托代理可以不经过被代理人同意【答案】 BCJ3P9R5C2Q7Z10S9HF8X7L9K5R6G8N8ZE3F3A9T7K1K10T57、（2015年真题）关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物

5、权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地登记机构办理【答案】 ACA6V10G8K10P1B8D2HZ10F4Y10W8H9A6D8ZU5G4T9N8I7D3R68、工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在于（）。A.是否符合工程设计B.是否符合工程建设强制性标准C.是否符合施工合同D.是否考虑施工安全操作和防护【答案】 BCR4K9A3L4D7V9L10HH8U6R10P5T7F6B9ZY7E3K9I7M5Q5Z89、关于国家所有的文物的说法，正确的是（ ）。A.遗存于公海区域内的文物，属于国家

6、所有B.国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变C.古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有D.属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变【答案】 CCH7E1S10Z2F5F8U1HX6D3A9W9G8U1A7ZB2U1E1N2D7P3I310、根据民法典，不是有效的民事法律行为具备的条件有（）。A.行为人意思表示真实B.不违反法律，法规的强制性规定C.行为人获得行政许可D.不违背公序良俗【答案】 CCL1J5X10M4X2S1P10HO8H2C4J3U10T6T1ZF10E8S3D9R10O2P511、根据消防法，除人员密集的大型场所和特

7、殊工程以外的一般建设工程消防验收（ ）。A.施工企业应当向建设主管部门申请消防验收B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收C.建设单位在验收后应当报建设主管部门备案D.可以不经过消防验收，由建设主管部门进行抽查【答案】 CCV8Y3F9K4W5L9D7HU3V8T4M8Q7A5V3ZM6W5B1I2D1I9L512、根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当报废的起重机械是（ ）。A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【答案】 BCQ3Y5V8X1L1A2G10HM10V4J9C4P6V10Y6ZY10O8E7C7G6Y

8、9X413、合伙企业的利润和亏损，由合伙人依照合伙协议约定的比例分配和分担。合伙协议未约定 利润分配和亏损分担比例的，由各合伙人（ ）分配和分担。A.按照出资比例 B.重新协议C.请求法院 D.平均【答案】 DCS6Z10V10C8B2V4L1HZ6H4I1J8H8E3R6ZL10J1K2I9C4D2E814、根据建设工程质量管理条例，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（ ）之日起算。A.颁发施工许可证B.工程竣工验收合格C.工程缺陷责任期届满D.工程法定最低保修期届满【答案】 BCA7U7Y1V1P3X7T5HR3B2B7H1V3L5P10ZI8D1Y8L3C6T6M215、关于投标联

9、合体资格条件的说法，正确的是（ ）。A.联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同B.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在资格预审结束前组成C.两个以上法人或者个人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级【答案】 DCO7B10J8Q6G4Z6J2HJ7I3Y9M9D3S2G10ZR8R7L3Y7A10V1T216、在建设工程中，以下主体可以不是法人的是（）。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.设计单位【答案】 BCT3W4V1D4K10S7F6HF7S2D2S4J5E4L10ZK4U8U3P1K

10、7P5D917、投标人中标某建设工程项目，合同金额6850万元，则以下适宜的履约保证金额为( )。A.650万元B.700万元C.750万元D.800万元【答案】 ACQ4L3A9N6B3P9R8HF6A10N1E8K9W5L7ZP1C2H8C3Q1Q8L518、根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的（ ）。A. 20%B. 30%C. 25%D. 40%【答案】 BCQ6U3L8T2Z7F3Y6HD3Y5M3Q1I10Y9W8ZN3E10W7F6M10V5N319、（2021年真题第1

11、批）下列建设工程项目中，属于依法必须进行招标的项目是（）。A.使用预算资金100万元，并且该资金占投资额10%以上的项目B.使用国有企业资金100万元，并且该资金占投资额10%以下的项目C.使用预算资金300万元，并且该资金占投资额10%以上的项目D.使用国有事业单位资金300万元，并且该资金占投资额10%以下的项目【答案】 CCI3D5Q1M6N6H4Q2HR2U3K5O1G8I5W10ZO10Y1K9V9D10Q6L620、二级注册建造师不能（ ）。A.从事建设工程项目总承包管理?B.从事建设工程项目管理服务?C.从事建设工程技术经济咨询?D.担任大型及以上工程施工项目负责人【答案】 DC

12、I3A7D2J7K1D1U10HS6Q6L2H1P9X9I7ZR6W5L6D2J5M10M721、根据历史文化名城名镇名村保护条例，在历史文化名城、名镇、名村核心保护范围内，禁止的活动（ ）。A.占用道路B.修建工厂C.开矿D.在建筑物上刻划【答案】 CCI7I9F9S10Z1Y6H3HY2D1C7B7M6G2M2ZT3B2E7F3Q6I2A422、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委员会决定B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定C.工程所在地的基层人民法院裁定D.合同签订地的中级人民法院裁定【答案】 BCG10E6

13、T1X7B4V9K3HT3I10O2F9B3T2J7ZS10L7X8Q5E1D1I223、甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，正确的是（）。A.若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟B.因水泥质量不合格，甲拒绝接受水泥或解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担C.水泥毁损、灭失的风险，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担D.若乙出卖的水泥为在途标的物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担【答案】 BCR5D10D9V7R8H9A8HG1P3H8N8W10E9Z6ZA6U3Y3H1D10X5D324、危险性较

14、大的分部分项工程安全管理规定规定，超过一定规模的危大工程，应当由（）组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【答案】 CCT3E10R10Q4E10Y6C7HB3B1K10T3H2P3T1ZB2E5B8X1Y4N8Y125、（2020年真题）关于招标投标投诉与处理的说法，正确的是( )。A.行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定：需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间计算在内B.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉C.投标人或者

15、其他利害关系人没有证明材料可以提出投诉D.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，前述部门均应当进行处理【答案】 BCA6P6Z10Z3X1K2J4HE2A2P6A1K1L8C7ZY2X8Q2P8G7D3I126、根据招标投标法第37条的规定，下列关于评标委员会组成的表述不正确的是()A.评标由招标人依法组建的评标委员会负责B.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为七人以上单数C.依法必须进行招标的项目，其评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密【答案】

16、BCW3X3G2F4V5A4D10HS2E5J10L9B2N6U6ZX2K1C6F1B7C7T827、投标人对开标投诉的，依法应当先向（ ）提出异议。A.招标人B.评标委员会C.纪律检查委员会D.有关行政监督部门【答案】 ACF1K4Q2S7Z5S10I7HA1O9R7R4U5B8W3ZP5C1V6H4X6C6F428、具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，则撤销权消灭。A.1个月B.6个月C.1年D.2年【答案】 CCE3J7Z9R1X3T8D5HG9K10F7C5L6I2N3ZB1V4H2X1V8S8D1029、投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（

17、）。A.由工商行政管理机关吊销营业执照B.取消其1年至两年参加依法必须进行招标的项目的投标资格C.构成犯罪，有关责任人和单位要承担相应的刑事责任D.由招标行政主管部门责令改正并处罚金【答案】 DCP1K8Z2V7R7Y7C3HW1F7J5W8G1F9O9ZT1H10J1W5V8Y4L230、下列安全事故中，属于重大事故的是（）。A.3人死亡，10人重伤，直接经济损失2000万元B.12人死亡，直接经济损失960万元C.36人死亡，50人重伤，直接经济损失6000万元D.2人死亡，100人重伤，直接经济损失1.2亿元【答案】 BCK1L2B7K4F7G6J3HX5Z2Z10W2Z9A1N7ZK2

18、N3W9A10R7O10C231、根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（ ）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的【答案】 DCJ7G8Q10M5R8Q8W4HH1S7M4E3Z3Y6T2ZT2Q1U5J8B9O1A832、关于建设工程代理法律关系，下列说法正确的是（）。A.代理人与被代理人之间的合同关系；被代理人与第三人之间的委托关系B.代理人与被代理人之间的委托关系；被代理人与第三人之间的合同

19、关系C.代理人与被代理人之间的从属关系；被代理人与第三人之间的合同关系D.代理人与被代理人之间的合同关系；被代理人与第三人之间的从属关系【答案】 BCH1S7U4I6P9Y3G7HL8I6Y4R1F3V3T9ZH4S1L2U5U3K3Y433、根据国务院特种设备安全监察条例，从事施工起重机械定期检验、监督检验的检验检测机构，应当由()核准。A.县级以上人民政府B.省级政府特种设备安全监督部门C.国务院D.国务院特种设备安全监督部门【答案】 DCA7C6R5H5U6R2R1HG7H5P5S3K7F1X9ZD3E5H6D3X1J8I634、关于建设工程代理的说法，正确的是（ ）A.招标活动应当委托

20、代理B.代理人不可以自行辞去委托C.被代理人可以单方取消委托D.法定代表人与法人之间是法定代理关系【答案】 CCG8P9O7S6U2Z7L9HD5U2Y8I3B4R10N2ZC8E5P7N7P8B5O435、关于工程分包的说法，正确的是（ ）。A.分包单位应当具有相应的资质条件B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包C.专业分包工程可以再次分包D.分包单位就分包工程承担按份责任【答案】 ACH2F6J10N10S6J9J5HS2R9S1N10A10W8G10ZM10M9Q3I2O6H10A736、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）内，向发证机关报告，并 按照规

21、定做好建筑工程的维护管理工作。A.1 个月B.2 个月C.3 个月D.4 个月【答案】 ACX2C5Z8L10H6A1P10HV4F8P5O5J6K5C8ZT7F7F6U9K3O7K837、下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【答案】 CCS5X8Q5U8R4Q5X8HZ1I3J6P6K8L5Q2ZC1H3E5Y2Y8E8H838、发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工

22、程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（）。A.按工程保修合同执行B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算D.采取诉讼的方式解决【答案】 ACZ4V3V10F2H2Z6S10HB1Q2K4R3V5V10H2ZZ4X7A4I7Z7W4M139、建筑节能分部工程验收的主持人应当是()A.施工企业项目经理B.设计单位节能设计负责人C.专业监理工程师D.总监理工程师（建设单位项目负责人）【答案】 DCE1W5W4Z7S8A7T9HF4N4C4Z10X8O3L1ZF9O4A9Z1S4A2W940、按照建设工程价款结算暂行办法规定，工程竣工结

23、算分类中不包括( )。A.分部工程竣工结算B.单位工程竣工结算C.单项工程竣工结算D.建设项目竣工总结算【答案】 ACK8V9A2N4B5Y5M3HW8I10R7K6S9B1B7ZI1Y4J7Z9U4L1Z641、（2014年真题）根据劳动合同法用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付( )倍的工资。A.1.5B.2C.3D.4【答案】 BCP7V3E9W10K2O7O7HO9R7W5M2C3K9X7ZX2L10F9N1Y7T4D442、设计单位在编制设计文件时，应当结合工程实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位的相关工作提供技术

24、保障。该相关工作是制定()A.安全防护措施B.安全操作规程C.施工方案D.专项施工方案【答案】 ACA5C5X8U7Q9Y1C9HC3J6T5V9T8J2X8ZB4N6W5L8M4U8T843、未经（）签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。A.项目经理B.专业监理工程师C.总监理工程师D.项目技术负责人【答案】 CCZ7N2W3K7R10D7H4HB6A9N9V9U1P1T8ZJ5J10E5T1K6D9R844、施工过程中会产生噪声污染，施工单位应在开工15日以前向（ ）申报环境噪声污染防 治情况。A.环境保护行政主管部门 B.所在地居民委员会或街道办C.建设行政主管部门 D.安全生产行

25、政主管部门【答案】 ACM6X3S1C7B9L8Y3HF10S7N3B7P5V8Z2ZN10N10Z2G2I3N4J545、甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备,出租给乙公司使用，乙公司使用该设备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说法，正确的是（）。A.甲公司应当对乙公司承担违约责任B.若乙公司破产,该设备属于乙公司的破产财产C.乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔D.租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权【答案】 CCC3Z8N7H1U6A1N8HL8W4X5P1F8N7F5ZZ2O9W6C3R9O9P746、关于建设单位工程发包的做法中，正确的是（）。A

26、.允许分包单位再次分包B.将工程勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一家总承包单位C.向总承包单位直接指定分包单位D.将合同中约定由施工企业自行购买的装饰材料进行指定购买【答案】 BCB10I1Q9O5W3Z2N8HC1M10G7X1Z2Q5O4ZT1Z2N1Y4Y6E4I247、下列表述错误的是()A.代理包括委托代理、法定代理和指定代理B.代理委托书授权不明的，代理人应向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任C.指定代理人是指按照人民法院或者有关机关的指定而产生的代理D.无民事行为能力和限制民事行为能力人，其监护人因法律规定而成为被监护人的法定代理人【答案】 BCK1K2A5I8S6K10

27、J1HM4H3B10N9F7U4W9ZC6X1C1E9V3E5W548、建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的施工单位， 责令改正， 处以罚款( ) 。A.20 万元以上 50 万元以下B.50 万元以上 100 万元以下C.工程合同价款 1 以上 2 以下D.工程合同价款 2 以上 4 以下【答案】 BCL2C3P2E5T5W8L7HB9Z4E8Q5H8G5R3ZY5N1X10I6B5V7L849、根据建设工程施工许可管理办法，对于未取得施工许可且不符合开工条件的项目责令停止施工，应对（）处以罚款。A.勘察单位B.建设单位和施工企业C.设计单位D.建设单位和监理单位【答案】 BCY10

28、F4Y2Q4T9L4Q10HH6S5X3D9U1W8T5ZV4J8K3N9M9A7E450、根据行政诉讼法第41条的规定，下列不属于提起行政诉讼应符合条件的是()A.原告是认为抽象行政行为侵犯其合法权益的公民、法人或者其他组织B.有明确的被告C.有具体的诉讼请求和事实根据D.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖【答案】 ACH1F2D7S1H10A2Y7HU8L5W8X10F10K6Q2ZE4X4O1Y6U9U9O751、根据民事诉讼法，关于证据的说法，正确的是（）。A.书证只能提交原件 B.证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证 C.涉及商业秘密的证据需要在法庭出示的，应当在公开开庭时出

29、示 D.经过公证证明的文书，人民法院可以作为认定事实的根据【答案】 BCF4O6G5H2Y1X4J4HH5D7W3N6G4C5G1ZF3E5O4V6Z7G4J852、根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.10C.15D.30【答案】 CCV9E2F5T1V6F2E10HO1Z2W9H6G9U5U8ZF9M7Y8H10Z8G10X553、根据建筑法的规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起()内开工。A.1个月B.3个月C.6个月D.

30、1年【答案】 BCK1N5A6V9P3W8Z4HL7W4H9C10H8R4L10ZI8N8Q2E10Z5U3S354、关于确定中标人的说法，正确的是（）。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招标C.确定中标人选，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判D.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 DCC10M2Z4T7I4Z10I4HS5I2A8W9K9R6J1ZJ10T1V6Y3J1L9U1055、关于城市、镇规划许可证的说法中，正确的是（）。A.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，

31、建设单位在取得划拨土地之后，方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证之后，才能取得国有土地使用权C.以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D.以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部门领取建设用地规划许可证【答案】 CCT10V1U9S7M4F1W9HW8G2N9D3T2Q5P10ZQ7Y3Y6K2N9X7E556、根据最高人民法院关于审理

32、建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释。关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（ ）。A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息【答案】 DCW4O6L3C8T4L2C7HH4V8K2U5V4Y9H2ZK6T9X1C4T9U4G157、根据注册建造师管理规定的规定，建设工程施工活动中形成的有关工程施工管理文件()A.应当由注册建造师签字或加盖执业印章B.必须由注册建造师签字或加盖执

33、业印章C.应当由注册建造师签字并加盖执业印章D.必须由注册建造师签字并加盖执业印章【答案】 CCC5H7Y10F8P10M5S1HS3F2V10J5A1M4J8ZY2J5A1X9A2F4A558、关于行政诉讼的法院管辖、起诉和受理的说法，正确的有（）。A.原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先立案的人民法院管辖B.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解C.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理D.行政诉讼坚持“谁主张谁举证”原则【答案】 ACV6O1Q6G9P8P3O8HR10T9O9H3G7L3E8ZY1S2W8M4A6V3I259、根据民法典，下列财产不可以抵押的是（ ）。A.

34、生产设备B.建设用地使用权C.正在建设的建筑物D.集体所有的宅基地【答案】 DCA5O7P9H4P3X4L7HD5V6W9G8I3L2I9ZG2T8E10O1D6Z4E960、招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是()。A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标【答案】 ACA5E3J8C1Z6S5D9HV7L2M8T10Z4F9U10ZH6C6T1W5B7W7V861、从性质上讲，施工企业的投标行为属于()。A.要约B

35、.要约邀请C.承诺D.询价【答案】 ACB5A5V1N2R9J1W1HA3B10L6L8I6C1H5ZF2N3Q10W3G8C9S662、关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级以及以下建筑企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业【答案】 BCV10C2A9J1E10Z3K2HH6G8P7U4L4F10Z7ZU10N9Z4G4A8V1H363、根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位在编制()时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。A.

36、工程预算B.工程估算C.工程决算D.工程概算【答案】 DCH7C2T9T9W3Q3O6HV6L3S6X1Y10E2K8ZN8W4H9H9L10E8G1064、某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有（）。A.应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告B.应当自中止施工之日起三个月内，申请延期C.应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证D.应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证【答案】 ACQ5O9C10V6E9N2B6HA6U7A8X8E10H8W8ZS6N10P4A1Q9S1O865、 根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释，

37、当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是()。A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交竣工结算文件之日B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉【答案】 BCX5Y10F4G2M9G8U9HY1G2Z8T9I10P4B3ZP8E6B7K3Y10S2S1066、关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（ ）。A.针对不良行为的整改结果不需要公示B.应当将整改结果列于相应不良记录后，供有关部门和社会公众查询C.对于警告，罚款和责令整改的行政处理，都应当给予公告D.对于拒绝不整改，

38、或者整改不力的单位，信息发布部门可以延长其整改期限【答案】 BCR4D9Z1G9A4P2B2HK7E7Y4K3K7U9Y10ZS6T1G4X7I5W6B267、在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，工程设计方案应当根据（）的级别，经相应的文物行政部门同意后，报城乡建设规划部门批准。A.文物保护单位B.建设单位C.施工单位D.设计单位【答案】 ACG5U4A2I6J5H8T10HM6I1X8E3G4W6D5ZI5N8Y1I6X6R6B1068、建筑施工企业职工意外伤害险的投保人是( ）。A.建设单位B.施工单位C.保险经纪公司D.保险公司【答案】 BCT9W6Z4S6L3L8E2HK9Z4

39、S3O7I4V2A7ZC2H3Y2J10B7U1P269、法人可以分为（ ）。A.行政法人、事业法人B.营利法人、非营利法人和特别法人C.企业法人、事业法人D.非企业法人、社团法人【答案】 BCQ2O1S10I8Z2P2Z1HN8T10G1O2Q3I2C9ZQ7K9S3A6V10K1G470、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括特别程序和简易程序B.原告必须与案件有直接利害关系C.当事人不服一审判决的，有权15日内上诉，二审审限为30天D.对不公开审理的案件，不公开宣告判决【答案】 BCI9O7P4J5G1O10P10HI5M10R1R1U9X10I3ZD10H8K6T1

40、X8P3O1071、根据生产安全事故报告和调查处理条例，特别重大事故调查组织的组织者是（ ）A.事故发生地设区的市人民政府B.事故发生地省级人民政府C.国务院或者国务院授权的有关部门D.省级人民政府应急管理部门【答案】 CCO7Z2U5X6C9U6C2HR4Z1U6H8S8X6B7ZP9H5K4F6K1E2Q272、用人单位安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资（）的工资报酬。A.120%B.150%C.200%D.300%【答案】 BCJ10P7L8O8G7W3X5HC1A8V2Y6H6Q10E3ZU9T6S3W2M10O10N873、下列情形中，符合施工许可制度的是（ ）。A.实行开工报

41、告制度的建设工程，因故不能按期开工超过三个月的，要重新办理开工报告批准手续?B.某工程办理施工许可证后因故不能按时开工，半年中曾两次申请延期?C.某工程因洪水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时应报发证机关核验施工许可证?D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时应重新办理施工许可证【答案】 BCQ8L1W10N4S7K10O3HY2L3R6E9Y1M6Q4ZG3C7N10V7T2O5I374、在债权中，属于意定之债的是（）。A.不当得利B.无因管理C.侵权之债D.合同之债【答案】 DCE2B6C9O10L5K10Y4HQ8D3K3W3G5X3O6

42、ZU10I6G2W2N7I2D975、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任B.安全生产许可证有效期可以自动延期C.企业破产应当将安全生产许可证交回发证机关予以注销D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发【答案】 CCY3Y10I3Z9Q9K9S1HS2R4L2T6P4Y4B9ZQ9M2B10E10Z8A8Y376、（2014年真题）根据建筑法，开工报告制度是指( )。A.建设单位对施工企业开工条件的确认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工企业开工准备工作的确认D.政府主管部门对施工企业开工条件的

43、确认【答案】 BCK6G8V6X6R2Z1Q5HQ7C5T8I4A2N6U9ZI6Z1G8H7D7J3P477、关于中标及签订合同，下列说法正确的是（）。A.评标委员会提出书面评标报告并自行确定中标人B.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起30日内签订合同C.最终签订的合同可以根据双方自愿，更改合同内容D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】 DCL10M6K10F2X1B4D9HZ9T6Z3O2E10R3S2ZW7U1B1L4M10W1I178、下列属于委托代理的是（ ）。A.肢解分包B.转包工程C.分包商完成主体结构施工D.请

44、律师代为诉讼【答案】 DCY9L10O9B7G6Z7A9HA3J6C1I3V3E6M7ZT8J5L4N8Q6L6K879、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.原告必须与案件有直接利害关系D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】 CCJ1D9R4L9N6C8J2HP9E8B3L1Z8D7H4ZS4Y8F6Y6I6J3B1080、甲欠乙1万元钱，双方约定于2002年5月20日清偿，到期后，甲并未归还。乙后来到广州，2004年3月15日，乙在广州出车祸，昏迷，经多方治疗于2005年4月20日恢复健康。乙对甲的诉讼时效届满日为()A.2

45、004年5月20日B.2005年3月15日C.2005年5月20日D.2005年6月25日【答案】 DCJ10E1F2P1X9P6T10HA6Q9W8O4H9M7O10ZZ2U5T4R8M1L9S881、关于规划许可证的说法中正确的是（）。A.在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B.出让土地的建设用地规划许可证由县级人民政府审批C.以划拨方式取得土地后应当办理用地规划许可D.建设工程规划类许可证可以向省级人民政府确定的镇人民政府申请办理【答案】 DCY2G9C1G5Q10F6T2HS7J8B5J5H1R6X3ZB9G8P3U3M10Z10H482、关于建设工程债的说法，正确的是（）。A.施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人【答案】 ACC2L4W4F3C5T1E6HI3T2P5Z9X9P10A4ZT1R1B8C7V9Y9I183、住所地为A区的甲公司与住所地为B区的乙公司因合同纠纷诉至法院，A区人民法院判决乙向甲赔偿损失10